2022年监理工程师考试题库自测300题(精品带答案)(陕西省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出【答案】BCD6T9P3S1D9T1S7HR3F4C7T8Z2U9Q10ZG6B10I6P7L5D4X92、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。

A.定金或预付款应专用与本工程的设计

B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定

C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付

D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】CCK4Q9O4H5C4Q7N8HF10F4K9C9B2Y5D7ZP8E1V2C4R5D7R63、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】BCS8K3E7B10A9Z10Q5HL9I8P1S9A4P7B3ZA5J3C9L8V10I9C54、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短【答案】BCI10C3R2X8D6V10L3HT7H9P5G9B1A9N5ZC7P6N9V1L4O5B15、以下电梯机房的设计要点中哪条有误？()

A.电梯机房门宽为1.2m

B.电梯机房地面应平整、坚固、防滑且不允许有高差

C.墙体等维护结构应做保温隔热

D.机房室内应有良好的防尘、防潮措施【答案】BCH5I1M7K4M8Z7Q4HC5A2I7R9R10D6J4ZX2S3M9Z1I9W6R106、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21【答案】ACL2X2H1L10W6T9G8HJ7K9I3V7Z6F5S4ZV3N8J1O1H2X2X47、(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】CCF6H1A3N8K7X10Q5HV4K7C2J4W5L8W10ZS1V7N10K7F9O2J88、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门【答案】ACG9K5T5T4H9Q1F5HG9D7F1P6U2U3W2ZP10E8X4D7V4N5W89、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。

A.承包人承担相关费用，工期不予顺延

B.承包人承担相关费用，工期相应顺延

C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延【答案】ACP2F4M9S5K9O7D5HB10X1D4I10U2E7B3ZJ6P9Z2W5L2H4H210、合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的、法律效力、原则

B.范围、性质、目的

C.目的、原则、内容

D.法律效力、目的、性质【答案】CCD8A7V9W2D4D4F6HA1K1H3T7I4N10U8ZH8L5Q10S2E7M4A311、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()

A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】CCJ4Y5P2S7I8J4V10HR3U3P1I2T2X8J9ZT6J4W8C5J7V7A712、进行食谱营养评价的目的是（）。

A.分析食谱中的食物来源

B.检查该食谱能否满足营养需要

C.对食谱进行调整和纠正

D.发现是否有某些营养素的缺乏

E.同其他食谱进行比较【答案】BCP9T9O5G8E1K7E2HP4K9G8J2S6H4S6ZK2M4H2P2C7J2O913、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。

A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位

B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位

C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位

D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位

E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位【答案】BCM10S3Z4S1G10P8D6HG10L2Y3D8R3K9K2ZK6C10S2Q3L4L1H514、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素【答案】BCK2O8L4E5B6Z3W4HW1J8C6Y9I8Y3I7ZS8Z3Z10F3G3N3H1015、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（）来确定招标类型。

A.设备生产周期

B.安装工程实施周期

C.设备安装条件

D.各部分所占费用比例【答案】DCO2E7J10A2B5M9Y1HJ1A7Z3R6U4S3I1ZC8J10S6H8K2Z7V416、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。

A.发包人

B.承包人

C.发包人或承包人

D.监理人【答案】CCT1Z6R9P3T2Q6H8HL8U2A10Y5N4M4S9ZO5B7P9W8G8H8X117、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①【答案】CCA3O7S5R9F5P5B6HC3A6B5W6O3D3P8ZQ8E6D1L4Z5B8D818、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人【答案】BCH3R7W8F6Q4N6U10HB1W5F5C4N4S4I5ZH7E3W5P8Q8Q7J819、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。

A.30万元

B.25万元

C.20万元

D.55万元【答案】CCW1T9P6G7P10Y1F7HF7J7O8A6W3T9V8ZI7F8O7L10F9Q5L320、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则【答案】CCH3C8D4M6Y6D7F10HA5X1D6M8F9R8I7ZG8M4R1Y9O8K4C921、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。

A.增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延【答案】ACI10Q8V5W4B4N5Z2HH1K7F8J5Q5K8N7ZM3J10W5K1E4X8W222、设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。

A.承包人

B.工程师

C.发包人

D.项目经理【答案】ACJ4S4A3N9C8L10Q8HQ9W4L1X8H5N7D5ZJ2P7V7D1K1K4T423、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】BCG5Y9N4R7B1W4N1HG10B4G9F2D9H7P9ZF10Y9H4W4K2W1H724、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商【答案】BCS3W8J7X5F9Z5G10HD5Y2S7A1G7V5W7ZC9Z6V2K7Y6F4D725、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分乙抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】BCI8K8P4S10D8S7O3HP1X4T9D3D4T8L8ZK8R3M10K6M10Q5L426、发包人在（），向承包人返还质量保证金。

A.申请竣工验收的同时

B.竣工验收合格后

C.保修期到期后

D.缺陷责任期到期后【答案】DCC8L7B3Q10L6V10H7HZ6S8T9S6I9W7T2ZU2S5Z6K4N3Y9D627、以下电梯机房的设计要点中哪条有误？()

A.电梯机房门宽为1.2m

B.电梯机房地面应平整、坚固、防滑且不允许有高差

C.墙体等维护结构应做保温隔热

D.机房室内应有良好的防尘、防潮措施【答案】BCR9B6V4F4M6F8O5HG9T6T6I10K4M8B6ZM3B5A9T3B3Q1W828、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归承包人享有

B.建筑物形象使用收益权归发包人享有

C.专利技术使用费不包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】BCL4O7N3K3F7X6M1HP7K10K1W2V6M4G9ZY8S3M8L5S8B3L629、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构【答案】CCF9F8Z5V3C1Y9S6HC9Q1B3V5P2I7Y7ZE1M8C1N10Z4A5S930、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】CCQ8E1J6C9G5U4P2HT1H6T8N7J10S2K8ZN6Q1W2M3U10C5A831、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证【答案】CCX9G3Z5D10I1H4D5HP7G4C10F1Y10A5I10ZJ7V3L7U6Q5I3H432、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】DCF2S4B2V5A7J5B7HG3I9I4M1P5L2G1ZG1N4J1T4R4L7Y633、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）

A.发包人只能是建设单位

B.发包人不能是工程总承包单位

C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人

D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质【答案】CCD5I10X8Q1E10K4K6HC1D8K9F2X4T5Y1ZH2J1Q9W1U8T7E434、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告【答案】CCC4F9N6K2E4W8O3HZ4X9V2Z8I2K9G9ZG4F3B3H5Q7U8E135、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】DCL1A5I2T9F1M8I10HF9L5M3E3O2P6U8ZH6E4X2L7S2O3S436、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】DCJ7C9G4K8A1W3N2HF9M3X7X10A9A1U6ZN3G7C1R7N9E2H437、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】DCX3F10H5J5I3O10A10HH6F9Y2A1N3A1G1ZN7W2G7T1T4V1H938、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。

A.承包人

B.发包人

C.业主

D.责任人【答案】ACO8Z9I2C8N2A8D8HL1J8E10Q5Y3L8B8ZA2Z10N2F6V2V5V439、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日【答案】ACE9R6I5T10M7F3B7HR7I6I6M6T1Y5J7ZD10J9G7P8J1E5X440、下列不能作为质押担保的是（）。

A.生产设备

B.应收账款

C.正在建造的建筑物

D.存款单【答案】CCM3Z8N4O3S6A8D3HR9V9M10G6Z9W10J1ZP2M4S7A3C1I8V141、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，()通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。

A.监理人

B.发包人

C.总包单位

D.设计单位【答案】ACO2O7S2R1A1Q10J1HZ4H2T3O9Q9H5L5ZY10D2V3N1O9Y1Y642、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。

A.建设单位

B.工程总承包单位

C.设计人

D.项目监督管理部门【答案】DCM10X10N5R8C3C9B5HV5U1O6Q1K3M3S3ZP7I5G4I4C1E2R843、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】ACS3Y8F10G3X3Y6Z7HY9B6J3I3F4G6X9ZA9U6S6V4G2I7U744、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%【答案】DCE9D6Y2X4B9Y6Y4HG2Z5G5B8T9T8X5ZF6K4Y4C3Z2J1U445、在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.分包人【答案】CCD4Y8O8J3X10G6I10HF7S7J9O8J9D1J1ZQ4J10Q2G5V6M10T346、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。

A.发包人要求违法

B.不可预见物质条件

C.发包人要求提前交货

D.发包人原因指示的暂停施工【答案】BCK7Q3L6N7O6T7W5HX4F4G4V3E10C5L1ZY6X2T2D7K1C3F847、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.AB银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】ACP1O4G8Z9G8D4P7HT5E4S2I1Q6A9U9ZI6Q6M9M9C7D4O1048、下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。

A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定

B.一般项目可以由招标人直接确定

C.特殊项目可以采取随机抽取的方式

D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目【答案】ACK1F4Z2D2V4A8M4HO3T9P9Q7B4D3H9ZV3B5Z7N7V2X9T249、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级【答案】CCT5M2D4L3Z8B9M5HW9E3Q5L7L10Y4K7ZT8T4L2B9L9H9S150、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底【答案】CCR8L4E3F5F6U4N1HA3U10J8U9P6L3N9ZV3V10X3H10J2W6J1051、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证【答案】CCP10I8M6F8K6W4Y2HF2P3D4C6L9L2T7ZE6U1E2G4F10M9T752、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（）%。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCA10T3B4P1H9O3N1HV9D10E7B2E1E3P8ZR2Y6M5X3X7C5X1053、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理【答案】CCG10Q8C2M4I2E2E7HK9K10G7F1J1S8U10ZL1I2K9J5H3W7F854、依据《民法典》担保物权分编和合同编，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金【答案】DCO8L8I8Z3X3A9G5HS1U1X2Y7E3K7O1ZG5O7B5V8G8G3C555、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。

A.腹泻

B.易激惹

C.呕吐

D.体重增加【答案】DCY8K9W6U1E10U8A6HW9G2U8L5Q1A6X9ZO9E4V6R10C5W2T456、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】CCI3A9T2C9W6H9P6HD3D5P7K6W6O1O2ZK6O10Q8S7U2B5B157、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保【答案】BCY2Y3R7V8Z3J4C1HG1M1P7L5Q6J10N8ZF3R1E8Y6H2U2J658、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】CCG10E10V1Y3E2L7H2HC8U1L8L1Y2T9B1ZA8N6H4J9G5N6Y459、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）

A.未经发包人批准，监理人无权修改合同

B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理

C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明

D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】CCJ6J9C8O8D9Y1E5HO7D7X8L4O7B1A5ZF3U10C6D9O2Y6S260、关于合同转让的说法，正确的是()

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】ACY5W5E2I5I6J4N7HK5E7C8J7Y5F7O7ZN2Z8I6I9Y3I10P1061、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCX2F9G4Y4Y1M8D6HA4M8U4Z4P1L3H8ZW3Y1O4Z2G3V7D262、一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子，每日的能量需要量约为（）kcal。

A.3000

B.2800

C.2400

D.1800【答案】CCC2L2B1E6O2N1X6HA8Y8E2H5O7G1D6ZQ1C10O2J1F5T2B163、（）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。

A.重量损失因子（WLF）

B.重量保留常数（WRC）

C.重量损失系数（WLI）

D.重量保留因子（WRF）【答案】DCV2E2F2L7G2T2C1HS5P2M9S9L5G6T10ZO2Q7Q1Q10N5M8H764、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】CCC9F4S1M7I10S8J9HI2N5R9S10R10R2H5ZE10Y8V10X7N2Y5A365、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。

A.价款

B.工期

C.数量

D.特点和需要【答案】DCR2C3G2C2C6Q9Z6HT7E3P4L2R2I10E9ZM6O1L2I1N1O2O366、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书【答案】BCI8Q2Z5F6F5T4X4HG10G8F10G9O10X7L1ZW6D10I3B4B7N10K767、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。

A.经评审的最高投标价法和综合评估法

B.经评审的最高投标价法和科学评估法

C.经评审的最低投标价法和综合评估法

D.经评审的最低投标价法和科学评估法【答案】CCY7P3Q6O3A8I1O3HB2Q6C3P5I9X6K5ZS7Y3U3L1M8O7N968、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算【答案】BCR6H1G10X6C1Q8O5HJ10X3Q9F3C1R6M10ZB6R3K8W8O5O10S169、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同【答案】CCK4Y5W2S8V9Z3T10HQ9R1D2L4Y3J1X4ZN8W3M10V3A1A4B570、风险型CM合同的计价方式是（）。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价【答案】BCB8K4I1K6W1Y1U4HZ5D6H3H7L1E1S8ZL1H4N9N10R6L10Q1071、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】BCT10V9I8C6J5Q6V9HM6B7H4W5D4M4I2ZG3L5K9V1T5E4G272、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是()。

A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】CCI2U10W8M2U3C6E3HE6C4K1Z1V1D6I2ZO5E2H6U10E8M2B473、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】DCM5Z5C5X8G4Q5O4HN7I7X6V3W2S6R4ZA7L8U5D8B2B10J874、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）

A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工

B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工【答案】ACE9U2M9R4A3W2V3HI7X8L1F10M8W7I1ZH4N1O4B9K8R7R1075、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】CCP4B3S7P1Q9T4M8HV2L6D9H3U4O7G10ZF5H6B5F6C4Y5H1076、根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.为他人提供方便

C.发包人提供的材料、设备延误

D.异常恶劣的气候条件【答案】CCG6I3T8T9J1D8G1HD4P7H3W4R2M10F2ZW4E5D1B4L1U1P777、以植物性食物为主的膳食结构存在的问题为（）。

A.能量过剩

B.易发生营养缺乏病

C.易发生慢性病

D.普通家庭一般不容易做到【答案】BCP2V10R1B6J1G1Q2HA8V3D5V2P5B6H1ZX2F2H6R7D2U1A178、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。

A.设计单位

B.监理单位

C.发包单位

D.总承包单位【答案】ACZ9L1I6I10N8I4K2HA2N3Q6A10V8A5M7ZF3Y7I3W2U1R2O879、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日

C.发包人组织进行验收之日

D.工程接收证书颁发日【答案】ACL8Z2O1L6C9A4S3HV10O5K7L3V10O4J6ZF2J9U3G1C4R8N780、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示【答案】ACD9F10G9A10R1I3P1HD7R9P2X8N4F8M3ZT7L7D6R7Q3D7G881、组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会【答案】ACR10N6P4P6S10N3J1HB6E4H1G7X6M4F7ZU1C1C1I10I2T4X982、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】CCR6E2D2P6G9Q9P3HG10P9W3Q2E9Y6V2ZR4Z2E9Z1T1T5Q883、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用

B.施工设备或临时设施应当由承包人提供

C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险

D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】DCU1D3W9E5B3L4G8HO5M7U6H2D1X6W10ZR2L10O4I1Y3Z6P184、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同【答案】CCW6O4Z5Q5S7A7C7HR5N1K10Z4G10H6Z5ZD9G6Z2W5G9Y6H985、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】CCV6L8O4P6H4P10E7HA2H2R4V1A8J9R7ZQ6R1M10B6A5B1A1086、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意【答案】DCZ7N5J9N4C10C3T5HI7P2C10T6Y1M5K1ZO5T6F3R7Q8R5R987、关于委托代理关系的说法，正确的是（）。

A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的

B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任

D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担【答案】BCX4J4V7G8T4Z10D6HE5D3W4Q2J4M5K1ZV5B8E7B3T9S7Q188、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】CCG5O3B7O6D4A3F1HW7S10B1H5Y8G10Y5ZG7R7B3P3A4F8T189、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】ACI4Z7Y6R5K9Y4F3HK7L8Q1L8C4F7A8ZN4B4B5O6J8X10E390、烹饪方法需要注意的有（）。

A.料酒的用量

B.盐的用量

C.油的用量

D.糖的用量

E.熏制【答案】BCF10S4Q5N8Q8S7R3HJ6P9V9K8E3W2L1ZY5H10K6H10F8V4N491、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日【答案】DCD2C10W10B6I8R9X5HE8M5N4B4F8Y2P8ZE5A7J7N9E1B9V1092、在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。

A.血液

B.肌肉

C.皮肤

D.卵巢和肝脏【答案】DCG1E9C6O5A7Z2J5HD10V6C1G9H6K3K4ZE7Y3G6K9F6S6J793、（2020年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】ACY6T5L3Y10R6N9A3HQ2C4V3P7L10H8Z10ZY4T9Q7X4S5V5T994、（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。

A.进度管理

B.安全管理

C.质量管理

D.合同管理【答案】DCC3V1R5B4A5Y1Y9HA3R4U7F7Q1A1R8ZZ4N8Z8Q8T3U5J695、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。

A.设计人延误完成设计任务

B.因设计人原因要求解除合同

C.设计错误

D.审批工作的延误【答案】DCB1Z2W3W5J10M1H1HZ7T8A7E4H4K4U10ZN5D9A7Y8K7D8Q696、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元【答案】BCQ5M3Q6Y7R7U7A8HN3G3I8N4V9R9R6ZF10P5J10E1J7B1R697、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工。工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示。重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为()

A.补偿费用，不顺延合同工期

B.顺延合同工期，不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿【答案】DCC2D1D3E1B5A3D1HD9P7O8K4K1D10X3ZP1P1T2N5M5E7C398、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员【答案】CCM7O6S2B3J1Q3Q1HQ7S7O5T3H2H4A4ZO10H2U1Z6Y7B6N699、设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保

D.发包人只需为其现场管理人员投保【答案】BCE9Q1I7Z8G5C10W5HQ6F8W9M2V8K8T2ZT2X7Q7H4E10A6Z6100、（2018年真题）某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.20【答案】BCM8R2C1A4A1Z9W4HX10L2C8X3O1Q7H2ZW9H8M7X1V2N5H9101、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】ACG2E2H9K5C5K5W5HO2H3V10O4F8R10O4ZF2E10R8C4T3L1D8102、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。

A.投标人在通过资格预审后放弃投标

B.投标人在投标截止日期前修改投标文件

C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争

D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改【答案】DCC3D6X8P7N6F6K9HI2Z1T1A3R8X1C7ZJ6V9V3Q5Z7O8P8103、膳食调查分析报告的格式不包括（）。

A.题目

B.前言

C.数据库

D.结语【答案】CCN8Q10B6N2W3X9B1HP5W6Y3Z6H6U5J8ZF4M4C2R6P2U2M10104、谷类中氨基酸的含量较低的是（）。

A.蛋氨酸

B.色氨酸

C.亮氨酸

D.赖氨酸【答案】DCP4T4S1J7Q7L7J4HX3W1A5Z2A7W8K7ZC8F6Q3U10C8Q2O3105、关于留置的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】DCB8P3A10K7C4F2U1HG3G9Y6C8H4N2J9ZU1Z7N9K7C10C2T9106、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】ACW6L2C6Z1Z10D6G9HN3D3K7M9W4W4Z7ZL9H3W7O4Y1K1N1107、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】DCW10W1J1Q1Q4Q8P1HY6W8W3A7M10X5T5ZE4W8F6P3G6C2M5108、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】DCI2N6G5C8X9F2F10HV3S7Y1E6C6K10E4ZH9M7E3I8J6U1N7109、下列关于膳食史法说法不正确的是（）。

A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式

D.可适用于大样本量的调查，费用低，使用人力低【答案】ACK6V4E7W1C10K3E7HO1L2W4O9Z3Q10P5ZU5Z1L9C3H4T2Q8110、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人【答案】CCR8C8W3R9Y2X10O5HS3L1O3C8T3M2Q8ZI9D8T2V7H4C2X3111、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】BCG4H9O1K10X3Q3Y3HU2F7E5X4Y6E8U10ZQ9S10U2D3C2O8G8112、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。

A.投标书

B.工程量清单

C.业主要求

D.设计标准【答案】CCC6S6Q3J2G6W1J4HN9L3H7S8D4B2G7ZV10V4Z8O10Q7H10J1113、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。

A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务

B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务

C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应

D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】ACH6R5V4K4T9Y4J2HW7Y1N1A10D9S5B9ZN9E3O1O4N2D3G1114、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%【答案】DCO8W7H3T8X9Q5H9HP9Z8K4B5U6C7C5ZP10G5Q8R4Z10D10X2115、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】DCK7L6M9K3R4F6N6HF4B6H7T9R5T1S9ZT5N2J1W3E7Z8P2116、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。

A.砂石垫层

B.碎石垫层

C.灰土垫层

D.炉渣垫层【答案】CCT1Z1X6I6J2U6T3HA5N1J8C7D4F1I1ZT1G3P3R5L8Y10O1117、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】CCO3J8U3O3Y1L7B2HJ3S4Q2C10R7K5D8ZQ6L5F1D6F5E8L5118、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】DCE1B2Z4G9A10K6W1HW1M8A5W2P2X1P6ZS3J7S9G9T1I4O4119、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前【答案】BCX9A5R4N4D8I9D6HL5G3P3W8S7Q4N1ZG9O6S10D8A8C3Z3120、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A.该通知由发包人发出

B.应提前7天向承包人发出该通知

C.表明从发出该通知时间开始工作

D.应自合同生效之日起90天内发出【答案】BCH9H6K3K7W9D4T4HX9E6Y4Q2Y8M2R10ZU2O1G6M5L2H5F8121、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】CCB2P10D6M4T3O7L2HL5J6Z6D3D1T2T9ZA1Y3T10S6B8J6U10122、（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】BCY6K6R4K9H3S4C3HF2V6O7F10E2P2N10ZH5I2T5G9B8F1J4123、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】ACK8Y9K10Y10G1C5F6HQ5E2W9C3A3W10K6ZU4L5M1I7R2A6C2124、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()

A.发包商

B.承包商

C.监理人

D.项目经理【答案】BCY6J5O4C1F3B9G3HX4M3J2H7S10G9N4ZL6X2F3C6B7W7J4125、下列有关无效合同的说法中，错误的是()

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行【答案】BCV7S8V8G1F8F2U8HU1M2D5Q6K2Q1S2ZU3I4G10H5Y8Y2J9126、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.承包人承担，延误的工期顺延

D.承包人承担，延误的工期不予顺延【答案】ACZ2J1F10K1K5H6Q3HJ6T7N9B9F2M9A5ZK3Z7O8R9Y7D7R8127、膳食调查分析报告的格式不包括（）。

A.题目

B.前言

C.数据库

D.结语【答案】CCS9I5J1S1B6A7Q9HQ1P6I8X6T7Q4S1ZG9U8X4I7S6Y5Z3128、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】BCQ5V4Y6J1P6E5G8HY8H3G1O7V5Q7H5ZD3P3P4K9Q10L5C3129、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】DCO5I8T8B7U9O10H8HS4X7W5X6V1D7N6ZS9W7Y8R2U10F6D5130、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】DCY10F5C1L8G1N1B4HL1W9Q2T7O4M9Q4ZG4Z5B6T7L8P7T8131、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。

A.7天，发包人代表

B.14天，发包人代表

C.7天，发包人项目负责人

D.14天，发包人项目负责人【答案】BCF8G6H3C10O2Z5E5HO6S4Z6P6T5R10U2ZJ7E8V8P8O2V1P9132、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。

A.10

B.25

C.20

D.35【答案】DCH6H6P1N10W2N4I8HG6E10R9S6H3R5N6ZT10G6T1W7M7D3X7133、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】CCJ5Q7Z8S8K3K4F3HU1X6Y4T5A7W2F2ZQ7I4O4W6O1E1G1134、抵押与质押的区别主要在于（）。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权【答案】CCF2N2Y5G4B10Z5F9HS5L8S6G3T4Y7E1ZY10O4B8O2T9F4I3135、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】ACG5N4B6E8O2I6W6HG4I4K9T8O9S3K10ZP2C10E3V1Y5N10O8136、设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。

A.发包人原因造成质量不合格

B.行政审批延误

C.为他人提供方便

D.发包人违约解除合同【答案】ACB9F6D6A7G4I2S5HU6Q1K3E10K3H9G3ZT7E3J2Z7G2Y7M8137、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。

A.索赔意向通知

B.索赔通知

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】BCO9D1I10R4R5A7S2HQ10X5R2F2O5D2E6ZT9O5D9Q6U9A8B6138、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意【答案】DCQ3B7P1T9C1Z3V10HS8Z10R4R3N5C5M3ZE4U3T3F1W6O7C7139、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】DCQ9K8V10Q7Z4H1U8HW6E10I7W3Y3Z5C6ZI3Q3W1M6S10S3K4140、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工【答案】BCO3G6K6E2Z10E10Y10HE3D8P2L4R5A10G4ZT5V7G1K7S4O1Z9141、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。

A.应收账款可用于抵押

B.抵押物应当移交债权人

C.抵押物只能由第三人提供

D.扣押的财产不得抵押【答案】DCM6Y2I6Y4H8T2Z8HT9A10N5W1R5Y10F3ZY9E10N2G7U10B2S2142、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有【答案】DCQ7W6D8L8D4J3M3HR10T10P9M5R7H9U2ZK7G10K2F1U7B10B6143、（2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算【答案】BCD7H7H10S3B8A5M7HK9F6X5T10A7U2G5ZO8R4I5H10C4P6D8144、某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。

A.3020

B.2980

C.3000

D.3010【答案】BCT3P2I1D5F5R3L9HG10F3B4J10C9Q4T7ZC9V1B4G5X6Z10B6145、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。

A.血清碱性磷酸酶活性升高

B.高血钙

C.25-（OH）D3＜20nmol/mL

D.低血磷【答案】BCC8J6S5K4Y3L4B7HJ7I5N1V7U8Y7E6ZO1Y10B9O3Y2P6J5146、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是（）。

A.地下和水文条件

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件【答案】BCT6M6V10K2Q4N6M9HC9V6Y6B7Q1Z1G2ZU4G9A9D10N5N2P1147、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。

A.抵押

B.最高额抵押

C.质押

D.最高额质押【答案】BCG10G9Z10P3E4W3P10HA6O6O8O3A7S3C4ZA9R1Y4H5U7U4Z10148、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和【答案】BCM1R6X2G8S9E3C10HG7O4C6C8K8O1A3ZQ2D4L7J9L8Z4J8149、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】DCP6X1L5X3J10E9M6HY5E6K7N7S5L3K3ZL2I6V7Y10G9M2N10150、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人【答案】DCD2F7E4O10B1X5Z1HM8W7T9M1B9Q6K6ZB7C2F6X3L4R5K3151、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天【答案】DCF5D9E9X9K8P10M9HE10B10R4J6W6P3C6ZT6N9L3R9H7L9G2152、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员【答案】CCJ4O1H10V4U10M9J1HQ3U4X4K3C4Q2S8ZS4G10O6T10H4X10G2153、建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.由专用条款约定的一方【答案】ACA8J9G3B2C8R10U6HI4H7D3X9W10E5E1ZA1O2V10C10Q10N7S10154、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。

A.应当拒收

B.可以拒收

C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费

D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费【答案】DCO7L5B4B2K7D8P4HY7G10Z1Z10O2I4L8ZL1G2T6G7Y9O7P1155、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90【答案】DCD4F5H2X3Z6Z7Q5HK9X8S7O3F8D6K2ZO5Q8D6C9A8C4L1156、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查【答案】BCW3O1K7Y6X3K2H4HQ5M4I2M1Z9M7S6ZF7C7M7I9Z5H7J5157、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。

A.暂估价未包括在签约合同价内

B.暂估价可以计日工方式支付

C.暂估价是可能予以支付的款项

D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格【答案】DCC9I10T5T7M1I7T6HT10I9B10T9G8D5N6ZW7F10Q5P5G9Q9Y9158、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.综合评估法【答案】CCY1R4M9X9H8G8H4HA2C1Q5W1E5Q6J4ZQ1M10S4H9P4U7R3159、采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（）。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.最高投标价法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】ACM1T5C1Q9W9W7V2HH5V10L9J2J2H3R9ZW6J5T7W2I1A7T7160、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查【答案】BCM8B6Y5J9W9R7I5HL5H7H1I4A3X4D9ZD10X8E4A6D1N8Y7161、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】CCP8X8I10N3G10R3Y9HS9W4U4A4X5E4I7ZV6T3O2A6L8E8B7162、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】DCN7G7C4E2H9I1N9HG9B8J5D3E1T3A1ZP3F10N2D10U4M4B3163、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。

A.营养良好

B.营养不良

C.骨骼发育不良

D.智力障碍【答案】BCJ8U8L9R3W9O4D5HV9G2X8W1K3J1Y6ZD7G6N6J7E5U1F10164、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去【答案】ACJ3U6N8L3I5W4L1HH1J10A9F4D4R6G5ZZ7S1D4R3C7E6L8165、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是（）。

A.普通家庭一般不容易做到

B.能量不足

C.易发生慢性病

D.易发生营养缺乏病【答案】CCC2Z2Q9M6T4E7U3HM6Y8K7A6P1I8X10ZF4J7P6H6E7H2X3166、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观