2022年最全北京市一级建造师等级实操模拟360题精选全解析

2022年最全北京市一级建造师等级实操模拟360题精选全解析第一部分工程经济1、小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班,在其审查申报材料时,发现有以下疑点难以决定,请帮助分析,下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()

A、已经按约支付了土地出让金,但土地证尚未办好

B、没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函

C、有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾

D、已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足规定要求

E、有建设工程质量监督书

参考答案：B、D

文字解析：根据《土地管理法实施条例》和《出让转让国有土地使用权暂行条例》，由选项A中“建设单位已经按约支付了土地出让金”可推断，此前该建设单位已经取得了有审批权的政府颁发的建设用地批准书并随后与国土主管部门签订了国有土地出让合同，已经满足“已经办理该建筑工程用地批准手续”这一申领施工许可证的法定条件。至于此后是否办妥土地使用权证，属于土地权属登记的范畴，不是建筑法明确规定的颁发施工许可证的前置要件。因此选项A符合颁发条件。取得建设工程规划许可证是颁发施工许可证的必要条件，也是办理土地使用权证的前提，规划局出具的说明性便函不具有这种效力，故选项B不符合：选项C表明该拆迁工程合法且其进度已能满足施工要求，故选项C符合。选项D不符合《建筑工程施工许可管理办法》的规定，选项E表明建设单位已经按规定办理了工程质量监督手续。综上，正确答案为B、D。

2、张某是甲有限责任公司的董事,该公司以销售电脑为主要业务。张某在任职期间利用业余时间代理乙公司销售了一批电脑并收取高额报酬。甲公司得知后表示异议,认为张某的行为侵害了本公司的利益,而张某认为其并未利用工作时间代理乙公司销售,甲公、司无权干涉。下列说法正确的是()

A、张某违反竞业禁止义务,其代理乙公司进行的销售无效

B、张某的行为与甲公司无关,甲公司无权提出异议

C、张某违反竞业禁止义务,但其代理乙公司进行的销售有效,张某所得报酬系劳动所得受法律保护,但甲公司有权解聘张某

D、张某违反竞业禁止义务,但其代理乙公司进行的销售有效,张某所得报酬应当归甲公司所有,而且甲公司可根据内部章程对其进行处分

参考答案：D

文字解析：本题考点为1Z301213公司董事、高级管理人员的义务。根据《公司法》第149条第一款第五项规定，董事、高级管理人员不得未经股东会、股东大会同意利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；同条第二款规定，董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。在本题中，张某作为公司的董事未经股东会同意进行了竞业禁止的行为，所得收入应归公司所有，故D是正确的答案。

3、以下关于审判监督程序的表述中,不正确的是()

A、当事人对生效的判决、裁定,认为有错误的,向原审法院申请再审

B、申请再审不停止判决、裁定的执行

C、申请再审应当提交再审申请书等材料

D、申请再审,一般应当在判决、裁定生效后二年内提出

参考答案：A

文字解析：以上内容见《民事诉讼法》(2007年10月28日修改)第一百七十八条、第一百八十条、第一百八十四条的规定。第一百七十八条规定，再审向上一级法院申请，所以A项错。

4、合同中关于双方违约责任的承担比例和违约项目约定明显不合理,严重损害了一方的合法权益,则该合同的签订违反了《合同法》原则中的()

A、平等原则

B、公平原则

C、诚实信用原则

D、自愿原则

参考答案：B

文字解析：暂无解析

5、下列关于《合同法》自愿原则的表述中,正确的是()

A、合同当事人自主决定与谁签订合同

B、合同当事人自主决定是否签订合同

C、合同当事人可以不受任何约束地约定合同的内容

D、合同当事人的权利、义务要对等

E、合同当事人自主选择任何法院解决争议

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

6、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的人员有()

A、垂直运输机械作业人员

B、安装拆卸工

C、爆破作业人员

D、起重信号工

E、钢筋工

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

7、某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务,建设单位欲组织竣工验收,此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括()

A、完整的技术档案和施工管理资料

B、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

C、勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件(备:用项工程量不超过工程总量的5%)

D、施工单位签署的工程保修书

参考答案：C

文字解析：暂无解析

8、为了保护工程建设活动中从业人员的生命安全,有关主体的行为必须符合《建设工程安全生产管理条例》规定。下列选项中违反该规定的是()

A、监理单位发现安全隐患要求施工单位整改

B、建设单位随意要求压缩合同约定的工期

C、业主要求设计单位和注册建筑师等注册执业人员对设计负责

D、施工单位的安全生产管理人员直接制止项目负责人的违章指挥

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、注册建造师执业的下列专业中,区分工程类别但不设二级建造师执业资格的专业是()

A、铁路工程

B、港口与航道工程

C、公路工程

D、房屋建筑工程

参考答案：B

文字解析：暂无解析

10、承包方与发包方签订的施工合同中约定由承包方垫资,竣工验收后按照工程量结算工程款。如果承包方没有达到合同中约定的质量标准,则()

A、发包方可以行使同时履行抗辩权

B、发包方可以行使不安抗辩权

C、发包方可以行使先履行抗辩权

D、发包方可以追究承包方的违约责任

E、发包方可以追究承包方的侵权责任

参考答案：C、D

文字解析：暂无解析

11、下列民事裁判,《民事诉讼法》规定当事人可以上诉的是()

A、基层法院作出的第一审判决

B、第二审法院发回重审后的判决

C、按照第一审程序对案件再审作出的判决

D、不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定

E、最高法院的一审裁判

参考答案：A、B、C、D

文字解析：答案里A、B、C三项都是按照第一审程序作出的判决，D项三种情形的裁定属于法律规定准许上诉的裁定，所以当事人有权提起上诉。而最高人民法院的一审裁判，是发生法律效力的判决、裁定，当事人不能再上诉，所以E项错，本题选A、B、C、D。

12、下列关于合同权利义务的终止,说法正确的是()

A、当事人一方行使抗辩权时,合同权利义务终止

B、合同权利义务终止后,合同双方的互负赔偿责任即终止

C、合同权利义务终止后,合同中的争议解决条款失效

D、合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在

参考答案：D

文字解析：A项中，行使抗辩权只能造成合同权利义务中止，即暂停履行，故A项错误；而合同权利义务终止后，不影响合同中的争议解决条款的效力，．C项错误；合同权利义务终止后，合同当事人不再受合同约束，但并不代表合同双方互负的赔偿责任也消灭，B项错误；D项正确。

13、根据《建设工程质量管理条例》的规定,《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中保修范围和最低期限是()

A、约定的

B、法定的

C、根据工程性质商定的

D、业主方规定的

参考答案：B

文字解析：保修范围和最低期限是法定的。保修期限也可由发承包双方协商约定，但《建设工程质量管理条例》第40条规定的最低保修期限属于法律强制性规定，因此发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限。

14、仲裁委员会作出的裁决书发生法律效力后,当事人就同一纠纷重新申请仲裁或者到法院起诉的,仲裁委员会和人民法院会采取()种方式处理。

A、仲裁委员会受理新的仲裁申请

B、仲裁委员会让当事人到法院起诉

C、法院受理起诉

D、仲裁委员会和人民法院不予受理

参考答案：D

文字解析：《仲裁法》第九条规定：“仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同·纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理，”所以选D。

15、某房地产开发项目,工程经竣工验收合格并交付使用,后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件,由于双方分歧较大而成诉,双方对工程结算款项支付时间没有具体约定,则发包人支付工程欠款的利息应从()起算。

A、工程竣工验收合格之日

B、工程移交之日

C、竣工结算文件提交之日

D、起诉之日

参考答案：B

文字解析：根据《解释》第18条的规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一)建设工程已实际交付的，为交付之日；(二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”故B项正确。

16、某施工企业因没有采取防尘措施造成环境污染,被环保部门责令停产停业,下列关于环保部门行政处罚程序的相关表述,错误的是()

A、环保部门应告知该企业有要求举行听证的权利

B、举行听证的有关费用由环保部门与该企业合理分担

C、听证应当公开进行

D、该企业法定代表人既可以自己参加听证,也可以委托律师代理参加听证

参考答案：B

文字解析：根据《行政处罚法》第42条的规定，行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行，当事人可以亲自参加听证，也可以委托一至二人代理

17、建筑施工企业应当依照安全生产许可证的管理规定向()以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。

A、省级

B、市级

C、部级

D、县级

参考答案：A

文字解析：暂无解析

18、下列可以设定吊销企业营业执照的行政处罚类型的法律规范是()

A、法律

B、北京市人大制定的地方性法规

C、上海市人民政府颁布实施的地方规章

D、住房与城乡建设部制定的规章

参考答案：A

文字解析：根据《行政处罚法》第9条至第12条规定，创设权依法的位阶递减。法律具有创设权和限制人身自由处罚的专属创设权；行政法规的创设权小于法律，限制人身自由的处罚除外；地方法规的创设权小于行政法规，限制人身自由和吊销企业营业执照的处罚除外；规章的创设权又小于法规，只能创扇ǒ告或者一定数额的罚款，同时罚款限额还要由国务院或地方人大规定。因此答案为A。

19、甲驾驶水泥罐车被公路管理机关执法人员乙拦截,乙作出罚款200元的处罚决定,并要求当场缴纳。甲要求出具书面决定好向公司汇报,乙认为其要求属强词夺理,拒绝听取其申辩。关于该处罚决定,下列哪些说法正确的是()

A、该处罚决定不成立,甲可以拒绝

B、该处罚决定违法,甲缴纳罚款后可以申请复议或提起诉讼

C、该处罚决定不成立,但甲不能拒绝缴纳罚款

D、该处罚决定有效,甲应履行

参考答案：A

文字解析：根据《行政处罚法》第41、49条的规定，当事人有权就行政处罚进行陈述和申辩，行政机关及其执法人员违反规定，拒绝听取当事人的陈述、申辩的，行政处罚决定不成立。

20、某工程建设项目,建设单位不按合同约定支付工程进度款,施工单位无法继续施工,经多次催告无效后,提出解除工程承包合同。对于解除的生效下列说法正确的是()

A、通知建设单位即可

B、需建设单位同意

C、须经建设行政主管部门批准

D、必须经人民法院或者仲裁机构确认

参考答案：A

文字解析：根据《合同法》96条的规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”具备法定解除条件时，解除通知到达生效。故A项正确。

21、如果承诺对要约的内容做出非实质性变更,则下列表述不正确的是()

A、该承诺无效

B、该承诺有效

C、该承诺效力不确定

D、如果要约人及时表示反对,承诺无效

E、如要约明示承诺不得做出任何变更,则承诺无效

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

22、某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许可证,该许可证至()届满。

A、2006年3月1日

B、2007年3月1日

C、2008年3月1日

D、2009年3月1日

参考答案：B

文字解析：暂无解析

23、某住宅项目进行公开招标,投标人在提交投标文件截止时间后,招标人发现投标人少于三个,此时()

A、应正常开标

B、依法重新招标

C、可进行议标

D、可改为邀请招标

参考答案：B

文字解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第28条规定，投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标，故答案为B。

24、某综合楼工程由

A、企业总承包,其中消防工程由

B、企业分包。B企业于自检合格后,于2006年5月1日向A企业申请竣工验收,消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收,A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请,建设单位于5月15日组织了竣工验收,验收合格,工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年()A5月1日B5月5日

C、5月8日

D、5月15日

参考答案：D

文字解析：自工程整体竣工验收收合格之日起计。

25、在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中,()不正确。

A、两审终审制度是指一个民事诉讼案件经过两审法院审判后即告终结的制度

B、民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案

C、对于一般民事诉讼案件,当事人不服一审法院的判决或裁定,可以上诉至上一级法院

D、超过上诉期的判决、裁定,为生效判决、裁定,当事人不得再上诉

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、可以作为工程重大安全事故罪的主体包括()

A、建设单位

B、施工单位

C、安全生产监督部门

D、建设行政主管部门

E、招标代理机构

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

27、项目经理王某经考试合格取得了一级建造师资格证书,受聘并注册于一个拥有甲级资质专门从事招标代理的单位,按照《注册建造师管理规定》:王某可以建造师名义从事()

A、建设工程项目总承包管理

B、建设监理

C、建设工程项目管理服务有关工作

D、建设工程施工的项目管理

参考答案：C

文字解析：选项均为建造师执业范围，但A、B、D三项超出了聘用单位业务范围，故选项C正确。

28、在工程建设领域的下列情形中,可以因法定抵消而使合同权利义务终止的是()

A、施工单位欠材料商5万元货款,材料商的经理个人欠施工单位5万元借款

B、设计合同中约定设计方应提供5名一级建筑师负责项目设计,设计单位为节约成本,提出只提供2名设计师但以少收取部分设计费用冲抵

C、建设单位欠施工单位工程款20万元,施工单位讨要过程中将建设单位的办公器材打烂,需维修费20万元

D、建设单位拖欠工程款20万元,施工单位工程质量不符合约定应承担的违约金20万元

参考答案：D

文字解析：A项中，两个债务分属不同的债权人，不能产生法定抵消；B项中，属于不同种类的债务不得法定抵消；C项中，违约债务与侵权债务不得法定抵消；D项正确。

29、包工头与甲某签订了一份劳动合同,合同中约定无论甲某在施工过程中因什么原因导致受伤或死亡,包工头均不承担责任。在施工过程中果然发生了事故致甲某重伤,则下面说法正确的是()

A、依据合同,包工头不承担责任

B、该条款无效,包工头依然要承担责任

C、该合同无效,包工头应承担责任

D、如果甲对该条款的约定是完全同意的,则包工头不承担责任

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、某派出所以扰乱公共秩序为由扣押了高某的拖拉机。高某不服,以派出所为被告提起行政诉讼。诉讼中,法院认为被告应是县公安局,要求变更被告,高某不同意。法院正确做法是()

A、以派出所为被告继续审理本案

B、以县公安局为被告审理本案

C、裁定驳回起诉

D、裁定终结诉讼

参考答案：C

文字解析：暂无解析

第二部分项目管理1、价值工程中的功能一般是指产品的()

A、基本功能

B、使用功能

C、主要功能

D、必要功能

参考答案：D

答案解析：暂无解析

2、下列属于企业长期股权投资的是()

A、准备长期持有的万科股票

B、准备在一年以内变现的基金

C、搭建的临时设施

D、购入的施工机械

参考答案：A

答案解析：暂无解析

3、对承包人来说,经营性租赁设备与购买设备相比的优点有()

A、可以避免设备的第一种无形磨损

B、可缓解短期内资金不足的困难

C、可以根据需要随时处置设备

D、可以享受税费上的利益

E、可以用租赁设备进行抵押贷款

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

4、建设单位管理人员工资属于()

A、建筑工程费

B、安装工程费

C、市政工程费

D、工程建设其他费用

参考答案：D

答案解析：暂无解析

5、企业通常将按净利润的5%～10%提取()

A、任意盈余公积

B、未分配利润

C、法定盈余公积

D、法定公益金

参考答案：D

答案解析：暂无解析

6、可行性研究报告选用主要的设备、参数应能满足预订货的要求,引进技术设备的资料应满足合同谈判的要求。这些研究具体反映在报告的()部分。

A、市场分析与预测

B、建设规模与产品方案

C、原材料和燃料供应,总图运输与公用辅助工程

D、技术方案、设备方案和工程方案

参考答案：D

答案解析：暂无解析

7、下列关于工程量清单的作用表述不正确的是()

A、工程量清单是调整工程量,进行工程索赔的依据

B、投标企业必须严格按照工程量清单所列项目填报单价与合价

C、工程量清单是工程付款和结算的依据

D、工程量清单为投标人提供了共同的竞争基础

参考答案：B

答案解析：工程量清单作为建设工程计价的依据。投标人按照工程量清单所表述的内容,依据企业定冻锲算投标价格,自主填报工程量清单所列项目的单价与合价。因此答案应该是选项B。

8、某混凝土公司销售一批商品混凝土,销售金额为l00万元。该公司用给予客户现金折扣的方式,加快资金回收。销售合同中规定的信用条件是:3/10,n/30。合同中折扣期限是()

A、10天

B、3天

C、30天

D、33天

参考答案：A

答案解析：暂无解析

9、某项目进口一批生产设备,FOB价为120万美元,海上运输费率为6%,运输保险费率为0.35%,则该批设备的CIF价为()万美元。

A、120

B、127.2

C、127.62

D、127.65

参考答案：D

答案解析：暂无解析

10、国际工程项目的价格构成比例中,材料部分约占30%～50%,材料价格确定的准确与否直接影响标价中成本的准确性。因此,要对生产要素进行询价,主要包括()

A、主要建筑材料的采购渠道、质量、价格、供应方式

B、当地的对外贸易、法律法规情况

C、施工机械的采购与租赁渠道、型号、性能、价格以及零配件的供应情况

D、当地劳务的技术水平、工作态度和工作效率、雇佣价格与手续

E、当地的生活费用指数、食品及生活用品的价格、供应情况

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

11、盈亏平衡分析方法中根据成本费用与产量关系可将总成本费用分解为()

A、生产成本

B、可变成本

C、固定成本

D、直接成本

E、半固定成本

参考答案：B、C、E

答案解析：暂无解析

12、下列关于财务计划现金流量表的计算式,有性质错误的有()

A、经营活动净现金流量=营业收入-经营成本-增值税进项税额-所得税

B、投资活动净现金流量=营业收入-建设投资-维持运营投资-流动资金

C、筹资活动现金流出=建设投资借款+利息支出+偿还债务本金+股利分配

D、经营活动现金流入=营业收入+补贴收入+增值税进项税额

E、总净现金流量=经营活动净现金流量+投资活动净现金流量+筹资活动净现金流量

参考答案：B、C、D

答案解析：暂无解析

13、发生的待业保险费属于()

A、管理费用

B、间接费用

C、营业外支出

D、财务费用

参考答案：A

答案解析：暂无解析

14、某企业资产总额年末数1163150元;流动负债年末数168150元,长期负债年末数205000元,则该企业资产负债率为()

A、14.46%

B、17.62%

C、32.08%

D、42%

参考答案：C

答案解析：暂无解析

15、现场勘查一般是标前会议的一部分,投标人应派有丰富工程施工经验的工程技术人员积极参加,为了达到预定目的,参加现场勘查的人员应认真地研究招标文件并准备好()

A、施工方案

B、工程地质资料

C、施工进度计划

D、现场勘察提纲

参考答案：D

答案解析：暂无解析

16、使用概算指标法时,拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用概算指标,调整方法包括()

A、调整概算指标中直接工程费单价

B、调整概算指标中的每平方米（立方米）造价

C、调整概算指标中变更结构的价格

D、调整概算指标中的工、料、机数量

E、调整概算指标中的工、料、机价格

参考答案：B、D

答案解析：拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用,调整方法包括调整概算指标中的每平方米(立方米)造价和调整概算指标中的工、料、机数量。

17、采用工料单价法和综合单价法编制施工图预算,区别主要在于()

A、预算造价的构成不同

B、预算所起的作用不同

C、预算编制依据不同

D、单价包含的费用内容不同

参考答案：D

答案解析：暂无解析

18、设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至()所需全部费用的文件。

A、竣工交付使用

B、办理完竣工决算

C、项目报废

D、施工保修期满

参考答案：B

答案解析：暂无解析

19、施工机械使用费中的基本折旧费,如果是新购设备,应考虑拟在本工程中摊销的折旧比率,计算中采用的折旧年限一般不超过()年。

A、2

B、3

C、5

D、10

参考答案：C

答案解析：暂无解析

20、采用部分费用综合单价法编制施工图预算,生成工程承发包价,以各分项工程量乘以部分费用综合单价并汇总后,需再加上()

A、间接费

B、措施费

C、管理费

D、规费

E、税金

参考答案：B、D、E

答案解析：暂无解析

21、某施工企业本年利润计算有关数据如下：工程结算收入25000万元;工程结算成本19800万元,工程结算税金及附加805万元;产品销售、机械作业销售、材料销售、无形资产和固定资产出租收入2600万元;其他作业成本2000万元,其他业务应负担税金60万元;资产减值损失120万元;公允价值变动收益180万元;管理费用1045万元;财务费用1760万元,投资收益1400万元。该公司营业利润为()万元。

A、3410

B、3590

C、3710

D、3770

参考答案：B

答案解析：暂无解析

22、产品的寿命周期成本由产品生产成本和()组成。

A、使用及维护成本

B、使用成本

C、生产前准备成本

D、资金成本

参考答案：A

答案解析：暂无解析

23、若名义利率一定,则年有效利率与一年中计息周期数m的关系为()

A、计息周期数增加,年有效利率不变

B、计息周期数增加,年有效利率减小

C、计息周期数增加,年有效利率增加

D、计息周期数减小,年有效利率增加

参考答案：C

答案解析：暂无解析

24、价值工程(价值V、研究对象的功能F、寿命周期成本C)的表述式为()

A、V=F/C

B、V=C/F

C、F=V×C

D、F=C/V

参考答案：A

答案解析：暂无解析

25、宏观经济政策的目标中,不包括()

A、经济增长

B、物价稳定

C、高就业率

D、完全竞争

参考答案：D

答案解析：暂无解析

26、下列各项中,属于存货的有()

A、周转材料

B、低值易耗品

C、临时设施

D、施工产品

E、在建施工产品

参考答案：A、B、D、E

答案解析：暂无解析

27、下列各项中不包含关税的是()

A、到岸价

B、抵岸价

C、FOB

D、CIF

E、装运港船上交货价

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

28、采用工料单价法计价,以分部分项工程量乘以对应分部分项工程单价后汇总可得到()

A、分部工程直接费

B、单位工程直接工程费

C、单位工程直接工程费和间接费

D、单位工程预算造价

参考答案：B

答案解析：暂无解析

29、项目融资作为一种新的融资模式,为解决建设资金的短缺问题提供了一条新的思路,与传统的融资方式相比,项目融资的基本特点包括()

A、以项目本身为主体安排的融资

B、实现项目融资的无追索或有限追索

C、所有风险均由项目发起人承担

D、融资成本相对较高

E、信用结构多元化

参考答案：A、B、D、E

答案解析：暂无解析

30、农用土地征用费包括()

A、土地补偿费

B、安置补助费

C、土地管理费

D、土地使用权出让金

E、临时安置补助费

参考答案：A、B、C

答案解析：暂无解析

第三部分建设法规1、依据建设工程产品的特性,建设工程职业健康安全与环境管理的特点包括()

A、建筑产品生产的单件性决定了职业健康安全与环境管理的多变性

B、产品生产过程的连续性和分工性决定了职业健康安全与环境管理的协调性

C、产品生产的阶段性决定职业健康安全与环境管理的持续性

D、产品的社会性、多样性决定了环境管理的时代性

E、产品的委托性决定了职业健康安全与环境管理的符合性

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

2、我国《建设工程质量管理条例》规定,施工单位对建设工程的施工质量负责,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担()负责。

A、全部

B、部分

C、连带

D、一半

参考答案：C

文字解析：我国《建设工程质量管理条例》规定,施工单位对建设工程的施工质量负责,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带负责。

3、两个有资质的焊工在一处办公楼工地焊接水箱,为了赶进度,工地负责人又临时安排了一名油工将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50m高的间隙,通风不良,在防锈漆没有干的情况下,焊工继续施焊,引起水箱上的油漆发生了爆燃,两焊工均被深度烧伤,烧伤面积达25%。针对这起事故发生的原因,可以看出现场存在的主要问题有()

A、工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产,安排工序不合理

B、油漆作业和焊接作业不可以同时进行

C、没有严格执行动火审批和动火监护制度

D、作业人员安全意识不强,违章作业

E、电焊工没有上岗证就进行作业

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

4、在建设工程项目质量形成过程中,建设工程各参与方直接承担着相关建设工程项目()的控制职能和相应的质量责任。

A、经济目标

B、质量目标

C、环境目标

D、安全目标

参考答案：B

文字解析：暂无解析

5、某城市在开发建设用地时,由某地产商负责拆迁某居民区内的建筑,将施工单位的资质等级证明、拟拆除建筑物及可能涉及的毗邻建筑的说明、拆除施工组织方案、清除废弃物的措施等资料报送工程所在地政府主管部门备案的时间应在施工开始()天前。

A、15

B、30

C、60

D、90

参考答案：A

文字解析：根据考试用书：“对于应该拆除的建筑物,建设单位应当在拆除工程施工15天前,将拆除施工单位的资质等级证明,拟拆除建筑物、构筑物及可能涉及的毗邻建筑物的说明,拆除施工方案,堆放、清除废弃物的措施等资料报建设工程所在地县级以上地方人民政府备案。”所以,选项A正确。

6、建设工程项目的实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的()

A、可行性

B、施工

C、开发或建设

D、全过程管理

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、施工质量计划应由自控主体即()进行编制。

A、业主单位

B、监理单位

C、施工承包企业

D、设计单位

参考答案：C

文字解析：暂无解析

8、某工程双代号网络计划中A工作的持续时间为5天,总时差为8天,自由时差为4天。如果A工作实际进度拖延12天,则会影响工程计划工期()天

A、3

B、4

C、5

D、10

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、下列选项中,()情况下承包人不可以向发包人索赔人工费增加。

A、发包人采购的设备未进场导致安装、调试人员窝工

B、承包人工作发生迟延,为了早日完工而督促劳务人员超过法定工作时间加班导致人工费增加

C、施工期内劳务人员工资大幅度上涨

D、发包人要求承包人加大劳动力投入

参考答案：B

文字解析：由于一方应负责的原因导致额外增加的费用,不能向对方提出索赔。

10、在网络计划中,某工作最早开始时间和最迟开始时间分别为2天和5天,持续时间为7天,其两个紧后工作的最早开始时间分别为14天和19天,则该工作的()

A、自由时差为2天

B、自由时差为5天

C、总时差为3天

D、总时差为5天

E、与紧后工作的时间间隔分别为2天和6天

参考答案：B、C

文字解析：根据网络图时差和时间间隔的建设公式,FF=min(14-2-7)＝5；TF=5-2=3；=min(14-2-7)=5,＝min(19-2-7)＝10,故选答案B、C。

11、评估危险源所带来的风险大小及确定风险是否可容许的过程为()

A、风险评估

B、风险评价

C、风险控制

D、风险实施

参考答案：B

文字解析：暂无解析

12、下列选项,属于编制项目管理目标责任书的依据的是()

A、项目合同文件

B、组织的管理制度

C、项目管理规划大纲

D、组织的经营方针和目标

E、项目设计文件

参考答案：A、B、C、D

文字解析：《建设工程项目管理规范》(GB／T50326—2006)“6．3．2编制项目管理目标责任书应依据下列资料：1项目合同文件。2组织的管理制度。3项目管理规划大纲。4组织的经营方针和目标。”

13、某工程单代号网络计划如下图所示,其关键线路为()

A、1—2—4—6

B、1—3—4—6

C、1一3—5—6

D、1一2—5—6

参考答案：C

文字解析：通过对各条线路工作持续时间之和的计算,由于线路1—3—5—6持续时间最长13天(6+5+2),故为关键线路。其他线路上工作持续时间之和均小于13天。

14、实施性成本计划是以施工预算为主要依据进行编制的,而施工预算相对于施工图预算,其区别主要体现在()

A、以预算定额为主要编制依据

B、施工企业内部管理用的文件

C、适用于建设单位

D、编制施工计划的依据

E、工程价款结算的依据

参考答案：B、D

文字解析：施工预算是施工企业内部管理用的文件,是编制施工计划的依据。而施工图预算是以预算定额为主要编制依据,适用于施工单位和建设单位,是工程价款结算的依据,所以选项B、D正确。

15、FII合同条件下,工程师递交给业主的最终付款证书中应说明的内容包括()

A、按照合同最终应支付给承包人的款额

B、根据合同应完成的所有工作的价值

C、业主以前所有应支付和应得到的款额的收支差额

D、最终报表草案中没有争议部分

E、承包人认为应支付的任何其他款项

参考答案：A、C

文字解析：最终付款证书应由工程师向业主递交；根据合同完成的所有工作的价值和承包人认为应支付的任何其他款项应是在承包人递交的报表中列出,选项B和E错误；工程师对最终报表草案中没有争议的部分应向业主签发期中支付证书,选项D错误。

16、建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括()

A、项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制

B、与建设项目工程总承包方有关的组织和协调

C、投资控制

D、质量控制

E、信息管理

参考答案：A、B、D、E

文字解析：建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括安全管理、项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和与建设项目工程总承包方有关的组织和协调等。而投资管理属于业主方项目管理的任务。

17、建设工程项目总体规划水平,不仅直接关系到其中的各项具体工程设计,而且对整个建设工程项目的()都会产生影响。

A、投资目标

B、资金筹备

C、使用功能

D、使用环境

E、使用成本

参考答案：A、C、D、E

文字解析：建设工程项目总体规划水平,不仅直接关系到其中的各项具体工程设计,而且对整个建设工程项目的投资目标、使用功能、使用环境、使用成本都会产生影响。

18、合同实施偏差的责任分析的依据是()

A、合同执行实际情况

B、发包人的资信状况

C、承包人的履约水平

D、合同具体约定内容

参考答案：D

文字解析：合同实施偏差的责任分析的依据应是合同具体约定的内容。

19、在单代号搭接网络计划中,用来表示工作之间逻辑关系是()

A、箭线及其时距

B、节点及其编号

C、工作时差

D、时间参数

参考答案：A

文字解析：在单代号搭接网络图中,工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系,其表现为相邻工作间的时间间距,故答案A正确；而工作时差等时间参数、节点及其编号等都与逻辑关系无关,故B、C、D均不正确。

20、有关工程施工的索赔不包括()

A、地质条件变化引起的索赔

B、暂停施工引起的索赔

C、增减工程量的索赔

D、关于货币贬值引起的索赔

E、终止合同引起的索赔

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

21、下列选项中属于项目动态控制进度纠偏措施中技术措施的是()

A、改进施工方法

B、管理职能分工

C、任务分工

D、改变施工机具

E、项目管理班子成员

参考答案：A、D

文字解析：项目动态控制进度纠偏措施包括：组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。其中，技术措施包括：调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。

22、某工人在搬运现场市政模板过程中不慎被砸伤,该事故是由于()危险源引起的。

A、机械类

B、电器类

C、辐射类

D、物质类

参考答案：A

文字解析：暂无解析

23、修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的基础上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。有关修正的内容说法不正确的是()

A、将计算索赔的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个工期

B、只计算受影响的时段内某项工作所受影响的损失,而不计算该时段内所有工作所受影响的损失

C、与该项工作无关的费用不列入总费用中

D、按受影响的时段内该项工作的投标单价,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用

参考答案：D

文字解析：用修正的总费用法计算索赔金额时,要对投标报价费用重新进行核算,即以接受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作量,得出调整后的报价费用。

24、特种作业人员安全技术考核以()考核为主,合格者获得国家统一印制的()

A、安全技术理论／《特种作业人员操作证》

B、实际操作技能／《特种作业人员操作证》

C、实际操作技能／《特殊作业资格证》

D、安全技术理论／《特殊作业资格证》

参考答案：B

文字解析：暂无解析

25、合同跟踪的依据不包括()

A、合同及其补充协议

B、施工组织设计

C、政府主管部门文件

D、质量检查记录

参考答案：C

文字解析：合同跟踪的依据是合同文件以及依合同编制的各种计划文件,还包括各项施工原始记录、报表、验收报告等。

26、已知下列双代号网络图,通过工作间的逻辑关系分析可知,工作

A、的紧后工作有()A工作I

B、工作B

C、工作C

D、工作D

E、工作G

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

27、可靠性质量必须在满足功能性质量需求的基础上,结合技术标准、规范,特别是()的要求进行确定与实施。

A、国家标准

B、施工规范

C、专家论证

D、强制性条文

参考答案：D

文字解析：可靠性质量必须在满足功能性质量需求的基础上,结合技术标准、规范特别是强制性条文的要求进行确定与实施。

28、《世行采购指南》规定的履约担保的方式是()

A、现金支票或银行保函

B、履约担保书或银行保函

C、不可撤销信用证或履约担保书

D、不可撤销信用证或银行保函

参考答案：B

文字解析：暂无解析

29、下列关于项目管理组织结构模式的说法中,正确的有()

A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源

B、矩阵组织结构中有两个指令源

C、大型线性组织系统中的指令路径太长

D、线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令

E、矩阵组织结构适用于大型组织系统

参考答案：B、C、E

文字解析：常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构等：①职能组织结构是一种传统的组织结构模式。在职能组织结构中，每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源。职能组织结构适用于小的组织系统。②线性组织结构来自于军事组织系统。在线性组织结构中，每一个工作部门只有一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。但在一个大的组织系统中，由于线性组织系统的指令路径过长，会造成组织系统运行的困难。③矩阵组织结构是一种较新型的组织结构模式。矩阵组织结构设纵向和横向两种不同类型的工作部门，在矩阵组织结构中，指令来自于纵向和横向工作部门，因此其指令源有两个。矩阵组织结构适宜用于大的组织系统。

30、只有当实际情况要求改变施工方法和组织方法时,才可以调整网络计划的()

A、工作持续时间

B、工作逻辑关系

C、工作资源的投入

D、工作时差

参考答案：B

文字解析：暂无解析

第四部分公路实务1、安全生产法规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责,其中不包括()

A、建立、健全本单位安全生产责任制

B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C、保证本单位安全生产投入的有效实施

D、督促和落实本单位的安全文化建设

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、滑坡体土方的正确开挖方法是()

A、从滑坡体中部向两侧自上而下进行

B、从滑坡体两侧向中部自下而上进行

C、从滑坡体两侧向中部自上而下进行

D、从滑坡体两侧向中部全面拉槽开挖

参考答案：C

文字解析：暂无解析

3、[背景材料3]某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：结合背景,本路段路基土方的转运应该选用()

A、铲运机

B、自卸汽车

C、推土机

D、拖拉机

参考答案：C

文字解析：暂无解析

4、石质路堑直接应用机械开挖的优点是()

A、没有钻爆工序作业

B、适于破碎坚硬岩石

C、不需要风、水、电辅助设施

D、简化了场地布置

E、没有爆破产生的公害

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

5、不能用于高速公路的沥青面层类型有()

A、SMA

B、沥青贯入式

C、沥青碎石

D、沥青表处

E、SAC

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

6、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是()

A、工艺试验

B、原材料的验证试验

C、标准试验

D、构(配)件进场验证试验

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、对于可调价的公路工程合同,在截止投标日之前的()天以后的法律法规变更引起的费用增减,合同价可相应调整。

A、7

B、14

C、28

D、30

参考答案：C

文字解析：暂无解析

8、当低承台底层土质为松软土,且能排干水施工时,承台底的正确处理方法是()

A、按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工

B、挖除松软土,换填10～30cm厚砂砾土垫层

C、用静水挖泥方法换填水稳性材料,立模灌筑水下混凝土封底

D、在板桩围堰内填入砂砾至承台底面标高

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、粉煤灰路堤的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和()等工序。

A、基底防水处理

B、设置拉筋带

C、设置护坡

D、设置边坡盲沟

参考答案：D

文字解析：暂无解析

10、《公路工程国内招标文件范本》共分三卷,第二卷是()

A、工程量清单

B、技术规范

C、合同专用条款

D、合同通用条款

参考答案：B

文字解析：暂无解析

11、填隙碎石施工工艺流程顺序正确的是()

A、初压→撒布填隙料→振动压实→摊铺粗碎石

B、摊铺粗碎石→振动压实→撒布填隙料→初压

C、摊铺粗碎石→初压→撒布填隙料→振动压实

D、摊铺粗碎石→初压→振动压实→撒布填隙料

参考答案：C

文字解析：暂无解析

12、监控系统信息采集功能包括收集道路状况、()、紧急电话以及交通事故告警等信息。

A、防雷接地状况

B、交通流状况

C、气象状况

D、对讲电话状况

E、设备运行状况

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

13、在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时,应重点审查()

A、施工总工期的安排应符合合同工期

B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实

C、各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应

D、对动员、清场、假日及天气影响的时间,应有充分的考虑并留有余地

E、所需主要材料和设备的运送日期已有保证

参考答案：B、E

文字解析：暂无解析

14、简支梁桥常用的施工方法有()

A、顶推施工

B、现浇施工

C、悬臂施工

D、预制安装施工

E、转体施工法

参考答案：B、D

文字解析：暂无解析

15、公路路面施工劳动力配置不应包含的工种是()

A、拌合设备操作人员、装载机操作人员、运输车辆驾驶员

B、压路机操作人员、摊铺机操作人员、测量人员

C、普通工人、交通管理人员

D、工程师

参考答案：D

文字解析：暂无解析

16、可直接填筑于路床的路基填料有()

A、粉质土

B、石质土

C、砂性土

D、有机土

E、液限大于50％、塑性指数大于26的土

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

17、按《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80／1--2004)的规定,工程质量评定得分大于等于()分为优良。

A、80

B、85

C、90

D、95

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、可用于二级公路路面的有()

A、砂石路面

B、水泥混凝土

C、沥青混凝土

D、沥青表面处冶

E、沥青碎石

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

19、施工现场集中搅拌的混凝土,单位体积混凝土中粗骨料含量两次测值的相对误差不应大于()

A、2％

B、3％

C、4％

D、5％

参考答案：D

文字解析：暂无解析

20、浅埋及软土隧道施工通常采用()

A、明挖法

B、地下连续墙法

C、盖挖法

D、掘进机法

E、沉管法

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

21、下列属于收费车道计算机系统的设备是()

A、服务器

B、路由器

C、雨篷信号灯

D、彩色喷墨打印机

参考答案：C

文字解析：暂无解析

22、公路纵向碎石盲沟铺设土工布的接长和拼幅需采用平搭接的连接方式,搭接长度不得小于()

A、20cm

B、30cm

C、40cm

D、50cm

参考答案：B

文字解析：暂无解析

23、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2．4m等场所,电源电压应不大于()

A、18V

B、24V

C、32V

D、36V

参考答案：D

文字解析：暂无解析

24、按《公路工程设计变更管理办法》的要求,设计变更文件的审批应当在()d内完成。

A、10

B、15

C、20

D、30

参考答案：C

文字解析：暂无解析

25、数字程控交换系统主要功能是()

A、为高速公路运营管理机构办理业务提供语音服务,包括业务电话和调度指令电话等

B、为高速公路运营管理机构办理业务提供数据和图像传输通道

C、为高速公路运营管理机构办理业务提供数字同步时钟和会议电视

D、为高速公路运营管理机构办理业务提供网络管理和维护

参考答案：A

文字解析：暂无解析

26、公路施工规范规定路基弯沉测试的标准方法是()

A、环刀法

B、自动弯沉仪法

C、落锤弯沉仪法

D、贝克曼法

参考答案：D

文字解析：暂无解析

27、阻碍公路建设或抢修,致使公路建设或抢修不能正常进行,尚未造成严重损失的,给予的处罚是()

A、治安处罚

B、行政处罚

C、经济处罚

D、刑事处罚

参考答案：A

文字解析：暂无解析

28、[背景材料l]某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：该桥桥面施工前,其满堂脚手架需要由()进行单项设计。

A、专业技术人员

B、包工头

C、项目负责人

D、班组长

参考答案：A

文字解析：暂无解析

29、按照通风、防尘安全要求,正确的施工措施有()

A、采用干式凿岩机钻孔

B、用水炮泥进行水封爆破

C、采用湿喷混凝土

D、放炮前后应进行喷雾与洒水

E、在吹入式的出风口,宜放置喷雾器

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

30、下列关于石砌墩台施工的说法错误的是()

A、石砌墩台是用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑的

B、浆砌片石一般适用于高度小于10m的墩台身、基础、镶面

C、浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程

D、浆砌块石一般用于应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台

参考答案：B

文字解析：石砌墩台用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑,石料与砂浆的规格要符合有关规定。浆砌片石一般适用于高度小于6m的墩台身、基础、镶面对及各式墩台身填腹；浆砌块石一般用于高度大于6m的墩台身、镶面或应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台；浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程以及整齐美观要求的桥墩台身等。

第五部分水利实务1、根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL3292),下列关于滑模牵引系统的设计规定正确的是()

A、地锚、岩石锚杆和锁定装置的设计承载能力,应为总牵引力的3～5倍

B、地锚、岩石锚杆和锁定装置的设计承载能力,应为总牵引力的5～8倍

C、牵引钢丝绳和承载能力为总牵引力的3～5倍

D、牵引钢丝绳和承载能力为总牵引力的5～8倍

E、牵引钢丝绳和承载能力为总牵引力的8～10倍

参考答案：A、D

文字解析：暂无解析

2、在紧急防汛期,防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要,有权决定采取的紧急措施有()

A、取土占地

B、爆破堤防

C、砍伐林木

D、清除阻水障碍物

E、拆除拦河闸

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

3、若混凝土防渗墙材料为普通混凝土,其抗渗性能检查其()

A、渗透系数

B、允许渗透坡降

C、抗渗等级

D、强度等级

参考答案：C

文字解析：暂无解析

4、监理工程师职责有()

A、编制监理规划

B、预审各类付款证书

C、签发监理月报

D、审批分部工程开工申请报告

E、编制监理实施细则

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

5、竣工财务决算的编制工作应从()开始。

A、工程开工

B、工程竣工

C、项目筹建

D、工程完工

参考答案：C

文字解析：暂无解析

6、堆石体垫层料稳定性检查的颗分取样部位为()

A、垫层料中部

B、垫层料底部

C、界面处

D、随机部位

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、施工期间的外部变形监测垂直位移的基点,至少要布设一组,每组不少于()个固定点.

A、2

B、3

C、4

D、5

参考答案：B

文字解析：暂无解析

8、根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(SDJ212—83),单向开挖隧洞时,安全地点距爆破工作面的距离应不少于()

A、100m

B、150m

C、200m

D、250m

参考答案：C

文字解析：暂无解析

9、混凝土拆模时间一般根据()而定。

A、设计要求

B、拌合物坍落度

C、气温

D、混凝土强度

E、温控要求

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

10、根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)的规定,下列说法正确的是()

A、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准

B、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致,则以通用合同条款为准

C、合同中任何项目的工程量增减在合同约定的百分比以下时可不作变更处理

D、若规定的变更项目引起工程量的相应增减,对施工进度计划无实质性影响时,可不作变更处理．但需变动其单价

E、发包人可以要求监理人在行使某种权力之前必须得到发包人批准

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

11、我国现行的高程起算的统一基准是()

A、1956年黄海高程系

B、1985国家高程基准

C、废黄河高程系

D、1985年黄海高程系

参考答案：B

文字解析：暂无解析

12、根据《混凝土面板堆石坝施工规范》(DL／T5128—2001),混凝土面板堆石坝坝料碾压宜采用羊脚碾,其工作重量不小于()

A、8t

B、10t

C、12t

D、14t

参考答案：B

文字解析：暂无解析

13、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》,评标工作由()负责。

A、招标人

B、上级主管部门

C、行政监督部门

D、评标委员会

参考答案：D

文字解析：暂无解析

14、可以设立由有关省、自治区、直辖市人民政府和该江河的流域管理机构负责人等组成的防汛指挥机构的有()

A、长江

B、黄河

C、淮河

D、海河

E、太湖

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

15、在大地测量、城市和矿山控制测量、建筑物变形测量、水下地形测量等方面得到广泛应用的是()

A、全站仪

B、电磁波测距仪

C、全球定位系统

D、经纬仪

参考答案：C

文字解析：暂无解析

16、某次水利工程施工招标中,只有甲、乙两家投标递交了投标文件,根据水利工程招标投标有关规定,招标人应当()

A、直接委托给投标人甲

B、直接委托给投标人乙

C、组织评标,然后在甲、乙中确定中标人

D、依法重新招标

参考答案：D

文字解析：暂无解析

17、根据《浆砌石坝施工技术规定》(SD120—84),下列关于浆砌石坝砌石的质量控制要求正确的是()

A、在胶结料初凝前严禁一次连续砌筑两层石块

B、当最低气温在0～5℃时,砌筑作业应注意表面保护

C、最低气温在0℃以下时,应停止砌筑

D、最低气温在-1以下时,应停止砌筑

E、无防雨棚的仓面,在施工中遇大雨、暴雨时,应立即停止施工,妥善保护表面

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

18、项目后评价的三个层次是()

A、施工单位自评、项目法人评价、主管部门评价

B、监理单位评价、项目法人评价、主管部门评价

C、设计单位评价、项目法人评价、主管部门评价

D、项目法人自评、项目行业评价、主管部门评价

参考答案：D

文字解析：暂无解析

19、下列对监理单位说法不正确的是()

A、必须参加招标工作

B、参加工程质量检查

C、参加工程质量事故调查处理

D、参加工程验收工作

参考答案：A

文字解析：暂无解析

20、竣工审计可以由水利审计部门()承担。

A、组织水利基本建设的专业审计力量组成审计组

B、委托具有专业审计资质的社会审计机构

C、会同项目法人

D、联合监理人

E、联合项目法人、监理人

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

21、某水利水电工程的导流建筑物级别为4级,其结构为土石结构,则该导流建筑物的洪水标准为()

A、50～20

B、20～10

C、10～5

D、5～3

参考答案：B

文字解析：暂无解析

22、下列措施属防洪工程措施是()

A、修筑堤防

B、整治河道

C、修建分洪道

D、修建水库

E、制定减少洪灾损失政策、法令

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

23、根据《水工混凝土工程施工规范》(SDJ207—82),下列关于钢筋材质的控制要求正确的是()

A、钢筋若有出厂证明书或试验报告单,使用前,仍应作拉力、冷弯试验

B、需要焊接的钢筋应作好焊接工艺试验

C、钢号不明的钢筋,不能使用

D、水工结构的非预应力混凝土中,不应采用冷拉钢筋

E、水工结构的非预应力混凝土中,可采用冷拉钢筋

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

24、在野外常见到的边坡变形破坏主要有()等几种类型。

A、松弛张裂

B、管涌破坏

C、蠕动变形

D、崩塌

E、滑坡

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

25、石方开挖的爆破方法中,采用集中药包的是()

A、浅孔爆破法

B、深孔爆破法

C、洞室爆破法

D、预裂爆破法

参考答案：C

文字解析：暂无解析

26、组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作的单位是()

A、项目法人

B、勘察设计单位

C、监理单位

D、总承包单位

参考答案：A

文字解析：暂无解析

27、《水利基本建设项目稽察暂行办法》规定,稽察工作的原则是()

A、迅速、真实、准确

B、平等、公正、客观

C、公正、平等、客观

D、客观、公正、高效

参考答案：D

文字解析：暂无解析

28、水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252--2000)规定,水利水电工程根据其二程规模效益以及在国民经济中的重要性,划分为()等。

A、三

B、四

C、五

D、六

参考答案：C

文字解析：暂无解析

29、根据《水工碾压混凝土施工规范》(SL53—94),下列关于碾压混凝土坝施工的说法正确的是()

A、施工前应通过现场碾压试验验证碾压混凝土配合比的适应性,并确定其施工工艺参数

B、每层碾压作业结束后,应及时按网格布点检测混凝土的压实容重

C、连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间应控制在混凝土初凝时间以内

D、连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间应控制在混凝土终凝时间以内

E、施工缝及冷绛必须讲行层面处理,处理合格后方能继续施工

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

30、下列属于原位测试方法的有()

A、静载试验

B、土的压缩一固结试验

C、标准贯入试验

D、土的动力性质试验

E、旁压试验

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务1、根据《建设工程项目管理规范》(G/T50326-2006),施工方项目经理的管理控制包括()等：[2007年真题]

A、主持项目的投标工作

B、组建工程项目经理部

C、制订项目经理内部计酬办法

D、选择具有相应资质的分包人

参考答案：C

文字解析：暂无解析

2、在工程文件与档案的整理立卷、验收移交工作中,建设单位应履行的职责有()

A、在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时,应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

B、收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件,并应进行立卷归档

C、负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作

D、收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案

E、组织工程竣工验收

参考答案：A、B、C、D

文字解析：在工程文件与档案的整理立卷、验收移交工作中,建设单位应履行的职责除ABCD四项外,还包括：①在组织工程竣工验收前,应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收,未取得工程档案验收认可文件,不得组织工程竣工验收；②对列入城建档案馆(室)接收范围的工程,工程竣工验收后3个月内,向当地城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。

3、拆迁产权不明确的房屋,()

A、应按法规的规定和城市规划的要求予以重建

B、应按国家有关担保的法律规定,办理抵押

C、应就被拆迁房屋的有关事项向公证机关办理证据保全

D、应按有关规定办理质押

参考答案：C

文字解析：拆迁产权不明确的房屋,拆迁人应当提出补偿安置方案,报房屋拆迁管理部门审核同意后实施拆迁。拆迁前,拆迁人应当就被拆迁房屋的有关事项向公证机关办理证据保全。

4、砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足的要求是()(1)对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%；(2)对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过20%；(3)人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。

A、(1)(2)(3)

B、(2)(3)

C、(1)(3)

D、(1)(2)

参考答案：C

文字解析：砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足的要求有：①对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5％；②对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10％；③人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。

5、《砌体工程施工质量验收规范》规定,施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于()d。[2005年真题]

A、12

B、24

C、28

D、369

参考答案：C

文字解析：暂无解析

6、下列关于钢结构防腐涂料施涂原则的表述正确的是()

A、先下后上

B、先左后右

C、先外后里

D、先易后难

参考答案：B

文字解析：防腐涂料涂装的施涂一般应按先上后下、先左后右、先里后外、先难后易的原则进行,不漏涂,不流坠,使漆膜均匀、致密、光滑和平整。

7、常用的防水材料中适宜于复杂部位施工的是()涂料。

A、涂膜防水

B、卷材防水

C、刚性防水

D、金属层防水

参考答案：A

文字解析：涂膜防水涂料在其固化前为无定型黏稠液状物质,在涂膜施工中对复杂的基层表面适应性强。

8、根据《建筑工程安全生产管理条例》,施工单位的主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或其他有关部门()后方可任职。[2004年真题]

A、评审

B、资质检验

C、推荐

D、考核合格

参考答案：D

文字解析：暂无解析

9、建筑装饰装修饰面石材包括()

A、天然花岗石

B、天然大理石

C、人造饰面石材

D、陶瓷

E、玻璃

参考答案：A、B、C

文字解析：建筑装饰装修材料包括：建筑装饰装修饰面石材、建筑陶瓷、建筑玻璃、建筑装饰装修用木材、木制品、建筑用高分子材料、建筑装饰装修金属材料。建筑装饰装修饰面石材包括天然花岗石、天然大理石、人造饰面石材。

10、严重流淌的卷材防水层可考虑拆除重铺。轻微流淌如不发生渗漏,一般可不予治理。中等流淌可采用()治理。

A、用盖缝条补缝

B、切割法、钉钉子法

C、用干铺卷材作延伸层

D、局部切除重铺

E、用防水油膏补缝

参考答案：B、D

文字解析：中等流淌是指流淌面积占屋面20％～50％,大部分流淌距离在卷材搭接长度范围之内,屋面有轻微折皱,垂直面卷材被拉开100mm左右,只有天沟卷材脱空耸肩。通常治理中等流淌的方法包括：①切割法；②局部切除重铺,新旧卷材的搭接应按接槎法或搭槎法进行；③钉钉子法。

11、杆件受轴向拉力时,杆件线应变的符号为()[2007年真题]

A、负

B、正

C、零

D、不能确定

参考答案：B

文字解析：轴力图中轴向拉力为正,轴向压力为负。

12、根据施工开挖难易程度不同,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序为()[2005年真题]

A、松软土、普通土、砂砾坚土、坚土

B、松软土、普通土、坚土、砂砾坚土

C、普通土、松软土、坚土、砂砾坚土

D、普通土、松软土、砂砾坚土、坚土

参考答案：B

文字解析：从建筑施工的角度,根据土石坚硬程度,即施工开挖难易程度不同,可将土石分为八类,以便选择施工方法和确定劳动量,为计算劳动力、机具即开工费用等提供依据。八类土石依次为：松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。

13、全站仪主要是由(),以及数据记录装置组成。

A、测角设备和测距仪

B、电子经纬仪和光电测距仪

C、仪器和脚架

D、经纬仪和激光测距仪

参考答案：B

文字解析：全站仪由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成。全站仪在测站上一经观测,必要的观测数据如斜距、天顶距(竖直角)、水平角等均能自动显示,而且几乎是在同一瞬间内得到平距、高差、点的坐标和高程。

14、混凝土小型空心砌块应()

A、正面朝上正砌于墙上

B、正面朝下反砌于墙上

C、底面朝上反砌于墙上

D、底面朝下正砌于墙上

参考答案：C

文字解析：混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块两种。施工时所用的混凝土小型空心砌块的产品龄期不应小于28d；承重墙体严禁使用断裂小砌块；小砌块应底面朝上反砌于墙上；小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

15、砌块施工的主要工艺顺序是()

A、铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝、镶砖

B、铺灰、校正、吊砌块就位、镶砖、灌缝

C、吊砌块就位、铺灰、校正、灌缝、镶砖

D、吊砌块就位、校正、铺灰、镶砖、灌缝

参考答案：A

文字解析：小砌块施工时,必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线。小砌块砌筑应从转角或定位处开始,内外墙同时砌筑,纵横交错搭接。外墙转角处应使小砌块隔皮露端面；T字交接处应使横墙小砌块隔皮露端面。砌块施工的主要工艺顺序是铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝、镶砖。

16、屋面刚性防水层的细石混凝土宜用()拌制。[2005年真题]

A、火山灰水泥

B、矿渣硅酸盐水泥

C、普通硅酸盐水泥

D、粉煤灰水泥

参考答案：C

文字解析：防水层的细石混凝土宜用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,当采用矿渣硅酸盐水泥时应采取减少泌水性的措施。

17、合成高分子树脂按受热性能的不同,可分为热塑型树脂和热固型树脂。热塑型树脂有()

A、PS

B、PUP

C、PMMA

D、PP

E、PF

参考答案：A、C、D

文字解析：合成高分子树脂按受热性能的不同可分为热塑型树脂和热固型树脂。热塑型树脂有：聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、聚甲基丙烯酸甲酯(即有机玻璃)(PMMA)、聚偏二氯乙烯(PVDC)、聚醋酸乙烯(PVAC)、丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物(ABS)、聚碳酸酯(PC)等。

18、装饰装修工程施工中,不得拆除的墙体有()

A、非承重墙

B、承重墙

C、隔墙

D、围护墙

参考答案：B

文字解析：建筑物的墙体根据其受力特点分为承重墙和非承重墙。其中,承重墙不得拆除。

19、下列关于轻质隔墙的表述不正确的是()

A、当有门洞口时,应门口处向两侧依次进行；当无洞口时,应从一端向另一端顺序安装

B、刚性连接适用于非抗震设防区的内隔墙安装,柔性连接适用于抗震设防区的内隔墙安装

C、在板材隔墙上开槽、打孔可直接剔凿和用力敲击

D、安装板材隔墙以对金属件应进行防腐处理

参考答案：C

文字解析：c项在板材隔墙上开槽、打孔,应用云石机切割或电钻钻孔,不得直接剔凿和用力敲击。

20、按照《中华人民共和国土地管理法实施条例》的规定,国有土地有偿使用的方式包玷()

A、国有土地使用权出让

B、划拨

C、转让

D、国有土地租赁

E、国有土地使用权作价出资或者入股

参考答案：A、D、E

文字解析：按照《中华人民共和国土地管理法实施条例》的规定,国有土地有偿使用的方式包括：国有土地使用权出让、国有土地租赁、国有土地使用权作价出资或者入股；获取国有土地使用权的方式有：出让、转让、划拨。

21、测设点位的极坐标法是根据()来测设的。

A、一个已知度角和一段已知距离

B、两段距离

C、两个角度

D、两个坐标差

参考答案：A

文字解析：极坐标法适用于测设点靠近控制点,便于量距的地方。用极坐标法测定一点的平面位置时,系在一个控制点上进行,但该点必须与另一控制点通视。根据测定点与控制点的坐标,计算出它们之间的夹角(极角β)与距离(极距S),按β与S之值即可将给定的点位定出。

22、当钢的含碳量不超过0.8%时,随着含碳量的增加,钢的()

A、强度、硬度、塑性都提高

B、强度、硬度、塑性都下降

C、强度和硬度提高,塑性下降

D、强度提高,塑性和硬度下降

参考答案：C

文字解析：建筑钢材的含碳量不大于0.8％,随着含碳量的增加,钢材的强度和硬度提高,塑性和韧性下降。含碳量超过0.3％时钢材的可焊性显著降低。碳还增加钢材的冷脆性和时效敏感性,降低抗大气锈蚀性。

23、采用不平衡报价,单价可以提高的项目有()

A、能够早日结账收款的项目

B、预计今后工程量会增加的项目

C、预计今后工程量可能减少的项目

D、工程分包的暂定项目

E、工程内容不明确的项目

参考答案：A、B

文字解析：可以考虑不平衡报价法的方面有：①能够早日结账收款的项目可适当提高单价；②预计今后工程量会增加的项目,单价适当提高,这样在最终结算时可多盈利；将工程量可能减少的项目单价降低,工程结算时损失不大；③设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的,可以提高单价；而工程内容说明不清楚的,则可适当降低一些单价,待澄清后可再要求提价；④暂定项目,又称为任意项目或选择项目,对