2022年职业考证-造价工程师-一级造价工程师考试名师押题精选卷I（带答案详解）试卷号68

1、住在富人区的她2022年职业考证-造价工程师-一级造价工程师考试名师押题精选卷I（带答案详解）（图片可根据实际调整大小）题型12345总分得分一.综合题(共50题)1.不定项选择题在采暖地区为防止风机停止时倒风，或洁净车间防止风机停止时含尘空气进入，常在机械排风系统风机出口管上安装与风机联动的装置是（ ）问题1选项A.电动止回阀B.电动减压阀C.电动密闭阀D.电动隔离阀【答案】C【解析】机械排风。风口是收集室内空气的地方，为提高全面通风的稀释效果，风口宜设在污染物浓度较大的地方。排风口在屋顶上方用风帽，在墙上用百叶窗。风管为空气的输送通道，当排风是潮湿空气时，宜采用玻璃钢或聚氯乙烯板制作，一般

2、排风系统可用钢板制作在采暖地区为防止风机停止时倒风，或洁净车间防止风机停止时含尘空气进入房间，常在风机出口管上装电动密闭阀，与风机联动。选项ABD为干扰项，因此正确答案是C2.多选题关于保温隔热材料的说法，正确的有（）。问题1选项A.矿物棉的最高使用温度约600B.石棉最高使用温度可达600700C.玻璃棉最高使用温度300500D.陶瓷纤维最高使用温度11001350E.矿物棉的缺点是吸水性大，弹性小【答案】A;D;E【解析】A选项，岩棉及矿渣棉统称为矿物棉，最高使用温度约600，故对；B选项，石棉是一种天然矿物纤维，具有耐火、耐热、耐酸碱、绝热、防腐、隔声及绝缘等特性，最高使用温度可达50

3、0600，故错；C选项，玻璃棉是玻璃纤雄的一种，包括短棉、超细棉，最高使用温度350600，故错；D选项，陶瓷纤维最高使用温度为11001350，可用于高温绝热、吸声，故对；E选项，矿物棉与有机胶结剂结合可以制成矿棉板、毡、筒等制品，也可制成粒状用作填充材料，其缺点是吸水性大、弹性小，故对。3.单选题以下岩石形成的溶隙或溶洞中( )。问题1选项A.安山岩B.玄武岩C.流纹岩D.石灰岩【答案】D【解析】岩溶水：构造盆地或向斜中岩溶化岩石中水，单斜岩溶化岩层中的水4.多选题对于计算周期相同的互斥方案，可采用的经济效果动态评价方法有（ ）问题1选项A.增量投资收益率法B.净现值法C.增量投资回收期法

4、D.净年值法E.增量投资内部收益率法【答案】B;D;E【解析】计算周期相同的互斥方案可采用的经济效果动态评价方法有：净现值法、增量投资内部收益率（IRR）法、净年值法。静态评价方法有：增量投资收益率法、增量投资回收期法、年折算费用、综合总费用法。5.单选题优质碳素结构钢的塑性和韧性较高，且可以通过加工处理方法得到强化，该方法应为（）。问题1选项A.热变形强化B.冷变形强化C.热处理强化D.酸洗与钝化【答案】C【解析】优质碳素结构钢。含碳小于0.8%的碳素钢，钢中所含硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少。与普通碳素结构钢相比，优质碳素结构钢塑性和韧性较高，可通过热处理强化，多用于较重要的零件，是广

5、泛应用的机械制造用钢。选项ABD为干扰项，因此正确答案是C6.单选题关于深基坑土方开挖采用冻结排桩法支护技术，下列说法正确的是（ ）问题1选项A.冻结管应置于排桩外侧B.卸压孔应置于冻结管和排桩之间C.冻结墙的主要作用是支撑土体D.排桩的主要作用是隔水【答案】A【解析】冻结排桩法施工 ，即在基坑开挖之前，根据基坑开挖深度，利用钻孔灌注桩技术沿基坑四周超前施工一排灌注桩，并用现浇钢筋混凝土梁把排桩顶端固定在一起使排桩形成支撑结构体系，并在排桩外侧按设计要求施做一排冻结孔，同时在冻结孔外侧据其中心一定位置处插花布设多个卸压孔;然后利用人工冻结技术形成冻土墙隔水帷幕，与超前施做的排桩支撑结构体系一道

6、形成一临时支护结构，在此支护结构的保护下进行基坑开挖，并随着开挖深度的增加支设内支撑以保证支护结构的稳定，当开挖至设计标高时，浇筑垫层混凝土。7.多选题下列费用中，不计入机械台班单价而单独列项计算的有( )。问题1选项A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械的安拆费及场外运费B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械的场外运费E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费【答案】B;C【解析】（1）计入台班单价：安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械。一次安拆包括：人、

7、材、机及试运转费。一次场外运费：运输、装卸、辅材和回程等费用。（2）单独计算（大型机械设备进出场及安拆费）：1）安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算；2）利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。（3）不计算：1）不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费；2）不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费；3）固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。选项A，计入台班单价选项DE不计算因此正确答案是BC8.单选题在淤泥质黏土中开挖近10m深的基坑时，降水方法应优先选用（ ）问题1选项A.单级轻型井点B

8、.井管井点C.电渗井点D.深井井点【答案】C【解析】在饱和黏土中，特别是淤泥和淤泥质黏土中，由于土的透水性较差，持水性较强，用一般喷射井点和轻型井点降水效果较差，此时宜增加电渗井点来配合轻型或喷射井点降水，以便对透水性较差的土起疏干作用，使水排出。9.多选题工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有( )。问题1选项A.监理人抽检不合格返工增加的工程量B.承包人自检不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量E.工程质量验收资料缺项的工程量【答案】A;B;E【解析】工程计量的原则包括下列三个方面:(1)不符合合同文件要

9、求的工程不予计量。即工程必须满足设计图纸、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求,同时有关的工程质量验收资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。(2)按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。(3)因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人不予计量。选项CD发包人予以计量，因此正确答案是ABE10.单选题编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是()问题1选项A.劳动保险费B.总承包服务费C.安全文明施工费D.现场签证费【答案】C【解析】安全文明施工费、规费、税金按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算。选项A劳动保险费属于企业管

10、理费，由投标人自主报价选项B总承包服务费，由投标人自主报价选项D现场签证费有发承包双方商定因此正确答案是C11.多选题软土路基处治的换填法主要有( )。问题1选项A.开挖换填法B.垂直排水固结法C.抛石挤淤法D.稳定剂处置法E.爆破排淤法【答案】A;C;E【解析】换填法。换填法一般适用于地表下 0.53Om 之间的软土处治。1)开挖换填法。2) 抛石挤淤法。适用于常年积水的洼地，排水困难，泥炭呈流动状态，厚度较薄，表层无硬壳， 片石能沉达底部的泥沼或厚度为 34m 的软土；在特别软弱的地面上施工由于机械无法进入，或是表面存在大量积水无法排除时；石料丰富、运距较短的情况。3) 爆破排淤法。爆破排

11、淤法用于当淤泥（泥炭）层较厚，稠度大，路堤较高和施工期紧迫时；12.案例题某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5 个月，合同约定的工程内容及其价款包括，分部分项工程项目（含单价措施项目）4 项。费用数据与施工进度计划见表5.1；总价措施项目费用10 万元（其中含安全文明施工费为6 万元）；暂列金额费用5 万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%；增值税税率为10%。表5.1 分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除文明施工费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，

12、预付款在施工期间的第25 个月平均扣回，同时将安全文明施工费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C 所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60 元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的5%以内时，分部分项工程C 的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C 的综合单价。4.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目工程款，在施工期间的第14 个月平均支付。5.发包人按毎次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45 天内办理竣工结算，扣除实际工程含

13、税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B 的实际施工时间为第24 月。2.分部分项工程C 所需的工程材料C1实际采购价格为70 元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%）。3.承包人索赔的含税工程量为4 万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。分部分项工程C 的综合单价应调整为多少元/m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8 万元（其中，可抵扣进项税额为2.1 万元），则分部分项工程C 的销项税额、可抵扣进税额和应缴纳增值税额分别为多少万元？【答案】C 实际采购价（不含税）=70

14、/1.03=67.96（元/m2）（67.96-60）/60=13.27%5%，综合单价可以进行调整。C1 的材料单价可调整额为：(67.96-601.05)(1+12%)=5.56(元/m2)C 的综合单价调整为280+5.561250/1200=285.79(元/m2)销项税额=285.791200/10000(1+6%)10%=3.635(万元)可抵扣的进项税=2.1+67.963%1250/10000=2.355(万元)或：可抵扣的进项税额=2.1+(70-67.96)1250/10000=2.355(万元)应纳增值稅额=3.635-2.355=1.280(万元)13.单选题根据标准施

15、工招标文件，由施工承包单位提出的索赔程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理结果，建设单位应在做出索赔处理答复后（ ）天内完成赔付。问题1选项A.14B.21C.28D.42【答案】C【解析】施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在做出索赔处理答复后 28 天内完成赔付。施工单位不接受索赔处理结果的，按合同中争议解决条款的约定处理。因此，正确答案是C选项。14.多选题根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目包括在人工日工资单价内的有（）。问题1选项A.节约奖B.流动施工津贴C.高温作业临时津贴D.劳动保护费E.探亲假期间工资【答案】A;B;C;E【解析】选项D劳动保护费属于企业管理费。

16、人工日工资单价由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴以及特殊情况下支付的工资组成。奖金如节约奖、劳动竞赛奖等。津贴补贴如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。特殊情况下支付的工资如因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习等。因此正确答案是ABCE15.不定项选择题建筑物及高层建筑物变电所宜采用的变压器形式有（ ）问题1选项A.浇注式B.油浸自冷式C.油浸风冷式D.充气式(SF6)【答案】A;D【解析】配电变压器分类：冷却方式和绕组绝缘分有油浸式、干式两大类。油浸式变压器又有油浸自冷式、油浸风冷式、油浸水冷式和强迫油循环冷却式等。干式变压

17、器有浇注式、开启式、充气式（SF6）。建筑物及高层建筑物变电所是民用建筑中经常采用的变电所形式，变压器一律采用干式变压器。选项BC属于油浸式，因此正确答案是AD16.单选题为了减少项目投资风险，在工程建设方面可要求工程承包公司提供（ ） 的合同。问题1选项A.固定价格、可调工期B.固定价格，固定工期C.可调价格、固定工期D.可调价格、可调工期【答案】B【解析】信用结构多样化，在工程建设方面，为了减少风险，可以要求工程承包公司提供固定价格、固定工期的合同，或“交钥匙”工程合同，可以要求项目设计者提供工程技术保证等。因此正确答案是B17.多选题根据造价工程师执业资格制度，注册造价工程师的权利有（

18、）问题1选项A.裁定工程造价经济纠纷B.执行工程计价标准C.发起设立工程造价咨询企业D.依法独立执行工程造价业务E.保管和使用本人的注册证书【答案】C;D;E【解析】注册造价师的权利：使用注册造价师工程师名称；依法独立执行工程造价业务；在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章；发起设立工程造价咨询企业；保管和使用本人的注册证书和执业印章；参加继续教育。选项A，注册造价工程师没有权利进行鉴定选项B,注册造价工程师的义务因此正确答案是CDE18.不定项选择题采暖工程中，分户热计量采暖系统除包括分户水平单管系统外，还有（ ）。问题1选项A.分户水平双管系统B.分户水平单双管系统C.

19、分户水平环状管网系统D.分户水平放射式系统【答案】A;B;D【解析】分户热计量采暖系统包括分户水平单管系统、分户水平双管系统、分户水平单双管系统、分户水平放射式系统。（1）分户水平单管系统。顺流式、同侧接管跨越式、异侧接管跨越式。水平支路长度限于一个住户之内，能够分户计量和调节供热量，可分室改变供热量。满足不同的温度要求。（2）分户水平双管系统。上供下回式、上供上回式和下供下回式，系统可布置成同程式和异程式。该系统一个住户内的各组散热器并联，可实现分房间温度控制。（3）分户水平单双管系统。单双管混合布置。兼有上述分户水平单管和双管系统的优缺点，可用于面积较大的户型以及跃层式建筑。（4）分户水平

20、放射式系统（又称“章鱼式”）。在每户入口设置小型分集水器，各组散热器并联。从分水器引出的散热器支管呈辐射状埋地敷设至各组散热器。适用于多层住宅多个用户的分户热计量系统。选项C为干扰项，因此正确答案是ABD19.多选题投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有( )。问题1选项A.分包标函是否完整B.分包单价所包含的内容C.分包人是否自有专用施工机具D.分包人可信赖程度E.分包人的质量保证措施【答案】A;B;D;E【解析】承包商可以确定拟分包的项目范围,将拟分包的专业工程施工图纸和技术说明送交预先选定的分包单位,请他们在约定的时间内报价，以便进行比较选择,最终选择合适的分包人。对分包人询价应注意以

21、下几点:分包标函是否完整;分包工程单价所包含的内容;分包人的工程质量、信誉及可信赖程度;质量保证措施;分包报价。选项C为干扰项，因此正确答案是ABDE20.单选题依据通用安装工程工程量计算规范(GB 508562013)，安装工程分类编码体系中，第一、二级编码为0308，表示（ ）问题1选项A.电气设备安装工程B.通风空调工程C.工业管道工程D.消防工程【答案】C【解析】分部分项工程量清单项目编码采用12位阿拉伯数字表示，以“安装工程安装专业工程安装分部工程安装分项工程具体安装分项工程”的顺序进行五级项目编码设置。第一级编码表示工程类别。采用两位数字(即第一、二位数字)表示。01表示建筑工程，

22、02表示装饰装修工程，03表示安装工程，04表示市政工程，05表示园林绿化工程，06表示矿山工程。第二级编码表示各专业工程。采用两位数字(即第三、四位数字)表示。如安装工程的0301为“机械设备安装工程”，0308为“工业管道工程”等。因此正确答案是C21.单选题根据焊接材料的选用原则，对低碳钢、低合金钢进行焊接，应选用的焊剂为（ ）。问题1选项A.无锰、无硅型焊剂B.低锰、低硅型焊剂C.中锰、中硅型焊剂D.高锰、高硅型焊剂【答案】D【解析】普通结构钢、低合金钢的焊接可选用高锰、高硅型焊剂，如HJ431和HJ430焊剂。对焊接韧性要求较高的低合金钢厚板，应选用低锰、低硅型或无锰中硅型焊剂，如H

23、J172、HJ170焊剂。焊接不锈钢以及其他高合金钢时，应选用以氟化物为主要组分的焊剂，如HJ171和HJ172焊剂或HJ107Nb无锰中硅型焊剂，亦可采用SJ602烧结焊剂。铁素体、奥氏体等高合金钢，一般选用碱度较高的熔炼焊剂或烧结陶质焊剂，以降低合金元素的烧损及掺加较多的合金元素。选项ABC为干扰项，因此正确答案是D22.多选题防水混凝土施工应满足的工艺要求有（）。问题1选项A.混凝土中不宜掺和膨胀水泥B.人泵坍落度宜控制在120140mmC.浇筑时混凝土自落高度不得大于1.5mD.后浇带应按施工方案设置E.当气温低于5时喷射混凝土不得喷水养护【答案】B;C;E【解析】A选项，膨胀水泥防水

24、混凝土是利用膨胀水泥在水化硬化过程中形成大量体积墙大的结晶，改善混凝土的孔结构，提高混凝土的抗渗性能。D选项，防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。23.多选题路基石方爆破工程中，同等爆破方量条件下，清方量较小的爆破方式为（）。问题1选项A.光面爆破B.微差爆破C.预裂爆破D.定向爆破E.洞室爆破【答案】D;E【解析】定向爆破：利用爆能将大量土石方按照拟定的方向，搬移到一定的位置并堆积成路堤的一种爆破施工方法，称为定向爆破。洞室爆破：为使爆破设计断面内的岩体大量抛掷（抛坍）出路基，减少爆破后的清方工作量，保证路基的稳定性，可根据地形和路基断面形式，

25、采用抛掷爆破、定向爆破、松动爆破方法。24.单选题下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。问题1选项A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】A【解析】从广义上说，所有对工程造价的计价过程起作用的资料都可以称为工程计价信息，例如各种定额资料、标准规范、政策文件等。但最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括价格信息、工程造价指数和工程造价指标三类。选项BCD为干扰项，因此正确答案是A25.单选题BIM 技术对工程造价管理的主要作用在于( )。问题1选项A.工程量清单项目划分更合理B.工程量计算更准确

26、、高效C.综合单价构成更合理D.措施项目计算更可行【答案】B【解析】BIM 是以建筑工程项目的各项相关信息数据为基础，建立的数字化建筑模型。可以实现施工过程中的可视化、可控化工程造价的动态管理，集三维设计、动态可视施工、动态造价管理五维的 5D 技术。BIM 技术将改变工程量计算方法，将工程量计算规则、消耗量指标与 BIM 技术相结合，实现由设计信息到工程造价信息的自动转换，使得工程量计算更加快捷、准确和高效。该工程量的计算不仅可以适用于工程计价和工 程造价管理的计量要求，也可以适用于对建设工程碳计量或以及能效评价等方面的要求。26.不定项选择题有线电视系统一般由信号源、前端设备、干线传输系统

27、和用户分配网络组成，前端设备不包括（ ）。问题1选项A.调制器B.放大器C.均衡器D.滤波器【答案】C【解析】前端设备。前端设备的作用是把经过处理的各路信号进行混合，把多路（套）电视信号转换成一路含有多套电视节目的宽带复合信号，然后经过分支、分配、放大等处理后变成高电平宽带复合信号，送往干线传输分配部分的电缆始端。包含放大器、调制器、滤波器。干线传输系统。其作用是把前端设备输出的宽带复合信号进行传输，并分配到用户终端。在传输过程中根据信号电平的衰减情况合理设置电缆补偿放大器，以弥补线路中无源器件对信号电平的衰减。干线传输分配部分除电缆以外，还有干线放大器、均衡器、分支器、分配器等设备。选项C属

28、于干线传输系统，因此正确答案是C27.案例题某工程项目发承包双方签订了施工合同,工期为4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1.工程价款：(1)分项工程项目费用合计59.2万元,包括分项工程A、B、C三项,清单工程量分别为600m3、800m3、900,综合单价分别为300元/m3、380元/m3、120元/。(2)单价措施项目费用6万元,不予调整。(3)总价措施项目费用8万元,其中,安全文明施工费按分项工程和单价措施项目费用之和的5%计取(随计取基数的变化在第4个月调整),除安全文明施工费之外的其他总价措施项目费用不予调整。(4)暂列金额5万元。(5)管理费和利润按人材机费用之和的18%

29、计取,规费按人材机费和管理费、利润之和的5%计取,增值税率为11%。(6)上述费用均不包含增值税可抵扣进项税额。2.工程款支付：(1)开工前,发包人分项工程和单价措施项目工程款的20%支付给承包人作为预付款(在第24个月的工程款中平均扣回),同时将安全文明施工费工程款全额支付给承包人。(2)分项工程价款按完成工程价款的85%逐月支付。(3)单价措施项目和除安全文明施工费之外的总价措施项目工程款在工期第14个月均衡考虑,按85%比例逐月支付。(4)其他项目工程款的85%在发生当月支付。(5)第4个月调整安全文明施工费工程款,增(减)额当月全额支付（扣除）。(6)竣工验收通过后30天内进行工程结算

30、,扣留工程总造价的3%作为质量保证金,其余工程款作为竣工结算最终付款一次性结清。施工期间分项工程计划和实际进度见表5.1。在施工期间第3个月,发生一项新增分项工程D。经发承包双方核实确认,其工程量为300,每所需不含税人工和机械费用为110元,每机械费可抵扣进项税额为10元;每所需甲、乙、丙三种材料不含税费用分别为80元、50元、30元，可抵扣进项税率分别为3%、11%、17%。新增分项工程D的综合单价为多少元/?该分项工程费为多少万元?销项税额、可抵扣进项税额、应缴纳增值税额分别为多少万元？【答案】分项工程D的综合单价=（110+80+50+30）（1+18%）=318.6元/D分项工程费=

31、300318.6/10000=9.558万元销项税额=9.558（1+5%）11%=1.104万元可抵扣进项税额=300（10+803%+5011%+3017%）/10000=0.69万元应缴纳增值税额=1.104-0.69=0.414万元28.单选题根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB 50854-2013)，关于钢网架清单项，下列说法正确的是（ ）问题1选项A.钢网架项目特征中应明确探伤和防火要求B.钢网架铆钉应按设计图示个数以数量计量C.钢网架中螺栓投安个数以数量计量D.钢网架按设计图示尺寸扣除孔眼部分以质量计量【答案】A【解析】钢网架工程量按设计图示尺寸以质量 t 计算， 不扣除

32、孔眼的质量，焊条、铆钉等不另增加质量。项目特征描述： 钢材品种、规格;网架节点形式、连接方式;网架跨度、安装高度 ；探伤要求；防火要求等 。其中防火要求指耐火极限。29.单选题国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）问题1选项A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】D【解析】当地采购国际工程投标报价，材料、设备单价=市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费本国或第三国采购的材料、设备单价=到岸价格+海关税+港口费+运杂费+运输保管损耗+其他费选项ABC为干扰项，因此正确答案

33、是D30.单选题下列工程项目目标控制方法中，可用来找出工程质量主要影响因素的是（ ）。问题1选项A.直方图法B.鱼刺图法C.排列图法D.S 曲线法【答案】C【解析】排列图又叫主次因素分析图或帕累特图，是用来寻找影响工程（产品）质量主要因素的一种有效工具。因此正确答案是C选项。其中A选项，直方图是掌握质量的波动情况，了解质量特征的分布规律。B选项，鱼刺图是用来寻找某种质量问题产生原因的有效工具。选项D，S曲线法，是控制进度和造价的。31.不定项选择题依据通用安装工程工程量计算规范(GB 508562013)，通风空调工程中过滤器的计量方式有（ ）问题1选项A.以“台”计量，按设计图示数量计算B.

34、以“个”计量，按设计图示数量计算C.以“面积”计量，按设计图示尺寸的过滤面积计算D.以“面积”计量，按设计图示尺寸计算【答案】A;C【解析】通风空调设备及部件制作安装空气加热器（冷却器）、除尘设备、风机盘管、表冷器、净化工作台、风淋室、洁净室、除湿机、人防过滤吸收器等9个分项工程按设计图示数量，以“台”为计量单位；空调器按设计图示数量，以“台”或“组”为计量单位；密闭门、挡水板、滤水器（溢水盘）、金属壳体等4个分项工程按设计图示数量，以“个”为计量单位。过滤器的计量有两种方式：以台计量，按设计图示数量计算；以面积计量，按设计图示尺寸以过滤面积计算。因此正确答案是AC32.多选题关于分部分项工程

35、成本分析资料来源的说法，正确的有（ ）问题1选项A.预算成本以施工图和定额为依据确定B.预算成本的各种信息是成本核算的依据C.计划成本通过目标成本与预算成本的比较来确定D.实际成本来自实际工程量、实耗人工和实耗材料E.目标成本是分解到分部分项工程上的计划成本【答案】A;E【解析】分部分项工程成本分析资料的来源是：预算成本是以施工图和定额为依据编制的施工图预算成本，目标成本为分解到该分部分项工程上的计划成本，实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。C和D描述有误，选项B成本核算所提供的各种信息，是成本预测、成本计划、成本控制和成本考核等的依据。因此正确答案是AE。33

36、.单选题混凝土斜拉桥属于典型的（ ）问题1选项A.梁式桥B.悬索桥C.刚架桥D.组合式桥【答案】D【解析】组合式桥是由几个不同的基本类型结构所组成的桥。各种各样的组合式桥根据其所组合的基本类型不同，其受力特点也不同，往往是所组合的基本类型结构的受力特点的综合表现。常见的这类桥型有梁与拱组合式桥，如系杆拱、桁架拱及多跨拱梁结构等；悬索结构与梁式结构的组合式桥，如斜拉桥等。34.单选题高等级公路路面铺筑应选用（ ）问题1选项A.树脂改性沥青B.SBS改性沥青C.橡胶树脂改性沥青D.矿物填充料改性沥青【答案】B【解析】SBS改性沥青具有良好的耐高温性、优异的低温柔性和耐疲劳性，是目前应用最成功和用量

37、最大的一种改性沥青，主要用于制作防水卷材和铺筑高等级公路路面等。35.案例题某工程项目业主分别与甲、乙施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同，土建施工合同约定：管理费为人材机费之和的10%，利润为人材机费用与管理费之和的6%，规费和税金（营业税）为人材机费管理费和利润之和的9.8%，合同工期为100天。设备安装合同约定：管理费和利润均以人工费为基础，其费率分别为55%、45%。规费和税金（营业税）为人材机费用与管理费和利润之和的9.8%，合同工期为20天。土建施工合同与设备安装合同均约定：人工工日单价为80元/工日，窝工补偿按70%计，机械台班单价按500元/台班，闲罝补偿按80%计。甲乙施

38、工单位编制了施工进度计划，获得监理工程师的批准，如图4.1所示。事件1：基础工程A工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改加大了基础埋深，该基础加深处理使甲施工单位增加用工50个工日，增加机械10个台班，A工作时间延长3天，甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。事件2：设备基础D工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收，监理工程师未按合同约定的时限到现场验收，也未通知甲施工单位推迟验收时间，在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序施工，业主代表得知该情况后要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足，位罝偏差过大，不符

39、合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30工日，材料费1.2万元，D工作延长2天，甲施工单位及时向业主提供了费用索赔和工期索赔。事件3：设备安装S工作幵始后，乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。为此，乙施工单位发生材料费2.5万元，人工费0.5万元，S工作时间延长2 天。乙施工单位向业主提出费用索赔和工期延长2天的索赔，向甲施工单位提出受事件1和事件2影响工期延长5天的索赔。事件4：设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使S工作延长施工工期6 天，窝工24个工曰。增加安装、调试设备修理费1.6万元，并影响了甲施工单位后续工作的开工时

40、间，造成甲施工单位窝工36个工日，机械闲置6个台班。为此，甲施工单位分别向业主和乙施工单位及时提出了费用和工期索赔。事件1-4发生后，图4.1中E和G工作实际开始工作时间分别为第几天？说明理由。【答案】事件1-4发生后，实际工期为50+20+2+6+30=108天，其中E为关键工作，所以E的开始时间为第79天（78天末）。由于A工作延长3天，D工作延长2天，所以G工作的最早第81天开始（80 天末）。36.多选题下列估算方法中，不适用于可行性研究阶段投资估算的有（）。问题1选项A.生产能力指数B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】A;B;C;E【解析】在项目建议书阶段，投

41、资估算的精度较低，可采取简单的匡算法，如生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等，在条件允许时，也可采用指标估算法；在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即指标估算法。37.单选题下列流水施工多数中，均属于时间参数的是（ ）。问题1选项A.流水节拍和流水步距B.流水步距和流水强度C.流水强度和流水段D.流水段和流水节拍【答案】A【解析】流水节拍和流水步距属于时间参数，选项A正确。选项B中，流水步距属于时间参数，流水强度属于工艺参数。选项C中，流水强度属于工艺参数，流水段也称施工段，属于空间参数。选项D中，流水段也称施工段，属于空间参数，流水节拍属于时间参数

42、。38.单选题根据建筑工程建筑面积计算规范(GB/T50353-2013)，外挑宽度为1.8m的有柱雨棚建筑面积应（ ）问题1选项A.按柱外边线成的水平投影面积计算B.不计算C.接结构极水平投影面积计算D.接结构极水平投影面积的1/2计算【答案】D【解析】有柱雨篷，没有出挑宽度的限制，也不受跨越层数的限制，均计算建筑面积。有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的 1/2 计算建筑面积。39.案例题背景资料：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200元万），基本预备费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2

43、年，生产运营期为8年。（3）项目建设期1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。（5）除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元，其余为固定成本。项目产品预计售价为1400元/件，营业税金及附加税税率为6%，企业适用的所得税税率为25%。（7）项目生产运营期第1年的生产能力

44、为正常年份设计生产能力的70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。【答案】产量盈亏平衡点：Q=400/0.14（1-6%）-0.055=5222件单价的盈亏平衡点：P1（1-6%）=950P=1011元40.单选题系统由火灾探测器、报警器、自控装置、灭火装置及管网、喷嘴等组成，适用于经常有人工作场所且不会对大气层产生影响。该气体灭火系统是（ ）问题1选项A.二氧化碳灭火系统B.卤代烷1301灭火系统C.IG541混合气体灭火系统D.热气溶胶预制灭火系统【答案】C【解析】选项A,二氧化碳灭火系统主要用于扑救甲、乙、丙类液体火灾，某些气

45、体火灾、固体表面和电器设备火灾，不适用于：扑救活泼金属及其氢化物的火灾（如锂、钠、镁、铝、氢化钠等）、自己能供氧的化学物品火灾（如硝化纤维和火药等）、能自行分解和供氧的化学物品火灾（如过氧化氢等）。选项B ,该系统适用于不能用水灭火的场所；(1)可燃性气体火灾。(2)液体火灾。(3)固体的表面火灾。(4)电气火灾，如电子设备、变配电设备、发电机组、电缆等带电设备及电气线路的火灾。(5)热塑性塑料火灾。选项C，IG541混合气体灭火系统由火灾自动探测器、自动报警控制器、自动控制装置、固定灭火装置及管网、喷嘴等组成。IG541混合气体灭火系统主要适用于电子计算机房、通信机房、配电房、油浸变压器、自

46、备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等经常有人工作的场所。可用于扑救电气火灾、液体火灾或可溶化的固体火灾，固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾但不可用于扑救D类活泼金属火灾。选项D,S型气溶胶灭火装置主要适用于：电气火灾、可燃液体火灾和固体表面火灾。因此正确答案是C41.单选题根据设工程安全生产管理条例，建设单位将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案的时间是（ ）问题1选项A.建设工程开工之日起 15 日内B.建设工程开工之日起 30 日内C.开工报告批准之日起 15 日内D.开工报告批准之日起 30 日内【答案】C【解析】依法批准开工报告的建设工程，

47、建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。注意2个细节，其1是时间是15日内，其2是前提是开工报告批准之日。因此正确答案是C。42.单选题关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）问题1选项A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A【解析】选项B发包人与承包人对垫资利

48、息没有约定，承包人请求支付利息的,不予支持；C施工合同解除后，已完工程质量不合格，1）修复后验收合格，予以支持；2）修复后验收不合格，不予支持；D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的，不予支持。因此正确答案是A43.多选题关于强矩阵组织形式的说法，正确的有（ ）问题1选项A.项目经理具有较大权限B.需要配备训练有素的协调人员C.项目组织成员绩效完全由项目经理考核D.适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目E.项目经理直接向企业最高领导负责【答案】A;C;D;E【解析】强矩阵制组织形式：项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目，选项A正确。项目经理直接向最高

49、领导负责，项目组织成员绩效完全由项目经理考核，选项C、E正确。特点是拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员。适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目。有利于加强各职能部门之间的协调配合。选项D正确选项B，需要配备训练有素的协调人员属于中矩阵组织形式的特点。因此正确答案是ACDE.44.单选题编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用”费率计算是( )问题1选项A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.工程监理费【答案】D【解析】1）土地征用及拆迁补偿费应填写土地补偿单价、数量和安置补助费标准、数量等，列式计算所需费用，填入金额栏。2)建设管理费包括建设单位(业主)管理费、工程监理费等，按“工程费用费率”或有关定额列式计算。3)研究试验费应根据设计需要进行研究试验的项目分别填写项目名称及金额或列式计算或进行说明。因此正确答案是D45.单选题在同一合同段的工程量清单中，多个单位工程中具有相同项目特征的项目编码和计量单位时( )。问题1选项A.项目编码不一致，计量单位不一致B.项目编码一致，计量单位一致C.项目编码不一致，计量单位一致D.项目编码一致，计量单位不一致【答案】C【解析】当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清