2022年江西省监理工程师之交通工程目标控制模考考试题库免费答案

《监理工程师之交通工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、在施工阶段，监理机构应派专人对施工现场安全情况巡视检查，对发现的各类安全隐患，应（）通知施工单位，并督促其立即整改;情况严重的，监理机构应及时下达工程停工令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。

A.口头

B.书面

C.邮件

D.现场【答案】B2、监理工程师应常驻工地，对施工活动的环境保护工作实施动态管理，其工作方式以（）为主。

A.旁站

B.巡视

C.平行检验

D.见证取样【答案】B3、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，必须进行检查验收，外观检查合格后，零、部（杆）件的焊缝应在24h后进行（）检验。

A.气密性

B.无损

C.压强

D.水流【答案】B4、建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位等共同为质量服务体现了（）。

A.全方位质量管理

B.全面质量管理

C.全过程质量管理

D.全员参与质量管理【答案】B5、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。

A.15天

B.30天

C.45天

D.60天【答案】D6、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。

A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率

B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。

C.折现率越大，净现值越大。

D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A7、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（）天内将进度应付款支付给承包人。

A.14

B.24

C.28

D.36【答案】C8、直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】B9、软土地区路堤施工期间，坡脚水平位移速率24h应不大于（）mm。

A.3

B.5

C.8

D.10【答案】B10、水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于（）时，可采用1根导管灌注。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m【答案】B11、某工程合同价为2000万元，合同价的50％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长20％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。

A.2110

B.2100

C.2180

D.2200【答案】C12、政府投资交通建设项目实行（），企业投资交通建设项目实行（）。

A.审批制、审核制

B.审核制、核准制

C.审批制、核准制

D.核准制、审批制【答案】C13、某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（）元。

A.213.6

B.247.2

C.273.6

D.427.2【答案】D14、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。

A.一岗双责

B.安全生产动态管理

C.安全一票否决

D.同步协调发展【答案】C15、某企业用100万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复利本利和全部回收，基准收益率为10%，则该企业每年均等的净收益至少应为（）万元。

A.10.00

B.16.27

C.20.06

D.25.94【答案】B16、价值工程的核心是（）。

A.作业价值

B.功能分析

C.性能分析

D.产品价值的提高【答案】B17、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。

A.未达到国家规定的环境质量标准的地区

B.共伴生组分多的矿产地

C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地

D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目

E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A18、某建设工程项目合同价为5000万元，合同工期为26个月，动员预付款在标书附录中规定的额度为合同价的20％，4月份支付工程款600万元，到第4个月时累计支付工程款金额为1200万元，本月扣回动员预付款的金额是（）万元。

A.45

B.48

C.50

D.52【答案】C19、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。

A.4

B.7

C.11

D.15【答案】A20、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。

A.2～3

B.3～4

C.4～6

D.6～8【答案】D21、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

A.14天

B.24天

C.7天

D.10天【答案】A22、商品房现售应符合的条件包括（）。

A.现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书

B.取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件

C.持有建设工程规划许可证和施工许可证

D.拆迁安置已经落实

E.物业管理方案尚未落实【答案】A23、根据《必须招标的工程项目规定》，下列选项中，属于必须招标范围的是（）。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的

B.监理服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的

C.重要物资、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

D.勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的【答案】B24、价值工程的基本原理，描述错误的是（）

A.着眼于寿命周期成本

B.价值工程的核心是功能分析

C.价值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能

D.价值工程的目标表现为产品价值的提高C选项，价值工程的功能，一般是指必要功能。【答案】C25、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算,大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年左右进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。

A.10%

B.5%

C.15%

D.20%【答案】C26、招标控制价应在招标文件中注明（）。

A.可以上调或下浮

B.不应上调或下浮

C.可上调，不可下浮

D.不可上调，可下浮【答案】B27、强夯工程内容中不包括的是（）。

A.场地清理

B.排除地表水

C.防止地表水下渗

D.承载力检测【答案】D28、下列（）可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性

A.钻孔抽芯法

B.高应变法

C.静载试验法

D.动测法【答案】B29、关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（）。

A.第一次工地会议由总监主持

B.在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议

C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加

D.宜邀请工程质量安全监督机构参加【答案】C30、安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。

A.人的不安全行为

B.物的不安全状态

C.管理缺陷

D.领导失误【答案】B31、下列关于桥梁施工缝的处理，说法错误的是（）。

A.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，且宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位

B.对处理层混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到2.5MPa

C.有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带

D.重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插锚固钢筋【答案】B32、路堑施工时，其路基地面排水设施有边沟、截水沟、排水沟、急流槽、跌水等，一般应先施工的排水设施是（）。

A.边沟

B.截水沟

C.排水沟

D.跌水与急流槽【答案】B33、变更工程单价确定的原则不包括哪些（）。

A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价

B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价

C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价

D.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由施工单位按照规定程序商定或确定变更工作的单价【答案】D34、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。

A.9.548

B.9.652

C.10.692

D.19.668【答案】A35、（）编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.交通运输主管部门【答案】A36、下列属于事后监理的是（）。

A.对工程量清单中的分项工程做出单价分析表

B.计量审核

C.抽检

D.把实际耗费同中标工程量清单进行比较，并把发生偏差的信息反馈给各方【答案】D37、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款。

A.1万元以下

B.1万元以上2万元以下

C.1万元以上3万元以下

D.5万元以下【答案】B38、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】D39、某桥梁灌注桩清孔后沉积层仍超过规定厚度，二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增加了1.5m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师应（）。

A.给予计量

B.不予计量

C.计量所增混凝土量的一半

D.和承包人协商后予以计量【答案】B40、当安全生产条件符合率在60%以下，应（）。

A.不扣分

B.视情节扣除5～10分

C.视情节扣除5～15分

D.视情节扣除10～30分【答案】D41、价值工程中的经济指标是（）。

A.最高的销售数量

B.最大的营业规模

C.最低的寿命周期成本

D.可靠地实现所需功能【答案】C42、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。

A.4E1M

B.4M1E

C.2M3

D.1P4C【答案】B43、（）建造悬臂与连续体系梁桥时，不需要在河道（海水）中搭设支架，而直接从已建墩台顶部逐段向跨径方向延伸施工，每延伸一段就施加预应力，使其与成桥部分联结成整体。

A.平衡悬臂施工法

B.有支架施工法

C.逐跨顶推施工法

D.活动支架法【答案】A44、某桥的总跨径长度为878m，此桥按照总长和跨径的分类，应当属于（）。

A.特大桥

B.大桥

C.中桥

D.小桥【答案】B45、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。

A.0.5，0.9

B.0.3，0.5

C.0.5，0.8

D.0.2，0.7【答案】A46、水泥混凝土面层材料，高速公路粗集料含水率的检测应随降雨或湿度变化随时观测，且每日不少于（）次。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】C47、沥青和水泥应以（）为单位计量。

A.千克

B.袋

C.立方米

D.平方米【答案】A48、下列不需要抽检的是（）。

A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料

B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸

C.施工单位自制的工程构配件

D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】C49、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（）。

A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则

B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级

C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录

D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】B50、某工程组织流水施工，有三个工序，路基，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为4天、7天和5天，则该工程的总工期应为（）天。

A.50

B.44

C.60

D.65【答案】B51、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。

A.70

B.60

C.55

D.50【答案】A52、路面结构层次中，（）主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力。并扩散到下面的功能层和土基中去。

A.面层

B.基层

C.垫层

D.联结层【答案】B53、竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为（），参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。

A.0.3

B.0.5

C.0.7

D.0.8【答案】C54、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。

A.工程与生物措施相结合，综合防治

B.取土场部分进行防护处理

C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用

D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域【答案】B55、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（）。

A.审查承包人的施工技术方案，使承包人在合理的状态下施工。

B.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。

C.编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制

D.加强工程延期和索赔管理【答案】D56、使用工程量清单计价的施工承包合同，一般采用（）的方式。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.总价+单价合同【答案】A57、承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，其处理方法是（）。

A.取消该子目

B.承包人必须完成该子目，发包人支付费用

C.承包人必须完成该子目，但发包人不支付费用

D.由建设单位决定与承包人协商决定处理方法【答案】C58、《招标投标法》规定的招标方式为（）。

A.公开招标和协议招标

B.公开招标和邀请招标

C.邀请招标和协议招标

D.公开招标、邀请招标和协议招标【答案】B59、某工业项目年设计能力为生产某种产品30万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本400万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。

A.235294件，78.43%，56.33元

B.235294件，78.43%，56.14元

C.200000件，75%，56.14元

D.200000件，75%，56.14元【答案】B60、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。

A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%

B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑

C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实

D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工【答案】A61、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为（）。

A.常规支付、违约支付

B.常规支付、合同解除支付

C.常规支付、违约支付、合同终止、合同解除支付

D.前期支付、中期支付、交工验收后的支付、竣工验收后的支付以及缺陷责任期结束后的最终结清支付【答案】C62、牌号为Q235且板厚小于40mm的钢材每批质量不应大于（）t。

A.600

B.400

C.150

D.60【答案】C63、根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，最终支付程序程序，说法错误的是（）。

A.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人自承包人出具经发包人签认的最终结清证书

B.如果监理人不同意最终结清申请单的任何一部分，承包人应按监理人要求提交进一步的资料

C.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查同意

D.最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同约定应付给承包人的全部款项的最后结算【答案】C64、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。

A.3个月

B.4个月

C.5个月

D.6个月【答案】D65、软土路基处理中，场地清理，钻机定位，钻进，上提喷浆、强制搅拌，复搅，提杆出孔，钻机移位。属于（）工程内容。

A.粉喷桩

B.浆喷桩

C.CFG桩

D.粒料桩【答案】B66、由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.14

B.25

C.28

D.42【答案】C67、（）是安全生产的核心。

A.安全技术交底

B.责任制

C.安全费用保障

D.安全生产许可【答案】B68、施工过程中，由于施工人员不遵守操作规程所造成的质量波动为（）。

A.环境性波动

B.正常波动

C.工艺性波动

D.异常波动【答案】D69、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），监理机构应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，（）应签发开工令。

A.建设单位

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.施工单位【答案】B70、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。

A.单价子目的支付

B.计日工

C.暂列金额

D.质量保证金【答案】D71、下列不属于混凝土下部结构的是（）。

A.桥台混凝土

B.桥墩混凝土

C.台帽混凝土

D.基础混凝土【答案】D72、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。

A.75%，75%

B.75%，80%

C.80%，75%

D.80%，80%【答案】D73、公路工程项目监理均应设总监办，（）km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。

A.50

B.100

C.150

D.200【答案】B74、根据《公路工程施工安全技术规范》的规定，不属于危险性较大的分部分项工程是（）。

A.高度18m的土质边坡处理

B.水深15m的围堰工程

C.深度7m的挡墙基础

D.高瓦斯隧道【答案】A75、关于安全生产费用的支付说法正确的是（）。

A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理

B.公路工程计提标准为3%

C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理

D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用【答案】A76、应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值系数Vi>1，则说明（）。

A.功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当

B.现实成本偏低，也可能存在不必要功能

C.评价对象的功能水平应提高

D.功能现实成本大于功能评价值【答案】B77、关于挖孔桩施工的说法，正确的是（）。

A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈

B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖

C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁

D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A78、下列关于修约的说法，错误的是（）。

A.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字小于5时，则舍去

B.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字大于5时，则进1

C.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，后面的数字为0时，则进1

D.实行数据修约时，应在确定修约位数后一次完成【答案】C79、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。

A.黏度大

B.黏度中等

C.黏度小

D.以上均可【答案】A80、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。

A.组织

B.程序

C.手段

D.信息【答案】D81、下列选项中，属于建设单位、监理单位联合用表的是（）。

A.工程变更支付月报表

B.支付证书签署确认表

C.支付证书

D.支付申请表【答案】B82、可在冬期进行路基施工的工程项目是（）。

A.一级公路的土路基开挖

B.挖掘填方地段的台阶

C.岩石地段的路堑开挖

D.高速公路的土路基开挖【答案】C83、项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%【答案】C84、重大危险源防控措施的审查应在（）进行。

A.重大危险源清单收悉后3天内

B.重大危险源清单收悉后5天内

C.重大危险源清单收悉后7天内

D.合同段工程开工之后【答案】C85、（）是实现安全第一的根本途径。

A.预防为主

B.安全管理

C.综合管理

D.综合治理【答案】A86、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（）。

A.环境监测监理

B.环保达标监理

C.环境控制监理

D.环保工程监理【答案】B87、厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。

A.1.00m

B.2.00m

C.3.00m

D.4.00m【答案】C88、水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（），墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍【答案】B89、双车道施工便道的宽度宜不小于（）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（）m，并宜设置错车道。

A.6.5；6.5

B.4.5；4.5

C.6.5；4.5

D.4.5；6.5【答案】C90、施工现场日常安全监理实施程序正确的是（）

A.召开专题监理例会→发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→向建设主管部门报告

B.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→向建设主管部门报告→签发工程停工令

C.发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→召开专题监理例会→向建设主管部门报告

D.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→签发工程停工令→向建设主管部门报告【答案】D91、明洞施工方法中，（）适用于浅埋地段，或地质条件较好、开挖后边坡能够稳定的地段。

A.拱墙整体灌注法

B.先墙后拱法

C.先拱后墙法

D.墙拱交替法【答案】A92、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。

A.1/150

B.1/200

C.1/250

D.1/300【答案】C93、关于先张法预应力筋张拉操作的说法，错误的是（）。

A.锚固横梁须有足够刚度，受力后挠度应不大于2mm

B.螺纹钢筋放张后，可采用乙炔－氧气切割

C.同一构件内预应力钢铰线的断丝数量不得超过1％

D.预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于8mm【答案】D94、水泥混凝土面层采用滑模摊铺机时，宜选用散装水泥。高温期施工时，散装水泥的入罐最高温度不宜高于（）℃。

A.40

B.50

C.60

D.70【答案】C95、按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（），且按专业配备。

A.3名

B.2名

C.4名

D.5名【答案】D96、桥梁基础混凝土承台、墩台施工，浇筑混凝土时，串筒、溜槽等的布置应方便摊铺和振捣，并应明确划分工作区域。混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不得少于（）。

A.3d

B.7d

C.14d

D.28d【答案】B97、对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ε≥（）%。

A.90

B.80

C.70

D.60【答案】B98、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。

A.20%~80%

B.30%~70%

C.40%~60%

D.50%【答案】B99、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm【答案】C100、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（）。

A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统

B.平衡压重填土

C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡

D.严格禁止超量装药【答案】B二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、网络计划方法具有的特点包括（）。

A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系

B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路

C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算

D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案

E.仅可用于控制项目施工进度【答案】ABCD102、关于施工准备阶段安全监理，审查施工单位安全生产管理体系的说法，正确的有（）。

A.将检查结果向建设单位报备

B.在施工单位提交交底核查申请后7天内完成检查工作

C.检查施工现场各种安全标志和临时设施的设置

D.检查.督促施工单位与总包单位之间签订的施工安全生产协议书

E.检查施工单位安全技术措施或文明施工措施费用的使用计划【答案】AC103、下列有关施工机械使用费计算的表述中，正确的是（）。

A.施工机械使用费=工（机械台班消耗量x机械台班单价）+工程仪器仪表使用费

B.机械台班单价由不变费用、可变费用和机上人工费用组成

C.工程仪器仪表使用费是指机电工程施工作业所发生的仪器仪表使用费

D.可变费用中的台班人工费工日单价与生产工人人工费单价相同

E.变费用包括折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费等【答案】ACD104、建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。

A.同一施工过程的各施工段上的流水节拍成倍数关系

B.相邻施工过程的流水步距相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.各专业工作队在施工段上可连续工作

E.施工段之间可能有空闲时间【答案】BD105、施工环境保护监理的依据（）。

A.国家、行业和地方相关的环境保护法律法规

B.工程环境影响评价报告和批复

C.国家、行业和地方的相关技术标准

D.经批准的工程设计文件和工程设计变更文件

E.施工计划【答案】ABCD106、按引发的原因不同，工程变更的情况一般可归纳为（）。

A.因设计不合理而引起的工程变更

B.为满足地方政府的要求而不得不进行的工程变更

C.为优化设计方案而出现的工程变更

D.因承包人风险原因而引起的工程变更

E.因承包人的施工质量事故而引起的工程变更【答案】ABC107、水泥混凝土面层施工期间，需要停止施工的是（）。

A.风力达到6级以及6级以上的强风天气

B.现场气温高于40℃，或拌合物摊铺温度高于40℃

C.现场连续5昼夜的平均气温低于5℃

D.夜间最低气温低于-3℃

E.现场降雨、雷阵雨、冰雹或降雪【答案】ACD108、关于施工便道的相关规定，下列选项中正确的有（）。

A.双车道施工便道宽度不宜小于6.5m

B.单车道施工便道宽度不宜小于6.5m

C.单车道施工便道宽度不宜小于4.5m，并宜设置错车道

D.错车道路段的施工便道宽度不宜小于6.5m，有效长度不宜小于20m

E.施工便道应根据需要设置排水沟和圆管涵等排水设施【答案】ACD109、下列关于无机结合料稳定材料取芯龄期正确的有（）。

A.用于基层的水泥稳定中、粗粒材料，龄期7d

B.用于基层的水泥、粉煤灰稳定的中、粗粒材料，龄期10d

C.用于基层的水泥、粉煤灰稳定的中、粗粒材料，龄期15d

D.用于基层的石灰粉煤灰稳定材料，龄期10d

E.用于基层的石灰粉煤灰稳定材料，龄期15d【答案】AB110、以下关于路基的几何要素的说法中，正确的是（）。

A.路基的几何要素主要指路基宽度、路基高度和路基边坡坡度等

B.宽度指路基某一横断面上两路肩外缘之间的距离，一般为行车道与路肩宽度之和

C.公路等级越高，路基宽度越小

D.路基高度分为路基中心高度和边坡高度

E.边坡坡度指的是边坡宽度与边坡高度之比【答案】ABD111、施工组织设计的内容包括（）。

A.编制依据

B.施工总体部署

C.施工进度计划

D.施工平面布置

E.资金计划【答案】ABCD112、下列对于路基土工试验描述正确的有（）。

A.路基施工前，监理机构应根据监理合同约定建立监理机构的中心试验室

B.路基施工前，监理机构应督促施工单位建立具备现场试验检测能力的工地试验室

C.监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取1个点

D.监理工程师应做好平行试验

E.使用特殊材料作为填料时，应按相关标准进行相应试验检验，经监理工程师批准后方可使用【答案】ABD113、绿色公路建设五大任务包括（）。

A.统筹资源利用，实现集约节约

B.加强环境保护，注重自然和谐

C.着眼周期成本，强化建养并重

D.实施创新驱动，实现工程高效

E.完善标准规范，推动示范引领【答案】AC114、关于实现担保物权案件的管辖，下列说法中符合我国民事诉讼法规定的是：

A.担保物权人可向担保合同签订地基层人民法院提出实现担保物权申请

B.担保物权人可向担保财产所在地基层人民法院提出实现担保物权申请

C.担保物权人可向担保物权登记地基层人民法院提出实现担保物权申请

D.担保物权人可向被申请人住所地基层人民法院提出实现担保物权申请【答案】BC115、施工单位的安全培训教育的分类包括（）。

A.“三类人员”培训教育

B.特种作业人员培训教育

C.进场安全教育

D.三级安全教育

E.安全继续教育【答案】ABCD116、引起公示催告程序终结的情形有：

A.权利申报期间没有人申报权利，公示催告程序的申请人逾期不申请除权判决的

B.公示催告期间，利害关系人向人民法院申报权利，未被驳回的

C.公示催告期间申请人撤回申请的

D.人民法院作出除权判决并再次公告的【答案】ABCD117、公路交通标线按照标线设置的方式划分为以下类型（）。

A.雨夜标线

B.非雨夜标线

C.纵向标线

D.横向标线

E.热熔型【答案】CD118、支座是设在墩（台）顶上用于支承上部结构的传力装置，其作用包括（）。

A.传递荷载

B.防止路堤填士的滑坡和坍落

C.保证上部结构按设计要求能产生一定的变位

D.抵御路堤士压力

E.承担负弯矩的作用【答案】AC119、关于仰拱施工说法正确的是（）。

A.仰拱的开挖长度：土和软岩应不大于3m，硬岩应不大于5m

B.隧底超挖部分回填，可用强度等级不低于C15的混凝土或C20的喷射混凝土回填

C.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑

D.仰拱左右半幅分次浇筑，一次浇筑长度不宜大于5m

E.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100%后方可允许运渣车辆通行【答案】ABC120、特别重大事故由（）组织事故调查组进行调查。

A.国务院

B.国务院授权有关部门

C.由事故发生地省级人民政府

D.由事故发生地设区的市级人民政府

E.由事故发生地设区的县级人民政府【答案】AB121、下列有关陪审员的任职要求和权利的表述正确的是：()

A.人民陪审员参加审判活动，应当遵守法官履行职责的规定，保守审判秘密

B.人民陪审员适用回避制度

C.人民陪审员参加合议庭评议案件时，有权对事实认定、法律适用独立发表意见，但不能独立行使表决权

D.人民陪审员可以担任合议庭审判长【答案】AB122、监理工程师对施工单位自查情况进行抽查，定期或不定期对施工单位自查情况进行（）。

A.抽查

B.审计

C.评价

D.复验

E.考核【答案】AC123、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。

A.施工单位技术负责人

B.施工单位项目技术负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

E.项目经理【答案】BD124、以下有关水泥混凝土路面裂缝质量问题的说法，正确的有（）。

A.裂缝应为板块上只有一条裂缝的情况，应按长度m计算

B.检测结果应用影响宽度1.0m换算成损坏面积

C.轻度应为主要裂缝宽度小于5mm，一般为未贯通裂缝

D.中度应为主要裂缝宽度在3～10mm

E.重度应为主要裂缝宽度大于10mm【答案】ABD125、关于水泥混凝土路面施工，下列说法中不正确的是（）。

A.一级公路水泥混凝土路面必须采用机械摊铺

B.气温低于5℃不得进行摊铺

C.终饰整修作业应在混凝土凝固后进行

D.混凝土表面沿横向制作纹理时，槽口深度应为3mm

E.混凝土拌合物摊铺工作任务量较大，应避免连续作业【答案】CD126、人民法院作出的发生法律效力的判决、裁定，如果被执行人或其财产不在我国领域内，应如何执行？()

A.只能通过人民法院请求外国法院承认和执行

B.可由当事人直接向有管辖权的外国法院申请承认和执行

C.当事人只能向人民法院提出执行请求，由人民法院以司法协助形式，请求外国法院承认和执行

D.经当事人请求，可由人民法院依我国缔结或参加的国际条约的约定，或按互惠原则，请求外国法院承认和执行【答案】BD127、分项工程计量汇总表的主要内容包括（）。

A.工程名称

B.清单编号

C.项目特征

D.申请计量数量

E.核定计量数量【答案】ABD128、关于施工单位安全生产责任体系的说法错误的有（）。

A.工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由项目经理担任，副组长由安全总监.副经理.总工程师担任，成员由各部门负责人，以及分包单位负责人组成

B.施工单位是安全生产责任主体，主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责

C.工程项目实行施工总承包的，建设单位对施工现场安全生产负总责

D.列入工程概算的安全作业环境及安全事故措施所需费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新，安全事故措施的落实，安全生产条件的改善

E.施工组织设计应明确安全技术措施，危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案【答案】C129、下列有关双代号网络计划关键节点与关键线路关系的表述中，正确的是（）。

A.关键线路上的节点称为关键节点

B.关键工作两端的节点必为关键节点

C.两端为关键节点的工作不一定是关键工作

D.关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小

E.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】ABCD130、连续配筋混凝土路面的缩缝施工方法有（）。

A.软切法

B.软做法

C.硬切法

D.预留间隙法

E.滑模法【答案】BCD131、监控主要外场设备基础安装要求，说法正确的有（）。

A.基础采用明挖法施工

B.基础一般采用C25号混凝土现场浇筑

C.基础内部配钢筋，顶面一般应预埋钢地脚螺栓

D.基础的接地电阻必须≤10Ω

E.防雷接地电阻必须≤4Ω【答案】ABC132、旧路加宽路段应同步进行拼宽路基和老路基的沉降观测，观测点宜布置在同一断面上。观测点设置宜为（）。

A.老路路中

B.老路路肩

C.拼宽部分中部

D.拼宽部分外侧

E.拼宽部分路肩【答案】ABCD133、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。

A.通车试运营3年以上

B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格

C.竣工文件已按相关规定完成

D.施工单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告

E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计【答案】BC134、对于监理机构平安工地建设中评价考核，下列说法不正确的有（）。

A.平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，计算得分精确到小数点后1位

B.施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果，建设单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果

C.所有的施工、监理合同段考核评价结果均合格，工程项目总体考核评价结果方为合格

D.施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改

E.整改完成后由监理单位组织复评，复评仍不合格的施工、监理合同段应当全部停工整改，并及时向直接监管的交通运输主管部门报告【答案】B135、填方路基的碾压原则包括（）。

A.先压边缘后压中间

B.先慢后快

C.先静压后振动

D.由弱振至强振

E.由内向外【答案】ABCD136、下列属于临时工程的有（）。

A.工作便道

B.汽车便道

C.电力支线

D.汽车便桥

E.电信线路【答案】BD137、审查安全生产专项费用计量支付：主要审核（）。

A.安全生产费用计提

B.安全生产费用凭证

C.现场核查使用情况

D.安全生产专项费用计量与支付

E.安全生产费用投入计划【答案】ABCD138、基层在养护过程中出现裂缝，可采取的措施包括（）。

A.在裂缝位置灌缝

B.在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅

C.洒透层沥青

D.洒铺热改性沥青

E.洒黏层沥青【答案】ABD139、产生路基沉陷的主要原因有（）。

A.路基填料不当

B.填筑方法不合理

C.压实不足

D.水流冲刷

E.原地面比较软弱【答案】ABC140、在公路工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。

A.采用先进的施工方法以减少施工过程的数量

B.增加工作面，组织更多的专业施工队

C.改善劳动条件和外部配套条件

D.增加劳动力和施工机械的数量

E.改进施工工艺并实施强有力的调度【答案】BD141、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点，下列说法正确的有（）。

A.审批进场喷射混凝土的施工设备，可以使用干喷设备

B.审批喷射混凝土配合比设计，承包人提出的配合比设计应使喷射混凝土具有必要的强度.耐久性.防水性.附着性以及良好的施工性

C.每次喷射作业前或作业期间，检查水泥品种.强度等级.用量，检查砂石的含水率

D.检查喷射机械配套情况和实际功效，进行必要的试喷

E.检查喷射作业面是否存在欠挖.浮石，如有较大的浮石应清除【答案】BCD142、下列属于价值工程提高产品或作业价值的主要途径的是（）。

A.功能大幅度提高，同时成本大幅度降低

B.提高功能，同时保持成本不变

C.在功能不变的情况下，降低成本

D.成本略有增加，同时功能大幅度提高

E.功能略有下降，同时成本大幅度降低【答案】BCD143、依据土的颗粒组成特征，土的塑性指标平和有机质含量，路基用土可分为（）。

A.粗粒土

B.中粒土

C.细粒土

D.巨粒土

E.特殊土【答案】ACD144、工程网络计划的优化是指寻求（）的过程。

A.工程总成本不变条件下资源需用量最少

B.时间-费用优化

C.资源有限条件下最短工期安排

D.工期不变条件下资源均衡安排

E.工期固定条件下资源强度最小【答案】BCD145、关于民事诉讼法规定的再审程序，下列说法正确的有：

A.再审只能由原审当事人自己提出申请才可能进行

B.当事人申请再审应该在原审裁判作出后2年以内提出

C.当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审

D.法院的再审是对事实和法律的全面审查【答案】CD146、关于预应力筋检验的说法正确的有（）。

A.钢丝分批检验时每批质量应不大于60t

B.钢丝检验时应先从每批中抽查5%且不少于5盘，进行表面质量检查，如检查不合格，则应对该批钢丝逐盘检查

C.钢绞线分批检验时每批质量应不大于60t

D.螺纹钢筋分批检验时每批质量应不大于60t

E.钢筋试验结果如有一项不合格时，则应另取双倍数量的试件重做全部各项试验，如仍有一根试件不合格则该批钢筋为不合格【答案】ABC147、按引发的原因不同，工程变更的情况一般可归纳为（）。

A.因设计不合理而引起的工程变更

B.为满足地方政府的要求而不得不进行的工程变更

C.为优化设计方案而出现的工程变更

D.因承包人风险原因而引起的工程变更

E.因承包人的施工质量事故而引起的工程变更【答案】ABC148、关于模板、支架的拆除，下列选项正确的有（）。

A.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落

B.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落

C.遵循先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序和原则

D.遵循自上而下、分层分段拆除的顺序和原则

E.模板存放场地应坚实平整【答案】ACD149、概预算文件审查的主要内容包括（）。

A.审查编制依据

B.审查编制内容

C.审查工程量

D.审查定额的使用

E.审查审批程序【答案】ABCD150、关于土石路堤施工说法正确的是（）。

A.膨胀岩石、易溶性岩石等不宜直接用于路基填筑

B.压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机

C.应分层填筑压实，不得倾填

D.土石混合料来自不同料场，其岩性或土石比例相差大时，宜分层或分幅填筑

E.中硬、硬质石料填筑土石路堤时，宜进行边坡码砌【答案】ABC151、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，沉箱预制滑模施工工艺同时具备（）时可以使用。

A.正规或固定的沉箱预制场

B.专业施工班组

C.单个沉箱重量不超过300吨

D.施工单位具有三个项目以上施工经验

E.施工单位具有三个项目以上管理经验【答案】ABD152、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循的原则包括（）。

A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理

B.工程延期是否会推迟工程项目总工期

C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上

D.恶劣气候条件造成工程延期

E.在非承包人原因造成的工期延期发生后28天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求，否则监理工程师无须考虑给予承包人延期【答案】BCD153、施工单位的质量责任和义务包括（）。

A.在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包工程

B.对建设工程的施工质量负责

C.不得擅自修改工程设计，不得偷工减料

D.必须建立、健全施工质量的检验制度

E.提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确【答案】ABCD154、路面的粗糙度用（）表示。

A.路面纵向凹凸量的偏差值

B.路面与轮胎的摩擦系数

C.路表纹理深度

D.表面性能

E.耐久性【答案】BC155、路基施工准备阶段正确的是（）。

A.对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取2个点

B.同一建设项目相邻施工段水准导线不用闭合

C.可能受施工影响的导线点，施工前应加固或改移

D.公路沿线每500米宜有一个水准点

E.对导线的复测周期应不超过3个月【答案】ACD156、关于实现担保物权案件的管辖，下列说法中符合我国民事诉讼法规定的是：

A.担保物权人可向担保合同签订地基层人民法院提出实现担保物权申请

B.担保物权人可向担保财产所在地基层人民法院提出实现担保物权申请

C.担保物权人可向担保物权登记地基层人民法院提出实现担保物权申请

D.担保物权人可向被申请人住所地基层人民法院提出实现担保物权申请【答案】BC157、关于桥涵工程环境保护监理要点，说法正确的有（）。

A.在桥涵工程开工前，应审批施工方案中的环保措施

B.根据工程情况，确定本阶段环保监理的巡视旁站计划，对建设单位环保措施的执行效果进行检查

C.基坑开挖的弃土堆放地点应事先经监理工程师同意

D.对发生泄漏或任意排放的，应当场责令施工单位改正，并旁站监督整改过程

E.需要围堰施工的，应事先取得当地水利部门的许可，手续完备并经审查后才能施工【答案】ACD158、路基植物防护包括（）。

A.坡面植物防护

B.三维植物网防护

C.水泥混凝土骨架防护

D.水泥混凝土空心预制块骨架防护

E.坡面喷浆【答案】ABCD159、同约定计量的项目包括（）。

A.清单外的工程细目

B.清单中的工程细目

C.合同文件中约定的项目

D.工程变更项目

E.合同文件外约定的项目【答案】BCD160、以下关于路基填筑的说法中，错误的是（）。

A.性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实

B.同一层路基可以混合填筑

C.路基下部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料

D.填料的选择要经过监理工程师批准

E.有地下水的路段或浸水路堤，应填筑水稳性好的填料【答案】BC161、某市中级人民法院对某甲诉某乙返还其出租于乙的房屋一案作出二审判决，责令乙在判决生效之日起10日内向甲返还房屋，并承担该案的诉讼费。10日后，乙向人民法院缴纳了诉讼费，而未向甲返还房屋，甲向人民法院申请强制执行。下列说法正确的是：

A.可由执行员强制某乙迁出房屋或退出土地

B.某乙拒不到场的，不影响执行

C.执行员将强制执行笔录口头宣读即可

D.执行员可以拘留被执行人【答案】AB162、钢桥构件出厂时，应提交的资料有（）。

A.焊缝全部修补记录

B.产品合格证

C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告

D.产品试板的试验报告

E.工厂试拼装记录【答案】BCD163、因为方某不履行与甲银行借款合同纠纷一案的生效判决，甲银行于2012年1月向H市法院申请执行。执行中，H市法院冻结方某在银行的存款10万元，查封其居住的建筑面积为100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕萨特轿车一辆。被执行人除上述财产外，已无财产可供执行。H市法院裁定对上述财产进行拍卖。委托拍卖后，拍卖机构于2012年6月6日发布了拍卖公告。公告后，乙公司持A市仲裁委员会于2012年7月3日作出的已经生效的裁决书（裁决方某偿还乙公司货款13万元），于2012年7月8日向H市法院申请参与分配；丙信用社也向H市法院申请参与分配，称方某的轿车已经因借款抵押给丙信用社，并在有关部门办理了抵押登记手续。对此，下列表述正确的是：

A.丙信用社因对轿车享有担保物权，对拍卖价款优先受偿

B.甲银行为最初的执行申请人，对拍卖价款优先受偿

C.乙公司可以参与分配

D.丙信用社对拍卖价款优先受偿后，甲银行、乙公司，按照各自债权额的比例，平均分配【答案】ACD164、以下哪些情况应该适用《民事诉讼法》有关指定管辖的规定？

A.石家庄市中级人民法院院长本人成为民事诉讼被告，法院审判委员会认为在其他法院审理比较适宜，遂请示河北省高级人民法院

B.铁岭市人民法院遭洪水侵袭无法正常办公，遂请示辽宁省高级人民法院

C.沈阳市人民法院和大连市人民法院为一桩巨额经济纠纷争抢不休，互不让步，遂请示辽宁省高级人民法院

D.北京市高级人民法院与上海市高级人民法院都不认为自己有权管辖一起民事纠纷，遂请示最高人民法院【答案】ABCD165、施工企业的三类安全人员是指（）。

A.施工单位的主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.项目技术负责人

E.项目安全总监【答案】ABC166、路基应满足的基本要求包括（）。

A.足够的整体稳定性

B.足够的强度

C.足够的水稳性

D.足够的硬度

E.足够的刚度【答案】ABC167、关于预应力筋检验的说法正确的有（）。

A.钢丝分批检验时每批质量应不大于60t

B.钢丝检验时应先从每批中抽查5%且不少于5盘，进行表面质量检查，如检查不合格，则应对该批钢丝逐盘检查

C.钢绞线分批检验时每批质量应不大于60t

D.螺纹钢筋分批检验时每批质量应不大于60t

E.钢筋试验结果如有一项不合格时，则应另取双倍数量的试件重做全部各项试验，如仍有一根试件不合格则该批钢筋为不合格【答案】ABC168、关于台阶法开挖施工说法正确的是（）。

A.用两台阶法或三台阶法，台阶数量不宜多于3个

B.台阶开挖高度宜为2.5～3.5m

C.对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于3m

D.对于上台阶开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距

E.下台阶左右侧开挖宜同时开挖【答案】ABCD169、根据我国法律的规定，下列案件中不适用调解的有哪些？()

A.特别程序

B.督促程序

C.公示催告程序

D.破产程序【答案】ABCD170、关于土石路堤施工说法正确的是（）。

A.膨胀岩石、易溶性岩石等不宜直接用于路基填筑

B.压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机

C.应分层填筑压实，不得倾填

D.土石混合料来自不同料场，其岩性或土石比例相差大时，宜分层或分幅填筑

E.中硬、硬质石料填筑土石路堤时，宜进行边坡码砌【答案】ABC171、桥梁工程按照承重构件受力体系情况可以分为（）。

A.拱桥

B.刚架桥

C.公路桥

D.上承桥

E.下承桥【答案】AB172、有下列情形之一的，人民法院应当中止执行：()

A.人民法院已受理以被执行人为债务人的破产申请的

B.执行的标的物是其他法院或仲裁机构正在审理的案件争议标的物，需要等待该案件审理完毕确定权属的

C.一方当事人申请执行仲裁裁决，另一方当事人申请撤销仲裁裁决的

D.仲裁裁决的被申请执行人依法向人民法院提出不予执行请求，并提供适当担保的【答案】ABCD173、根据现行公路工程施工合同条款的约定，发包人应向承包人支付的预付款包括（）。

A.进度预付款

B.材料、设备预付款

C.暂估价预付款

D.开工预付款

E.计日工预付款【答案】BD174、关于桩基础施工质量要求中声测管的说法正确的有（）。

A.桩长超过40m桩基内宜布置声测管，一般布置4～5根

B.声测管应顺直，弯曲度不大于5mm/m

C.不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭接焊缺陷存在

D.声测管内应保证畅通无异物，管底端应封口处理

E.声测管可直接固定在钢筋笼内侧上，固定方式可采用焊接或绑扎，固定点距离一般不超过2m【答案】BC175、填石路堤施工质量中施工过程质量控制应符合的规定有（）。

A.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量可采用沉降差指标进行检测

B.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量不可采用沉降差指标进行检测

C.施工过程中，每填高2m宜检测路基中线和宽度

D.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度

E.施工过程中，每填高5m宜检测路基中线和宽度【答案】AD176、关于沥青混凝土路面施工时选用沥青的说法，正确的有（）。

A.在夏季温度高且持续时间长的地区修建高速公路，宜采用稠度大、黏度大的沥青

B.对日温差、年温差大的地区，宜选用针入度指数小的沥青

C.对旅游公路应选用黏度较小的沥青等级。

D.汽车荷载剪应力大的路面结构层，宜选用稠度大、黏度大的沥青

E.服务区、停车场等行车速度慢的路段，宜采用黏度大的沥青【答案】ACD177、网络计划中，工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔之间的关系是（）。

A.工作的总时差一定不会超过其相应的自由时差

B.工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔

C.工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔

D.工作的自由时差不可能超过总时差

E.工作的自由时差，有可能超过或等于总时差【答案】CD178、关于雨期填筑路堤的说法，正确的有（）。

A.路堤应分层填筑，并及时碾压

B.每一填筑层表面应做成1%~2%双向路拱横坡，以利于排水

C.填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石渣和砂类土等

D.雨期填筑路堤旁不得设置取土坑

E.利用挖方土作填料，含水率符合要求时，应随挖随填，及时压实【答案】AC179、关于片石砌体，以下说法不正确的有（）。

A.片石应分层砌筑，宜以2～3层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝应大致找平

B.各工作层竖缝应相互贯通

C.砌缝宽度一般不大于5cm，用小石子混凝土砌筑时，可为3～7cm

D.较大的砌块应使用于下层，安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除

E.竖缝较宽时，应在砂浆中塞以小石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小片石支垫【答案】BC180、下列属于施工组织设计编制依据的是（）。

A.投标企业自身规章制度

B.建设单位对施工的要求

C.工程施工范围内的现场条件

D.工程所在地区行政主管部门的批准文件

E.建设单位规章制度【答案】BCD181、甲公司因乙公司拒绝履行生效法律文书所确定的给付120万元的义务，向区人民法院申请执行。在执行过程中，区人民法院发现乙公司已停业半年之久，无可供执行的财产，但是乙公司曾在一年前购买上市公司丙公司的股票，价值110万元，对此，区人民法院可以：()

A.扣押股票，并强制乙公司按照公司法的有关规定转让

B.直接对乙公司的股票进行拍卖或者变卖，用于清偿债务

C.直接将股票抵偿给甲公司

D.将丙公司变更为本案的被执行人【答案】ABC182、下列表述中哪些属于人民法院应