2022年一级建造师考试题库深度自测300题(含答案)(河南省专用)

《一级建造师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是（）。

A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定

B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效

C.因小张具备相应的民事行为能力，.该协议有效

D.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销【答案】CCB6M2O6M6H5Q10U10HN2R5R1U7Q8L4M2ZP9C1Q4U8F10L1C62、下列有关第三人向债权人履行债务的说法错误的是（）。

A.必须征得债权人同意

B.第三人并不因此成为合同当事人

C.不得损害债权人的利益

D.第三人应向债权人承担违约责任【答案】DCW9H3T10F5H10V2I4HN6V10M1V7I4B5K8ZR2B10W3R5I1C9I103、某市属高校拟申请财政资金投资450万建设塑胶跑道项目，校方拟采用招投标形式选定工程总承包单位，下列关于该项目的招投标行为的说法，正确的是（）。

A.该高校可以向三名以上的具备资质的施工单位发出投标邀标书

B.该高校委托本校工程系教授和专家自行编制招标文件

C.该高校为了公正评标，在开标前公布评标委员会专家教授名单

D.该高校评标委员会确定的中标候选人至少为3个，并标明顺序【答案】BCS1B6O9W10N2V4K7HJ5U7B4Y3V4V6Q3ZY3K3T8Z6U5Z5Z84、下列属于实用新型专利保护的客体是()。

A.方法

B.产品制造材料

C.尚未固定形状的产品

D.具有一定结构的产品【答案】DCW3P2L5W1E3J3O5HY7Y7O10H10N8C1Y9ZK9X4B4T3V3Z2S55、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟1d。根据我国《民法典》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（）。

A.实质性变更，该承诺有效

B.实质性变更，不构成承诺

C.非实质性变更，不构成承诺

D.非实质性变更，视为新要约【答案】BCP6M6E7V8Q10D4Z1HE7T2N7Q4L3M1G6ZY9C3R5Q3A8A8D106、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是()。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任【答案】CCI2J10C4C6H1M8T3HG3O3U7V9I4O3K3ZG7N4P1N9L4H1Q57、债权人留置财产后，债务人应当在（）的期限内履行债务。

A.不少于一个月

B.不少于两个月

C.不少于三个月

D.不少于六个月【答案】BCL3R4K7B10F10H1P5HE2O1O4Q6I2Z8L2ZA9L1H3V7B2V7T78、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。

A.死亡20人，直接经济损失1000万

B.重伤30人，直接经济损失2000万

C.死亡50人，直接经济损失8000万

D.重伤9人，直接经济损失900万【答案】ACR7T10J9Q3W8B6O3HW10P3D5I9E1R1O2ZC1P7F5A9V1B1K59、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险幵始生效日为（）

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日【答案】BCF4W8W9G7N6R10J3HL2X4Z3W10W8G6Z5ZD5M1X2N4Z2J4C410、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是（）。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】BCY1Z9Q1G6R5A4X9HN3N10U9Q1P2E8U7ZX4M8B8S5L6K1M1011、下列事项中，行政许可易引发行政纠纷的原因在于()。

A.行政处罚超越职权

B.适用法律错误

C.行政机关的行政不作为

D.事实认定错误【答案】CCQ9E2V4K10W10U7Y7HQ1E1G1V6F1G2R9ZA4U9M10C9J8X1P212、王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。

A.应予更换

B.可不予理睬

C.负责修整并承担相应费用

D.应联系修整，所需费用由王女士承担【答案】DCH7P1M7A8Z4O2M4HT3G1W2T6B1E2M2ZP6N10G4V9E9H10B413、项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由（）承担违约责任。

A.项目经理

B.建设单位

C.项目主要负责人

D.施工单位【答案】DCW8P1J9L4S6U1S6HA4V3P6Z2V2R4G9ZM6A10N1N7C1Z6Q714、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（）。2017

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销【答案】BCZ9O5F9R10F4N5X6HU2S9Y4C7J10K2Q10ZT1V3O7M5H6O5B615、根据《民用建筑节能条例》，下列关于新建建筑节能的规定中，错误的是（）

A.国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备

B.国家限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备

C.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备

D.建设单位不得在建筑活动中使用列入限制使用目录的技术、工艺、材料和设备【答案】DCA10R5X3S7H8X1H6HU4O2L7J10V8F5H9ZL1P1A2N4F9J10C716、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为()。

A.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日

B.工程价款确定之日

C.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日

D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】DCZ7B9A9N5F6F2Q3HU10W8C6F3H6K3H4ZC7R6W9P6I5O1V917、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任

B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务【答案】DCV7K9C2S5Z4T3G7HC5W3D4U9L7K3Z3ZP1N8I1C1V4M5Q318、可以认定或视同允许他人以本企业名义承揽工程的是()。

A.施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同

B.分包人将全部劳务作业交由他人完成

C.将工程主体交由他人完成

D.在施工现场所设项目管理机构的人员不是本企业人员【答案】DCM6C8J10X6T2O9Y7HN2O8J4B7R4D10T5ZP9I8R5D5F4T1J219、按照《建设工程施工合同文本》通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在隐蔽前（）以书面形式通知监理工程师验收。

A.1日

B.36小时

C.24小时

D.48小时【答案】DCW6S2R6K6K2R6H7HL5E5P7S6I1K2J5ZD2T9E9O3W2Q3A420、关于工程建设标准的说法，错误的是（）。

A.工程建设行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止

B.工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触

C.工程建设地方标准不能独立实施

D.国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部适用【答案】CCL5N6M2G5A2P6P3HZ3D6X7Y2C10Y4H8ZM2A5D6L10R9V6J421、房屋建筑工程施工总承包一级企业法定的净资产应当为()以上。

A.1亿元

B.6000万元

C.5000万元

D.3000万元【答案】ACH10G8C1D2Y4S3I2HG6N6H4D4G2L3V10ZI6Y2V10K10H10O4W122、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销明，并在公告平台上予以声

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】BCF10A2H9P10R1G10C1HG4V5B7B7H10H9I5ZO10Y1P4J2B4C8Q823、质押担保因质物的不同可分为()。

A.动产质押和权利质押

B.不动产质押和动产质押

C.权利质押和义务质押

D.财产质押和人身质押【答案】ACM4Z9W10M10N7V2L5HB7E6M7L7H6Z1D10ZK8V4G2N6T10M8F524、施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是（)。

A.工业废水处理达标后排入河流

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场【答案】ACF10U9X10Y7Z5Z6F5HB9Q1B10P8F6M4G8ZO6Y4X1C10R8S6W225、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是（）。

A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人

B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务

D.联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务【答案】BCK5T6C4V8Z2R8S6HE7Y1H10Q4W1Y2N10ZY8U2C5N10L10E5P426、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。

A.有效

B.无效

C.经澄清说明后有效

D.在招标人同意接受的情况下有效【答案】ACQ9W2F2H1G9V7U9HC2Z6Y4R7O9B8U5ZE9Y8B6O10Z8D1U1027、关于保险索赔的说法，正确的是（）。

A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任【答案】BCX6H10Z7V7K5C1L5HZ5W7E8F4K4O6J2ZO5F3O3S7F4C9I528、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（）。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D.属于要约，而且不可撤销【答案】DCN6U6R8E3I10B8Y4HC7C6I4U4D1M4E6ZY7C2W1U2D9E5Z129、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正确的是()。

A.施工企业必须撤回仲裁申请

B.施工企业在调解书签收前后不得反悔

C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书

D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力【答案】DCH8Q6M3E7J10T10D5HA4G8F4S8P6L7D2ZW3M3A8M10M8T1D1030、实行工程总承包的工程项目中，对于超过一定规模的危险性较大的地下暗挖工程，专项方案应当由（）。

A.建设单位组织编制并召开专家论证会

B.施工总承包单位组织编制并召开专家论证会

C.专业承包单位组织编制，施工总承包单位组织召开专家论证会

D.施工总承包单位组织编制，专业承包单位组织召开专家论证会【答案】BCD7M5Y1W7J6J1T3HY5S10W2D4K4B1H9ZF2I4A2B8O9O2K831、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.监理单位【答案】ACU2N1Q4J8K3Q8D3HO8T3D9X4U7W1D5ZW6L8U1A10X6A2J832、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还【答案】BCL9D10G7Q1O2I6I3HF7S8P8W6W2J5L1ZM7F4E4G6J6U2S633、下列关于编制招标文件与标底的说法中正确的是（）。

A.国有资金项目，可以设定最高投标限价

B.一个招标项目只能有一个标底

C.如果编制了标底，则应作为评标定标的依据

D.标底应当依据工程计价有关规定和市场价格信息等编制

E.招标人不得规定最低投标限价【答案】BCV8O5E8Z7V2W8F9HI10Z8D10I1Z1T1W8ZI1Z4P7Y8I4R1F734、某项目工程价款结算总额为9450万,发包人应按照合同约定方式预留保证金,则该项目保证金金额最高不得超过()。

A.945万

B.756万

C.472.5万

D.283.5万【答案】DCP6C6X8H9R3I3K2HT6B7Q2N5B7L7I2ZG8N6N8C9A8W5A235、建设工程合同纠纷由仲裁机构裁决后，当事人应当自觉执行裁决。一方当事人不执行的，另一方当事人可以申请（）强制执行。

A.仲裁机构

B.建设行政主管部门

C.司法监督机构

D.有管辖权的人民法院【答案】DCT9R9Q9T10V10C1O5HF8K4T9S1U8C8G4ZP7O9Q9C9X1N5V136、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是()。

A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后、如若尚欠工程款，可要求商业银行支付【答案】DCQ5V1T8B6E2C5C10HR1W9R2X8N6U5Q5ZR9F1A1C9F8I3P237、临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

A.3个月

B.1年

C.9个月

D.6个月【答案】BCY3Q10A5A8N3Z1J1HL7I6N8Y2V4P10M9ZE7C6E8U1M7Y4W138、发明专利权的期限，自()起计算。

A.申请日

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册【答案】ACU6T3X8I8G4N1E2HD9L3V3Z5P10L8O5ZT7F1G3P8P9S5C539、关于合同变更的叙述中，不正确的是（）。

A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同【答案】BCI10S8J2E9S10R8U3HG9H1D2O1P4S8Q6ZI7U2W9I6N10A7D540、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】ACG7T8C9C8O1P9W7HL1U6Q6L10H7R6D3ZG9T5W7B5Q6B5N441、根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCO4A5D5R8V1S5N7HL5R8S6M9W3E6G8ZZ2H4D6I6Y1C5E842、根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用（）。

A.一般规定

B.特别规定

C.新规定

D.旧规定【答案】BCS1R8Q4L5X8G1V7HA3P3T2F9T8B9W9ZH10D7S5D6T4K8E843、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。

A.对双方当事人均有约束力

B.可以排除法院的司法管辖权

C.对法院不具有约束力

D.对仲裁机构具有约束力【答案】CCX10D3F5C6X7T8K1HO10E9P3L9A3O5A1ZR2X9V4J10Q6H1W844、某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》，申请延期应在（）前进行。

A.2005年3月1日

B.2005年4月1日

C.2005年5月1日

D.2005年6月1日【答案】CCB4T10Y1Y6D10A10Q8HT8L2Q1J4E7V5C7ZE3F8U2L5O9Y4Z745、某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是()。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.承租人【答案】BCI6W6A7J3J10P7X8HK7M1W1S7V7W3A4ZR3M4W9W6X7M6Q146、《建筑业企业资质管理规定》,属于（）。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章【答案】DCO4D7R4W6I10I9P10HV4D9B1S1D2H2Z3ZU6T1L6I2J10L10W947、建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是()。

A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系

B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系

C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系

D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系【答案】ACH4V9A4K10I6N4P5HA5U8M5Z2Z5G1C2ZH2Q5V9T9Z7U8Q848、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人与行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。（2015）

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日【答案】CCT1Y3D2I6A4B9J9HF4K6J1F9A4Y9X7ZZ4I5V7W3Y9B2O1049、《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由（）责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。

A.发证机关

B.产品质量监督部门

C.建设主管部门

D.市级以上人民政府【答案】CCT3W3V9G6Q10I1E3HY8D4V6E7U6B4U8ZC3R10S9S3N7B5R850、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。2017

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】BCM8F1V5M4Y1M7B6HV6J6I5E9E2J2O1ZE9R1J7T5D3E2O351、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.建设资金已经落实，建设单位已提供建设资金已经落实承诺书

D.已经与施工企业签订了合作协议【答案】CCA4B2P5X8J2R6N4HF10T5Q7E9K2B8W1ZO2T5U3I5J2G7C652、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处（）的罚款。

A.30万元以上，80万元以下

B.30万元以上，100万元以下

C.50万元以上，100万元以下

D.50万元以上，80万元以下【答案】CCR10M10H6F7C10W8A8HL10H5Z9O1T5K2I6ZJ8J8M1A3V4M10M253、新建、扩建、改建的建设工程,建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取()

A.建设工程施工许可证

B.建设工程监理许可证

C.建设工程设计许可证

D.建设工程施工管理证【答案】ACN9X9N5L4M2P6Y5HM1A2D4V8Y4J3J6ZP4N3B5V9H7L4U554、建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.乡级

B.县级

C.市级

D.省级【答案】BCF7X4J5R2T7X6R10HH6A10K4M7Q8P4F4ZA8F8A2Q2G2H4I955、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。

A.划拨

B.变卖

C.搜查

D.扣留【答案】ACI8R5L10Y10R1Y1U9HM5X1H4T5V10W6C1ZN6A10X10N4R5E1F1056、根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【答案】BCW7A8O6W10V5P7P10HB7H4U6G5M4N8O1ZT4Q5Y2H9M2F8D357、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()（2013）

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院工商行政管理部门【答案】CCE3K4M3K3K4X9V4HA10P7D2O5Q6M7S1ZZ8Y10L6J8R3O4J958、关于无资质承揽工程的法律规定，下列表中正确的是（）。

A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

D.当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利【答案】BCD7G8J2D5Z7L7J4HB9M9J5Q10N4A2N4ZT7Q1Z2W3G3O6J159、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是()。

A.该租赁合同无效

B.宋某应承担违约责任

C.陈某应向宋某提出补偿要求

D.宋某可以随时解除合同【答案】DCL6C7J10L4Y8V1D7HF2M10G5F7G7K4J10ZV7A7G4U10N3E10S160、施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是()。

A.从交付之日起计算

B.从竣工验收之日起计算

C.从当事人起诉之日起计算

D.从提交竣工结算文件之日起计算【答案】ACU1O7M9E6C9R9F10HT4D1T8W8Q9H10C2ZS3J6F7G4B1D9G461、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。

A.主体结构工程10年

B.供热与供冷系统为1年

C.屋面防水工程为3年

D.有防渗漏要求的房间和内外墙为5年【答案】DCR2U6W5B4M1T6A8HS1Q6M5M6N3R3L5ZR4J1B6V10F5V7G162、根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场负责安装和拆卸施工起重机械的单位是()。

A.施工单位

B.出租单位

C.具有相应资质的单位

D.检验机构【答案】CCQ3T8M4G3Q3F4M1HZ2O9S10L8E10G3P7ZV5S3Z8Y1A8D7S363、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为()。

A.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日

B.工程价款确定之日

C.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日

D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】DCJ8K5J10S8V10J9E7HL4B4I2Q3M5W5K1ZN10T6F2P8F3A6W764、根据《征收教育费附加的暂行规定》,教育费附加率为()。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%【答案】ACJ4B2G10T8O4E7F5HQ3A3K3I5K1L10B9ZQ10M2L5J1G2Y4I765、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是()。

A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督

C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督【答案】ACL7B1B4X8M1T5U5HG6Y8L9E10Y1F10H8ZF6S2F5X4E9O6V466、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物

C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查

E.“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段【答案】BCR6P9A9S8F2K4W4HG1P1S5B7N8B1P6ZJ2A10P9K7N9T1T167、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】BCE5X3N1X7R7I10U4HI10X8O10D2T3E2R5ZL3D7H2M4L9X8G468、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是()。

A.警告

B.停工整顿

C.责令改正

D.罚款【答案】BCY1U5Q7P9I8L9H1HQ4E9H9I10L3Z5U5ZU9R4O10U5X7K4W169、某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.承包人与发包人共同【答案】BCR1A3K3W6O10Z5E3HW3E3G8A9J7L6F6ZV10I6N2E10P8J9O870、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。（2012）

A.旁站检验

B.型式检验

C.平行检验

D.破损检验【答案】BCM5H4J9U3X5L4Z9HT5B3S2B5Z4G8K4ZJ6G10L3J9D5S7J471、根据《安全生产法》的规定，()对全国的建设工程安全生产实施监督管理。

A.国务院

B.国务院负责安全生产监督管理部门

C.国务院安监部门

D.国务院建设行政主管部门【答案】DCH7R7C4L2N6W1W7HK10L8Y5Z6Q3A5N7ZZ4Y3N8E2Z5E9D372、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】ACL6L1N7L1D4X10B5HK6Z3Y9U6M5T2T8ZE5V2G1Y5F8K10S273、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建筑公司的施工项目发生安全事故，应由（）向负有安全生产监管职责部门报告。

A.甲或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲和乙一起报告【答案】BCN2U2Y9Y10S2P8K7HW10G10S8Y3B4P6G9ZP2I8V3W10A1C9O1074、限制民事行为能力人订立的合同在以下（）种情况下是无效的。

A.可以不经过法定代理人追认

B.纯获利益的合同，如赠与合同

C.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同

D.经法定代理人追认【答案】ACQ3E2I3B4H8O2P2HW4N2O1W3D9U10Y9ZO6Q6V9G4I9J8H1075、我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过()。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年【答案】CCX8W5C2N6V9I8W4HN10T4N10P10B9Q8W4ZB2E3V10G10V5C1U176、以下原因造成质量缺陷，施工单位应承担保修责任的是()

A.建设单位擅自改动结构、设备位置

B.住户装修过程中破坏防水层造成渗漏

C.地震造成墙体裂缝

D.设计承载力不足造成柱体弯曲【答案】DCB9P1N7C5P9S7R4HC8B1E1U7F7X6A1ZS9O8D9O9R10X9I377、按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于()。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%【答案】BCB5B8J1W7W3Z10D3HR2B2N7Y7E3P3A7ZH4W10N9C5U5K5I678、下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是()。

A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的

B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的

C.建设单位指定专业分包的

D.专业分包单位再进行专业分包的【答案】CCV8O2O10U1D7C3J5HV5V3I9A10I8R9J4ZF4I9K2O10H3N10E679、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。☆2014真题

A.监理单位

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位【答案】BCJ8O10C8I4Q7P9R1HG5X5M8J6X7O10W3ZP10R10E9B10H9F2T780、无处分权人处分他人的财产，在()的情况下，该合同有效。

A.与其年龄相适应

B.与其智力相适应

C.与其精神健康状态相适应

D.无处分权人在订立合同后取得处分权【答案】DCX3L6D5K10Y5C1Q9HQ3I7O5D4N6Y10F8ZG8N1A7W2F5V4Q1081、下列不属于诉讼参与人的是()。

A.原告

B.证人

C.书记员

D.鉴定人【答案】CCA8V6Q10B8L4L7D4HK2W2Y5P2E8P4O4ZG4I3R7F5W7O1N982、关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（）。

A.申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保

B.申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保

C.申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保

D.申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保【答案】CCH7G3D6Q8Z3E1N2HT7C4B2V4Y4D4T1ZU6K8F5W7R7R6R783、王某的受聘单位因经营不善破产，其本人的建造师注册证书和执业印章应该()。

A.变更到其他单位继续使用

B.失效并交回原注册单位注销

C.由原注册单位吊销

D.在本单位3年到期办理延续注册【答案】BCY10R1L4S1N1G4X9HF9D8E2Z8O1Z3D10ZA10C8D7F6L8S7G784、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同【答案】BCW7V1B7K9Q2Y7Y9HI9S6B4V4P5U4G10ZY10Z6L10U2H6O4L585、某市政府准备出让一宗位于某区的商业地块，其出让方式一般应为()。

A.协议

B.议标

C.招标拍卖

D.划拨【答案】CCY5S4M5H8S6Z4W4HO7F5C8E7G5U3D7ZJ5O5W8S9S8I5M786、下列组织中，不具有法人资格的组织是()。

A.大学

B.项目经理部

C.公司

D.社团【答案】BCG8F10C8O5O4B1Y6HV2I4Y5H3Q10Q9T10ZN5T7T6R5O1S10P787、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为（）年。

A.3

B.5

C.7

D.10【答案】BCF5O5O3U3X8P6R3HM4T9X7Z10E4K9B10ZU4B7Z5V1S4Q3D388、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定【答案】CCM3U9D5U9J4N2K10HR4N6D6H6E8H5B4ZY7C5S4W4M8L8Y289、某建设工程施工合同按市场价格对合同价格进行了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明，则应()。

A.按照订立合同时，承包人所在地的市场价格履行

B.按照订立合同时，工程所在地的市场价格履行

C.按照履行合同时，工程所在地的市场价格履行

D.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付【答案】BCH7H10X4J1U6T7A5HM7T5A7Z5E5X7B3ZU6Y10J5H7Z3P6L690、根据《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误【答案】DCE5X10W8X10P3U10V7HJ3X1Q4L10T6R4C8ZL8U2Y10Q7H7L2H891、下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

A.施工企业的名称标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业申请的新技术【答案】DCW3G2I3I7E5D6L1HA8V8B4C10E10F3G10ZC1S5Q5P4T5A6V292、李某未满17周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排李某从事的工作是（）。

A.高处工作

B.矿山、井下作业

C.夜班劳动

D.低温、冷水作业【答案】BCV8C5F7F2R6G1E5HJ5A4U6M8G8V9P3ZH7V8Q7J2E9N1S393、关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。

A.施工现场的生活垃圾实行散装清运

B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件

C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输

D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的。应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请【答案】BCW6N2D8C10O9G10L5HP8F6U2F1D1V6K5ZG3L5X2B10D2H2M394、下列属于保证方式的是()。

A.一般保证

B.特殊保证

C.专项保证

D.综合保证【答案】ACR6P10M1J5P9F2J6HP9B6C3U6O8D8H5ZJ8C7D4P9Z2I7I795、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（）。

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报【答案】DCQ2H5Q4C5T8V1T6HN6K2G6Q3A4N2V8ZP5R1F4O10W1T3E496、关于施工起重机械和自升式架设设施安装单位的安全责任的说法,正确的是()。

A.按照建设单位要求,编制建筑起重机械安装工程专项施工方案

B.按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件

C.组织安全施工技术交底并签字确认

D.组织制定特大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救【答案】CCK9H8R2J2O5M2A6HT4M5X6W7M3M10V3ZN4K9J3V9M7Z10D797、某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()。

A.工向发证机关报告后即可开

B.向发证机关再次申请施工许可证延期

C.向发证机关重新申请领取施工许可证

D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】CCA6P3I8M8F8F1S3HL4A7J6M3E4A1U1ZR8T7G1I6H10K7M1098、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。2017

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】BCO2Y7C1R1Q4S1K2HQ5N3C1U4T9F8C4ZG2Y2X10Z2L1J7F199、要式合同是指()的合同。（2012）

A.法律上已经确定了一定的名称和规则

B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式

D.当事人双方意思表示一致即告成立【答案】CCX8V3Q1G1M6R3L6HR5J4B9F4D7M3K3ZZ3C5Y5J5W2B4J2100、张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成双方委托代理关系终止情形的是：()。

A.代理人李某不知道并且不应当知道被代理张三人死亡

B.房屋已出售完成

C.张某后悔不想出售，并取消委托代理授权

D.李某病重辞去委托【答案】ACS9K1O4H9B2I9N9HI5B2L7D3K8N10K2ZG8H10I10G3E4T10W6101、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。

A.建设项目规划审查部门

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.工程建设标准批准部门【答案】CCT3V5V4B7M9E4U8HD10P1U10C9R6A4Q4ZI10A2G10B1X2Q5W4102、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.基本建设工程

B.公益性工程

C.大型工程

D.小型工程【答案】DCW2D8D10T1F5E3B2HE8S5G10K4Y8U7R10ZU2D2F2H10I10E3I6103、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此协议为（）。2016

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同【答案】BCV5F8W9Q9C8B2R5HD7B5W8A8F6F2B7ZQ3C8P8V8G9U8P3104、根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是（）。

A.在成都市工商局登记注册的企业

B.在日本注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在英国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】CCE9K1Q7X6R4N4R9HS6Z10K6Y8K7Z3C8ZK5M4W3E3C6D2O10105、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.串通投标罪

D.工程重大安全事故罪【答案】DCP2M9Q6Z10C9M2Y9HH8D7B3U4R7O6E5ZG8U8Y2C6D2U5V7106、甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。

A.要求甲继续履行合同

B.与甲协商续订租赁合同

C.要求甲赔偿损失

D.要求甲支付违约金【答案】BCM1Q4K5K4Y4D7X9HO9F9A5J1J5K1C6ZR10M1O4S1G9L9L1107、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。

A.逃匿

B.瞒报

C.谎报

D.擅离职守【答案】ACH4A4N10A1B3P7M3HL6L2P10C5W6N4H3ZP5N9T4H6J4C5H10108、.建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（）。

A.将承包的工程转包或违法分包

B.不履行保修义务或拖延履行保修义务

C.按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员，未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的

D.在尚未完工的建筑物内设置员工集体宿舍【答案】CCI1T9Z10N3W7D2Q5HD6Q9G4R9P2N8G5ZW10P8A4W4X7Y2S9109、以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。

A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审

B.申请再审不停止判决、裁定的执行

C.有新的证据，足以推翻原判决、裁定的，人民法院应当再审

D.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后6个月提出【答案】ACR7F2N10B2D2S2B1HA4B10X9G3B3A9V8ZO5R10Y10P4Q10Q9R2110、关于著作权的保护期限,下列说法正确的有()

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制

B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生

C.如果是合作作品,截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31日

D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年【答案】ACY5K10P10G4Y2W4X3HX6G10X10K6V10J1M9ZK2W4A1X9I9F9I3111、下列关于施工单位应对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验的说法，错误的是（）。

A.施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定进行检验

B.对于检验不合格的不得使用

C.检验结果要按规定的格式形成书面记录，并由相关的专业人员签字

D.对于合同约定由建设单位采购的，施工单位不必检验【答案】DCB5J8P6Q4K6E8A7HM2J3P9B5O6K10U5ZP5G8E10H7I5B9G4112、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。

A.检测合格证明

B.生产（制造）许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明【答案】ACX6G1W1Z7N8M8O5HS6R10U3Y1G3J5Q9ZR1J4S8L10E2K10E2113、A公司因买卖纠纷起诉B公司，双方商定了15天的举证时限，法院认可。时限届满后，B公司提出还有一份发货单没有提供，申请延长举证时限，被法院驳回。庭审时B公司向法庭提交该发货单。尽管A公司反对，但法院在对B公司予以训诫后仍对该证据进行质证。下列哪一诉讼行为不符合举证时限的相关规定（）

A.双方当事人协议确定举证时限

B.双方确定了15天的举证时限

C.B公司在举证时限届满后申请延长举证时限

D.法院不顾A公司反对，依然组织质证【答案】CCG8G8E8T6C10A2L8HF6O2F2D6X4T1F4ZP3G8Y5H5T8Z2T7114、根据《招标公告和公示信息发布管理办法》规定，下列说法正确的是（）。

A.依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当依法向社会公开

B.依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，采用电子招标投标方式的应当载明潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址

C.发布媒介应当按照规定采取有效措施，确保发布招标公告和公示信息的数据电文不被篡改、不遗漏和至少3年内可追溯

D.任何单位和个人认为发布媒介在招标公告和公示信息发布活动中存在违法违规行为的，根据有关规定可以向相应的省级以上发展改革部门或其他有关部门投诉、举报。【答案】DCW3B3R10R4H6I4V1HA7L1U10Z3X9W9W9ZQ10M8L1W10Z2R1S8115、根据《文物保护法》,刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的,由公安机关或者文物所在单位给予(),可以并处罚款。

A.拘留

B.拘役

C.警告

D.严重警告【答案】CCO4Y9V10B5X9O7T4HM7X9R5M5B5K6P10ZJ8W5R4C3U8I3B10116、对于夜间施工，说法正确的是（）。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】DCJ10F3D4J8J2H7U3HR9N10D9P7Z4C1U1ZS4A9Q2K3X7R7S8117、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月【答案】DCI3A10J5L5Z3T5Z1HA2A8W6T8N1F8V2ZU9O8B8A8D7T7F6118、根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。2018真题

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】BCB2X10Z6K4C9H5K1HI2J3B1X3Y2N7Q10ZE6N7I4J4H7U2I1119、某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照《建筑法》的规定，必须投保的险种是（）。

A.工伤保险

B.建筑职工意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.安装工程一切险【答案】ACO3J8F5O9E3O6L5HH3R5Q8N5Q9I5X7ZR4S9U4K2M1U5F3120、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当（）。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案【答案】ACN5E10Z6V7T9U3Z2HU9G5H2F7G2L9G6ZK3E1F4E7W8E9N7121、根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【答案】BCM6R10N5U2H8A7T10HP2J8P10M1N3X1V1ZQ2J1F9G2L1W2W8122、下列关于法的效力层级的表述中，有误的是()。

A.在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

B.新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法

C.宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力

D.同一机关制定的地方性法规、自治条例和单行条例，特别规定与一般规定不一致的，适用一般规定【答案】DCW6Y5L3J10V6X10W1HI4C5E2G10K4L3V7ZN9L6N3J10P4K4K8123、下列安全生产责任中，属于施工单位项目专职安全生产管理人员责任的是（）。

A.组织制定安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费用的有效使用

C.组织制定安全施工措施

D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案的实施情况【答案】DCO6U3Z6H4J9Q4Y1HS4I6X5W4E8G10W10ZQ10M2P7I6U3S5H4124、（2019年真题）下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除【答案】ACF2C4H9U10N10H6W9HR1Q6J6I8P1D7L9ZO8Z4P2T6U8P9W9125、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。

A.同时设计，同时施工，同时竣工验收

B.同时设计，同时施工，同时投入使用

C.同时论证，同时评价，同时投资

D.同时投资，同时施工，同时评价【答案】BCP10I7W6G8Z2Z8M2HD7N8D5A6A7I9J2ZN10S9M5D6I4X3G10126、某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同，并在工商行政管理部门办理了出质登记。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款优先受偿。下列选项中正确的是（）。

A.上市公司的流通股票不能作为质押物

B.施工单位对该部分股票不享有质权

C.施工单位不得转让对股票的质权

D.施工单位的质权自股票交付时生效【答案】CCW1T10Y2U3X7I9Y9HA8C3W3A6V1Q9W7ZV3E2J9A9H9V9X4127、《安全生产许可证条例》的直接立法依据是()。

A.《中华人民共和国宪法》

B.《建设工程安全生产管理条例》

C.《中华人民共和国安全生产法》

D.《中华人民共和国行政许可法》【答案】CCU5J3N8K2X7X10M10HG2Z9E3T9M5S1F6ZA7Z10H9R1X4W10T7128、某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了50万元的经济损失。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，则下列说法错误的是()。

A.丙有权要求甲承担50万元的损失

B.丙有权要求乙承担50万元的损失

C.丙有权要求甲承担30万元的损失，乙承担20万元的损失

D.丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元的损失，剩余部分由甲承担【答案】DCN2V2X1I7C1Q1V9HO6X9Q9E4R9G6C5ZH2G2W1X8X6M2P3129、关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。2018真题

A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修

B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修

C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担

D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【答案】CCN6Y2D9F8A2B4E1HQ4F6C2U10O7A3Y1ZZ2M1Z6C8O8L2F5130、某施工单位在参加投标中有违法行为建设行政主管部：门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。

A.6月4日

B.6月9日

C.7月19日

D.7月24日【答案】DCP6Z9P3I4V7K8Y2HD6Q1E1K1E10A2R1ZB2N10V4N1I10N9R7131、关于建设工程节能分项工程的验收组织及参加人员的说法,正确的是()。

A.应由监理工程师主持,施工单位项日技术负责人参加

B.应由监理工程师主持,设计单位节能设计人员应参加

C.应由总监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加

D.应由总监理工程师主持,施工单位的质量或技术负责人应参加【答案】ACB1K7A9W2U10M10Q4HI6H2U2G9A3Q2Y6ZM1P10T3O6A2Y2B4132、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【答案】DCO1Z5T4N10A6M3V7HM10E7M7H2U5T10K4ZI2N5I9I3S8Q7M3133、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。(2015真题)

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人【答案】DCL1X8D9D8V3F7M5HR9V2P10M5U8P10U3ZZ3H1D5Y3B8W4V2134、保证合同是（）订立的合同。

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人【答案】CCR3R7W8V7K10V6C8HA7G8H9L1G9P8B5ZO1U4J1V8S9X6K5135、下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是（）。

A.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进交通运输服务

B.自境外单位购进无形资产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额

C.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额

D.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额【答案】ACF1W3V9P6E3M4E1HM6X5M9T9D6R4B10ZX5G10O4J1X2P4R6136、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效【答案】DCU3U5C2V5X4H10G7HZ3V7L9F4X3N3N8ZL2Y8T5M3E10O7T3137、小刚未满十七即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（）。

A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D.可以安排小刚从事有毒有害的工作，但必须保证安全【答案】CCL2Q9T2E10G9Z2U10HH8X9D10Y6R3T4N7ZE7E10U9N1A7U3C5138、甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是()。

A.免除

B.抵消

C.混同

D.提存【答案】CCW4S1A8R3K1X2R6HY9A9Z7H2L6J8N2ZN7Z8B9W6P2Z7C8139、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C.抽查施工中主要建筑材料的质量

D.检查劳动合同履行及劳动保护情况【答案】DCG8O5Z9M6D7S2D5HV3H7F3C8S6I7R5ZC1W4Q5A2E10M1T2140、关于行政责任,下列说法中正确的是()

A.记大过、降职、撤职都属于行政处罚

B.责令停止执业、吊销执业许可证等都属于行政处分

C.行政拘留属于行政处罚

D.行政责任分为行政处罚、行政处分和行政赔偿【答案】CCB8H6D8Q6R2A2J10HY5I3E3Q9U2F5H7ZP3X3F7Q2B1T1R1141、建设工程施工合同签订后，发包人合同外附属市政工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按照（）市场价格履行。

A.订立合同时合同签订地

B.订立合同时合同履行地

C.履行合同时合同签订地

D.履行合同时合同履行地【答案】BCX7Y7N3A6P3K5N2HZ7W8B4J9B7Q7G9ZS7C6U5L1J8F6B7142、国家—级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A.省级建设行政主管部门

B.人事部或其授权机构

C.建设行业协会

D.建设部或其授权机构【答案】DCO3Y5H10J3X10I3U6HY7E7G3W9D3O1F10ZF7F10P5J2S8M8Z3143、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。2016

A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】DCB7L1Y1L4M5M1I6HQ6Y4T5W4B3V6O2ZL5O9Q5T7X1O8S8144、下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是（）。

A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

C.建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

D.承揽全部劳务作业的劳务分包合同【答案】DCC2L6O6A10Y7C1V8HQ8T6A2X4O2L1L7ZE9B6O7W8Y5J4U1145、裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协议的，人民法院（）。

A.告之当事人重新起诉

B.告之另一方当事人重新申请执行

C.可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行

D.终止执行【答案】CCR3O1G3X5J7M2B3HE1R1B8W5S10L7N3ZE3B6B10M8N10I6H6146、下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。

A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价

B.招标人在招标前事先内定中标人

C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价

D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格【答案】DCQ9V7I7S9Z9T5C8HC4I2O1Z9G10Y2Y5ZP8H2Q5Y1H3Y1U6147、属于建筑工程一切险承保的是()。

A.因自然灾害导致的已建成的铁路损毁

B.地震所导致已建成的隧道塌方

C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡

D.因自然灾害导致房屋建筑工程现场材料和机械损坏【答案】DCI1D5X7A6K4S3D3HY4O9H9M3K10B6T8ZE2O1W7A5S10E8D2148、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括（）

A.旁站

B.剥离抽查

C.巡视

D.平行检验【答案】BCQ4E9Z6E3W1Y4Q2HR3U4O7N4L8L10D6ZR1O6H7B5R7T6K6149、《固体废物污染环境防治法》规定，工程()应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】CCU10R10O1Y5Q4A5V8HN4F8U6K8T8Q3H6ZQ6Q2J9O2G9I3R2150、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。（2014）

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】DCU3R10T8C10E2H10J10HM10O4M2J9T10Z1W1ZC6H2M8I3D4M6L10151、根据《民法典》，允许单方解除合同的情形是（）。

A.由于不可抗力致使合同不能履行

B.法定代表人变更

C.当事人一方发生合并、分立

D.当事人一方违约【答案】ACT2X1K6P2G2C3P1HD8H5F1G5G7J8W5ZW8S2I10I2Z6W7W9152、根据《民法典》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的是（）。

A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B.工程经验收不合格

C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误【答案】ACG5U6R9F9N1S6U8HP4I10X7N4Z10I8O9ZU7B8I10D1F6U6L3153、下列关于合同的说法不正确的是()。

A.合同的成立可以是一个人

B.合同是一种法律行为

C.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系

D.合同当事人的法律地位一律平等【答案】ACV4Z5G3R6Z1T4H7HN2R10B3K8S1E4I8ZN3M4U9H9C1L5F8154、保险合同可分为财产保险合同和（）。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制