关于劳务承包合同范文集锦九篇

1、 关于劳务承包合同范文集锦九篇劳务承包合同 篇1 甲方： 乙方： 身份证号码： 家庭住址： 依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包工程内容： 五、工费计算方法： 本工程乙方总工程量约为，计工程款约为元。完工时，依乙方的质量分值与上述计价方法按乙方实际完成的工程量进行结算。 六、本承包价格属乙方的施工质量达到标准要求的完全价格，其中已含有钢筋绑扎及焊接的材料费，包括：铁丝、电焊条等，由

2、乙方视需要向甲方申报统一选购，乙方按甲方购入价领用，在每月预支款中扣除。施工中甲方除向乙方供应等钢筋加工机械外，其余操作工具均由乙方自备。 七、工期要求：乙方应依据甲方的月、周施工进度方案和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款元。 八、质量标准及验收要求： 1、甲方依据现行国家钢筋工程质量检验评定标准，对布设钢筋的型号、规格、根数、间距、锚固与搭接长度及构件的截面尺寸等内容在现场进行实测，实量打分，以分定价，达到90分（不含90分）以上得本工程的完全价格，90分以内（含90分）每下降一分，则工价下浮元，验收得分在分以内的，应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙

3、方自负。造成工期延误的，每延误一天由乙方担当承包总价%的违约金。 2、乙方在完成每一施工部位或构件后，必需经乙方仔细自检、互检合格后，才可报甲方复检验收，未经乙方自检合格，甲方可拒绝复验。 3、根据建设工程质量管理条例的规定，乙方对承包的工程向甲方担当质量责任。乙方必需遵照甲方技术、质量交底细心组织施工。消失问题必需听从甲方整改看法限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方担当由此而造成的损失。 4、乙方对现场全部已完工程成品负有爱护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂质和油污。 九

4、、付款方法： 1、进场当月在无完成工作量之前，生活费由乙方自行调整。 2、施工阶段，甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计算工价，向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%，甲方在付款当月扣除乙方担当的各项费用。无特别状况，甲方在中途不向乙方发放各类借支。 3、乙方承包的本工程全部完工，依据甲方过程验收评分来加权评定乙方承包工程的质量验收分值，并按此分值定价计酬的工程总款，再向乙方支付工程总款的30%。其时，乙方如无后续工作，其所属施工人员必需撤离甲方施工驻地。 4、乙方剩留的工程余款，待结构工程验收合格后六个月内付清，如到年终放假结算时未达到结构工程验收合格后六个月的期限，甲方

5、为照看乙方对工人工资兑现的实际需要，允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。 5、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。 6、甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动爱护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。 十、保证金的交付与退还： 乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元（按承包总额的5%缴纳），并于合同签订后，队伍进场施工前一次性

6、交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方缘由造成的损失。 十一、甲方对乙方的钢筋工程按施工配料单实行限额供料，如连带承包制作与绑扎的，制作与绑扎的损耗率应掌握在1。5%以内，其中制作损耗率1。2%，绑扎损耗率0。3%。超过限定的损耗率，若是乙方排料不当、施工铺张造成的，由乙方担当。如对绑扎后多余的钢筋未能再加工利用，按每公斤废弃钢筋十元的价格由乙方赔偿。 十二、甲方的责任和义务： 1、为乙方供应施工必需的垂直运输和必备的钢筋加工机械； 2、向乙方供应施工图、钢筋配料单（或成型钢筋）和具备施工条

7、件的工作面。 3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。 4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。 5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。 十三、乙方的责任和义务： 1、本合同签订后应准时与所属成员签订用工合同和安全责任书，并交甲方备案。 2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。 3、履行对全部作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场全部的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发觉事故隐患，应准时向甲方报告。在没有安全

8、保障状况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者担当全部责任。 4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发觉，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方担当由此引发事故的全部责任。 5、妥当保管和正确使用甲方供应的各类施工机具，损坏或遗失照价赔偿。 6、听从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查，接受整改看法，限时完成整改，确保施工质量。 7、负责爱护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确，不得任意堵塞或移动。 8、做好施工现场的工后落手清，准时清理现场、回收剩余钢筋，每天打

9、扫宿舍内外环境，保持现场干净文明和生活区洁净卫生。 9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发觉，甲方将按有关规定对乙方进行惩罚。如由此发生意外损害，均由乙方负责。 十四、违约责任 （一）有下列状况之一，均属乙方违约： 1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的， 2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再督促无效的； 3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料铺张、进度滞后和信誉损害的； 4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者； 5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的； 6、乙方承包人常常擅离工作岗位，或乙方施工人员严峻不足影响

10、甲方其他工序的。 对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等惩罚。 （二）由于甲方施工指导错误或因设计变更缘由，要求乙方对已完工程进行返工重做的；其变更费用在元以外的，由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的工价中考虑，不再补偿。 十五、其他： 为创建文明工地需要，乙方全部作业人员进入作业区内必需穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。 十六、本合同与安全协议同时签订，各一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效，至工程结束，款项结清时自行终止。 甲方：

11、乙方： 代表人： 电话： 签订日期：年月日 劳务承包合同 篇2 发包方：(以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）： 一工程概况： 1工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 2工程地址： 3建筑面积：16662。80平方米 4结构类型：框架 5工程造价： 二承包方式： 承包方（乙方）对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三承包范围： 1本工程承包范围为甲方发出的施

12、工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程） 四承包工期： 1开工时间：20 xx年 月 日（以双方确定的开工报告为准） 2竣工时间：20 xx年 月 日 五费用标准： 1劳务费按实际施工建筑面积+0。000以上/每平方米122元（结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元） 2甲方托付乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。 3工程在施工过过程当中若发生设计变更，劳务整体在人民币20 xx元以内，甲

13、方不另外补份，变更量在20 xx元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此商定范围内）。 六工程质量 在甲方工程技术人员的支配下，工程质量必需达到合格标准。 七履行保证金及劳务人工费及支付： 1乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。 2甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。 3本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。 4该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。 5甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方供应人工费

14、收据。 6工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。 相关的合同范本英文建筑合同房屋建筑装修施工合同建筑工程施工安全合同协议书建筑安装施工合同国际土木建筑工程合同标准建筑工程施工合同范本 八甲乙方的职责： 1乙方只供应对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。 2甲方供应乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。 3乙方免费供应甲方现场管理人员工作用餐。 九由于甲方缘由造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。 十现场安全： 1现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。 2乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行

15、负责。 甲方： 乙方： 负责人： 负责人： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日 劳务承包合同 篇3 总则： 甲方依据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程安全生产管理条例、重庆*建筑劳务公司管理制度及相关规定，结合本工程需要，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商全都，订立本合同供双方共同遵守执行，详细事项如下： 全费用包干模式。

16、模板分项工程的人工、机具、帮助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本掌握”等实施全面自主管理，担当其作业内容的全面责任；全部工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方供应塔吊和施工电梯、外架。 合同履约保证金： 依据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待全部主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20作为乙

17、方支付甲方的违约金。 一、合同工期 依据甲方的施工进度方案支配施工，乙方无条件满意甲方施工进度及各节点进度工期要求（详细按施工组织设计进度方案实施），同时满意甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的惩罚，后果由乙方全额担当。 二、质量标准 工程质量标准：依据工程建设标准强制性条文、建筑工程施工质量验收统一标准及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰) 三、甲方责任 1、甲方给乙方供应工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级

18、开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。 2、甲方为乙方工人供应宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。 3、甲方为乙方供应施工图（建筑、结构图）各一套，准时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。 4、甲方必需准时给乙方下达施工进度方案，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。 四、乙方责任 1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。 2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的支配和指

19、挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。 3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知） 4、乙方在承建本工程期间，必需每栋楼配备一名专职且阅历丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料方案；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必需配备一名专职质

20、量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必需24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。 5、乙方应严格根据施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。 6、乙方应严格根据国家和重庆市行业标准中的建筑施工安全检查标准(JGJ59-20 xx)的要求进行施工。 7、乙方应严格根据建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工

21、。 8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。 9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。 10、若乙方中途调换工人，调换后须马上上报甲方备查，乙方必需按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方担当一切责任及经济损失。 11、乙方必需根据附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。 五、承包材料范围 1、除上述三-1所商定主要材料的由甲方

22、供应外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方供应的主要材料外，其余全部工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行预备。（全部支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑）。 2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。 六、施工单价中所包含的承包工作内容 施工单价中所包含的承包工作内容详细如下(除水电安装)： 1

23、、本工程图设范围内全部木模的制安工作内容（包括其次次、第三次及全部零星砼浇筑所需的木模制安） 2、该工程涉及到的全部预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。 3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。 4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的协作工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必需准时收集、统一堆放。 5、施工中模板每使用一次必需进行清理洁净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必需疼惜和节省使

24、用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方担当全部责任。 6、砼浇筑时，因模板缘由导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不准时处理，甲方按5001000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。的确无法处理的，应由乙方在爆模后马上返工重做而未准时处理的，而造成了更大的损失，该种状况视情节罚款20 xx5000元。 7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不准时清理，甲方则有权按200500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。 8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面帮助

25、以便于更好工作。 9、乙方须担当负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。 10、周转材料的准时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求准时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。 11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不准时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。 12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违反安全操作规程指挥施工导致，均由乙方担当全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙

26、方自行全额担当(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方担当30%，若是由于第三方缘由造成的一切事故均由第三方全部担当。 劳务承包合同 篇4 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就_（工程）劳力施工承包事宜协商达成全都。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条 工程承包范围 _ 第三条 工程工期 1.方案开工日期：_年_月_日，方案完工日期：_年_月_日，总日历天数_天； 2.主要节点工期：_ 3.乙方应无条件执行甲方的进度方案支配（包括新调整的进度方案） 第四条 工

27、程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需达到_ 第五条 组成合同文件及解释挨次 组成本合同的文件及优先解释挨次如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中消失模糊不清或不相全都时，按上述挨次解释，不能清晰解释时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条 标准规范 本合同适用标准规范：_ 第七条 甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工方案、物资需用量方案表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的掌握、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设

28、计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.准时供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。 6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用： 7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条 乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工

29、，确保工程质量达到商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；依据业主或甲方的方案要求（包括调整后的方案），合理组织，科学支配作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期；担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率达到100%.特别工种必需有特种作业操作证，持证率达到100% 4.听从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境爱护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操

30、作人员的有效证件、持证上岗状况； 5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6.按甲方统一规划堆放材料、机具；妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所商定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果； 8.为其施工人配备必要的劳动爱护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）； 9.进场施工人员要求具备思想素养好、

31、身体健康、技术娴熟等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应担当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.甲方在资金临时不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 第九条 环境爱护、安全生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教

32、育；仔细落实安全措施，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。 发生安全事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场干净有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避开对公众和第三方财产造

33、成损害和阻碍。 第十条 材料、设备供应与管理 1.甲方供应给乙方使用的周转材料实行调拔制，依据工程方案需要向乙方供应。 2.乙方就妥当保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节省。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方担当；材料节省部分，由甲乙双方按_比例分成。 第十一条 承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价 2.承包价格所包含的内容： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调

34、遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动爱护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工；预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用； 3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第十二条 结算方法及付款方式 1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合

35、同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%.所承包工程完工后付结算款的_%，余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数） 3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。 第十三条 施工验收 1.乙方应按本合同商定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应准时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当准时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结

36、果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2.乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。（协作第三方工作的费用另外协商） 第十四条 工程保修 1.保修范围、期限：_ 2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。 第十五条 保险 1.乙方负责人

37、必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。 第十六条 争议 1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后，除非消失下列状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果； 2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； 2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受； 2.3 仲裁机构要求停止合同工作； 2.4 法院要求停止合同工作。 第十七条 合同履约保证金 1.乙方

38、向甲方缴纳合同履约保证金_元。 2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境爱护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农夫工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除肯定的金额；若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。 3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息） 第十八条 不行抗力 1.不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准

39、时，执行国家或地方政府规定。 2.不行抗力大事发生后，乙方应马上通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。 3.因不行抗力大事延误的工作时间相就顺延。 4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。 第十九条 1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。 2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同商定支付已完工作劳务酬劳。 其次十条 合同终止 双方履行合同全部义务；劳

40、务酬劳价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 其次十一条 合同份数 本合同一式_份，甲方_份；乙方_份。 其次十二条 补充条款_ 其次十三条 合同生效 本合同双方商定_后生效。 合同签订时间：_ 合同签订地点：_ 甲方（盖章）_ 乙方（盖章）_ 水电劳务承包合同范本【2】 甲方：_ 法定代表人或托付代理人： 乙方：_ 文化程度： 诞生日期 年月日 参与本单位工作时间年月日 第一部分 协 议 书 依据中华人民共和国劳动法及相关法规、 规章, 现甲、乙双方经公平协商同意，自愿签定本合同，以便在今后工作中共同遵守。 一、劳动合

41、同期限 第一条 本合同期限为年，自年月日始至年月日止,其中试用期为月，自年月日始至年月日 止。 二、岗位职务及工作内容 其次条 乙方同意按甲方工作需要，从事工作，担当部（店） 。 第三条 乙方应按甲方所订制度有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。 三、劳动爱护和劳动条件 第四条 乙方工实行 工作制。 第五条 甲方为乙方供应必要的工作条件，制定有关工作规范。 第六条 甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方担当，若乙方违约解除合同，应赔偿甲方此项费用。 四、劳动酬劳 第七条 甲方应遵循按劳安排原则对乙方进行薪酬安排。 第八条 甲方每月以货币形式足额支付乙

42、方基本工资，其中试用期基本工资为 元，转正后为元。并视经营状况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。 第九条 甲方因特别缘由需乙方延长工作时间或在节假日加班的，应依法支配乙方换休或支付加班加点工资。 第十条 由于甲方缘由致使乙方临时下岗待工的，甲方应保证乙方每月生活费不低于 元。 五、保险、福利待遇 第十一条 甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。 第十二条 乙方患病或负伤，其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。 六、劳动纪律 第十三条 乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范，严格遵守甲方的劳动纪律。 第十四条

43、 乙方应遵守职业道德，保守甲方的商业隐秘，不做有损客户和甲方利益的事。 第十五条 乙方应乐观参与甲方组织的有关培训，努力提高自身业务素养和工作力量。 第十六条 未经甲方许可，乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。 17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定， 甲方可赐予其相应纪律处分，直至解除合同，并追究其相应经济责任及其他法律责任。 七、劳动合同的变更、解除、终止和续订 第十八条 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同相应变更相关内容。 第十九条 订立本合同所依据的客观状况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更合同相关内容。 20.因

44、乙方工作任务完成状况在合同期内甲方需对乙方 作升（降）职的，双方应另行订立合同，本合同自然终止。 其次十一条 经甲、乙双方协商全都，本合同可以解除。 其次十二条 乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同； 1.试用期内考核不合格； 2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的； 3.严峻失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的； 4.被依法追究刑事责任的。 其次十三条 有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但应在三十日前以书面形式通知乙方： 1、乙方患病或非固工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事甲方另外支配的工作的， 2、乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的

45、； 3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。 其次十三条 甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严峻困难，经向全体员工说明状况，听取员工代表或工会看法，并向劳动行政管理部门报告后，可以解除本合同。 如依本条第一款解除合同后，甲方在六个月内再录用人员的，应优先录用乙方。 24.乙方有以下列情形之一，甲方不得依据本合同第 二十二、二十三条终止、解除本合同： 1、患病或非固工负伤，在规定的医疗期内的； 2、职工在孕期、产期、哺乳期的； 3、 法律、行政法规规定的其他情形。 其次十五条 乙方解除合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。 其次十六条 有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解

46、除合同： 1、在试用期内； 2、甲方以暴力、威逼、监禁或非法限制人身自由的手段强迫 劳动的； 3、甲方不能按本合同规定支付劳动酬劳或供应劳动条件的。 其次十七条 本合同期限届满，合同即行终止。当事任何一方在本合同期满前三十日向对方表示续订意向的，双方经协商同意，可以续订劳动合同。 八、经济补偿与赔偿 其次十八条 本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿，按法律、法规和有关规定执行。 九、劳动争议处理 29、因履行本合同所发生的劳动争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向 劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申

47、请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。 十、其他 第三十条 甲方所制订的四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度作为本合同附件。 第三十一条 甲乙双方其他商定： 32.本合同未尽事宜，或与今后国家、四川省有关规 定相悖的，按有关规定执行。 33.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签 字、盖章生效。 甲方： 乙方： 法定代表人或托付代理人： 年月 日 劳务承包合同 篇5 甲方： 乙方： 身份证号： 为促进莎车县的经济进展，双方为着与助互利的原则，共同协商由乙方承包甲方的生产车间（成品车间）甲乙 双方共同遵守国家的宪法、法规、法律以及地方规章制度，做好安全生产，保障成

48、品的质量，按国家标准生产。 1、承包价依据成品砖计价，单价在莎车县全部砖厂百分之五十砖厂相比。职工保险费、电费、消费、机械保养，用油材料、焊条、钢筋及成品车间人工工资、煤款运费，每一吨煤在 元以上，由乙方负责，在 元以上由甲方负责。 2、承包时间： 年 月 日至 年 月 日，共承包一年。 3、承包期间的职工乙方负责组织支配，工资由乙方自行负责，每月结算工资由乙方报甲方，由甲方（厂方）签字并负责发放。发工资时间是压一个月工资。依次后推（例一月份工资到三月份发放，二月份工资到四月份发放），年底结束职工工资10天内一次性发完。 4、承包期间职工的工伤医疗保险由乙方负责，如生产中发生重大事故，由甲方负

49、责百分之七十，乙方负责百分之三十责任。一般事故在壹万元以内的事故由乙方负责。 5、在生产期间，乙方负责机械设备的按时保养及修理，负责轮窑的保养修理，主要的地要对机械设备的按时保养，按时注油、维护及修理。 6、每月生产 万块红砖，自然灾难扣除。 7、甲乙双方按砖厂正常生产，按表接收，到期后损坏机件及工具照价赔偿。 8、在承包期内甲乙双方如有重大事情，双方协商解决。 9、甲方担当全部补贴金，补贴金按每月扣除乙方。本合同自签订之日起生效，甲乙双方共同遵守，如任何一方违约，由违约方向对方付违约金按年产量的100%担当付给对方。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 劳务承包合同 篇6 发包方（甲方）：_

50、 代表人：_ 承包方（乙方）：_ 依据本工程的建设特点，依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循公平自愿、公正、诚恳、信用的原则，乙方自愿担当凯里“_工程的工程内容”。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商全都，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同： 一、工程概况 1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。 2、工程地点：_ 3、建筑面积：约_平方米。 二、劳务分包方式、范围、分包范围 分包方式：_ 范围：_ 分包范围：_ 详细承包内容如下： 1、本工程混凝土生产及浇筑工程：潮湿、浇筑养护（务必收面、拉毛）砼掩

51、盖等（包含废料的处理及其相关的帮助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等帮助工作），本工程砼均采纳商品砼浇筑（二次构件为自拌砼）等全部与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。 2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱（墙上梁）柱墙、室内梁（墙上梁）柱墙、地下室（车库）梁板（天棚）柱墙、消防水池梁板（天棚）柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵（包含二次封堵）等一切设计内容，（外墙内保温yt砂浆由甲方负责，非yt砂浆外的内墙保温由甲方自行负责）。 3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇

52、筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找平耗费的材料费、人工费等均由乙方担当；主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的全部安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、防暑等全部劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方2自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。 4、双方商定，基础工程中孔桩数量不多于10个孔，超过10个孔双方更行协商。 5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用掌握在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。 6、成品爱护、保卫（场内外全部材料50米距离内的上车下车及码放）。 7、夜间照明（地下室、

53、操作层、楼梯、通道）设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置。 8、如因图纸变更增加工程量单处超过_元，按实际发生计算。 9、甲方有权依据监理、业主及自身要求增加或削减某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。 三、承包单价 根据以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算： 1、_ 2、_ 按设计图中建筑面积据_元/平方米（裙楼、塔楼的一次结构及二次结构）按设计施工图中的建筑面积计算工。 四、工期要求 1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度方

54、案顺当完成，下雨不超过二小时必需正常上班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。 2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。 必需听从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且全部后果自负。 3、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间）组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中准时调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，全部进场人员必需

55、听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人_员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。 乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。 4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造

56、成阻碍（乙方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等，乙方必需无条件予以协作并加快进度）乙方必需在标准层的进度在每月五层以上，一旦发生，乙方必需组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍（单位）的工期损失，否则当月不估计量及拨款。 5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点掌握，如达不到施工任务单进度要求，则由乙方担当相应的延期费用。 五、质量标准 1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求（包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。 工程质量必需达到合格标准

57、。 质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。 甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必需到场参与，发觉问题立即进行整改。 2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准（或设计要求）而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方担当，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的，乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。 3、每完成一层或一段分项工程必需进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。44、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响工程验收而造成的一切损失均

58、由乙方担当。 5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方_元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费500元/天，在当月工程款中扣除。 六、付款方式及要求 1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理洁净经甲方检查确认合格后开头第一次付款，支付比例为已完工部分的80%。 2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改看法三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场，且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。 3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月

59、工资表交甲方，采纳实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。 4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。 5、进度支付按每栋每月完成_层为支付节点，支付比例为己完工部分的80%；达不到支付条件，当月不予以支付， 七、乙方义务 1、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求（包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）进行作业。担当因质量不合格而实行的一切补救措施费用；组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。 2、组织有相应资格证书的健康的娴熟工人（男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下）投入生产活动；自觉遵

60、守法律法规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度；乙方施工人员必需进行“三级安全教育”后方能上岗操作，特种作业人员进入施工现场必需是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业；乙方必需保证施工人员的素养，保持队伍的稳定，在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随便更换班组人员和擅5自撤离施工现场。 3、乙方班组长或代班长必需在施工现场，离开工地连续_小时以上，须告知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按500元/次担当违约金。 4、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间）组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要