2022年职业考证-建造师-一级建造师考试名师押题精选卷I（带答案详解）试卷号88

1、住在富人区的她2022年职业考证-建造师-一级建造师考试名师押题精选卷I（带答案详解）（图片可根据实际调整大小）题型12345总分得分一.综合题(共50题)1.案例题某施工单位承接了一处500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计有一台桥式起重机（额定起重量 50t，跨度19米)，方案采用直立桅杆吊装系统进行设备就位安装。工程中的氧气输送管道设计压力为0.8Mpa，材质: 20#钢，304不锈钢，321不锈钢。 规格主要有 377、 325、 159、108、89、76。制氧站在地上管网及底吹、阳极炉、鼓风机房界内工艺管道共约1500m。施工单位编制了施工组织设计及各项施工

2、方案,经审批通过，在氧气管道安装合格具备压力试验条件后 ，对管道进行了强度试验。用氮气作为试验介质，先缓慢升压到设计压力的50%，经检查无异常，以10%试验压力逐级升压，每级稳压3min，直到试验压力，稳压10min。降到设计压力，检查管道无泄漏。 为了保证富氧底吹炉内衬的砌筑质量，施工单位对砌筑过程中的质量问题进行了现场调查并统计了 对质量问题（见下表），针对质量问题用因果分析图找出了主要原因。 4.直立单杆吊装系统由哪几部分组成?卷扬机走绳，桅杆风绳和起重机捆绑绳的安全系数分别应不小于多少?【答案】4、（1）直立单桅杆吊装系统由桅杆、缆风系统、提升系统、托排滚杠系统、牵引溜尾系统等组成。（

3、超纲）（2）卷扬机走绳的安全系数应不小于5，桅杆缆风绳的安全系数应不小于3.5，起重机捆绑绳的安全系数应不小于6。2.单选题重载交通、停车场等行车速度慢的路段，宜选用（ ）的沥青。问题1选项A.针入度大，软化点高B.针入度小，软化点高C.针入度大，软化点低D.针入度小，软化点低【答案】B【解析】对高等级道路， 夏季高温持续时间长、重载交通、停车场等行车速度慢的路段，尤其是汽车荷载剪应力大的结构层，宜采用稠度大(针入度小)的沥青。对日温差、年温差大的地区宜选用针入度指数大的沥青。高等级道路， 夏季高温持续时间长的地区、重载交通、停车站、有信号灯控制的交叉路口、车速较慢的路段或部位需选用软化点高的

4、沥青，反之，则用软化点较小的沥青。3.单选题柔性管道工程施工质量控制的关键是( )。问题1选项A.管道接口B.管道基础C.沟槽回填D.管道坡度【答案】C【解析】柔性管道是指在结构设计上需考虑管节和管周土体共同承担荷载的管道，在市政公用工程中通常指采用钢管、球墨铸铁管、化学建材(塑料)管等管材敷设的管道。柔性管道的沟槽回填质量控制是柔性管道工程施工质量控制的关键。故答案为C。4.单选题关于预应力混凝土水池无粘结预应力筋布置安装的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.应在浇筑混凝土过程中，逐步安装、放置无粘结预应力筋B.相邻两环无粘结预应力筋锚固位置应对齐C.设计无要求时，张拉段长度不超过50m，且

5、锚固肋数量为双数D.无粘结预应力筋中的接头采用对焊焊接【答案】C【解析】锚固肋数量和布置，应符合设计要求;设计无要求时，张拉段无粘结预应力筋长不超过 50m ，且锚固肋数量为双数。安装时，上下相邻两环元粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋; 应以锚固肋数量的一半为无粘结预应力筋分段(张拉段)数量; 每段无粘结预应力筋的计算长度应加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。5.多选题建设工程价款优先受偿权行使中，可以优先受偿的工程价款包括（ ）。问题1选项A.承包人工作人员的报酬B.承包人实际支付的建筑构配件价款C.发包人欠付工程价款的利息D.承包人因发包人违约产生的损失E.承包人垫资的融资

6、成本【答案】A;B【解析】承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。6.案例题某项目部承接一项顶管工程，其中DN1350mm管道为东西走向，长度90m；DN1050管道为偏东南方向走向，长度80m。设计要求始发工作井Y采用沉井施工。接收井A,C为其他标段施工（如图5示）。项目部按程序和要求完成了各项准备工作。开工前，项目部测量员需一测量小组按建设单位给定的测量资料进行高程点与Y井中心坐标的布设，布设完毕后随即将成果交于施工员组织施工。按批准的进度计划先集中力量完成Y井的施工作业，按沉井预制工艺流程，在已测定的圆周中心线上按要求铺设粗砂与D，采用定

7、型钢模进行刃脚混凝土浇筑，然后按顺序先设置E与F，安装绑扎钢筋，再设置内、外模，然后进行井壁混凝土浇筑。下沉前，需要降低地下水（已预先布置了喷射井点）。采用机械取土；为防止Y井下沉困难。项目部预先制定了下沉辅助措施。Y井下沉到位，经检验合格后，顶管作业队伍进场按施工工艺流程安装设备：K千斤顶就位观测仪器安装铺设导轨顶铁就位。为确保首节管节能顺利出洞，项目部按预先制定的方案在Y井出洞口进行土体加固；加固方法采用高压旋喷注浆。深6m，资料显示为淤泥质黏土。加固出洞口的土体用哪种浆液，有何作用？注意顶进轴线的控制，做到随偏随纠，通常纠偏有哪几种方法。【答案】土体加固用水泥浆液，在高压喷射作用下，可将

8、水泥浆液和淤泥质黏土冲击和搅拌，形成新的固结体。以加固出洞口土体，并且防止地下水通过洞口渗漏进工作井，防止首节管节在出洞时发生垂头。顶进中，管位纠偏，有超挖校正、顶木校正、千斤顶校正、衬垫校正。7.案例题某施工单位中标承建了某机场站坪扩建工程,面积为18万m2。主要施工内容为:土方、垫层、水泥稳定碎石底基层与.上基层、水泥混凝:土面层及道面标志线。招标文件明确要求:中标单位于当年5月1日进场，当年10月31日该扩建工程必须达到竣工验收条件，且必须满足:“发包方明示的要求”及“发包方未明示，但应满足的要求”等条款。施工单位按时进场后，业主告知该施工区域地下管线较多，要求施工时必须保证地下管线的安

9、全。同时，监理单位对中间验收批次也作出了明确规定:垫层以不少于3万m2作为一个检验批次;底基层或上基层以不少于1. 5万m2作为一个检验批次。根据现场的实际情况，土方施工最早可于5月10日开始，垫层施工最早可于5月20日开始。施工单位为确保工期目标的实现，结合当地气候条件，编制了进度计划。同时，加大了资源配置，使其具备垫层日完成量6000m2及底基层或上基层日完成量5000m2的能力。解释“发包方未明示，但应满足的要求”条款的含义。【答案】答:指以行业的技术或管理要求为准，施工单位必须满足的要求。8.单选题在土基填筑施工中,若采用能量较大的压(夯)实机具，每层最大松铺厚度应通过( )确定。问题

10、1选项A.计算B.经验C.试验D.规范【答案】C9.案例题某新建支线机场，空管工程的主要内容有:建设I类仪表着陆系统-套，气象自动观测系统，气象雷达站，微波系统，ADS-B, 自动转报系统，记录仪系统，内话系统，VHF 遥控台，航行情报系统，气象信息综合服务系统, ATM 交换系统，一个场外全向信标/测距仪台，Ku卫星站，集中式UPS系统，集中监控系统，以及配套的航管楼、塔台及消防、防雷、供电等工程，VHF 遥控台和ADS-B建在气象雷达站。业主通过公开招标选择一家施工单位承担空管工程施工。施工过程中，由于气象雷达站和全向信标/测距仪台两个场外台站位置偏远，施工条件恶劣，施工单位用于施工用水、

11、用电及施工便道维护上的费用远远高于其投标预期，同时业主将两个场外台站的施工便道变更设计为巡台道路,要求施工单位按4级公路标准建设。施工单位向业主提出施工用水、用电、道路的费用索赔，业主以合同约定“三通一平”由施工单位自行承担费用为由拒绝施工单位的要求。在下滑台机房完成屋顶混凝土浇筑的第二天,业主得到民航局的台址批复文件.其中下滑台批复的台址与施工图设计位置偏差50m,要求施工单位暫停施工，按台址批复重建下滑台，施工单位向业主提出机房基础、装饰、消防、建筑照明、屋面防水等索赔事项，业主对于部分项目未予认可。同时，施工单位按施工图设计完成场外台站的防雷接地工程后，达不到设计规定的接地电阻值，经检测

12、发现场外台站属于高土壤电阻率地区。在设备调试期间，由业主负责提供的2M数据链路比原计划推迟2个月开通，导致部分设备的调试也延期完成。校飞之前，校验中心要求业主提供校飞基础数据表各个参数，业主将基础数据表交由施工单位，要求施工单位按施工图设计文件填写表格内容，包括设备频率、设备呼号、天线基础面标高、天线中心点标高和经纬度等参数，施工单位认为施工图设计文件确定参数不合理。针对本场两个场外台站高电阻率土壤的情况，除了采用换土的方法，还有哪几种方法可以降低接地电阻?【答案】答:采用多支线外引接地体，外引接长度不应大于有效长度:将垂直接地体埋于较深的低电阻率土壤中;采用经实验(贱)证明无毒、无腐蚀、环保

13、的降阻剂。10.单选题我国某机场在飞行区金属围界护栏距地面60cm处安装了入侵探测传感器，但到了夏季频繁产生误报警，后经调查是当地夏季温差较大造成的。该机场安装的探测传感器可能是( )。问题1选项A.泄漏同轴电缆B.张力电缆C.微波传感器D.红外传感器【答案】B11.多选题混凝土施工缝留置位置正确的有（ ）。问题1选项A.柱在梁、板顶面B.单向板在平行于板长边的任何位置C.有主次梁的楼板在次梁跨中1/3范围内D.墙在纵横墙的交接处E.双向受力板按设计要求确定【答案】A;C;D;E【解析】施工缝留设1）柱：宜留置在基础、楼板、梁的顶面，梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面；2）与板连成整体的大截面

14、梁（高超过1m），留置在板底面以下2030mm处，当板下有梁托时，留置在梁托下部；3）单向板：留置在平行于板的短边的任何位置：4）有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内；5）墙：留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处：6）双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、壳、蓄水池、斗仓、多层钢架及其他结构复杂的工程，施工缝的位置应按设计要求留置。正确答案为ACDE选项。12.单选题飞行区指标I取决于( )。问题1选项A.跑道实际长度B.升降带长度C.飞机基准飞行场地长度D.起飞着陆区长度【答案】C13.单选题下列直方图中，标明施工生产过程处于正常、稳定状态的是（ ）。问题

15、1选项A.B.C.D.【答案】C【解析】C处于正常、稳定状态。14.单选题关于先张法预应力空心板梁的场内移运和存放的说法，错误的是( )。问题1选项A.吊运时混凝土强度不低于设计强度的75%B.存放时支点处应采用垫木支承C.存放时间可长达3个月D.同长度的构件，多层叠放时，上下层垫木在竖直面上应适当错开【答案】D【解析】当构件多层叠放时，层与层之间应以垫木隔开，各层垫木的位置应设在设计规定的支点处，上下层垫木应在同一条竖直线上。故答案为D。15.多选题某双代号网络计划如下图，关于工作时间参数的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.工作B的最迟完成时间是第8天B.工作C的最迟开始时间是第7天C.工

16、作F的自由时差是1天D.工作G的总时差是2天E.工作H的最早开始时间是第13天【答案】A;D【解析】工作B的最迟完成时间=15-7=8。工作C的最迟开始时间=15-2-4-3=6。工作F的自由时差=（2+4+6）-（2+4+4）=2。工作G的总时差=15-7-(2+4)=2。工作H的最早开始时间=2+4+6=12。故答案为AD。16.案例题背景材料某项目建设单位与A公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施工总承包合同。工程包括：设备及钢结构厂房基础，配电室建筑施工，厂房钢结构制造、安装。一台20t通用桥式起重机安装，一台活塞式氢气压缩机及配套设备。氢气管道和自动化仪表控制装置安装等。经建设单位

17、同意，A公司将设备及钢结构厂房基础、配电室建筑施工分包给B公司。钢结构厂房、桥式起重机、压缩机及进出口配管如图5所示。公司编制的压縮机及工艺管道施工程序：压缩机临时就位压缩机固定与灌浆管道焊接氢气管道吹洗中间交接。B公司首先完成压缩机基础施工，与A公司办理中间交接时，共同复核了标注在中心标板上的安装基准线和埋设在基础边缘的标高基准点。 A公司编制的起重机安装专项施工方案中，采取两根钢丝绳分别单股捆扎起重机大梁。用单台50t汽车起重机吊装就位，对吊装作业进行危险源辨识，分析其危险因素，制定了预防控制措施。 A公司依据施工质量管理策划的要求和压力管道质量规定，对焊接过程的六个质量控制环节(焊工、焊

18、接材料、焊接工艺、焊接作业、焊接返修)设置质量控制点，对质量控制实施有效的措施。电动机试运行前，A公司与监理单位、建设单位对电动机绕组绝缘电阻、电源开关、启动设备、控制设备进行了检查，结果符合要求。电动机试运行前，对电动机的安装和保护接地还需要做哪些检查?【答案】(1) 检查电动机安装是否牢固，地脚螺栓是否全部拧紧。(2) 电动机的保护接地线必须连接可靠，接地线(铜芯)的截面不小于4mm2，有防松弹簧垫圈。(3) 检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。(4) 熔丝选择是否合格。热继电器调整是否适当。短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确。(5) 通电检查电动机的转向是否正确。(6) 绕线型电动机

19、还应检查滑环和电刷。17.多选题关于利润表作用的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.通过利润表可以分析判断企业损益变化的趋势B.通过利润表可以分析企业现金流量的发生及结余情况C.通过利润表可以了解企业一定期间的收入实现和费用耗费情况D.通过利润表可以分析企业资产负债的变动情况E.通过利润表可以考核企业的经营成果以及利润计划的执行【答案】A;C;E【解析】B属于现金流量表的作用。D属于资产负债表的作用。18.单选题4压实非粘性土，优先选用的压实机械是（）问题1选项A.平碾B.羊足碾C.打夯机D.振动碾【答案】D【解析】选项A，适用于黏性土和非黏性土；选项B，适用于黏性土；选项C，用于黏性土、湿陷

20、性黄土、碎石类填土地基；选项D，振动碾是一种振动与碾压同时作用的高效能压实机械，用于填料为爆破石碴、碎石类土、杂填土和粉土等非黏性土等土层有较好效果。19.案例题某制氧站经过招投标，由具有安装资质的公司承担全部机电安装工程和主要机械设备的采购。安装公司进场后，按合同工期，工作内容，设备交货时间，逻辑关系及工作持续时间（见表1）编制了施工进度计划。表1 制氧站安装公司工作内容、逻辑关系及持续时间表在计划实施过程中，电气安装滞后10天，调试滞后3天。设备订货前，安装公司认真对供货商进行了考察，并在技术、商务评审的基础上对供货商进行了综合评审，最终选择了各方均满意的供货商。由于安装公司进场后，未向当

21、地（市级）特种设备安装监督部门书面告知，致使安装工作受阻。经补办相关手续后，工程得以顺利进行。在制氧机法兰和管道法兰连接时，施工班组未对法兰的偏差进行检验，即进行法兰连接，遭到项目工程师的制止。4.制氧机法兰与管道法兰的偏差应在何种状态下进行试验？检验的内容有哪些？【答案】4.（1）制氧机法兰与管道法兰连接前，应在自由状态下进行检查。（2）检查的内容包括：法兰的平行度和同轴度，偏差应符合规定要求。管道与机械设备最终连接时，应在连轴节上架设百分表监视机器位移。管道经试压、吹扫合格后，应对该管道与制氧机的结构进行复位检查。管道安装合格后，不得承受设计以外的附加载荷。20.单选题煤矿建设安全规范AQ

22、 1083 2011规定，斜井串车提升运输时的提升速度不得超过（ ）。问题1选项A.12msB.7msC.5msD.4ms【答案】C【解析】采用串车提升时，速度不得超过5ms。加速度和减速度不得超过0.5ms2。21.案例题某住宅工程由7栋单体组成，地下2层，地上1013层，总建筑面积11.5万。施工总承包单位中标后成立项目经理部组织施工。项目总工程师编制了临时用电组织设计，其内容包括：总配电箱设在用电设备相对集中的区域；电缆直接埋地敷设穿过临建设施时应设置警示标识进行保护；临时用电施工完成后，由编制和使用单位共同验收合格后方可使用；各类用电人员经考试合格后持证上岗工作；发现用电安全隐患，经电

23、工排除后继续使用；维修临时用电设备由电工独立完成；临时用电定期检查按分部、分项工程进行。临时用电组织设计报企业技术部批准后，上报监理单位。监理工程师认为临时用电组织设计存在不妥之处，要求修改完善后再报。项目经理部结合各级政府新冠肺炎疫情防控工作政策，编制了绿色施工专项方案。监理工程师审查时指出不妥之处：（1）生产经理是绿色施工组织实施第一责任人；（2）施工工地内的生活区实施封闭管理；（3）实行每日核酸检测；（4）现场生活区采取灭鼠、灭蚊、灭蝇等措施，不定期投放和喷酒灭虫、消毒药物。同时要求补充发现施工人员患有法定传染病时，施工单位采取的应对措施。项目一处双排脚手架搭设到20米时，当地遇罕见暴雨

24、，造成地基局部下沉，外墙脚手架出现严重变形，经评估后认为不能继续使用。项目技术部门编制了该脚手架拆除方案，规定了作业时设置专人指挥，多人同时操作时，明确分工、统一行动，保持足够的操作面等脚手架拆除作业安全管理要点。经审批并交底后实施。项目部在工程质量策划中，制定了分项工程过程质量检测试验计划，部分内容见下表5。施工过程质量检测试验抽检频次依据质量控制需要等条件确定。 对建筑节能工程围护结构子分部工程检查时抽查了墙体节能分项工程中保温隔热材料复验报告。复验报告表明该批次酚醛泡沫塑料板的导热系数（热阻）等各项性能指标合格。5.建筑节能工程中的围护结构子分部工程包含哪些分项工程？墙体保温隔热材料进场

25、时需要复验的性能指标有哪些？【答案】（1）围护结构子分部工程：墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程和地面节能工程。（5分）（2）墙体保温材料进场需要复验的性能指标：导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、增强网力学性能、抗腐蚀性能。（4分）22.单选题航站楼语音信号在双绞线中传输时，线缆的( ) 对信号衰减影响最大。问题1选项A.长度和绝缘层B.绝缘层和屏蔽层C.长度和频带宽D.电阻率和屏蔽层【答案】C23.案例题A公司总承包2 660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程，工程包括：锅炉、汽轮发电机、水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司在凝结水泵初步

26、找正后，即进行管道连接，因出口管道与设备不同心，无法正常对口，便用手拉葫芦强制调整管道，被A公司制止。B公司整改后，并在联轴节上架设仪表监视设备位移，保证管道与水泵的安装质量。锅炉补给水管道设计为埋地敷设，施工完毕自检合格后，以书面形式通知监理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时，被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下，公司对凝汽器汽侧进行了灌水试验(见图2)，无泄露，但造成部分弹簧支座因过载而损坏。返修后，进行汽轮机组轴系对轮中心找正工作，经初找、复找验收合格。主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成，单位工程验收合格后，建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收，并提供备

27、案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等，项目通过专项验收。3.写出凝汽器灌水试验前后的注意事项。灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在凝汽器什么状态下进行?【答案】3、（1）灌水试验前应加临时支撑，灌水试验完成后应及时把水放净。（2）灌水高度应充满整个冷却管的汽侧空间并高出顶部冷却管100mm。（3）轴系中心复找工作应在凝汽器灌水至运行重量的状态下进行。24.多选题刚性路面施工时，应在（）处设置胀缝。问题1选项A.检查井周围B.纵向施工缝C.小半径平曲线D.板厚改变E.邻近桥梁【答案】C;D;E【解析】快速路、主干路的横向胀缝应加设传力杆;在邻近桥梁或其他固定构筑物处、板厚改变处

28、、小半径平曲线等处，应设置胀缝。故答案为CDE。25.多选题机场视频监控系统的控制优先级应符合的规定有( )问题1选项A.机场公安部门第一负责人可以在控制中心实施最高级别控制B.机场值班最高领导须在控制中心实施最高级别控制C.必须遵循公安、机场共用一个系统、共同使用的原则D.必须遵循公安主控的原则E.紧急情况下，按操纵时间先后决定优先控制权【答案】A;B;C;D26.多选题II类精密进近灯光系统在距跑道入口150m范围内安装灯具的要求有( )。问题1选项A.接近地面B.光中心尽量在同一平面上C.必须用易折性灯具D.高出地面38mE.不得有降坡【答案】A;B;E27.多选题建筑群综合布线子系统应

29、采用( )方式敷设。问题1选项A.地下管道B.电缆竖井C.桥架D.电缆沟E.穿管【答案】A;D28.单选题某双代号网络计划如下图所示，存在的不妥之处是（ ）。问题1选项A.有多个起点节点B.工作表示方法不一致C.节点编号不连续D.有多余时间参数【答案】B【解析】4-5工作没字母。29.案例题背景材料某施工单位与某建设单位与于2012 年6月签订了一项室内管道光缆工程施工合同，合同约定建设单位提供材料，安全生产费按施工费的1%记取且全部用于本项目。项目负责人组织班组长召开了工前会议，会上由现场勘察人员进行了安全交底，并做了书面记录；会后各班组长立即带领工人开始了施工。光缆到货后，技术负责人组织了

30、光缆单盘检验工作，要求抽测部分光纤以加快检验进度，检验结果符合技术指标要求。某班组在人孔作业时，一人打开人孔盖后立即进入人孔，随即晕倒，另外两人跳入人孔救人也晕倒；地面人员报警，消防人员将三人救出；一人得救，另两人抢救无效死亡。中继段测试时，有一芯光纤某段衰耗过大，原因是光缆本身介质不合格，完工后，施工单位总结经验教训，制定了相应措施，以保证今后的工程顺利实施。(1)指出承包合同不符合规定之处并说明理由。（4分）(2)指出安全技术交底工作的不妥之处并说明理由。（3分）(3)施工单位应采取哪些安全管理措施防止类似本工程的安全事故再次发生。（6分）(4)光纤衰耗过大事件发生后施工单位后续应做哪些工

31、作？相关损失由谁承担？（7分）【答案】（1）合同中安全生产费按施工费的 1%记取且全部用于本项目不符合规定。理由：根据相关规定，通信建设工程以建设安装工程费的1.5%计取，投标方应按招标文件中单列的安全生产费用项目清单和主管部门测定的费率单独报价，并且不得删减。（2）本次工程开工前会议上的安全技术交底主要有以下不妥之处：不妥处一：“项目负责人组织班组长召开了工前会议”参与者存在不妥，正确的做法是：参与安全技术交底的人员应该是全体工程管理人员及操作人员；不妥处二：“会上由现场勘察人员进行了安全交底”，安全技术交底的交底人存在不妥。正确的做法：应该是技术负责人来负责本次工程的安全技术交底工作；不妥

32、处三：“做了书面记录”表明交底没有签字确认，正确的做法是：交底结束后全体参与人员应当签字确认。（3）此工程的安全管理工作应随工程的进展同步进行，即按照工程的施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段进行，落实安全措施，保证施工安全。在工程的施工准备阶段，项目部应做好危险源的辨识和评价工作；应确定安全目标，并在施工组织设计中编写好安全控制措施；应做好安全技术交底工作；应编写好应急预案，并定期演练。在本工程中，在人（手）孔内工作时，井口处应设置警示标志。施工人员打开人孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。在人孔内工作时，如感觉头晕、呼吸困难，必须离开人孔，采取通风措施。在工程的

33、实施阶段，项目部应落实安全控制计划，定期检查其落实情况，发现问题及时分析原因，并制定纠正、预防措施。对于危险工序，应由专职安全负责人现场指挥。在工程的竣工验收阶段，项目部应保护好已完工作量直至交工，并应对安全控制计划的实施情况进行分析、总结。（4）施工单位发现光缆本身质量不合格造成光纤衰耗过大后续工作如下：施工单位应第一时间通知监理和建设单位现场代表；施工单位应对不合格的部分进行返工，重新布放该段衰耗过大的光缆；注意检查同批次的其他材料的质量状况；光缆损失由建设单位（供货单位）承担；工期及人工损失由施工单位承担。原因：因其未按要求进行光缆的单盘检验。【解析】（1）安全生产费用是以建筑安装工程造

34、价为计取依据；建筑安装工程费用项目按费用构成要素组成划分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。通信建设工程以建安工程费的1.5%计取。投标方应按招标文件中单列的安全生产费用项目清单和主管部门测定的费率单独报价，并且不得删减。投标方未按规定单独报价的，按废标处理。在案例背景中，合同约定安全生产费按施工费的1%记取且全部用于本项目的做法不符合上述规定。（2）安全技术交底是指工程施工前由技术负责人从安全技术方面向全体工程管理人员及操作人员说明保证工程安全的要求及方法的过程，是施工企业一项重要的安全生产管理制度。安全技术交底的目的为了使所有参与工程施工的管理人员及操作人员了解

35、工程的概况、特点、工程中的危险因素；明确预防事故发生的措施及施工中应注意的安全事项；掌握安全生产操作规范及发生事故后应采取的应急措施及方法。安全技术交底的依据安全技术交底的依据主要有施工合同、施工图设计、工程摸底报告、设计会审纪要、施工规范、施工组织设计，各项技术指标、管理体系要求、作业指导书、辨识的质量控制点和重大危险源、建设单位或监理工程师的其他书面要求。安全技术交底的内容工程项目的施工作业特点和危险因素；针对危险因素制定的具体预防措施；相应的安全生产操作规程和标准；在施工生产中应注意的安全事项；发生事故后应采取的应急措施。安全技术交底的实施可以采用会议、口头沟通或示范、样板等组织形式，也

36、可采用文字、图像等表达形式，但不管采用哪种方式，都要形成记录，都要覆盖到全体管理人员与操作人员，并由交底人和被交底人签字。30.单选题关于地役权的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.地役权自登记时设立B.地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己不动产的效益C.地役权属于担保物权人D.供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人不具有约束力【答案】B【解析】选项A，地役权自合同生效时设立；选项C，地役权属于用益物权人；选项D，供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。故本题选B。31.多选题下列终止劳动合同的情形

37、中，属于用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有 （ ） 。问题1选项A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件，用人单位解除劳动合同的B.未依法为劳动者缴纳社会保险费，劳动者解除劳动合同的C.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的D.用人单位被依法宣告破产的E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位解除劳动合同的【答案】B;D;E【解析】选项A，属于用人单位可以随时通知解除的情况，劳动者有过错，不需要补偿；选项C，属于劳动者预告解除，不需要补偿。32.案例题某大型引调水工程位于Q省x市，第5标段河道长10km。主要工程内容包括河道开挖、现浇混凝土护坡以

38、及河道沿线生产桥。工程沿线涉及黄庄村等5个村庄。根据地质资料，沿线河 道开挖深度范围内均有膨胀土分布，地面以下1 2m地下水丰富且土层透水性较强。本标段土 方1100万m3,合同价约4亿元，计划工期2年,招标文件按照水利水电工程标准施工招标文 件(2009年版)编制,评标办法采用综合评估法，招标交件中明确了最高投标限价。建设管理 过程中发生如下事件:事件一:评标办法中部分要求见下表。评标办法(部分)招标文件约定，评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，对投标报价中算术性错误按现行有关规定确定的原则进行修正。事件二:投标人甲编制的投标文件中，河道护坡现浇混凝土配合比材料用量(部

39、分)见下表。河道护坡现浇混凝土配合比材料用量(部分)主要材料预算价格:水泥0. 35元/kg，砂0.08元/kg，水0. 05元/kg。事件三:合同条款中， 价格调整约定如下:1.对水泥、钢筋、油料三个可调因子进行价格调整;2.价格调整计算公式为M= P- (1土5%) Po W， 式中M代表需调整的价格差额，P代表可调因子的现行价格，Po代表可调因子的基本价格，W代表材料用量。计算事件二中每m3水泥砂浆M10的预算单价。【答案】每m3水泥砂浆M10的预算单价: 2620. 35+1650 0.08+183 0.05=232. 85元/m3。33.案例题某施工单位承担了图1所示的某机场(飞行区

40、指标为4E)除冰坪土基、基层及水泥混凝土面层的施工任务。工程于2012年4月1日开工，12月20日竣工,部分工程资料如下:土基属湿陷性黄土，为消除其湿陷性，进行了强夯处理。施工单位在距平行滑行道边缘5m处开挖宽5m、深4m的沟，待其他区域强夯结束后，对其进行了回填碾压。竣工验收时，抽取了10个点的土基压实度作为评定土基强夯质量的依据(见表1)。(注:压实度规定值Kn=98%)水泥混凝土面层在竣工验收时(粗骨料为石灰岩质碎石)，有一组试件劈裂强度平均值为3.20MPa说明距平行滑行道边缘多少米(X=? )范围内必须在航班结束后施工，列出推算过程。【答案】答:距平行滑行道25.5m范围内必须在航班

41、结束后施工;推算过程:出规范要求，飞行区指标为4E的机场，滑行道中线距物体的最小距离应为47.5m,则X=47.5-442=25.5m。34.多选题关于民事诉讼案件受理的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.人民法院对于符合起诉条件的，应当在14日内立案，并通知B.被告应当在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状C.诉讼文书必须采取直接送达的方式进行送达D.专属管辖案件，当事人未提出管辖异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权E.普通程序的审判组织应当采用合议制【答案】B;E【解析】选项A，符合起诉条件的，应当在7日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在7日内作出裁定书，不予受理；原告

42、对裁定不服的，可以提起上诉；选项C，诉讼文书送达方式包括直接送达；留置送达；经受送达人同意，法院可以对除判决书、裁定书、调解书以外的诉讼文书采用传真、电子邮件等能够确认其收悉的方式送达；委托送达、邮寄送达以及公告送达；选项D，当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。35.多选题下列机场目视助航灯中，显示颜色包含红色的灯有( )问题1选项A.跑道末端灯B.跑道入口灯C.障碍灯D.接地带灯E.跑道中线灯【答案】A;C;E36.多选题根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于建设工程合同承包人工程价款优先受

43、偿权的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为 18个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃【答案】C;D【解析】选项A，未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院予以支持；选项B，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外

44、；选项E，承包人工程价款优先受偿权可以放弃。故本题选CD。37.单选题企业为提高现金使用效率，利用已经开出了支票而银行还未将该款项划出这一时间段内的资金，此现金管理的方法属于()的方法。问题1选项A.使用现金浮游量B.使现金流量同步C.加速收款D.推迟应付账款【答案】A【解析】从企业开出支票，到收票人收到支票并存入银行，至银行将 款项划出企业账户，中间需要一段时间。现金在这段时间的占用称为现金浮游量。在这段时间里，企业已开出了支票，但仍可动用在活期存款账户上的这笔资金。不过，在使用浮游量时要控制好时间，以免发生银行存款的透支。38.单选题为了防止雨水渗入到下层土基，在碾压密实的湿陷性黄土土基上

45、应铺设一层( )。问题1选项A.石灰土B.粉煤灰C.混凝土D.粘性土【答案】A39.单选题为避免关键工作延误对工期影响所采取的措施，不合理的是（ ）。问题1选项A.缩短其紧后关键工作的持续时间B.改变其后续关键工作的逻辑关系C.增加非关键工作时间以改变关键线路D.重新编制剩余工作进度计划【答案】C【解析】选项C，增加非关键工作时间以改变关键线路，这种方法会延误工期。40.单选题关于担保合同的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效后，保证人不承

46、担民事责任【答案】A【解析】选项B，三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保；选项C，除合同另有约定外，主合同无效，担保合同一般无效；选项D，担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。故本题选A。41.单选题10缩短矿井井巷工程关键路线的有效方法是（）问题1选项A.采用井塔及多绳提升机提升B.合理安排井巷工程开工顺序C.优化矿井通风方案，降低井巷通风阻力D.搞好“五通一平”工作【答案】B【解析】对于矿业工程施工的关键工作实际进度较计划进度落后时，通常要缩短后续关键工作的持续时间，其调整方法可以有：重新安排后续关键工序的时间；改变

47、某些工作的逻辑关系；重新编制施工进度计划，满足原定的工期要求。42.单选题某基础工程合同价为3000万元，合同总工期为30个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程600万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期（ ）个月。问题1选项A.3B.4C.8D.6【答案】D【解析】如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析其对总工期的影响，可以采用比例分析法。工期索赔值也可以按照造价的比例进行分析。工期索赔值=原合同工期附加或新增工程造价/原合同总价=30600/3000=6月。故答案为D。43.多选题根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，

48、关于措施项目清单编制的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.编制总价措施项目清单时应列出项目编码、项目名称，并按照现行计量规范的规定计算其工程量，不需要列出计量单位和项目特征B.环境保护、安全文明施工和材料的二次搬运等措施项目清单应根据工程本身的因素列项，不需考虑不同施工企业的实际情况C.编制单价措施项目清单时应列出项目编码、项目名称、项目特征和计量单位，并按现行计量规范的规定计算其工程量D.不同承包人对于同一工程可能采用的施工措施不完全一致，因此措施项目清单应允许承包人根据拟建工程的实际情况列项E.参考拟建工程的常规施工技术方案以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板和脚手架等措施项目【答案

49、】C;D;E【解析】A：对不能计量的措施项目（即总价措施项目），措施项目清单中仅列出了项目编码、项目名称，但未列岀项目特征、计量单位的项目，编制措施项目清单时，应按现行计量规范附录（措施项目）的规定执行。B：措施项目清单的编制应考虑多种因素，除了工程本身的因素外，还要考虑水文、气象、环境、安全和施工企业的实际情况。44.多选题井巷维修过程中应做到（ ）。问题1选项A.维修巷道时，应从工作面的后方向工作面推进B.更换支架时应先拆除旧支架，再架设新支架C.拆除密集支架，一次不得超过两架D.独头巷道支架拆换时应保证里侧人员全部撤出E.倾斜巷道维修作业前应停止巷道内车辆运行【答案】A;C;D;E【解析

50、】选项B，撤换松软地点的支架，或维修巷道交叉处、严重冒顶片帮区，应在支架之间加拉杆支撑或架设临时支架。45.单选题根据公路水运工程施工安全标准化指南，不属于危险性较大的分部分项工程是（ ）。问题1选项A.高度18m的土质边坡处理B.水深15m的围堰工程C.深度7m的挡墙基础D.高瓦斯隧道【答案】A【解析】边坡高度大于20m的路堤属于危险性较大的分部分项工程。本题选A。46.案例题某项目部承接一项河道整治项目， 其中一段景观挡土墙，长为50m,连接既有景观挡土墙。该项目平均分5个施工段施工，端缝为20mm，第一个施工段临河测需沉6基础桩，基础方桩按梅花形布置(如图3)所示围堰与沉桩工程同时开工再进行挡土墙施工，最后完成新建路面施工与栏杆安装。项目部根据方案使用柴油锤击桩，遭附近居民投诉，监理随即叫停，要求更换沉桩方式。完工后，进行挡土墙施工，挡土墙施工工序有：机械挖土、A、碎石垫层、基础模板、B、浇筑混凝土、立强身模板、浇筑墙体、压顶采用一次性施工。2.计算a的数值与第一段挡土墙基础方桩的根数。【答案】数值 a情况一：分段长度中扣除端缝 （50000-20