市政排水合同

1、浑南新城上深南北地块项目市政排水工程施工合同合同编号:沈阳浑南新城建设有限公司2012年11月9日 乙方应负责与政府相关部门做好对工程签证的沟通协调工作，及时组织政府相关部门人员至现场对工程签证中涉及内容进行审核确认，在政府相关部门处理签证过程中做好跟踪、催办工作，确保签证得到及时、有效、妥善的处理。乙方应在竣工验收前将竣工档案编制整理完毕。竣工档案须满足规范要求、政府相关部门及档案管理部门的归档要求。乙方应及时将竣工档案报送至档案管理部门审核并保证竣工档案通过验收。竣工档案不得影响竣工验收、工程交付的正常进行。施工过程中的水电费、临时设施费、垃圾清运费、办公房和仓库等费用均包含在乙方报价中，

2、不再另行给付。乙方需在施工条件允许的情况下积极配合（包括临水、临电接入位置的提供），不得变项收取各分项专业施工单位的费用（合理水电费除外）乙方承诺已充分认识到天气原因、工程量变化、地质条件发生变化（如遇到坚硬岩石）等可能带来的风险并已在报价中予以考虑，并不得在施工过程中以天气原因、亏本为由或以其他借口进行停工、变相停工或影响工作正常进行。否则由此造成的一切后果和经济损失均由乙方承担，甲方有权选择其他施工单位进行施工，乙方需无条件退场。本合同工程竣工或甲方责令乙方退场，乙方负责将其所有施工人员、施工机械、机具、剩余材料撤离施工现场。乙方逾期退场按5000元/天向甲方支付违约金，并且甲方有权采取任

3、何强制措施，强行责令乙方退场，所生费用在乙方工程款或履约保证金中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方承担。已完工作量按本合同综合单价和现场实测工程量进行结算，且由此给甲方造成的损失由乙方承担全部责任。除本合同另有约定外，乙方任何未履行本合同约定义务或履行义务不符合合同约定的行为均被视为违约，乙方应当自违约行为发生之日起5日内采取有效措施消除违约行为造成的影响。如乙方自违约行为发生之日起5日内未采取措施或者未能消除违约行为造成的影响的，甲方有权解除合同，乙方应按本合同暂定总价款的10%向甲方支付违约金（本合同另有约定的除外）并赔偿甲方实际受到的损失包括但不限于诉讼费用、差旅费、律师费、评估

4、费、审计费、鉴定费、交通费等全部费用。第十五条其他1合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同文件及优先解释顺序如下：1、本合同书。2、有关工程的洽商、变更等协议或文件。3、询标纪要。4、招标文件及其附件。5、投标书及其附件。6、图纸。7、工程量清单。2本合同正本一式贰份，甲方乙方各执壹份，副本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。附件为本合同有效组成部分，与本合同具有相同法律效力。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决或签订补充协议。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或者要求有关主管部门调解，协商或调解不成的双方均应向工程所在地人民法院起诉。对于不存在争议的部分，双方在诉讼期间仍应继续履行。且在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，不得以此为由拖延工期。一方变更本合同所列的联系方式、通讯地址、供方电子汇款信息等，应当自变更前三日书面通知向另一方，否则通知方按本合同所列的联系方式、通讯地址等发出的通知、信函或其他文件，自发出之日起视为送达，由此造成的全部损失由变更方承担。第十六条合同生效本合同自甲、乙双方签字盖章且乙方按本合同约定支付了履约保证金后生效。（以下无正文）（本页为签