2022年职业考证-监理工程师-监理工程师考试名师押题精选卷I（带答案详解）试卷号25

1、住在富人区的她2022年职业考证-监理工程师-监理工程师考试名师押题精选卷I（带答案详解）（图片可根据实际调整大小）题型12345总分得分一.综合题(共50题)1.多选题监理单位在工程勘察阶段提供相关服务时，向建设单位提交的工程勘察成果评估报告中应包括的内容有（ ）。问题1选项A.勘察报告编制深度B.勘察任务书的完成情况C.与勘察标准的符合情况D.勘察人员资格和业绩情况E.勘察工作概况【答案】A;B;C;E【解析】勘察成果评估报告应包括下列内容：勘察工作概况；勘察报告编制深度；与勘察标准的符合情况；勘察任务书的完成情况；存在的问题及建议；评估结论。2.单选题根据标准施工招标文件的施工合同文本通

2、用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（ ）。问题1选项A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B【解析】合同价格（1）签约合同价：签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。（2）合同价格：合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。 二者的区别表现为：签约合同价是写在协

3、议书和中标通知书内的固定数额，作为结算价款的基数；而合同价格是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款，包括施工过程中按照合同相关条款的约定，在签约合同价基础上应给承包人补偿或扣减的费用之和。因此只有在最终结算时，合同价格的具体金额才可以确定。选项ACD错误；正确答案为B选项。3.单选题关于直线职能制组织形式的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.直线职能制组织形式兼具职能制和矩阵制组织形式的特点B.直线职能制与职能制组织形式的职能部门具有相同的管理职责与权力C.直线职能制组织形式的直线指挥部门人员不接受职能部门的指令D.直线职能制组织形式的信息传递路线短，有利于互通信息【答案】C【

4、解析】直线职能制组织形式既保持了直线制组织实行直线领导、统一指挥、职责分明的优点，又保持了职 能制组织目标管理专业化的优点。缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息。4.多选题根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（ ）。问题1选项A.独立处理单价的合理调整和索赔批准B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项【答案】B;E【解析】 监理人的合同管理地位和职

5、责主要表现在以下几个方面：（一）受发包人委托对施工合同的履行进行管理（1）在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。（2）在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力。（3）承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。（4）在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。（二）居于施，工合同履行管理的核心地位（1）监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。（2）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监

6、理人员处取得指示。（3）商定或确定条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。（三）监理人的指示：监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。A选项，必须有一个前提条件，即在合同规定的权限范围内，独立处理或决定单价的合理调整、变更估价和索赔；A选项错误。B选项，在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作是教材中原话，没有问题；B选项正确。C选项，承包人的部分义务属合同中实质性内容，监理方不得免除或变更；C选项错误。D选项，监理人不得“决定”，是因为监

7、理人不是合同当事人，提出的方案或发出的指令并非最终不可改变，只能用“确定”一次；D选项错误。E选项，监理的基本职责，没有问题；E选项正确。综上，正确答案为BE。5.单选题下列项目监理机构在施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。问题1选项A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】A【解析】技术措施：对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更；继续寻找通过技术设计挖掘节约投资的可能性；审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。6.案例题【背景材料】某工程的桩基工程和内装饰工程属于依法必

8、须招标的暂估价分包工程，施工合同约定由施工单位负责招标。施工单位通过招标选择了A单位分包桩基工程施工。工程实施过程中发生如下事件：事件1：工程开工前，项目监理机构审查了施工单位报送的工程开工报审表及相关资料。确认具备开工条件后，总监理工程师在工程开工报审表中签署了同意开工的审核意见，同时签发了工程开工令。事件2：项目监理机构在巡视时发现，有A、B两家桩基工程施工单位在现场施工，经调查核实，为了保证施工进度，A单位安排B单位进场施工，且A、B两单位之间签了承包合同，承包合同中明确主楼区域外的桩基工程由B单位负责施工。事件3：建设单位负责采购的一批工程材料提前运抵现场后，临时放置在现场备用仓库。该

9、批材料使用前，按合同约定进行了清点和检验，发现部分材料损毁。为此，施工单位向项目监理机构提出申请，要求建设单位重新购置损毁的工程材料，并支付该批工程材料检验费。事件4：室内装饰工程招标工作启动后，施工单位在向项目监理机构报送的招标方案中提出：（1）允许施工单位的参股公司参与投标；（2）投标单位必须具有本地类似工程业绩；（3）招标控制价由施工单位最终确定；（4）建设单位和施工单位共同确定中标人；（5）由施工单位发出中标通知书；（6）建设单位和施工单位共同与中标人签订合同。事件2中，A、B两单位之间签订的承包合同是否有效？说明理由。写出项目监理机构对该事件的处理程序。【答案】A、B两单位之间签订的

10、承包合同无效。理由：A单位不得将其所承揽的工程再分包。项目监理机构对该事件的处理程序：由总监理工程师向施工单位签发工程暂停令，责令B单位退场，并要求施工单位对B单位已施工部分的质量进行检查验收。若检查验收合格，则由施工单位向项目监理机构提交工程复工报审表；总监理工程师组织检查、验收，符合要求总监理工程师及时签署审批意见，并报建设单位批准后，总监签发复工令。老师点拨： 若检查验收不合格，则指令A单位返工处理。7.案例题【背景材料】政府投资建设的某工程，施工合同约定：生产设备由建设单位直接向设备制造厂商采购；幕墙工程属于依法必须招标的暂估价分包项目，由施工合同双方共同招标确定专业分包单位；材料费中

11、应包含技术保密费、专利费、技术资料费等。工程实施过程中发生如下事件：事件1：进行挖孔桩检测时，项目监理机构发现部分桩的实际承载力达不到设计要求。经查，确认是因地质勘察资料有误所致，施工单位按程序对这些桩进行了相应技术处理，并提出工期和费用索赔申请。事件2：施工过程中，施工单位按合同约定使用其拥有专利的新材料前，项目监理机构要求对新材料的验收标准组织专家论证。结算工程款时，施工单位要求建设单位支付新材料专利使用费。事件3：生产设备安装完毕后进行的单机无负荷试车不满足验收要求，经查，设备本身存在缺陷，须更换设备零部件。施工单位按约定程序向项目监理机构提出了零部件拆除、重新购置和重新安装的费用索赔申

12、请。施工合同中约定施工单位负责到场生产设备的清点、验收和接收，为此，建设单位建议施工单位直接向设备制造厂商提出费用索赔申请。事件4：幕墙分包工程招标工作启动前，施工单位向项目监理机构提交的施工招标方案提出：采用议标方式招标；投标单位应有安全生产许可证和满足分包工程试验检测资质要求的自有试验室；由中标单位与施工单位双方签订分包合同；中标单位如不服从施工单位管理导致生产安全事故发生的，应承担主要责任。事件1中，施工单位提出的工期和费用索赔是否成立?说明理由。【答案】事件1中，施工单位提出的工期和费用索赔成立。理由：地质勘察资料有误不属于施工单位责任。8.多选题下列监理规划的审核内容中，属于履行安全

13、生产管理的监理法定职责内容的有（ ）。问题1选项A.是否建立了对施工组织设计，专项施工方案的审查制度B.是否建立了对现场安全隐患的巡视检查制度C.是否结合工程特点建立了与建设单位的沟通协调机制D.是否建立了安全生产管理状况的监理报告制度E.是否确定了质量、造价、进度三大目标控制的相应措施【答案】A;B;D【解析】对安全生产管理监理工作内容的审核主要是审核安全生产管理的监理工作内容是否明确；是否制定了相应的安全生产管理实施细则；是否建立了对施工组织设计、专项施工方案的审查制度；是否建立了对现场安全隐患的巡视检查制度；是否建立了安全生产管理状况的监理报告制度；是否制定了安全生产事故的应急预案等。9

14、.案例题【背景材料】某工程执行建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程费合计28150万元，不含安全文明施工费的可计量措施项目费4500万元，其他项目费150万元，规费123万元，安全文明施工费费率为3%（以分部分项工程费与可计量的措施项目费为计算基数），企业管理费费率为20%，利润率为5%，综合税率为3.48%（按营业税计算），人工费80元/工日，吊车使用费3000元/台班。该工程定额工期为50个月。工程实施过程中发生如下事件：事件1：施工招标文件中要求的施工工期为38个月，并明确可以增加赶工费用。事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令，当地文物保护部门随即进驻施工

15、现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：基坑围护工程损失33万元；工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元；受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工和机械费用7.8万元。事件3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、吊车12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元，设备保护费3.5万元。事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔时间由原定的3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。事件1中，施工单位是否可以提出增加赶工费用？说明理由，赶工费用应由哪几部分构成？【答

16、案】（1）可以提出；理由：本工程工期压缩（50-38）/50=24%20%；（2）赶工费用构成：人工费的增加、材料费的增加、机械费的增加。10.单选题根据标准施工招标文件中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（ ）承担。问题1选项A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D【解析】未按约定投保的补偿(1) 如果负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。(2) 当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保

17、险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。选项ABC错误；正确答案为D选项。11.案例题【背景材料】某工程执行建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程费合计28150万元，不含安全文明施工费的可计量措施项目费4500万元，其他项目费150万元，规费123万元，安全文明施工费费率为3%（以分部分项工程费与可计量的措施项目费为计算基数），企业管理费费率为20%，利润率为5%，综合税率为3.48%（按营业税计算），人工费80元/工日，吊车使用费3000元/台班。该工程定额工期为50个月。工程实施过程中发生如下事件：事件1：施工招标文件中要求的施工工期为38个月，并明确

18、可以增加赶工费用。事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令，当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：基坑围护工程损失33万元；工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元；受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工和机械费用7.8万元。事件3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、吊车12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元，设备保护费3.5万元。事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔时间由原定的3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿

19、5个吊车台班窝工费用的申请。逐项指出事件2中发生的费用是否应给予补偿并说明理由，项目监理机构应批准的费用补偿总额是多少万元？【答案】应给予费用补偿，由于未探明古墓原因而导致基坑围护工程损失，费用应由建设单位承担；应给予费用补偿，由于未探明古墓原因而导致施工机械闲置，费用应由建设单位承担；应给予费用补偿，由于受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作，所以相关的人工与机械费用应由建设单位。费用补偿总额=33+5.7+7.8=46.5万元。12.多选题在工程施工中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形有（ ）。问题1选项A.建设单位要求暂停施工经论证没必要暂停的B.施工单位未按审查通过的工程设计文

20、件施工的C.施工单位拒绝项目监理机构管理的D.施工单位违反工程建设强制性标准的E.施工单位存在重大质量、安全事故隐患的【答案】B;C;D;E【解析】项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；施工单位未按审査通过的工程设计文件施工的；施工单位违反工程建设强制性标准的；施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。13.单选题【该考点已删除】关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标

21、与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】D【解析】对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可分两阶段进行招标；A选项不全面；第一阶段不允许投商务标，只有第二阶段才进行价格竞争，否则淘汰，B选项错误，D选项正确；第二阶段是需要审查商务标是否有实质性相应的，C错误。14.多选题下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的有（ ）。问题1选项A.提供的场地不能满足工程正常需要B.施工计划安排不周密导致相关作业脱节C.临时停水、停电、断路D.不能及时向施工承包单位付款E.外单位临近工程施工干扰【答案】A;D【解析】业主

22、因素有：如业主使用要求改变而进行设计变更；应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施工承包单位或材料供应商付款等。15.多选题下列导致承包人成本增加和工期延误的索赔事件中，根据FIDIC施工合同条件1999 年第一版，发包人可以给予承包人补偿工期、成本和利润的事件有（ ）。问题1选项A.现场发现化石、硬币或有价值的文物B.法规改变C.文件有缺陷或技术性错误D.发包人未能提供现场E.延误的图纸或指示【答案】C;D;E【解析】选项A，发现化石、硬币或有价值的文物可以给予承包人补偿工期、成本。选项B，法规改变可以给予承包人补偿工期、成本。16.单选题某分项工程合

23、同价为6万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（ ）万元。问题1选项A.4.83B.6.05C.6.63D.6.90【答案】B【解析】结算的价款6(1-70%)+70%20%110/100+70%40%95/100+70%40%103/100=6.05（万元）。17.单选题根据建设工程质量管理条例，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.监理单位代表建设单位对施工质量实施监理

24、B.监理单位发现施工图有差错应要求设计单位修改C.监理单位将施工单位现场取样的试块送检测单位D.监理单位组织设计、施工单位进行竣工验收【答案】A【解析】选项BCD，属于建设单位责任。18.单选题施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（ ）。问题1选项A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D【解析】建设工程中涉及的代理主要都是委托代理，如： 项目经理是施工企业的代理人； 总监理工程师是监理单位的代理人； 工程招标代理机构是发包人的代理人等。而指定代理和是由法院指定（一般针对于未成年人和残疾人）；法定代理现行法律法规已删除。ABC选项错误；正确答案为D选项。1

25、9.单选题根据建设工程工程量清单计价规范，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（ ）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。问题1选项A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.投标控制价【答案】B【解析】当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。20.单选题某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%，每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为（ ）。问题1选项A.7.76%B.8.00%C.8.24%D.8.56%

26、【答案】C【解析】年实际利率i=(1+r/m)m-1=(1+8%/4)4-1=8.24%。21.单选题根据标准施工招标文件中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是( ) .问题1选项A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】A【解析】发包人要求提前竣工如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同

27、约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括：（1）承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；（2）发包人应提供的条件；（3）所需追加的合同价款；（4）提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%。选项BCD错误；正确答案为A选项。22.多选题对于施工单位提交的设备采购方案，项目监理机构审查的内容有（ ）。问题1选项A.采购的基本原理B.依据的设计图纸C.采购合同条款D.依据的质量标准E.检查和验收程序【答案】A;B;D;E【解析】对设备采购方案的审查，重点在于以下内容：采购的基本

28、原则、范围和内容，依据的图纸、规范及标准，质量标准和检查及验收程序，质量文件要求，以及保证设备质量的具体措施等。23.案例题【背景材料】某工程，参照定额工期确定的合理工期为1年，建设单位与施工单位按此签订施工合同，工程实施过程中发生如下事件：事件1：建设单位提出如下要求：总监理功臣是代表负责增加和调配监理人员；施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；项目监理机构增加平行检验项目。事件2：在基础工程施工中，项目监理机构发现有部分构件出现较大裂缝，为此总监理工程师签发工程暂停令，经检测及设计验算，需进行加固补强，施工单位向项目监理机构报送了质量事故调查报告和加固补强

29、方案。项目监理机构按工作程序进行出之后，签发工程复工令。事件3：为使工程提前完工投入使用，建设单位要求施工单位提前3个月竣工。于是，施工单位在主体结构施工中未执行原施工方案，提前拆除混凝土结构模板。专业监理工程师为此发出监理通知单，要求施工单位整改。施工单位以工期紧、气温高和混凝土能达到拆模强度为由回复。专业监理工程师不再矜持整改要求，因气温骤降，导致施工单位在拆除第五层结构模板时混凝土强度不足，发生了结构坍塌安全事故，造成2人死亡、9人重伤和1100万元的直接经济损失。针对事件3的安全事故，分别指出建设单位、监理单位、施工单位是否有责任，并说明理由。【答案】（1）建设单位有责任，发包人应当依

30、据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%。该工程定额工期确定的合理工期为1年，建设单位要求施工单位提前3个月竣工，超过20%，不合理。监理单位有责任，专业监理工程师不再坚持整改要求不正确，施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。施工单位有责任，承包人应修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施，而不是违反施工技术规范标准组织施工。24.单选题关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.以投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有

31、效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】D【解析】招标人因为特殊情况需要延长投标有效期时，对此有两种情况：（1）投标人同意延长，则： 应相应延长其投标保证金的有效期； 投标人不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。（2）投标人拒绝延长，则： 投标人失去竞争资格； 不得没收其投标保证金。选项ABC错误；正确答案为D选项。25.单选题下列费用中，应列入其他项目清单的是（ ）。问题1选项A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.夜间施工增加费【答案】A【解析】其他项目清单是指因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他

32、费用项目和相应数量的清单。其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。26.单选题某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包人受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（ ）万元。问题1选项A.20B.22C.24D.32【答案】A【解析】因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：合同工程本身的损害、因工程损害导致的第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装

33、设备的损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员坏及停工损失及保卫人员的费用应由发包人承担；工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。因此承包方可以索赔的费用为16+4=20（万元）。27.多选题某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有()。问题1选项A.属于非即时买卖合同B.试用期内可以拒绝购买C.试用的前提是支付价款或提供担保D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买

34、【答案】A;B;E【解析】试用买卖属于非即时买卖，是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间，试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。（P127）28.单选题根据标准设计施工总承包招标文件，关于工程分包的说法，正确的是 ()。问题1选项A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】C【解析】

35、对分包工程的规定在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如设计分包人、施工分包人、供货分包人等。尽管委托分包人的招标工作由承包人完成，发包人也不是分包合同的当事人，但为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做了如下的规定：(1) 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。(2) 分包工作需要征得发包人同意。除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。(3) 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力

36、的合格主体，而非皮包公司。(4) 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。(5) 发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。选项ABD错误；正确答案为C选项。29.单选题已签约合同价中的暂列金额由（ ）负责掌握使用。问题1选项A.承包人B.监理人C.贷款人D.发包人【答案】D【解析】已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。30.单选题根据建设工程监理规范，旁站是指项目监理机构对施工现场（ ）进行的监督活动。问题1选项A.危险性较大的分部工程施工质量B.危险性较大的分部工程施工安全C.关键部位

37、或关键工序施工质量D.关键部位或关键工序施工安全【答案】C【解析】旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。31.单选题【此考点已删除】根据建设工程监理合同(示范文本)，相关服务的酬金应在（ ）中约定。问题1选项A.协议书B.专用条件C.附录 AD.附录 B【答案】A【解析】协议书不仅明确了委托人和监理人，而且明确了双方约定的委托建设工程监理与相关服务的工程概况(工程名称、工程地点、工程规模、工程概算投资额或建筑安装工程费)；总监理工程师（姓名、身份证号、注册号）；签约酬金(监理酬金、相关服务酬金)；服务期限(监理期限、相关服务期限)；双方对履行合同的承诺及合同订

38、立的时间、地点、份数等。32.多选题下列费用中，承包人可以提出索赔的有（ ）。问题1选项A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费C.冬雨季施工增加的材料费D.由于设计变更增加的材料费E.材料二次搬运费【答案】B;D【解析】本题考查的是索赔的主要类型。选项A，属于承包人为保证工程质量而采取的措施，不应给予索赔；选项C和E均属于措施费中的内容。33.单选题在建设工程设计阶段，会对进度造成影响的因素之一是（ ）。问题1选项A.可行性研究B.建设意图及要求C.工程材料供货洽谈D.设计合同洽谈【答案】B【解析】影响设计进度的因素有：建设意图及要

39、求改变的影响；设计审批时间的影响；设计 ；各专业之间协调配合的影响；工程变更的影响；材料代用、设备选用失误的影响。34.单选题根据标准施工招标文件，关于进度款支付证书的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书经签发监理人无权修改【答案】C【解析】1.进度款支付证书（1）承包人向监理人提交进度付款申请单（2）监理人在收到14天内完成核查（3）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。通

40、用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。2.进度款的支付发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。选项ABD错误；正确答案为C选项。35.单选题根据标准设计施工总承包招标文件，关于责任保险的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的

41、保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B【解析】承包人办理保险（投保的险种）（1）设计和工程保险：承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用条款中明确约定。（2）第三者责任保险：承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。（3）工伤保险：承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。（4

42、）其他保险：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。A错误；B正确；承包人按照专用条款约定投保第三者责任险，为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。C、D错误。综上，正确答案为B选项。36.单选题根据标准施工招标文件中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（ ）。问题1选项A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C【解析】暂停施工程序（1）停工监理人根据施工现场的实际情况，认为必要时可向承包人发出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂

43、停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。（2）复工当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因发包人原因无法按时复工时，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，以及合理利润。选项ABD错误；正确答案为C选项。37.单选题组建项目监理机构的步骤中，需最后完成的工作是（ ）。问题1选项A.确定管理层次和管理跨度B.确定组织结构和工作内容C.制定工作流程和信息流程

44、D.制定岗位职责和考核标准【答案】C【解析】工程监理单位在组建项目监理机构时，一般按以下步骤进行：（1）确定项目监理机构目标；（2）确定监理工作内容；（3）项目监理机构组织结构设计；（4）制定工作流程和信息流程。38.多选题工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法有（ ）。问题1选项A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.专家论证E.检查验收【答案】A;B;C;D【解析】工程质量事故处理的辅助决策方法包括：（1）试验验证；（2）定期观测；（3）专家论证；（4）方案比较。39.单选题建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（ ）。问题1选项A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其

45、投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A【解析】保证金不予退还四种情况 投标人在投标有效期内撤回投标书； 投标人采用不正当的手段骗取中标； 中标人在规定期限内无正当理由未签订合同，或不根据规定接受对错误的修正； 中标人根据规定未能提交履约保证金。BCD选项错误；正确答案为A选项。40.多选题根据标准施工合同，履约担保和预付款担保的主要区别有()。问题1选项A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同【答案】B;C;D【解析】（一）履约担保:担保期限：自发包人

46、和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止；担保方式：采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿；担保金额：合同约定中的担保金额，在担保期间不变；担保作用：履约担保是担保履行合同义务；担保主体：被担保主体是承包人。（二）预付款担保：担保期限：自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证明说明已完全扣清预付款为止；担保方式：采用无条件担保方式；担保金额：担保金额与剩余预付款的金额相等；担保作用：预付款担保是担保预付款专款专用以及返还；担保主体：被担保主体是承包人。（P76）41.单选题在分析论证建设工程总目标，寻求建设工程质量

47、、造价和进度三大目标之间最佳匹配 关系时，应确保（ ）。问题1选项A.进度目标符合建设工程合同工期B.质量目标符合工程建设强制性标准C.造价目标符合工程项目融资计划D.进度、质量和造价目标均达到最优【答案】B【解析】分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则： （1）确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准。 （2）定性分析与定量分析相结合。 （3）不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。 努力在“质量优、投资省、工期短”之间寻求最佳匹配。42.单选题当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求可采用的调整方法是压缩（ ）的工作的持续时间。问题1选项A.持续时间最长B.自由时差为零C

48、.总时差为零D.时间间隔最小【答案】C【解析】网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标。关键工作的总时差为零。43.案例题【背景材料】某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：项目监理机构发现某分项工程混凝土强度未达到设计要求。经分析，造成该质量问题的主要原因为：工人操作技能差；砂石含泥量大；养护效果差；气温过低；未进行施工交底；搅拌机失修。事件2：对于深基坑工程，施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构审核的同时，即开始组织基坑开挖。事件3：施工中发现地质情况与地质勘察报告不符，施工单位提出工程变更

49、申请。项目监理机构审查后，认为该工程变更涉及设计文件修改，在提出审查意见后将工程变更申请报送建设单位。建设单位委托原设计单位修改了设计文件。项目监理机构收到修改的设计文件后，立即要求施工单位据此安排施工，并在施工前组织了设计交底。事件4：建设单位收到某材料供应商的举报，称施工单位已用于工程的某批装饰材料为不合格产品。据此，建设单位立即指令施工单位暂停施工，指令项目监理机构见证施工单位对该批材料的取样检则。经检测，该批材料为合格产品。为此，施工单位向项目监理机构提交了暂停施工后的人员窝工和机械闲置的费用索赔申请。指出事件3中项目监理机构做法的不妥之处，写出正确的处理程序。【答案】安全生产管理人员进行现场监督。不妥之处：项目监理机构收到修改的设计文件后，立即要求施工单位据此安排施工，并在施工前组织了设计交底。正确的处理程序： Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE （1）不妥之处：项目监理机构收到修改的设计文件后，立即要求施工单位据此安排施工。正确处理程序：项目监理机构可按下列程序处理施工单位提出的工程变更： 收到设计文件后应对工程变更费用及工期影响作出评估； 组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化； 会签工程变更单； 根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。（2） 不妥