继续教育一级建造师题集答案及解析

1、继续教育一级建造师题集答案及解析第一部分 工程经济1、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 2、根据环境噪声污染防治法的规定,环境噪声污染防治设施的拆除或者( ),必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A、维修B、检测C、闲置D、使用参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、抵押权是债权的

2、从权利,在存在最高额抵押担保的债权转让时,下列说法正确的是( )A、债权在确定前,部分债权转让的,最高额抵押权全部转让B、债权在确定前,部分债权转让的,最高额抵押权可以部分转让C、债权在确定前.部分债权转让的,最高额抵押权不得转让D、如果有当事人事先约定,最高额抵押权亦不得转让参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、某施工单位在工程建设中发生重大安全生产事故,甲为该施工单位主管项目的公司副总经理,乙为该项目的项目经理。事故调查处理期间,甲擅离职守出国旅游,乙怕承担责任而逃匿。经审查,甲、乙行为尚未构成犯罪,下列对甲、乙二人的处理措施中,说法错误的是( )A、对甲给予降职处分B、对甲给予撤职处分C

3、、对乙给予15日以下拘留D、对乙给予撤职处分参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、根据建设工程质量管理条例和勘察设计管理条例的相关规定,下述勘察设计单位的( )行为将被处以l0万元以上30万元以下的罚款。A、勘察单位未按照强制标准进行勘察的B、设计单位来按照强制标准进行设计的C、设计单位未按照规定进行设计交底的D、设计单位未根据勘察成果进行设计的E、设计单位指定材料供应商的参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 6、项某已将自己的轿车向保险公司投保,并在保险合同中含有自燃险险种。一日,项某驾车自燃,项某情急之下将一农户晾在公路旁的棉被用来扑打灭火,但车仍有部分损失,棉被也被烧坏。保险公司

4、对此应承担赔付责任为( )A、车辆修理费3800元B、项某的误工费500元C、农户的棉被损失费200元D、项某乘坐其他车辆返回的交通费150元E、项某灭火时轻微烧伤的医疗费150元参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 7、甲向乙发出的要约中表明承诺的期限是2009年3月20日,乙方因自身原因于2009年4月1日才向甲发出承诺,则下面的说法正确的是( )A、该承诺属于承诺超期,该承诺有效B、该承诺属于承诺延误,该承诺无效C、该承诺属于承诺超期,是否有效由甲决定。如果甲未及时确认其有效,则是新要约D、该承诺属于承诺延误,是否有效由甲决定E、如果甲不通知乙该承诺有效,则该承诺无效参考答案：C、E 文

5、字解析：合同法第28条规定“受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺效以外，为新要约”。第29条规定“受要约人在承诺期限发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺以外，该承诺有效”。所以选项A、B、D不符合法律规定，答案是C、E。 8、某工程竣工验收后,甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款,乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好,便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定共同享有此债权,并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同,下列理解中正

6、确的是( )A、是乙委托丙索要工程款的委托合同B、是按份分享债权的债权转让合同C、是因胁迫而签订的债权转让合同D、是连带共享债权的债权转让合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、下列选项中,发包人不可以解除与承包人的施工合同的是( )A、承包人将工程转包的B、总承包人将主体结构部分的施工分包的C、已完工程的质量不合格,承包人拒绝修复的D、工程没有在合同约定的工期内完工的参考答案：D 文字解析：根据解释第8条的规定：“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍

7、未完工的；(三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。”故D项为正选。 10、根据建设工程质量管理条例的规定,关于设计单位超越资质承包工程的处罚,下列说法正确的是( )A、处合同约定设计费的2%5%的罚款B、处合同约定设计费的l倍以下的罚款C、处合同约定设计费的3倍以下的罚款D、处合同约定设计费的l倍以上2倍以下的罚款参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、某施工现场塔吊吊兰坠落,造成3死多伤的安全事故,根据安全生产法对事故报告与处理的规定,下列选项中除( )外都是违法行为。A、作业工人小李在事故发生后立即告知了正在午休的项目经理B、安全事故发

8、生地的地方人民政府在安全事故发生后,组织有关人员对安全事故调查,调查结果确定一个月后将事故情况上报C、安全事故发生地的地方人民政府在上报的报告中有意遗漏伤亡人数D、单位负责人因正在与他人谈判签约,接到安全事故报告后没有迅速赶到事故现场参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、依据税法的有关规定,企业所得税的征税对象,通常包括( )A、生产、经营收入B、国债收入C、利息收入D、租赁收入E、特许权使用费收入参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、某投标人向招标人行贿15万元人民币,从而谋取中标。则该行为造成的法律后果可能是( )A、中标无效B、有关责任人应当承担相应的行政责任C、中标有效

9、D、中标是否有效由招标人确定E、如果给他人造成损失的,有关责任人和单位应当承担民事赔偿责任参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 14、某投标人于2006年5月3日收到中标通知书。但是在2006年5月10日却又收到了招标人改变中标结果的通知。则下面说法正确的是( )A、招标人有权改变中标结果,不需要为此承担任何法律责任B、招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任C、招标人应当为擅自改变中标结果承担缔约过失责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知,因此不需要承担任何责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、王某欠李某10万元货款,一日李某对王某说:算了,那10万货款我不要了。造成王某10万元

10、债务不再承担的原因是( )A、合同解除B、抵消C、混同D、免除参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、下列人员的各项收入中,适用税率为20%的个人所得为( )A、李某的工资收入B、王某的房租收入C、赵某的存款利息收入D、孙某买卖股票的收入E、退休人员从事个体经营的收入参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 17、关于建设工程勘察设计业务发包,以下的表述中正确的有( )A、发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位B、发包方可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位C、经发包方书面同意,承包方可以将建设工程的主体部分勘察、设计任务再分包给其他具有相应资质等级的建设

11、工程勘察、设计单位D、发包方一般应将整个建设工程项目的设计业务发包给一个承接方E、发包方将整个建设工程项目的设计业务分别发包给几个承包方时,必须选定其中一个承接方作为主承包方,承接部分设计业务的承接方直接对主承包方负责参考答案：A、B、D 文字解析：C选项错误在于主体部分的勘察设计任务不能分包；E项错在承包部分设计业务的承包方应直接对原发包方负责。 18、下列各项中,属于营业税扣缴义务人的有( )A、境外单位在境内发生的应税业务B、向境外联运企业支付运费的国内运输企业C、个人转让专利权的受让人D、某建筑公司出售自建建筑物E、个人出租自有住房取得的租金收入参考答案：A、C、D 文字解析：考点为1

12、Z301202营业税的纳税人为在中国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，发生在中国境外的应税劳务不属于营业税的征税范围，因而国内运输企业不必扣缴营业税。E选项属于个人所得税征税范围，所以选择A、C、D 19、某房地产公司根据合同仲裁条款,向仲裁委员会申请仲裁解决因施工单位逾期竣工给自己造成的损失赔偿问题,仲裁委员会受理案件后,依据仲裁规则和程序向被申请人施工单位送达了申请书副本、仲裁规则与仲裁员名册。在仲裁规则规定的答辩期内,施工单位未提交答辩书。此时仲裁委员会正确处理方式是( )A、通知申请人撤回仲裁申请B、继续进行仲裁程序C、告知申请人向有关人民法院起诉D、劝说被申请

13、人提交答辩书后继续进行仲裁程序参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第25条规定，被申请人不提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。因此，选项B是正确的。 20、施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向( )报告;对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。A、项目负责人B、安全生产管理机构C、县级以上人民政府D、项目负责人和安全生产管理机构参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、工程施工单位将劳务作业分包给李某组织施工,李某的雇用人员范某在二次结构墙体砌筑过程中,不慎坠落摔伤,则范某因安全生产事故造成的人身损害应由( )A、李某赔偿B、施工单位赔偿C、李某和

14、施工单位承担连带责任D、范某自己承担参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、根据我国刑法的规定,罚金是( )判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。A、行政机关B、人民政府C、人民法院D、公安机关参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、工程竣工后,组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是( )A、质量监督站B、建设单位C、监理单位D、建设行政主管部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、某市化肥厂由于扩建厂房场地,准备增加设立一个排污口,那么,根据法律规定,在( )等水利工程内设置排污口,应当经过有关水利工程管理部门同意。A、运河B、海洋C、水库D、湖泊E、渠道参考答案：A、C

15、、E 文字解析：暂无解析 25、依照合同法的理论,下列属于狭义合同的是( )A、劳动合同B、公益性捐赠合同C、特许经营合同D、行政征用补偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、根据建设工程安全生产管理条例的规定,下列关于安全生产要求的表述正确的有( )A、登高架设作业人员须取得特种作业操作资格证书后,方可上岗B、登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后,即可上岗C、脚手架工程应编制专项施工方案,并附具安全验算D、脚手架工程的施工方案必须经专家论证E、脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字后方可实施参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 27、某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工

16、程,则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是( )A、建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核B、建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准C、公共场所室内装修、装饰,应当使用不燃、难燃的材料D、建筑工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收;未经验收或者经验收不合格的,不得进行竣工验收参考答案：B 文字解析：消防设计图纸的报送责任主体是建设单位而非设计单位，故A错误；公共场所室内装修、装饰，并未规定不可使用可燃材料，只是对应当使用的不燃、难燃材料限定须经合格检验，故C错；未经消防验收或者经验收不合格的，不得投入使用，并非不可进行竣工验收

17、，因而D错误。 28、根据我国合同法的规定,违约责任采取的原则是( )A、过错责任原则B、严格责任原则C、过错推定原则D、有违约行为即构成违约责任且不可免除参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是( )A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务C、当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未履行D、当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E、在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务参考答案：A、D、E 文字解析：根据合同法94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因

18、不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。”注意：在先期违约和迟延履行时，当事人不履行主要债务时才可行使法定解除权。故BC项错误，ADE项正确。 30、在某建筑工地上,附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷,双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中,由( )主持或参与的调解,属于行政调解。A、施工方上级单位B、建设方C、当地政府建设主管部门D、人民法院参考答案：C 文字解析：暂

19、无解析 第二部分 项目管理1、采用实物单价法进行投标报价时,有关人工、材料和施工机械台班的单价,应当采用( )A、国家颁布的价格B、地区统一的价格C、行业统一价格D、当时当地的实际市场价格参考答案：D 答案解析：暂无解析 2、建设工程工程量清单中的其他项目清单可以包含以下项目中的( )A、零星工作费B、文明施工费C、总承包服务费D、预备费E、预留金参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 3、如下所示产品功能与成本关系图中,C1表示生产成本,C2表示使用及维护成本,、点对应的功能均能满足用户需求,从价值工程的立场分析,较理想的组合是( )A、B、C、D、参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、在

20、财务评价中,如果投资收益率( ),则方案可以考虑接受。A、大于零B、大于银行贷款利率C、大于基准投资收益率D、大于银行存款利率参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、当年资金来源不足以偿付当期债务时,常常表现为偿债备付率( )A、小于1B、小于1.5C、小于2D、小于3参考答案：A 答案解析：暂无解析 6、项目资本金流量表用以计算资本金内部收益率,反映投资者权益投资的获利能力,它的计算基础是( )A、工程资本金B、项目资本金C、工程投资额D、项目投资额参考答案：B 答案解析：项目资本金现金流量表是从项目法人角度出发,以项目资本金作为计算的基础,把借款本金偿还和利息支付作为现金流出,用以计算资本金

21、财务内部收益率,反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力,用以比选融资方案,为投资者投资决策、融资决策提供依据。 7、下列属于资本公积的有( )A、任意盈余公积B、接受无偿捐赠C、法定公益金D、法定盈余公积E、股权投资准备参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 8、规费是根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的,应计入建筑安装工程造价的费用。规费项目清单不包括( )A、工程排污费B、工程定额测定费C、零星工作费D、危险作业意外伤害保险参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、国际工程投标报价中,暂定金额的处理方式是( )决定其用途。A、计入承包商工程总报价,由承包商B、不计入承包商工程总报价

22、,由项目设计方C、不计入承包商工程总报价,由业主工程师D、计入承包商工程总报价,由业主工程师参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、在我国的银行制度中,中国人民银行的职能有( )A、发行的银行B、银行的银行C、国家的银行D、吸收存款E、发放企业贷款参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 11、建行对某一建设工程股份有限公司提供贷款,贷款合同中对借款企业流动资金保持量有规定,对股利支付、回购股票有限制,有限制资本支出和其他长期债务的规模等内容的条款。这些条款属于( )A、特殊性保护条款B、例行性保护条款C、例外性保护条款D、一般性保护条款参考答案：D 答案解析：暂无解析 12、在资金等值计算中

23、,下列表达正确的是( )A、P一定,n相同,i越高,F越大B、P一定,i相同,n越长,F越小C、F一定,i相同,n越长,P越大D、F一定,n相同,i越高,P越大参考答案：A 答案解析：暂无解析 13、工程量清单作为招标文件的组成部分,它是( )A、进行工程索赔的依据B、编制标底的基础C、由工程咨询公司提供的D、支付工程进度款的依据E、办理竣工验收的依据参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 14、一般情况下,施工企业以合同为对象,分别计算和确认合同的收入、费用、利润,会计核算对象确定的依据是( )A、建造(施工)合同B、一组合同C、单项合同D、若干个单项合同参考答案：C 答案解析：暂无解析

24、15、下列不属于建设工程项目设计概算编制依据的是( )A、设计文件B、综合概算表C、概算指标D、设备材料的预算价格参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、按照编制程序和用途,建设工程定额可以分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和投资估算指标。下列关于这些定额的表述中正确的是( )A、预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的B、概算指标是以扩大的分部分项工程为对象编制的C、投资估算指标只确定单项工程建设所需费用的标准D、在这些定额中,施工定额和预算定额都是企业性质的定额参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、在中央银行的各项操作中,能够增加货币供应量的是( )A、提高贴现率B、卖出国库券C

25、、降低准备率D、提高利率参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、采用实物单价法进行投标报价,计算人工、材料和施工机械台班消耗量时,需要采用的定额是( )A、施工定额B、预算定额C、概算定额D、补充定额参考答案：B 答案解析：暂无解析 19、企业对其客户进行信用质量评定,以确定客户的风险等级,常用5C评估法重点分析影响客户信用的五大因素。下面属于五大因素的是( )A、品质(Character)B、能力(C、apacity)C资本(Capital)D、抵押(CollatE、ral)E文化(Culture)参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 20、某市拟建一个有3000个床位的综合性医院,

26、在初步可行性研究阶段编制该医院的投资估算,已知相邻的城市一座相同等级并拥有4000个床位的医院去年竣工,总投资为2亿元。编制该医院投资估算应采用的估算方法是( )A、生产能力指数法B、指标估算法C、资金周转率法D、比例估算法参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、现金流量表将现金的流量划分为( )A、经营活动产生的现金流量B、捐赠活动产生的现金流量C、投资活动产生的现金流量D、分配活动产生的现金流量E、筹资活动产生的现金流量参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 22、在进行设备租赁与设备购置的选择时,设备租赁与购置的经济比选是互斥方案的选优问题,寿命期相同时,可以采用的比选尺度是( )A、

27、净现值指数B、内部收益率C、投资回收期D、净现值参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、建设工程项目施工阶段的工作内容及工作顺序为( )A、施工组织设计生产准备施工过程竣工验收B、施工组织设计施工过程生产准备竣工验收C、施工组织设计施工过程竣工验收生产准备D、生产准备施工组织设计施工过程竣工验收参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、按照评价角度的不同,财务现金流量表通常分为( )A、项目资本金现金流量表B、项目投资现金流量表C、企业现金流量表D、财务计划现金流量表E、投资各方现金流量表参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 25、设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至( )

28、所需全部费用的文件。A、竣工交付使用B、办理完竣工决算C、项目报废D、施工保修期满参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、采用实物法编制施工图预算,所用人、材、机单价都是当时当地的实际价格,编制出的预算误差较小,适用的情况是市场经济条件( )A、波动较大B、较平稳C、波动较小D、不变参考答案：A 答案解析：暂无解析 27、建筑新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有( )A、增量投资内部收益率法B、增量投资收益率法C、净年值法D、折算费用法E、综合总费用法参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 28、根据我国可转换公司债券的管理暂行办法的规定,目前我国只有特定类型的企业具有

29、发行可转换债券的资格。这种特定类型的企业是( )A、上市公司和重点国有企业B、重点国有企业C、上市公司和规模以上的国有企业D、规模以上的国有企业参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、下列关于初步设计的说法正确的是( )A、不得随意改变被批准后的可行性研究报告所确定的建设规B、产品方案、工程标准、建设地址和总投资等控制目标B对可行性研究的精确性、可靠性和全面性进行评估,决定项目可行性研究报告提出的方案是否可行C、应绘制出正确、完整、详细的建筑、安装图纸并加以详细的施工说明,以能够满足和指导施工为准D、提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上或其他主要指标需要变更时,应说明原因和计算依据

30、,并报可行性研究报告原审批单位同意E、一经批准后,建设项目总平面布置、主要工艺流程、主要设备、建筑面积、结构、总概算等不得随意修改、变更参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 30、下列对建设项目施工阶段主要包括的内容表述正确的是( )A、施工组识设计是落实设计文件的规划手段,是连接设计和施工活动的桥梁B、组织施工是施工企业管理的基本任务C、施工准备的所有工作不能同施工组织设计同步进行D、生产准备是衔接建设和生产的桥梁,这一步的工作由投资者进行E、竣工验收是对投资成果的最终全面的检查和评定参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、若需对不同的工程项目做费用和进度的比较,

31、进行分析适宜采用的评价指标有( )A、费用偏差B、进度偏差C、费用绩效指数D、进度绩效指数E、项目完工预算参考答案：C、D 文字解析：按赢得值法,费用绩效指数和进度绩效指数反映的是相对偏差,可用于不同项目间的之较分析,所以选项C、D正确。费用偏差和进度偏差反映的是绝对偏差,不同项目间无可比性；项目完工预算为趋势预测值,用于同一项目,故选项A、B、E均不合适。 2、供货方进度计划应包括供货的采购、( )和运输等所有环节。A、加工制造B、保险C、投标D、仓储参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、编制安全措施计划的依据有( )A、国家发布的有关职业健康安全政策、法规和标准B、国内外关于保健问题研究的

32、最新成果C、生产发展需要所应采取的安全技术措施D、安全技术创新项目和员工提出的不合理化建议E、在安全检查中发现的尚未解决的问题参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 4、按照我国企业伤亡事故分类标准的规定,职业伤害事故分为20类,其中与建筑业有关的包括( )A、车辆伤害B、辐射伤害C、中毒和窒息D、灼烫E、火药爆炸参考答案：A、C、D、E 文字解析：按事故发生的原因分类,职业伤害事故可分为20类,与建筑业有关的有12类,即物体打击、车辆伤害、机械伤害、超重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 5、施工作业质量自控的要求为( )A、预防为主B、重点控制C、质

33、量第一D、坚持标准E、记录完整参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 6、下列选项,属于编制项目管理目标责任书的依据的是( )A、项目合同文件B、组织的管理制度C、项目管理规划大纲D、组织的经营方针和目标E、项目设计文件参考答案：A、B、C、D 文字解析：建设工程项目管理规范(GBT503262006)“632编制项目管理目标责任书应依据下列资料：1项目合同文件。2组织的管理制度。3项目管理规划大纲。4组织的经营方针和目标。” 7、施工任务的委托主要有如下( )模式。A、施工总承包B、分包C、施工总承包管理D、专业分包E、平行承包参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 8、因果分析图法

34、应用时,一个质量特性或一个质量问题使用( )分析。A、一张图B、二张图C、三张图D、四张图参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、建筑施工企业项目经理是指受( )委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A、董事会B、股东大会C、总经理D、企业法定代表人参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统,主要用于项目的( )A、目标控制B、目标分解C、目标制定D、目标检查参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、某工程劳务分包合同仅约定采用按确定的工时计算劳务报酬。劳务分包人应( )将提供劳务的人数报承包人,由承包人确认。A、每日B、每周C、每半个月D、每月

35、参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、安全事故调查过程中,事故调查组的职责包括( )A、查明事故发生原因、过程和人员伤亡情况、经济损失情况B、确定事故责任者C、提出事故处理意见和防范措施的建议D、写出事故调查报告E、宣布事故处理结果参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、投标书中的施工方案应由投标人的技术负责人主持制定,编制施工方案时应考虑的因素包括( )A、施工方法、主要施工机具的配置B、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡C、施工进度计划及分批竣工的安排、安全措施D、工程量核算是否准确E、工程业主的资信状况参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 14、建设项目工程总承包是

36、国际通行的工程建设项目组织实施方式,其基本出发点是( )A、加强项目的投资管理,实现总价包干B、减少业主对建设进度失控的压力C、引入专家管理,实现业主投资效益最大化D、实现建设生产过程的组织集成化参考答案：D 文字解析：建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”,其核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合,以达到为项目建设增值的目的。 15、某建设工程在施工过程中,先后发生了如下情况导致工期延长：由于暂未办理施工许可证,被当地建设行政主管部门通知停止施工；主体结构施工期间因夏季农业抢收、结构分包现场劳动力不足导致结构工期迟延；业主指定专业承包商招标工作滞后,专

37、业承包商迟迟不能进场；工程施工过程中业主下发的设计变更频繁,新增工程量较多；由于分包的施工质量问题导致隐蔽工程拆除并重新施工。问：以上情况中,应由业主承担工期延长责任的是( )A、和B、和C、和D、和参考答案：C 文字解析：办理建设工程施工许可证系业主的义务,因施工许可证办理迟延导致的工期迟延应由业主承担相应责任。业主指定专业承包招标工作滞后、设计变更较多均非承包人原因所致,这些情况导致的工期延长应由业主承担责任。 16、下列有关支付担保的含义,说法正确的是( )A、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的预付款支付义务的担保B、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的进度款支付义务的担保

38、C、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保D、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的结算款支付义务的担保参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、TQ即全面质量管理,其基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者( )的指引下,实行全面、全过程和全员参与的质量管理。A、战略目标B、发展方向C、目标市场D、质量方针参考答案：D 文字解析：TQC即全面质量管理,其基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者质量方针的指引下,实行全面、全过程和全员参与的质量管理。 18、施工人员在正式进行本班的工作前,必须对所用的机械装置和工具进行仔细的检查；下班前还必须进行班后检查,做好设备的维

39、修保养和清整场地等工作,保证交接安全。此项工作属于( )A、全面安全检查B、经常性安全检查C、节假日安全检查D、专项安全检查参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、建设工程合同的订立采取要约和承诺的方式,下列属于要约的是( )A、招标人通过媒体发布招标公告B、招标人向符合条件的特定投标人发出招标文件C、投标人按照招标文件的内容在约定日期内向招标人提交投标文件D、招标人通过评标确定中标人,发出中标通知书,并要求与中标人按中标通知书的内容签订合同参考答案：C 文字解析：招标人通过媒体发布招标公告、招标人向符合条件的特定投标人发出招标文件属要约邀请。投标人按照招标文件的内容在约定日期内向招标人提交投

40、标文件属要约。 20、我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目(工程)的安全生产设施必须符合国家规定的标准,必须与主体工程同时设计、( )、同时投入生产和使用。A、同时参与B、同时批准C、同时立项D、同时施工参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、在直方图中质量特性数据分布偏下限,易出现( )A、不经济B、不合格C、不实用D、好品质参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、工期索赔的计算方法包括( )A、直接法B、间接法C、比例分析法D、网络分析法E、关键线路分析法参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 23、双代号时标网络计划能够在图上直接显示出计划的时间进程及各项工作的( )A、开始和结束时

41、间B、总时差和自由时差C、计划成本构成D、实际进度偏差参考答案：A 文字解析：双代号时标网络计划能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间、工作的自由时差及关键线路,而其他时间参数及项目计划成本、实际进度偏差等均需经过一定的换算才能求得。故答案A正确。 24、特种作业人员安全技术考核以( )考核为主,合格者获得国家统一印制的( )A、安全技术理论特种作业人员操作证B、实际操作技能特种作业人员操作证C、实际操作技能特殊作业资格证D、安全技术理论特殊作业资格证参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、进行施工成本控制中的人工费控制,主要控制的是( )A、用工数量B、用工定额C、用工数量标准D、人工单

42、价E、人工价格指数参考答案：A、D 文字解析：人工费主要由分部分项工程的用工数量与人工单价的积所构成,所以控制分项工程的人工费,主要是控制用工数量和人工单价,故选A和D。用工数量标准,也就是用工定额是企业定额之一,其可以用来控制具体施工项目的人工用量；人工价格指数非企业所能控制的,故选项B、C、E不合适。 26、按单位时间编制的施工成本计划,所得的S形曲线必然包络在一个“香蕉图”内。组成“香蕉图”的两条曲线分别是全部工作的开始都按最早开始时间和都按( )A、最早必须开始时间B、最早必须结束时间C、最迟必须开始时间D、最迟必须结束时间参考答案：C 文字解析：“香蕉图”是由全部工作都按最早开始时间

43、和全部工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成,不是按最早必须结束时间或最迟必须结束时间构成,故选项C正确。 27、( )是组织最高管理者的质量宗旨、经营理念和价值观的反映。A、利益最大化B、质量方针C、市场占有率D、经营战略参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、项目管理的管理职能分工( )A、检查B、决策C、筹划D、实施E、控制参考答案：A、B、C 文字解析：项目管理的管理职能分工包括：提出问题；筹划提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析；决策；执行；检查。 29、我国建筑法和建设工程质量管理条例规定：建筑施工企业对工程的施工质量负责；建筑施工企业必须按照( ),对建筑材料、

44、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。A、工程投资要求B、工程设计要求C、施工技术标准D、合同约定E、施工成本要求参考答案：B、C、D 文字解析：我国建筑法和建设工程质量管理条例规定：建筑施工企业对工程的施工质量负责；建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准、合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。故选项A、E不正确。 30、施工安全技术措施应能够在每个施工工序中得到贯彻实施,即要考虑保证安全要求,又要考虑现场环境条件和施工技术条件能够做得到。这体现了施工安全技术措施要有( )A、可操作性和针对性B、可行性和合理性C、可行性和可操作性D、全面性和针对性参考

45、答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是( )A、工艺试验B、原材料的验证试验C、标准试验D、构(配)件进场验证试验参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、计算设于水中的支架或拱架的强度和稳定时,应考虑的荷载有( )A、风力B、水流压力C、流冰压力D、船只漂流物的冲击力E、土压力参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 3、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：计算矢高是从拱顶截面(

46、 )A、形心到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离B、形心到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离C、下缘到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离D、下缘到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离参考答案：A 文字解析：用户提供的解析贡献者：王茜茜2012-07-0515:03:3794,静矢高是C,正确答案是A 4、按照原国家经贸委发布的特种作业人员安全技术培训考核管理办法的界定,下列属于特种作业人员的是( )A、爆破作业员B、登高架设作业员C、电工D、驾驶员E、企业内机动车辆驾驶员参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 5、( )路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部

47、路段,可按“一次设计、分期实施”的原则实施。A、高速公路B、高等级公路C、一级公路D、二级公路E、县乡公路参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 6、公路工程的直接工程费是指( )之和。A、施工技术装备费B、现场经费C、直接费D、税金E、其他直接费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 7、背景材料3某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：属于本项目路面摊铺机械特点的是( )A、行驶速度快B

48、、机动性和操纵性能差C、对深坑适应性差D、制造成本较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、采用新奥法施工的隧道,其开挖方法一般为( )A、钻爆法B、沉管法C、盾构法D、盖挖法参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、某旧路改建利用段路基纵向开裂甚至形成错台的原因是( )A、新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足B、同一填筑层路基填料混杂,塑性指数相差悬殊C、路基顶填筑层作业段衔接施工工艺不符合规范要求D、路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊,且最小压实厚度小于8cm参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、用以支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定或加强路基强度和稳定性,以及防护边坡在水温变化条件免遭破

49、坏的工程称作( )A、路基直接防护工程B、路基间接防护工程C、路基加固工程D、路基支挡工程用户提供的参考答案：C 文字解析：解析贡献者：去者2012-07-1119:24:21按三版书上为C即路基加固工程 11、土方工程施工中,最适用于运土距离为100300m的机械是( )A、大型推土机(118235kW)B、大型装载机C、大型铲运机D、中小型铲运机参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、公路施工规范规定路基弯沉测试的标准方法是( )A、环刀法B、自动弯沉仪法C、落锤弯沉仪法D、贝克曼法参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、桥梁上部结构采用现浇法施工的有( )A、逐段悬臂挂篮施工B、满堂支架

50、法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 14、基底原状土的强度不符合要求时,应进行( )A、压实B、换填C、整平D、拌合参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、费率是某些费用项目按一定( )计取费用的百分比。A、参数B、基数C、标准D、要求参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、生产工具用具使用费属于( )A、施工机械使用费B、其他直接费C、临时设施费D、现场管理费参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、喷射混凝土护坡适用于( )A、直面为完整结构的硬岩B、直面为碎裂结构的硬岩C、层状结构的不连续地层D、片状结构的不连续地层E、块状结构的不连续地层

51、参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 18、在梁段顶推施工中,当水平千斤顶顶推一个行程后,应用竖向千斤顶将梁顶高,以便拉回滑块,其最大顶升高度不得超过设计规定。如设计无规定时不超过( )A、510mmB、813mmC、1015mmD、1520mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、阻碍公路建设或抢修,致使公路建设或抢修不能正常进行,尚未造成严重损失的,给予的处罚是( )A、治安处罚B、行政处罚C、经济处罚D、刑事处罚参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、公路工程国内招标文件范本共分三卷,下列所述不属于第一卷的有( )A、投标邀请格式B、投标人须知C、投标书及投标担保格式D、投标书附表格式

52、E、合同协议书格式参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 21、建立完整的合同管理制度包括( )A、合同审查批准制度B、合同档案管理制度C、合同管理绩效考核制度D、合同管理的公证制度E、印鉴及证书管理使用制度参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 22、隧道监控量测时,当位移一时间曲线出现反弯点时,则表明围岩( )A、刚刚稳定B、已经稳定C、不稳定D、已经垮塌参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、不能用于高速公路的沥青面层类型有( )A、SMAB、沥青贯入式C、沥青碎石D、沥青表处E、SAC参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 24、某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式

53、钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥梁总体质量检验的项目应包括( )A、桥梁净空B、桥面中心偏位、桥面宽度和桥长C、桥梁纵坡控制D、引道中心线与桥梁中心线的衔接E、桥头高程衔接参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 25、水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法是：( )A、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量B、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔510m设一道缩缝C、铺筑碎石过渡层,在基层与路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效地避免裂缝D、在能保证水泥稳定土

54、强度的前提下,尽可能采用较高的水泥用量E、设计合理的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象参考答案：A、E 文字解析：水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法 26、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：在发料中应坚持的原则有( )A、保证重点,照顾一般B、先进先发C、按发料凭证进行发料D、先新后旧E、修旧利废参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 27、

55、后张法预应力筋的张拉过程中,张拉操作时,应对断丝情况进行检查。其要求( )A、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不允许断筋B、同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1,同时对于预应力钢筋不允许断筋C、同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1D、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不得超过1根参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、为提高成本管理的有效性,可以采取的方法有( )A、行政方法B、经济方法C、法制手段D、以最少的人力和财力完成较多的管理工作E、以减少安全投入节约成本支

56、出参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、隧道工程施工一般安全措施包括( )A、隧道施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 30、公路工程中,配备最普遍的技术工人是测量工和( )A、钢筋工B、术工C、实验工D、混凝土工参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、获得专业承包资质的企业,可以将( )分包其他企业。A、主体工程B、非主体工

57、程C、劳务作业D、非主体工程或者劳务作业参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、最新中华人民共和国防汛条例于( )由国务院修改并颁布施行。A、1991年B、1995年C、2001年D、2005年参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、根据小型水电站施工技术规范(SL17296),下列关于钢管安装的施工要求正确的是( )A、钢管安装前,支持钢管的混凝土支墩或墙具有70以上的强度B、钢管安装前,支持钢管的混凝土支墩或墙具有60以上的强度C、钢管四周埋设的锚筋直径不小于20mm,埋设孔内的砂浆应具有70以上的强度D、钢管四周埋设的锚筋直径不小于20mm,埋设孔内的砂浆应具有60以上的强度E、钢管四周埋设

58、的锚筋直径不小于15mm,埋设孔内的砂浆应具有70以上的强度参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 4、面板堆石坝垫层料的施工质量控制需检查的项目包括( )：A、颗分B、过渡性C、密度D、渗透性E、内部渗透稳定性参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、下列关于水法和取水许可制度实施办法的相关说法正确的是( )A、水法属于基本法B、使用本集体经济组织的水塘、水库中的水,可不实行取水许可制度和有偿使用制度C、逾期不缴纳水资源费的应加收滞纳金,而不罚款D、为紧急公共利益取水,可不必向人民政府水行政主管部门申取取水许可证E、因建设桥梁、码头等设施而损坏原河道范围内的违法工程,可不赔偿参考答案：

59、A、B、D、E 文字解析：暂无解析 6、将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,从而加速软土固结的方法是( )A、开挖B、置换法C、防渗墙D、挤实法参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、下列属于水利水电工程初步设计阶段施工组织设计文件的内容是( )A、施工导流方案B、主要单位工程综合进度计划C、主体工程施工方法D、施工安全防护措施E、料场的规划、选择参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 8、下列作用荷载属于偶然作用荷载的是( )A、校核洪水位时的浪压力B、地应力C、围岩压力D、地震作用E、结构自重参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 9、根据水电工程

60、设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设征地及移民安置包括( )等。A、灌溉渠道工程B、文物古迹保护工程C、城镇迁建D、库底清理工程E、环境保护工程参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 10、根据水利工程设计概(估)算编制规定,人工预算单价中的辅助工资包括( )A、地区津贴B、施工津贴C、夜餐津贴D、节日加班津贴E、出差补助津贴参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、国家对水土保持工作实行预防为主,全面规划,( )的方针。A、综合防治B、因地制宜C、加强管理D、注重效益E、以点带面参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12