2022年国家监理工程师之合同管理自测题型题库含答案下载

《监理工程师之合同管理》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】A2、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书【答案】B3、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

A.不批准承包人的索赔要求

B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料

C.将该事件确认为承包人责任

D.认定索赔不成立【答案】B4、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C5、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元【答案】A6、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人【答案】D7、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同【答案】C8、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元【答案】D9、关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（）。

A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票

C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％

D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人【答案】A10、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】A11、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）

C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿【答案】B12、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。

A.施工承包人

B.建设单位

C.供货方

D.采购方【答案】C13、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%【答案】C14、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。

A.选其中前3名通过资格审查

B.8家均通过资格审查

C.需重新进行资格审查

D.对8家重新进行打分排序【答案】B15、银皮书规定，当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的（）天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】C16、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务【答案】D17、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外

C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】C18、下列防震缝的最小宽度，哪一条不符合抗震规范要求？()

A.8度设防的多层砖墙承重建筑，防震缝最小宽度应为70～100mm

B.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度应为100mm

C.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构，对比B款的规定，7度设防，高度每增加4m，最小缝宽增加20mm；8度设防，高度每增加3m，最小缝宽增加20mm

D.剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%【答案】D19、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】D20、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天【答案】C21、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定。的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是()

A.返还所有投标人的投标保函

B.要求所有投标人延长投标保函有效期

C.要求评标报告推荐的选中标人延长投标保函有效期

D.要求评标报告中推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期【答案】B22、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。

A.有限数量法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.打分法【答案】B23、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。

A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化

B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效

D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】C24、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。

A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书

B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议

C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励【答案】B25、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付【答案】C26、关于抵押物的说法，正确的是（）。

A.不能是第三人提供的财产

B.只能是债务人提供的财产

C.必须转移占有

D.不必转移占有【答案】D27、儿童少年应（）脂肪的摄取。

A.限制

B.增加

C.不强调限制

D.不主张供给【答案】C28、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】C29、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B30、关于合同鉴证的说法，正确的是()

A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D31、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元【答案】B32、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质【答案】D33、下列关于计量资料的说法，正确的是（）。

A.如身高、体重等

B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值

C.观察单位个数所得的资料

D.一般为无序变量

E.一般有单位为有序变量【答案】A34、在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金【答案】A35、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()

A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】C36、中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01【答案】B37、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程【答案】D38、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】B39、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】B40、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】B41、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。

A.罚款

B.没收违法所得

C.责令停业整顿

D.吊销营业执照【答案】D42、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】D43、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量【答案】A44、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度【答案】A45、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】B46、下列选项中，属于法定代理关系终止条件的是()。

A.代理期间届满

B.作为代理人的法人终止

C.代理事项完成

D.被代理人死亡【答案】D47、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目【答案】A48、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，则评标委员会会对（）递交的备选投标方案予以考虑。

A.所有投标人

B.通过初步评审的投标人

C.中标候选人

D.中标人【答案】D49、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关【答案】A50、(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】B51、FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》【答案】B52、设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保

D.发包人只需为其现场管理人员投保【答案】B53、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】C54、根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（）日。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】C55、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括()。

A.运输费

B.保险费

C.2年内易损件费

D.售后服务费【答案】B56、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。

A.建筑物

B.汽车

C.汇票

D.仓单【答案】A57、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（）。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人【答案】A58、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向发包人提交分包合同副本

B.应向发包人和监理人提交分包合同副本

C.应向监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】B59、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C60、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】B61、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。

A.适宜招标选择供货商

B.属于加工承揽合同

C.供货商负责从生产到保修的全过程

D.采购人较多考虑性价比【答案】A62、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A63、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。

A.建筑物

B.汽车

C.汇票

D.仓单【答案】A64、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分丁抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】C65、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】D66、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。

A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位

B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位

C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位

D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位

E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位【答案】B67、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】B68、下列不是体格测量工作实施标准化目的是（）。

A.权威化

B.规范化

C.系统化

D.科学化【答案】A69、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】C70、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》【答案】A71、联合体中标的，其履约担保（）。

A.由组成联合体的各个主体分别递交

B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交

C.由联合体的牵头人递交

D.由联合体各成员共同递交【答案】C72、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性【答案】B73、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同【答案】D74、风险型CM合同计价的方式是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【答案】B75、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？()

A.

B.

C.

D.【答案】C76、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】C77、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔【答案】B78、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向监理人提交分包合同副本

B.只向发包人提交分包合同副本

C.应向发包人和监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C79、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A.抵押

B.抵押权

C.质押

D.质权【答案】D80、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】C81、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.材料供应商【答案】B82、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】C83、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）

A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成

B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决

C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB

D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金【答案】A84、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人【答案】B85、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】C86、（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】D87、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】B88、(2014年真题)根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构【答案】C89、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去【答案】A90、某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()

A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延

B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延

C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延

D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延【答案】A91、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度【答案】A92、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】A93、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】C94、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.澄清要求【答案】C95、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】B96、勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】C97、菌落总数的食品卫生学意义为（）。

A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标

B.食品被粪便污染的指标

C.肠道致病菌污染的指标

D.食品腐败变质的指标【答案】A98、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】A99、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。

A.书面交底

B.电子数据交底

C.视听资料交底

D.口头交底【答案】A100、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。

A.联合体投标没有联合体协议书

B.投标工期长于招标文件要求的工期

C.投标报价的大写金额与小写金额不一致

D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】C二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、招标人根据标准施工招标文件编制招标文件的做法正确的是（）。

A.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”

C.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要

D.“投标人须知前附表”需要考虑招标项目的具体特点和实际需要

E.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”【答案】D102、根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有（）。（2014年真题改编）

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.报价是最重要的评审因素

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】AB103、下列各项中，关于担保的表述中，正确的是()。

A.担保合同是被担保合同的从合同

B.主合同无效，从合同有效

C.担保通常由当事人双方订立担保合同

D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

E.我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金【答案】ACD104、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。

A.争议评审组由争议双方代表和有合同管理和工程实践经验的专家组成

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议双方接受评审意见后，由争议评审组拟定执行协议

D.争议双方不接受评审意见，可以提交仲裁或提起诉讼

E.仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行【答案】ABC105、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款可列入施工进度付款证书的内容有（）。

A.按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款

B.按合同约定应增加的变更金额

C.按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款

D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款

E.按合同约定应扣减的质量保证金【答案】ABD106、下列建设工程项目在建筑工程一切险承保范围内的是（）。

A.高速公路

B.跨海大桥

C.体育场馆

D.军用机场

E.海运港口【答案】ABC107、根据FIDIC施工合同条件，以下有关工程师的说法，正确的是（）。

A.工程师受业主委托授权为业主开展项目日常管理工作

B.工程师是合同履行中独立的第三方，应履行合同中赋予的职责

C.工程师履行职责过程中应保持公平的态度

D.工程师的人员仅指具备资格的工程师

E.工程师无权修改合同【答案】AC108、以下有关组织踏勘现场的说法，正确的是（）。

A.招标人应当组织现场踏勘

B.部分投标人未按时参加踏勘现场的，须重新组织踏勘

C.踏勘现场的费用由投标人自行承担

D.招标人应当组织召开投标预备会

E.投标预备会后，招标人将投标人所提问题的答复通知所有购买招标文件的投标人【答案】C109、甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有()

A.拒收货物

B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

C.不接收货物并要求对方承担违约责任

D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款

E.接收货物并不对保管不善造成的损失负责【答案】ABD110、合同法律关系的客体，包括（）。

A.提供一定劳务

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作【答案】ABD111、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有()。

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后，投标人拒绝订立合同

E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同【答案】CD112、以下有关争端裁决的说法，正确的是（）。

A.DAAB应当由具有适当资格的三人组成

B.DAAB成员不得与业主、承包商及工程师有利害关系

C.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

D.DAAB应在收到委托事项后28天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定

E.DAAB的裁决对双方都有约束力【答案】BC113、下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）。

A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告

B.监理人在规定时间内对承包人的要求作出答复

C.确定的价款报送造价管理部门备案

D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格

E.承包人未提出追加价款报告，监理人可单独决定补偿额【答案】ABD114、下列关于工程竣工结算价款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查

B.发包人在收到监理人提出的核查结果后28天内未完成审核，视为同意

C.经发包人审核同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书

D.承包人对发包人签认的竣工付款证书不得有异议

E.发包人应在监理人收到竣工付款申请单后56天内将应支付款支付给承包人【答案】AC115、根据《标准施工合同》，施工合同的当事人包括（）。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.监理人

D.承包人

E.承包人法定代表人【答案】AD116、除材料采购合同中专用合同条款另有约定外，买方应通过（）方式向卖方支付合同价款。

A.预付款

B.交货款

C.进度款

D.结清款

E.验收款【答案】ACD117、下列选项中，可以作为抵押物的是（）

A.土地所有权

B.建设用地使用权

C.交通运输工具

D.有争议的财产

E.被查封的财产【答案】BC118、某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。关于该招标项目资格预审合格者的确定，说法正确的是（）。

A.如果通过详细评审申请人的数量为五家，则均通过资格预审

B.如果通过详细评审申请人的数量为六家，则均通过资格预审

C.如果通过详细评审申请人的数量为七家，则改变预审合格标准，不限制合格者数量

D.如果通过详细评审申请人的数量为八家，则对各申请人的详细评审各项要素予以评分，选取排名前六的申请人通过资格预审

E.如果通过详细评审申请人的数量为两家，则只能重新组织资格预审【答案】ABD119、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行【答案】AB120、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。

A.进行项目日常管理工作

B.进行工程结算

C.对不符合合同规定的任何工作进行返工

D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换

E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作【答案】CD121、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（）。

A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻

B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用

C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后

D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定

E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定【答案】BC122、评标委员会成员应当回避的情形有（）

A.投标人或其主要负责人的近亲属

B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员

C.项目主管部门的人员

D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员

E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员【答案】ABC123、施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任【答案】D124、关于暂估价和暂列金额的说法，错误的有（）。

A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额

B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额

C.暂估价包括以计日工方式支付的款项

D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于

E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付【答案】CD125、根据《标准施工合同》，承包人的管理中属于质量检查的内容的有（）。

A.质量检查制度

B.材料和设备的检验

C.施工部位的检查

D.现场工艺试验

E.规范施工作业的操作程序【答案】BCD126、根据《标准设备采购合同》的规定，如专用条款无特别约定，则以下有关设备监造的说法，正确的是（）。

A.设备生产应当由买方进行监造

B.买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担

C.买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，买方可以解除合同

D.如买方人员对设备生产进行了监造，则不必再对设备进行发货前检验

E.交货前检验的有关费用由卖方承担【答案】B127、依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括()。

A.不可预见的外界条件

B.流行传染病导致工程停工

C.延误移交施工现场

D.业主提前占用部分工程

E.不可抗力造成的损害【答案】AC128、《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有()。

A.缔约一方有受损害的事实

B.缔约过失责任方有过错

C.缔约方违反要约约定

D.缔约当事人的过错与损失有因果关系

E.合同尚未成立【答案】ABD129、在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有()。

A.完成监理任务后获得酬金

B.变更委托监理工作范围

C.监督委托人执行法规政策

D.委托人严重违约时解除监理合同

E.协调委托人与设计单位的关系【答案】AD130、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，则（）。

A.按正常价格支付合同价款

B.减价支付合同价款

C.向买方支付补偿金

D.向买方支付利息

E.解除合同【答案】BC131、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包项目评标的方法包括（）。

A.综合评价法

B.综合评估法

C.综合评分法

D.经评审的最低投标价法

E.最低投标价法【答案】BD132、在勘察设计招标中，有关投标保证金和现场踏勘的说法，不正确的是（）。

A.勘察设计招标应当提交投标保证金

B.勘察设计招标应当组织现场踏勘

C.设计投标保证金最高不超过10万元

D.联合体投标应当由各成员各自提交投标保证金

E.投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期贷款利息【答案】ABD133、根据《民法典》的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。

A.正在建造的建筑物

B.违章建筑

C.海域使用权

D.建设用地使用权

E.耕地集体土地使用权【答案】ACD134、在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是（）。

A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作

B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复

C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不超过2年

E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复【答案】BD135、如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

D.发包人应提供的条件

E.所需追加合同价款【答案】CD136、监理人依据《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括()

A.发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令

B.对工程的质量、工期、费用实施监督控制

C.审查批准工程设计的变更

D.在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求

E.批准承包人的索赔要求【答案】AB137、依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有()

A.外敌入侵

B.工程所在地发生的叛乱

C.超音速飞行物产生的压力波

D.工地发生放射性污染

E.不利气候条件对施工的影响【答案】ABC138、根据《担保法》，不得抵押的财产有（）。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施【答案】C139、关于工程成套设备采购招标中对投标人要求的说法，正确的有（）．

A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关的特定专利

B.投标生产厂家须具有制造同类型设备的经验和制造能力

C.投标人可以是生产厂家，也可以是工程成套设备公司

D.一个生产厂家对同一型号的设备仅能委托一个代理商投标

E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家的正式授权书【答案】CD140、（2020年真题）与公开招标相比，邀请招标的特点有（）。

A.以投标邀请书的形式邀请投标人

B.邀请投标人的数量须在5家以上

C.招标人对潜在投标人能力较为了解

D.适合于投标资质要求高的重大工程

E.招投标周期缩短且评标工作量小【答案】AC141、下列关于勘察费支付的说法正确的是（）。

A.勘察费用实行发包人签证制度，即验收后由发包人代表对实施的勘察项目.数量.质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一

B.发包人要求勘察人进行外出考察的费用包含在合同价格中

C.发包人应在收到定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还

E.发包人应在勘察人提交费用结算申请后28天内，将应付款项支付给勘察人【答案】AC142、材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。

A.独立订立合同的能力

B.相近材料的供货业绩

C.完善的质量保证体系

D.企业规模

E.项目经理资格【答案】ABC143、大型工程设备采购招标的特点主要包括（）。

A.采购标的属于加工承揽

B.对生产厂家有较高的资质和能力条件的要求

C.作为制造商代理的设备供货贸易公司不能投标

D.采购标的包括设备和伴随服务

E.中标人的责任不包括安装（或安装指导）、保修、人员培训【答案】ABD144、下列选项中，属于保险决策主要表现的有()。

A.责任范围

B.除外责任

C.是否投保

D.选择保险人

E.保险期限【答案】CD145、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程竣工应满足的条件有（）。

A.合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成

B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件

C.监理人要求提交的竣工验收资料清单

D.合同范围内的工程需在缺陷责任期内全部完成

E.承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运【答案】BCD146、招标公告或投标邀请书应当载明的内容有（）。

A.招标人名称

B.招标人地址

C.招标项目的基本要求

D.获取招标文件的办法

E.投标人名称【答案】ABCD147、下列选项中，分包商应立即执行的变更指令包括（）。

A.监理人直接送达的书面指令

B.监理人代表直接送达的书面指令

C.承包商代表直接送达的书面指令

D.经业主发出的书面指令

E.经承包商代表确认监理人代表发出的书面指令【答案】C148、与公开招标相比，邀请招标的特点有（）

A.以投标邀请书的形式邀请投标人

B.邀请投标人的数量须在5家以上

C.招标人对潜在投标人能力较为了解

D.适合于投标资质要求高的重大工程

E.招投标周期缩短且评标工作量小【答案】AC149、在合同法律关系的组成中，合同法律关系的内容包括（）。

A.合同法律关系的主体

B.合同法律关系的客体

C.合同法律关系的权利

D.合同法律关系的任务

E.合同法律关系的义务【答案】C150、建设工程勘察合同，如果委托勘察监理，监理人信息中（）需要在专用合同条款中约定。

A.监理单位

B.监理范围

C.职责权限

D.总监理工程师信息

E.专业监理工程师信息【答案】BCD151、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下属于发包人义务的是（）。

A.遵守法律

B.依法纳税

C.设计缺陷整改

D.办理证件的批件

E.支付合同价款【答案】AD152、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。

A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划

B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额

C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款

D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款

E.承包商代表不能胜任工作【答案】BCD153、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，业主应对资料中（）的正确性负责。

A.不可预见的困难情况

B.施工进度计划

C.对工程的预期目标的说明

D.放线数据

E.工程竣工的试验和性能的标准【答案】C154、根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款【答案】ABD155、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有（）。

A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划

B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续

C.测设施工控制网并报监理人审批

D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系

E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案【答案】ACD156、在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()

A.影响正常施工的费用由承包人承担

B.影响正常施工的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.工期不予顺延

E.检查费用发包人承担【答案】BC157、材料设备采购的方式包括（）。

A.询价

B.直接订购

C.竞争性谈判

D.无底价竞争

E.招标投标【答案】AB158、关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有()

A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责

B.对工程的勘察许可应由勘察人提供

C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供

D.拆除地上障碍物应由发包人完成

E.拆除地下障碍物应由承包人完成【答案】CD159、投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。

A.台风

B.洪水

C.设备自然磨损

D.意外事故

E.材料自燃【答案】ABD160、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。

A.保证进度计划如期实现承诺书

B.工程各主要阶段的预期安排

C.各项重要检验工作的顺序安排

D.各项重要试验的时间安排

E.计划采取的赶工方案及措施【答案】BCD161、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为安全装卸和搬运，对于单件包装箱的重量在2吨及以上的，卖方应在包装箱两侧标注（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.重心

B.提单号

C.装货口岸

D.起吊点

E.货物数量【答案】AD162、依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人要求提前竣工，则发包人应（）。

A.通过监理人向承包人发出提前竣工指令

B.负责制定赶工措施

C.为承包人提供赶工的便利条件

D.为承包人追加合同价款

E.根据提前竣工给发包人带来效益为承包人提供奖励【答案】CD163、根据《标准施工招标文件》的通用合同条款，可以同时给承包人工期和费用补偿的情形有（）。

A.监理人的指示延误

B.施工场地发现文物、化石

C.不可抗力不能按期竣工

D.不利的物质条件

E.附加浮动引起的价格调整【答案】BD164、工程地质勘察包括的工作内容有（）。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察【答案】AB165、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（）。

A.领有公共运输执照施工车辆的损失

B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡

C.地震造成施工建筑物的损害

D.业主在工地的原有建筑物受到的损害

E.临时工程受到的损害【答案】AD166、关于建设工程材料设备采购合同当事人的表述中，正确的有（）。

A.永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购

B.施工中使用的建筑材料采购责任，按照施工合同专用条款的约定执行

C.采购合同的出卖人即供货人，只能是生产厂家

D.采购合同的出卖人即供货人，只能是从事物资流转业务的供应商

E.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人【答案】AB167、根据《招标投标法》，关于中标通知书的说法，正确的是（）

A.由招标人发出中标通知书

B.只有招标人才能确定中标人

C.中标通知书对中标人具有法律效力

D.中标通知书对招标人不具有法律效力

E.中标通知书发出30日内签订合同【答案】AC168、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人

B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册

C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行

D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书

E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期【答案】BD169、下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是（）。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量

D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料

E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料【答案】AB170、施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。

A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用

B.开通施工场地与城乡公共道路的通道

C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款

D.施工现场古树名木的保护工作

E.办理施工许可证【答案】CD171、关于代理型CM管理模式的说法，正确的有（）。

A.CM承包商不承担项目实施风险

B.CM承包商只为雇主提供咨询服务

C.CM合同属于设计施工总承包合同

D.CM承包商在施工阶段相当于总承包商

E.CM承包商按保证工程最大费用值（GMP）的限制组织施工【相关知识点新教材已删除】【答案】AB172、材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可()确定交货地点。

A.由双方协商

B.由采购方自行

C.按交易习惯

D.由供货方自行

E.按供货方所在地【答案】AC173、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是（）。

A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】ABD174、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款除专用合同条款另有的约定外工程设计依据有（）。

A.项目建议书

B.与工程有关的规范、标准、规程

C.工程基础资料

D.适用的法律、法规及部门规章

E.工程勘察文件【答案】BCD175、发包人是否负责提供施工设备和临时工程，在通用条款中给出的选择包括（）。

A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备

B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式

C.发包人不提供施工设备或临时设施

D.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式

E.发包人提供部分施工设备或临时设施【答案】C176、非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括（）。

A.社会团体

B.社团法人

C.合伙企业

D.个人独资企业

E.事业单位【答案】CD177、民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清【答案】ACD178、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A.截至提交日已实施工程的价款

B.变更金额

C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款

D.本期扣减的质量保证金

E.承包人的索赔款【答案】BCD179、法定代表人因执行职务造成他人损害，下列向权利人承担民事责任的方式正确的是（）。

A.由法人承担民事责任

B.由法定代表人承担民事责任

C.由法人或者法定代表人承担民事责任

D.由法人和法定代表人共同承担民事责任

E.法人承担民事责任后，可以依法或者章程的规定，向法定代表人追偿【答案】A180、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，后来又办理了抵押登记，下列说法正确的是（）。

A.设备转移给银行占有

B.抵押权自签订之日起设立

C.抵押权自登记之日起设立

D.抵押权设立后能够对抗善意第三人

E.抵押权登记前不得对抗善意第三人【答案】B181、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有（）

A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用

B.工程施工期间配合及现场服务的费用

C.工程勘察和设计服务应繳纳的增值税税金

D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用

E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金【答案】AC182、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。

A.资格预审文件的发售时间应不少于5日

B.给潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于