十二月上旬一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》第二阶段补充卷（含答案及解析）

十二月上旬一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》第二阶段补充卷（含答案及解析）一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。A、将建筑工程肢解发包B、承包人将其承包的建筑工程分包他人C、承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D、分包人将其承包的工程再分包E、两个不同资质等级的单位联合共同承包【参考答案】：ACD2、行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列（）情形之一的，可以停止执行。A、行政复议机关认为需要停止执行B、法律规定停止执行C、申请人认为需要停止执行D、申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行E、被申请人认为需要停止执行【参考答案】：ABDE【解析】：《行政复议法》第21条规定：“行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是有下列情形之一的，可以停止执行：(1)被申请人认为需要停止执行的；(2)行政复议机关认为需要停止执行的；(3)申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；(4)法律规定停止执行的”。故A、B、D、E为正确选项。3、对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。A、可以不申请施工许可证B、属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程C、必须报国务院建设行政主管部门备案D、必须办理施工许可证E、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整【参考答案】：ABE【解析】：按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。故A、B、E项正确。4、下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有（）。A、已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁B、没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证C、有满足开工需要的施工图纸及技术资料D、已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业E、办理了建设工程质量、安全监督手续【参考答案】：ABCD5、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括（）。A、应急救援人员B、单位主要负责人C、从业人员D、安全生产管理人员E、特种作业人员【参考答案】：BD【解析】：本题考核的是安全生产许可证的取得条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操6、行政机关实施行政强制措施应当遵守的规定包括（）。A、由1名有经验的行政执法人员实施B、出示执法身份证件C、通知当事人到场D、采纳当事人的意见E、实施前须向行政机关负责人报告即可【参考答案】：BC【解析】：本题考核的是行政强制措施实施的一般程序。行政机关实施行政强制措施应当遵守下列规定：(1)实施前须向行政机关负责人报告并经批准；(2)由两名以上行政执法人员实施；(3)出示执法身份证件；(4)通知当事人到场；(5)当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径；(6)听取当事人的陈述和申辩；(7)制作现场笔录；(8)现场笔录由当事人和行政执法人员签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中予以注明；(9)当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章；7、符合法定的承包人请求解除建设工程施工合同的条件是（）。A、发包人长期拖欠工程价款B、发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准C、发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换D、发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工E、发包人未能按时提供图纸导致工期延误【参考答案】：ACD【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；(3)不履行合同约定的协助义务的。故A、C、D为正确选项。8、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖B、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【参考答案】：AD【解析】：《合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。9、根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有（）。A、代理期间届满或者代理事务完成B、被代理人取得或者恢复行为能力C、被代理人或者代理人死亡D、代理人丧失民事行为能力E、指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【参考答案】：BCDE【解析】：有下列情形之一的，法定代理或者指定代理终止：（1）被代理人取得或者恢复民事行为能力；（2）被代理人或者代理人死亡；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。10、根据《合同法》的规定，建设工程施工合同的主要内容包括（）。A、工程范围B、建设工期C、竣工验收D、工程造价E、格式条款【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是施工合同的内容。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。11、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B、丙的保证方式为连带责任保证C、保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D、甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任E、甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【参考答案】：BE【解析】：保证方式有两种，一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。12、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）A、投标人在投标有效期内撤回投标文件B、投标人在开标前撤回投标文件C、中标人拒绝提交履约保证金D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E、中标人拒绝签订合同【参考答案】：ACE【解析】：在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。”投标人在投标有效期内不能撤回投标文件13、下列对格式条款的说法正确的是（）。A、格式条款都是无效条款B、格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款C、格式条款是在订立合同时未与对方协商的条款D、格式条款是一方当事人为重复使用而预先拟定的E、提供格式条款一方对已尽合理提示及说明义务承担举证责任【参考答案】：BCDE【解析】：格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的，并在订立合同时未与对方协商的条款。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。因此，A选项不正确。14、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）。A、工程规划许可证B、设计单位资质等级证书C、工程勘察设计文件D、中标通知书及施工承包合同E、用地规划许可证【参考答案】：ABCD【解析】：本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（1）工程规划许可证；（2）设计单位资质等级证书；（3）监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（5）工程勘察设计文件；（6）中标通知书及施工承包合同等。15、根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）A、对施工质量负责B、按照工程设计图纸和施工技术标准施工C、对建筑材料、设备等进行检验检测D、建立健全施工质量检验制度E、审查批准高大模板工程的专项施工方案【参考答案】：ABCD16、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有（）情形的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。A、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的B、超越法定职权颁发安全生产许可证的C、违反法定程序颁发安全生产许可证的D、对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的E、接到违规行为的举报后，不及时处理的【参考答案】：ABCD17、文物保护单位的保护范围，应当根据文物保护单位的（）合理划分。A、类别B、规模C、内容D、周围环境的历史E、周围条件【参考答案】：ABCD【解析】：《文物保护法实施条例》第九条规定，文物保护单位的保护范围是指对文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的区域。文物保护单位的保护范围，应当根据文物保护单位的类别、规模、内容以及周围环境的历史和现实情况合理划定，并在文物保护单位本体之外保持一定的安全距离，确保文物保护单位的真实性和完整性。18、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A、检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B、参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C、监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D、对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E、对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【参考答案】：ACDE19、下列工程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是（）。A、所有商品混凝土试块B、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料C、拌制砌筑砂浆的水泥D、抹灰砂浆中水泥E、承重结构的钢筋及连接接头试件【参考答案】：BCE【解析】：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。对工程实行见证取样和送检主要是针对涉及结构安全的试块、试件和材料，所以一定要注意“承重”等字样，这些往往涉及结构安全。故B、C、E为正确选项。20、下列工程建设项目中，经批准可以进行邀请招标的项目有（）。A、国家和地方人民政府确定的重点项目不宜公开招标的项目B、因技术复杂只有少数几家潜在投标人可供选择的项目C、国有企业使用自有资金的项目D、采用公开招标的费用占项目合同金额比重过大的项目E、纳入财政管理的各种政府性专项建设基金项目【参考答案】：ABD21、民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的有（）。A、调解和好的离婚案件B、能够即时履行的案件C、调解维持赡养关系的案件D、标的额较小的案件E、调解继续履行合同的案件【参考答案】：AB【解析】：下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：①调解和好的离婚案件；②调解维持收养关系的案件；③能够即时履行的案件；④其他不需要制作调解书的案件。对不需要制作调解书的协议，应当记入笔录。双方当事人、审判人员、书记员签名或者盖章后，即具有法律效力。22、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。A、应当制定安全生产规章制度B、落实安全生产责任制C、确保安全生产费用的有效使用D、保证安全生产条件所需资金的投入E、及时、如实报告生产安全事故【参考答案】：BCE【解析】：本题考查的是施工项目经理的安全职责。注意与主要负责人的安全责任的区别。选项AD均是施工企业主要负责人的安全职责。23、根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有（）。A、抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移B、除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移C、抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保D、抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有E、抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保【参考答案】：BCD【解析】：A项，抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的，转让行为无效；E项，抵押权因抵押物灭失而消灭。24、当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（）。A、没有仲裁协议的B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E、仲裁所依据的证据是伪造的【参考答案】：ABDE【解析】：根据《仲裁法》第58条的规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：（1）没有仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。故应25、不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。A、工程投资额在30万元以下的建筑工程B、建筑面积在300平方米以下的建筑工程C、农民自建低层住宅的建筑活动D、企业自建低层住宅的建筑活动E、军用房屋建筑工程【参考答案】：ABCE【解析】：《建筑工程施工许可管理办法》第2条和第16条规定了不需要办理施工许可证的情形，包括：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，抢险救灾工程、临时性建筑工程、农民自建两层以下(含两层)住宅工程，以及按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程、军用房屋建筑工程等。故A、B、C、E为正确选项。26、关于建设工程保险的说法，正确的有（）。A、工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B、建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C、工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D、建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E、安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【参考答案】：BE【解析】：对于选项A，《建设工程施工合同(示范文件)》中规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险支付保险费用，所以选项A错误。对于选项C，《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》均规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，而非业主，所以选项C错误。对于选项D，建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用接收该部分或全部工程之时终止，27、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有（）。A、经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B、对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E、民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【参考答案】：ABCD【解析】：建设工程节能规定，不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或核准的机关不得批准或者核准建设。《民用建筑节能条例》规定，国家鼓励和扶持在新建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。所以选项E错误。新建建筑节能规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工。施工单位应当对不符合施工图设计文件要求的，不得使用。《民用建筑节能管理规定》第42条规定，建设单位在竣工验收过程中，有违反建筑节能28、《建筑法》规定，有（）情形，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。A、需要进行爆破作业的B、需要临时占用规划批准范围以内场地的C、需要临时停水、停电、中断道路交通的D、可能损坏电力、邮电通信等公共设施的E、可能损坏道路、管线等公共设施的【参考答案】：ACDE【解析】：本题考核的是建设单位的安全责任。《建筑法》规定，有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的；(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的；(4)需要进行爆破作业的；(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。29、按照《工伤保险条例》的规定，职工有下列（）情况的,可以认定为工伤。A、工作期间因醉酒而坠落致残B、加班期间，发生机械伤害C、出差途中，遭遇车祸受伤D、工作中因帮助他人而受到伤害E、工作中发生互殴受伤【参考答案】：BD【解析】：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：①在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；②工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；③在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；④患职业病的；⑤因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；⑥在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；⑦法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。30、根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。A、发明B、计算机软件C、实用新型D、商品商标E、外观设计【参考答案】：ACE【解析】：专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）。A、自然终止B、归于无效C、仍然有效D、可以撤销【参考答案】：C【解析】：《合同法》第90条规定：“当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务”，即企业法人合并、分立不影响原先合同的效力。故C为正确选项。2、某项目设计费用为200万元，合同中约定定金为10%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时承包方应该返还给发包方（）万元。A、15B、20C、40D、60【参考答案】：C【解析】：《担保法》第八十九条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。故本案例中承包方应该返还的金额为：200×10%×2＝40（万元）。3、某建设项目递交投标文件的截止时间为2011年3月1日上午9时，某投标人由于交通拥堵于2011年3月1日上午9时5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A、招标人应当拒收B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D、由评标委员会按废标处理【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是投标文件的送达与签收。《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。4、建设单位应当在工程竣工验收后（）向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。A、15日内B、30日内C、3个月D、6个月【参考答案】：D【解析】：《城乡规划法》第四十五条规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。5、在一般情况下，事故现场有关人员应当先向（）报告事故。A、安全生产监督管理部门B、本级人民政府建设行政主管部门C、本单位负责人D、负有安全生产监督管理职责的有关部门【参考答案】：C【解析】：本题考核的是事故报告。在一般情况下，事故现场有关人员应当先向本单位负责人报告事故。但是，事故是人命关天的大事，在情况紧急时允许事故现场有关人员直接向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。6、2014年3月20日，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司向甲公司提供砂石5000m3，单价200元/m3，由乙公司在2014年3月30日之前将货物运至甲公司在市区某工程项目的工地内，货到后付款。合同签订后，由于乙公司与运输公司就运费问题很难达成一致，直到3月25日，第一批货物1000m3的砂石才运至目的地。而在3月28日乙公司所在地山洪暴发，堆放在厂区的4000余立方米砂石全被冲走，通往市区的公路也被冲毁，乙公司无法履行合同。对于本案的违约责任承担的表述正确的是（）。A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任B、乙公司应当向甲公司承担无法交付合同全部标的的违约责任C、乙公司应当向甲公司承担无法交付合同部分标的的违约责任D、乙公司和运输公司应当对甲公司承担连带责任【参考答案】：C【解析】：《合同法》第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。7、某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（）。A、严格按照设计图纸施工B、自行修改后施工C、经监理批准后自行修改D、向设计单位提出修改建议【参考答案】：D【解析】：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改设计。在施工过程中发现设计文件和图纸存在差错的，施工单位有权向设计单位提出意见和建议，以免造成不必要的损失和质量问题。故D选项正确。8、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A、施工许可证办理B、预验收合格C、工程竣工验收合格D、质保期结束【参考答案】：C【解析】：本题考查的是工程合理使用年限的概念。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。9、甲施工企业与乙钢材生产企业签订了一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2011年8月31日前付清，丙企业在合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2011年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。A、丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2011年8月31日起6个月B、丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2011年9月20日起6个月C、丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2011年8月31日起6个月D、丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2011年9月20日起6个月【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是保证责任的承担。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。10、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20％，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。A、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持B、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持C、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持D、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持【参考答案】：B【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第三款规定，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。11、自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，不会导致代理权终止的情形是（）。A、甲丧失民事行为能力B、乙死亡C、甲取消委托合同D、乙丧失民事行为能力【参考答案】：A12、下列关于合同成立与合同无效的确认权的说法，正确的是（）。A、合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方B、合同成立与无效的确认权都属于人民法院或仲裁机关C、合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同无效的确认权属于合同当事人双方D、合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关【参考答案】：D【解析】：合同成立的确认权属于合同当事人双方；合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关，合同当事人无权决定合同是否有效。13、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A、1／3B、2／3C、1／4D、3／4【参考答案】：B14、工伤职工有下列（）情形的，不停止享受工伤保险待遇。A、拒不接受劳动能力鉴定的B、工伤职工治疗因工伤引发的疾病C、拒绝治疗的D、丧失享受待遇条件的【参考答案】：B【解析】：工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：①丧失享受待遇条件的；②拒不接受劳动能力鉴定的；③拒绝治疗的。15、招标文件应当包含的内容是（）。A、招标项目的人员要求B、投标报价要求C、特定的生产供应者D、拟签订合同的所有条款【参考答案】：B【解析】：《招标投标法》第十九条规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。第二十条规定，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。故B选项正确。16、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）。A、对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B、对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C、对于采用虚假证明骗取施工许可证的，施工许可证自行废止,并由发证机关对责任单位处以罚款D、对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款【参考答案】：A【解析】：对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。17、《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由（）。A、县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款B、市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款C、省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款D、国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款【参考答案】：A【解析】：本题考核的是施工现场噪声污染防治违法行为应承担的法律责任。《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款。18、根据招投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。A、投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B、投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C、投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D、投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【参考答案】：B【解析】：《工程项目施工招标投标办法》第二十九条规定，招标文件应该规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的19、根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。A、3B、5C、10D、15【参考答案】：D【解析】：《民事诉讼法》第164条规定：“当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉”。故D为正确选项。20、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。A、1个月以上3个月以下B、3个月以上1年以下C、3个月以上2年以下D、6个月以上1年以下【参考答案】：B21、女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。A、高处、高温工作B、矿山井下作业C、夜班劳动D、低温、冷水作业【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。22、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造师一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（）-A、丁公司对其享有的份额有权转让B、该楼发生的管理费用平均承担C、该楼所有权为共同共有D、甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【参考答案】：A23、法的形式的含义不包括（）。A、法律规范的效力等级B、法律规范的外部表现形式C、法律规范的时间效力D、法律规范创制机关的性质及级别【参考答案】：C【解析】：本题考核的是法的形式的含义。法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括四层含义：(1)法律规范创制机关的性质及级别；(2)法律规范的外部表现形式；(3)法律规范的效力等级；(4)法律规范的地域效力。24、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D、垫资违反相关规定，应予以没收【参考答案】：B25、甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金，甲将这部分材料出售给了丙，把仓单背书后交予丙，并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后，丙持这份仓单提货，则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是（）。A、乙公司可以拒绝交货B、乙可以加收仓储费C、甲有转让提取材料的权利D、乙加收仓储费后将材料交给丙【参考答案】：D26、建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B、只能向有管辖权的人民法院起诉C、应由甲仲裁委员会进行仲裁D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【参考答案】：B27、运输合同中托运人的义务是（）。A、告知的义务B、提货验收的义务C、货物毁损、灭失的赔偿义务D、特殊情况下拒运的义务【参考答案】：A【解析】：在运输合同中，托运人的主要义务是支付运费、妥善包装和告知。故A为正确选项。28、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。A、2004年3月1日B、2004年3月20日C、2004年3月10日D、2004年3月18日【参考答案】：C29、关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）。A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接得到承认和执行C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，不予受理【参考答案】：D【解析】：裁决书的效力是：①裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼；②仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行；③仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国（或地区）可以得到承认和执行。30、对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。A、由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B、由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C、由施工单位履行保修义务并承担保修费用D、由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用【参考答案】：D31、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年的，按月领取基本养老金。A、10B、15C、20D、25【参考答案】：B32、某建设项目，建设单位在报送施工图审查的同时要求设计单位提供一套白图以供提前施工，施工单位依照白图开始施工。对此，下列表述正确的是（）。A、施工图应报市级以上人民政府建设行政主管部门审查B、设计单位可以提供白图以供提前施工C、在建设单位的书面保证下，施工单位才可以按照白图施工D、施工图还未完成审查，施工单位不得按照白图施工【参考答案】：D【解析】：《建设工程质量管理条例》第十一条规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。33、由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。A、移送二审法院裁决B、按撤诉处理C、按缺席判决D、进入再审程序【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是审判程序。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。34、资格后审是指在（）对投标人进行的资格审查。A、发出招标文件后B、收到投标文件后C、开标后D、评标后【参考答案】：C【解析】：资格审查分为资格预审和资格后审。招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。35、《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，（），并处或者单处罚金。A、处3年以下有期徒刑或者拘役B、处3年以上7年以下有期徒刑C、处3年以下有期徒刑或者管制D、处5年以上10年以下有期徒刑【参考答案】：A【解析】：本题考核的是串通投标罪。《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。36、下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。A、投标人为了争取中标而降低报价B、投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标C、某投标人为其他投标人陪标D、开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人【参考答案】：D【解析】：《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；③招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；④招标人授意投标人撤换、修改投标文件；⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。37、下列情形中，不会导致注册建造师执业注册证书被注销的是（）。A、承担民事责任的B、依法被吊销注册证书的C、依法被撤销注册的D、有规定的注册证书和执业印章失效情形发生的【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是注册证书的失效和注销。注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废：①有以上规定的注册证书和执业印章失效情形发生的；②依法被撤销注册的；③依法被吊销注册证书的；④受到刑事处罚的；⑤法律、法规规定应当注销注册的其他情形。38、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。A、原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B、原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C、原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D、原判决违反法定程序的，依法改判【参考答案】：C【解析】：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（1）原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；（2）原判决适用法律错误的，依法改判；（3）原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（4）原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。39、某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订了一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A、转包合同，合同有效B、转包合同，合同无效C、分包合同，合同有效D、分包合同，合同无效【参考答案】：D【解析】：法律、行政法规中包含强制性规定和任意性规定。强制性规定排除了合同当事人的意思自由。即当事人在合同中不得协议排除法律、行政法规的强制性规定，否则将构成无效合同；对于任意性规定，当事人可以约定排除，如当事人可以约定商品的价格等。40、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为【参考答案】：C【解析】：本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。41、承担赔偿损失责任的构成要件不包括（）。A、具有违约行为B、造成损失后果严重C、违约行为与财产等损失之间有因果关系D、违约人有过错【参考答案】：B42、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。A、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证【参考答案】：C【解析】：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。．43、对物权特征的相关叙述中，不正确的是（）。A、同一物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”B、物权的权利人和义务人都是特定的C、物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利D、物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思或义务人的行为介入【参考答案】：B【解析】：本题考核的是物权的特征。物权的权利人可以对抗一切不特定的人。物权的权利人是特定的，义务人是不特定的，且义务内容是不作为，即只要不侵犯物权人行使权利就履行义务。44、下列关于联合体共同承包的说法。正确的是（）。A、联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C、联合体各方对承包合同履行承担连带责任D、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【参考答案】：C【解析】：联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方共同签订一个承包合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，因此选项C为正确答案。45、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年（）。A、10月15日B、10月22日C、11月14日D、12月14日【参考答案】：C46、停建、缓建建设工程的档案，暂由（）保管。A、建设单位B、城建档案馆C、施工单位D、当地质检部门【参考答案】：A47、取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册于一个具有（）资质的企业。A、设计B、施工C、监理D、造价咨询【参考答案】：B48、《建设工程安全生产管理条例》规定，（）在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。A、建设单位B、监理单位C、设计单位D、施工单位【参考答案】：A【解析】：本题考核的是确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。49、孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由（）。A、孙某负担B、双方协商由谁负担C、赵某负担D、双方各负担一半【参考答案】：C50、当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）个月内，依照《行政强制法》规定申请人民法院强制执行。A、4B、3C、5D、6【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是没有行政强制执行权的行政机关申请人民法院强制执行的时限。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起3个月内，依照《行政强制法》规定申请人民法院强制执行。51、以下不属于《注册建造师执业工程规模标准》（试行）专业标准分类的是（）。A、矿山工程B、房屋建筑工程C、环保工程D、石油化工工程【参考答案】：C【解析】：《注册建造师执业工程规模标准》（试行）以不同专业标准分为：房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、通信与广电工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程共14个专业的工程规模标准。52、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。A、环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用B、需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收C、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收D、建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款【参考答案】：A53、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A、10B、20C、30D、50【参考答案】：C【解析】：建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的(含一年)，预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工进度支付。54、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。A、合同B、不当得利C、无因管理D、侵权【参考答案】：D55、某施工单位作业1二长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是（）。A、开除B、行政拘留C、3000元罚款D、5000元罚款【参考答案】：D56、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应．为（）万元。A、240B、120C、80D、20【参考答案】：C57、建设工程施工前，施工企业（）应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行技术交底，并由双方签字确认。A、项目管理的技术人员B、施工企业总负责人C、项目管理的负责人D、技术总负责人【参考答案】：A【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。故A为正确选项。58、狭义的合同是指（）。A、物权合同B、劳动合同C、行政合同D、债权合同【参考答案】：D59、在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等（）个资质类别