国家继续教育一级建造师试题题库精选答案+解析

1、国家继续教育一级建造师试题题库精选答案+解析第一部分 工程经济1、下列与建设工程相关的法律规范性文件中,( )可以设定行政拘留的行政处罚措施。A、安全生产法B、建设工程安全生产管理条例C、安全生产许可证条例D、某市建筑市场管理暂行规定参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、建设单位申请施工许可证时,向办证机关提交的施工图纸及技术资料应当满足( )A、施工需要并按规定通过审查B、施工需要并通过监理单位审查C、用户的要求D、施工单位的要求参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、按照我国刑法关于国家工作人员身份的认定,下列( )属于国家工作人员。A、国有建筑工程公司财务负责人B、国有投资公司委派到合资公

2、司从事管理的人员C、某建筑业协会的秘书长D、国有企业借调到政府机关的工作人员E、某合资公司工作人员参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、抵押权是债权的从权利,在存在最高额抵押担保的债权转让时,下列说法正确的是( )A、债权在确定前,部分债权转让的,最高额抵押权全部转让B、债权在确定前,部分债权转让的,最高额抵押权可以部分转让C、债权在确定前.部分债权转让的,最高额抵押权不得转让D、如果有当事人事先约定,最高额抵押权亦不得转让参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、根据建设工程文件归档整理规范,应归档的施工文件包括( )A、工程测量控制网设置资料B、建设工程图纸设计变更记录C、主体工程

3、验收记录D、建设工程竣工验收记录E、建设工程施工许可证参考答案：A、B、C、D 文字解析：选项属于竣工验收文件，E选项属于工程准备阶段之开工审批文件，C选项系主体验收记录，发生于施工过程中，因而正确。 6、张某原是甲建筑公司的采购员,辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同,乙公司对张某辞职并不知情。请问,对该合同承担付款义务的是( )A、甲建筑公司B、建筑设备租赁公司C、张某D、张某、王某与建筑设备租赁公司参考答案：A 文字解析：合同法第49条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被

4、代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”张某的行为属于表见代理，其后果与有权代理相同，即由甲建筑公司承担付款责任。 7、某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械,租赁期限为9个月,下列说法正确的是( )A、双方应订立书面的租赁合同,否则无效B、承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任C、承租人应当在约定期限内支付租金D、承租人可以自行决定将施工机械进行改装,提高机械的性能,改装费用自付E、租赁物需要维修的,承租人应当及时通知租赁公司参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 8、某建设项目经过专家的分析论证,建成后会对周围环境造成重大环境影响,应当( )A、编制环

5、境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价B、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价C、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价D、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价参考答案：C 文字解析：本题考点为：1Z301120环境保护法1Z301121掌握建设工程项目环境影响评价制度中第103页的建设项目环境影响评价的分类管理。对于可能造成重大环境影响的建设工程项目，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价因此，选择C。 9、根据民法通则的规定,代理包括( )A、委托代理B、自愿代理C、法定代理D、指定代理E、强制代理参考答案：A、C、D 文

6、字解析：暂无解析 10、某投标人向招标人行贿15万元人民币,从而谋取中标。则该行为造成的法律后果可能是( )A、中标无效B、有关责任人应当承担相应的行政责任C、中标有效D、中标是否有效由招标人确定E、如果给他人造成损失的,有关责任人和单位应当承担民事赔偿责任参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 11、甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款。向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中,根据仲裁法的规定,在下列( )情况下,当事人提出仲裁员的回避申请,应当得到准许。A、甲公司发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人B、乙公司发现某仲裁员虽然是资深会计师,但法律知识欠缺,不适合担任仲裁员C、

7、甲公司发现某仲裁员曾作过10年律师,但现任某高级人民法院的庭长D、乙公司发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工E、乙公司发现某仲裁员是甲公司的顾问参考答案：A、D、E 文字解析：根据仲裁法第34条规定，仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：第一，是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；第二，与本案有利害关系；第三，与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；第四，私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。因此，选项A、D、E符合规定。 12、为维护债权人的合法利益,对于非金钱债务,在对方违约的前提下,为保证实现订立合同的目的,最适宜采用的违约责任承担方

8、式是( )A、要求违约方继续履行B、要求违约方采取其他补救措施C、要求违约方赔偿损失D、要求违约方双倍返还定金参考答案：A 文字解析：尤其对于非金钱债务的履行，要求违约方继续履行，最能保证原合同目的的实现；如：演出合同，故A项正确。 13、林某于2005年11月15日向保险公司投了一份伤害险,保险金额为5万元。次年的3月16日,林某被张某驾车撞伤。对此,正确的说法是( )A、保险公司给付林某保险金后取得代位清偿权B、林某向保险公司请求给付保险金后,不能再向张某追偿C、林某向法院起诉张某后,保险公司不再承担给付保险金的责任D、林某可以向保险公司请求给付5万元保险金参考答案：D 文字解析：暂无解析

9、 14、张某在脚手架上施工时,发现部分扣件松动而可能倒塌,所以停止了作业,这属于从业人员在行使( )A、知情权B、拒绝权C、紧急避险权D、检举权参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、下边对于安全生产许可证的说法正确的有( )A、安全生产许可证的有效期为5年B、未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C、建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证D、企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期E、企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 16、根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权,其中正确的是(

10、 )A、承包人非法转包合同的B、承包人未经发包人同意分包合同的C、不履行合同约定的协助义务的D、提供的建筑材料不符合强制性标准的E、合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 17、在某建筑工地上,附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷,双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中,由( )主持或参与的调解,属于行政调解。A、施工方上级单位B、建设方C、当地政府建设主管部门D、人民法院参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、下列事例中,不能产生合同义务终止的是( )A、建设单位在某项工程中欠监理单位监理费用,后建设单位吸收合并监理公司B、施工单位因材料商

11、长期不能供货解除了双方的买卖合同C、建设单位拖欠施工单位巨额工程款项,施工单位提起仲裁D、设备供应商交付设备时,施工单位拒绝接收,设备商将设备交公证机关提存参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、人民法院裁定先予执行案件的适用范围,不包括( )的案件。A、追索医疗费用B、追索劳动报酬C、请求认定合同效力D、因情况紧急需要先予执行参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、下列人员的各项收入中,适用税率为20%的个人所得为( )A、李某的工资收入B、王某的房租收入C、赵某的存款利息收入D、孙某买卖股票的收入E、退休人员从事个体经营的收入参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 21、设计单位在设计文

12、件中指定建筑材料供应商的,除责令改正外,处( )罚款。A、10万元以下B、10万元以上20万元以下C、10万元以上30万元以下D、20万元以上50万元以下参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、以下关于公开审判制度,正确表述是( )A、不允许群众旁听庭审过程和宣判结果B、除法律规定的情形外,审理民事案件的过程应当向社会公开C、对公开审理或者不公开审理的案件,一律公开宣告判决D、除法律规定的情形外,允许群众旁听庭审过程E、除法律规定的情形外,允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道,并将案件向社会披露参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据民事诉讼法第一百二十条和第一百三十四条第一款的规定，除法律规

13、定的情形外，审判过程应当向社会公开，允许群众旁听庭审，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露，一律公开宣判，所以本题选B、C、D、E。 23、设计单位在采用新结构、新材料、新工艺的工程设计中,未提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议的,除责令限期改正外,处( )罚款。A、10万元以下B、10万元以上20万元以下C、10万元以上30万元以下D、20万元以上50万元以下参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、当双方或一方当事人是公民时,向法院申请执行的期间为( )A、三个月B、六个月C、一年D、二年参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、债务人与保证人之间签订的合同

14、是( )A、保证合同B、委托合同C、承揽合同D、担保合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、在法律责任的形式中,( )是行为人违反法律义务而应承担不利的法律后果中最强烈、最严厉的一种。A、民事责任B、行政责任C、刑事责任D、刑罚责任参考答案：C 文字解析：刑事责任，是犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。 27、甲工程总承包单位,将承包工程的主体部分分包给乙施工单位,并向其收取一定管理费用。根据建设工程质量管理条例的规定,下列不属于对甲总承包单位上述行为的处罚措施的是( )A、没收甲收取的管理费B、按合同价1%2%处以罚金C、可以责令甲停业整顿D、可以降低甲资质等级参考答案

15、：B 文字解析：根据建设工程质量管理条例第62条的规定，同时罚金为刑事处罚措施，不是行政处罚措施。 28、根据环境噪声污染防治法的规定,环境噪声污染防治设施的拆除或者( ),必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A、维修B、检测C、闲置D、使用参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、工人小李在作业中发现脚手架要垮塌,赶紧逃离了现场,随之垮塌的脚手架造成一死多伤的安全事故,则小李的行为( )A、违法,因为只有在通知其他工人后才可逃离B、违约,因为没有按照合同履行劳动的义务C、不违法,这是在行使紧急避险权D、不违约,因为这是不可抗力参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、根据

16、招标投标法及有关规定,下列建设项目中属于必须进行招标的项目范围的有( )A、利用世界银行贷款新建水电站B、某市居民用水水库工程C、某涉及国家秘密的军事工程D、某市利用国有资金建的垃圾处理场E、其高校的图书馆改建工程参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、下列不属于部分费用综合单价的是( )A、工程直接费B、措施费C、管理费D、利润参考答案：B 答案解析：我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价,分部分项工程单价中综合了直接工程费、管理费、利润,并考虑了风险因素,单价中未包括措施费、规费和税金。 2、影响国际工程投标报价决策的因素主要有：成本估算的

17、准确性、期望利润、市场条件、竞争程度以及( )A、决策人的风险偏好B、合同类型C、政府支持力度D、自然环境条件参考答案：A 答案解析：暂无解析 3、国家向农村集体经济组织征用耕地进行工程建设,征用耕地的补偿费用不包括( )A、土地补偿费B、安置补助费C、地上附着物和青苗补偿费D、土地使用权出让金参考答案：D 答案解析：暂无解析 4、有两个均能满足生产要求的施工方案可供选择,在两方案均需增加投资时,应选择( )的方案。A、价值系数小B、工程成本低C、折算费用低D、台班产量高参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、开发商在招标文件中提供了按建设工程工程量清单计价规范编制的工程量清单,甲建筑公司依据此

18、清单进行投标,编制投标报价应该采用的方法是( )A、预算单价法B、实物单价法C、完全费用综合单价法D、部分费用综合单价法参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、计算进口产品增值税时,构成增值税计税价格的项目包括( )A、到岸价B、离岸价C、进口关税D、外贸手续费E、消费税参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 7、关于付款条件,除工程预付款、进度款和保留金的规定外,投标人十分关注并有可能争取到的是( )A、对进场施工机械设备的预付款B、对永久设备和材料按订货、到港和到工地阶段付款C、对进场材料和设备拖期付款是否支付利息D、对进场材料发生损耗或丢失的补偿额度及条件参考答案：B 答案解析：暂无解析

19、 8、贷款形式是项目融资的重要结构特征,不同的贷款形式,其偿还途径也不尽相同。通常,无追索贷款的偿还途径是( )A、从项目的现金流量中偿还B、由项目发起人偿还C、由保险机构偿还D、由建设公司偿还参考答案：A 答案解析：暂无解析 9、无论何种建设工程项目,都必须完整经过投资前期、( )和建成投产期三阶段。A、投资中期B、投资建设期C、投资后期D、投资完成期参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、按我国现行建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号文件)的规定,建筑安装工程费用的组成为( )A、直接费、间接费、计划利润、税金B、直接工程费、间接费、利润、税金C、直接费、规费、间接费、税金D、直

20、接费、间接费、利润、税金参考答案：D 答案解析：暂无解析 11、某企业某种物资全年周转额(消耗总额)为93.6万元,资金的周转期为20天。用周转期法计算的存货资金占用量是( )万元。A、0.52B、4.68C、5.2D、5.3参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、价值工程的价值是( )A、研究对象的价格与成本的比值B、研究对象的使用价值和交换价值C、研究对象价格的货币表现D、研究对象所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、建设项目总投资中的预备费包含基本预备费和涨价预备费,其中基本预备费的计算基准有( )A、设备及工器具购置费B、建筑安装工程费C、工程

21、建设其他费D、铺底流动资金E、税金参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 14、某项工程合同总收入为5000万元,到本期末累计完成工程进度的60%。已知据完工百分比法确认的当期合同收入为1000万元,则上期末累计的合同收入是( )A、5000万元B、3000万元C、1000万元D、2000万元参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、下面关于资金时间价值的论述中,正确的有( )A、资金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值,因而它是由时间创造的B、资金作为生产要素,在任何情况下都能产生时间价值C、资金投入生产经营才能增值,因此其时间价值是在生产、经营中产生的D、一般而言,资金时间价值应按间

22、断复利计算方法计算E、资金时间价值常采用连续复利计算方法计算参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 16、若名义利率一定,则年有效利率与一年中计息周期数m的关系为( )A、计息周期数增加,年有效利率不变B、计息周期数增加,年有效利率减小C、计息周期数增加,年有效利率增加D、计息周期数减小,年有效利率增加参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、某施工企业2009年3月从银行借入期限为2年、年利率为8M的借款300万元,用于支付工程分包劳务款。该借款应计入( )A、短期借款B、应付账款C、长期借款D、应付工资参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、按照建设工程工程量清单计价规范的规定,在其他项目清单

23、的编制中,宜包括的清单列项是( )A、暂列金额B、总承包服务费C、暂估价D、计日工E、间接费用中的其他非参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 19、固定资产的特点有( )A、具有不可移动性B、使用期限长C、单位价值较高D、使用过程中价值量基本不变E、使用过程中保持原有实物形态不变参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 20、设备自然寿命概念的正确描述为下列( )A、设备从投入使用开始到不能继续使用报废的全部时间B、设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间C、设备从开始使用到年平均使用成本最小的使用年限D、设备从投入使用到因技术落后而被改造所延续的时间参考答案：A 答案解析：暂无

24、解析 21、期望5年内每年年初从银行提款10000元,年利率为10%,按复利计,期初应存入银行( )元。A、37910B、41700C、43550D、50000参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、编制人工定额时,工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是( )A、停工时间B、休息时间C、准备与结束工作时间D、不可避免中断时间参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、企业通常将按净利润的5%10%提取( )A、任意盈余公积B、未分配利润C、法定盈余公积D、法定公益金参考答案：D 答案解析：暂无解析 24、某土方工程直接工程费为800万元,以直接费为计算基础计算建筑安装工程费,其中措施费为直接

25、费的8%,间接费费率为15%,利润率为7%,综合计税系数为3.4%则该工程的建筑安装工程含税造价为( )A、1067.20万元B、1080.10万元C、1081.86万元D、1099.30万元参考答案：D 答案解析：该工程的建筑安装工程含税造价=800(1+8%)(1+15%)(1+7%)(1+3.4%)=1099.30万元。 25、建设工程竣工验收时,为了鉴定工程质量,对隐蔽工程进行必要的开挖和修复,费用应从( )中支出。A、建设单位的基本预备费B、施工企业管理费C、施工企业措施费D、建设单位管理费参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、现场勘察一般是标前会议的一部分,投标人应积极参加并准备

26、好( )A、施工方案B、工程地质资料C、相关技术文件D、现场勘察提纲参考答案：D 答案解析：暂无解析 27、在借贷记帐法下,期末一般无余额的账户是( )A、资产类账户B、利润类账户C、费用类账户D、负债类账户参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、保险公司支付给建筑公司的材料损失赔偿款属于公司的( )A、营业费用B、其他应收款C、应收账款D、营业外收入参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、施工图预算审查的具体内容包括( )A、审查预算文件组成B、审查编制手段C、审查工程量D、审查单价E、审查其他有关费用参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 30、莱施工企业向银行借款100万元,年利率8%

27、,半年复利计息一次,第三年末还本付息,则到期时企业需偿还银行( )万元。A、124.00B、125.97C、126.53D、158.69参考答案：C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、按照我国施工合同示范文本,若发包人提出变更工期的要求,可以进行变更的前提是需( )A、与承包人协商一致B、经承包人批准C、与工程师协商一致D、经工程师批准参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、施工进度计划反映最佳施工方案在( )的安排。A、时间上B、空间上C、施工中D、经济上参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、支付担保的形式通常有( )A、现金支票、银行保函、担保公司担保B、银行保函、履约保证金、担保公

28、司担保C、银行汇票、履约保证金、保险公司担保D、不可撤销信用证、银行保函、履约保证金参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、在建设工程项目质量形成过程中,建设工程各参与方直接承担着相关建设工程项目( )的控制职能和相应的质量责任。A、经济目标B、质量目标C、环境目标D、安全目标参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、各级政府质量监督机构对建设工程质量监督的依据是国家、地方和各专业建设管理部门颁发的( )A、法律B、法规C、实施细则D、规范E、强制性标准参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 6、项目目标动态控制的纠偏措施主要包括( )A、组织措施B、管理措施C、计划措施D、经济措施E、技术措

29、施参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 7、对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在( )方面存在有区别和有联系。A、管理范围B、管理目标C、管理核心D、管理主体E、投资决策参考答案：A、B、D 文字解析：对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在管理范围、管理目标、管理主体方面存在有区别和有联系。故选项C、E不正确。 8、职业健康安全与环境管理体系文件包括( )三个层次。A、政策文件、管理手册、程序文件B、政策文件、程序文件、作业文件C、管理手册、作业文件、政策文件D、管理手册、程序文件、作业文件参考答案：

30、D 文字解析：暂无解析 9、在双代号网络计划中,如果两项非生产性工作M和N之间的先后顺序关系属于工艺关系,则说明它们的先后顺序是由( )决定的。A、劳动力调配B、原材料供应C、工作程序D、资金需求参考答案：C 文字解析：双代号网络图中工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的,非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。根据题意选答案为C,而答案A、B、D均属于组织关系。 10、施工人员在正式进行本班的工作前,必须对所用的机械装置和工具进行仔细的检查；下班前还必须进行班后检查,做好设备的维修保养和清整场地等工作,保证交接安全。此项工作属于( )A、全

31、面安全检查B、经常性安全检查C、节假日安全检查D、专项安全检查参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、通过建设工程的( )和施工图设计等环节,对建设工程项目各细部的质量特性指标进行明确定义,即确定质量目标值。A、方案设计B、扩大初步设计C、技术设计D、施工组织E、施工准备参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 12、由于建筑产品的多样性和( )生产的组织方式,决定了各建设工程项目的质量特性和目标的差异,但它们的质量形成过程和影响因素却有共同的规律。A、特殊性B、单件性C、普遍性D、一般性参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、职业伤害事故的分类中,起重机驾驶员在上下驾驶室时发生坠落伤害属于(

32、 )A、起重伤害B、机械伤害C、车辆伤害D、高处坠落参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、组织(从事一定范围生产经营活动的企业)依存于其( )A、高管团队B、员工C、顾客D、董事长参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、在P循环中,C代表( )A、检查B、计划C、处置D、实施参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、在FII合同条件下,工程支付范围中的工程量清单以外项目包含( )A、工程变更B、保留金C、暂列金额D、业主索赔E、计日工作参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 17、某建设工程在施工过程中,先后发生了如下情况导致工期延长：由于暂未办理施工许可证,被当地建设行政主管部门通知停止施

33、工；主体结构施工期间因夏季农业抢收、结构分包现场劳动力不足导致结构工期迟延；业主指定专业承包商招标工作滞后,专业承包商迟迟不能进场；工程施工过程中业主下发的设计变更频繁,新增工程量较多；由于分包的施工质量问题导致隐蔽工程拆除并重新施工。问：以上情况中,应由业主承担工期延长责任的是( )A、和B、和C、和D、和参考答案：C 文字解析：办理建设工程施工许可证系业主的义务,因施工许可证办理迟延导致的工期迟延应由业主承担相应责任。业主指定专业承包招标工作滞后、设计变更较多均非承包人原因所致,这些情况导致的工期延长应由业主承担责任。 18、职业伤害事故的分类中,雷击伤害属于( )A、物体打击B、火灾C、

34、触电D、其他伤害参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、坚持不懈,经常不断地采取多种多样的形式进行安全思想、安全态度教育,不断激发员工搞好安全生产的热情,促使员工重视和真正实现安全生产。此种形式属于( )A、三级安全教育B、班组安全教育C、经常性安全教育D、变换工种安全教育参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、双代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作,其作用之一是表示工作之间的( )A、交叉B、汇合C、分流D、断路参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、施工现场场内道路要平整、坚实、畅通,有完善的( )措施；严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备

35、。A、排水B、防尘C、消防D、保卫参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、对承包人索赔的审核主要是( )A、判定索赔事件是否成立及核查索赔计算是否正确B、仅审查索赔计算是否正确合理C、审查索赔资料中是否有原件证据资料D、审查索赔事件的证明是否客观真实参考答案：A 文字解析：对承包人索赔的审核主要分为判断索赔事件是否成立以及核查承包人的索赔计算是否准确方面。 23、按照现代质量管理理念,功能性质量必须以( )为焦点,通过需求的识别进行定义。A、顾客关注B、企业战略C、经营理念D、质量方针参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、人的不安全行为可以通过( )得到提高和解决。A、培训B、奖罚C、提高人

36、的安全意识D、提高人的安全行为能力E、协商和沟通参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 25、某国际承包工程使用FII合同条件,进行工程支付时承包人需填写一系列报表,这些报表的格式应是( )A、工程师批准的格式B、业主批准的格式C、承包人自己选用的格式D、工程所在地政府管理部门规定的格式参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、在单代号网络计划中,两项工作之间的时间间隔( )与工作时差的关系是( )A、工作总时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最小值B、工作总时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最大值C、工作自由时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最小值D、工作自由时差等于该工作与

37、其所有紧后工作时间间隔的最大值参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、详细评审是对标书进行实质性的审查,下列属于详细评审的是( )A、对投标人的投标资格进行审查B、对投标文件的完整性、投标担保的有效性进行审查C、对投标书的技术方案、技术措施、技术手段的先进性、合理性、安全性等进行分析评价D、对投标书的人员配备、组织结构、进度计划的可靠性、经济性等进行分析评价E、对投标书的报价高低、报价构成、计价方式、取费标准、价格调整等进行分析评审参考答案：C、D、E 文字解析：详细审查是评标的核心,是对标书进行实质性审查,包括技术评审和商务评审。而对投标资格、对投标文件的完整性、投标担保的有效性等进行的审查

38、属于初步评审。 28、双代号时标网络计划可以在图上直接显示出的内容有( )A、工作的最早开始时间B、关键线路C、工作的总时差D、工作的最迟开始时间E、工作的自由时差参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 29、在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作,属于工程项目进度控制的( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、根据建设部颁发的建筑业企业资质管理规定,专业承包序列企业的资质设( )等级,( )资质类别A、二至三个60个B、二至三个50个C、二至四个60个D、二至四个50个参考答案：A 文字解析：暂无解

39、析 第四部分 公路实务1、项目法人在申请施工许可时应当向相关交通主管部门提交的材料有( )A、施工图设计文件的批复B、建设资金落实情况的审计意见C、征地批复D、监理单位审查通过的施工组织设计E、已办理的质量监督手续材料参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 2、公路工程国内招标文件范本共分三卷,第二卷是( )A、工程量清单B、技术规范C、合同专用条款D、合同通用条款参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、为了实行全面成本管理,必须对施工项目成本进行层层分解,以( )的成本责任制作保证。A、分企业、分项目部、分班组B、分级、分工、分人C、分领D、分主管、分工人D分业主、分监理、分施工参考答案

40、：B 文字解析：暂无解析 4、高速公路、一级公路的特殊大桥为整体式上部结构时,其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小,但减窄后的宽度应( )A、不大于标准规定的“最小值”B、不小于标准规定的“最小值”C、不大于标准规定的“最大值”D、不小于标准规定的“最大值”参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、工程完工验收后,可以不交建设单位保管的资料是( )A、竣工图表B、施工日记C、隐蔽工程验收记录D、永久性水准点位置参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、可直接填筑于路床的路基填料有( )A、粉质土B、石质土C、砂性土D、有机土E、液限大于50、塑性指数大于26的土参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 7、

41、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：拱桥净跨径是每孔拱跨两拱脚截面( )A、形心之间的直线距离B、形心之问的水平距离C、最低点之间的直线距离D、最低点之间的水平距离参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、在路基填筑时考虑填料是否符合压实要求的依据不包括( )A、粒径B、天然稠度C、液限D、针入度参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、复合衬砌中防水层施工应在( )后,二次衬砌施作前进行。A、围岩变形完全稳定B、初期支护完成并且围岩变形稳定C、初期支护变形基本稳定D、初

42、期支护变形完全稳定参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、位于曲线上的永久中线点,应在( )各设一个；曲线中部,可根据通视条件适当增加。A、缓和曲线的起终点B、圆曲线的起终点C、缓和曲线的起点和圆曲线的终点D、缓和曲线的终点和圆曲线的终点参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、排除滑坡地下水的方法有( )A、跌水井B、支撑渗沟C、边坡渗沟D、暗沟E、平孔参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 12、安全“三宝”不包括( )A、安全帽B、安全带C、防滑鞋D、安全网参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、公路低压配电系统中的接地的形式有( )A、TN-S系统B、TN-C系统C、TN-C-S系

43、统D、TT系统E、TM-TC系统参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 14、属于压缩关键工作持续时间的技术措施有( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件E、采用更先进的施工方法以缩短施工过程的时间参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 15、对热拌沥青混凝土路面,在沥青混合料拌合时,混合料的出厂温度控制在( )A、120150B、140165C、150170D、160180参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、材料计划管理的内容包括( )A、材料需要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料

44、用款计划参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 17、石方路基实测项目有( )A、纵断高程B、宽度C、横坡D、边坡坡度E、弯沉值参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业

45、环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采用的水泥品种是( )A、火山灰质硅酸盐水泥B、粉煤灰硅酸盐水泥C、矿渣硅酸盐水泥D、硅酸盐水泥(代号PI和P)参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时,应重点审查( )A、施工总工期的安排应符合合同工期B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实C、各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应D、对动员、清场、假日及天气影响的时间,应有充分的考虑并留有余地E、所需主要材料和设备的运送日期已有保证参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 20、基底原状土的强度不符合要求时,应进行

46、( )A、压实B、换填C、整平D、拌合参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、路面工程施工中,相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型,前道工序的速度快于后道工序时选用( )搭接类型。A、开始到开始B、开始到完成C、完成到开始D、完成到完成参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、下列结构设施中可用于路基挖方边坡支撑的有( )A、护肩B、护面墙C、支垛护脚D、护坝参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、建设工程安全生产管理条例规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,意外伤害保险费用由( )支付。A、施工单位B、人员本身C、业主单位D、监理单位参考答案：A 文字解

47、析：暂无解析 24、无筋混凝土的氯化钙或氯化钠掺量,以干质量计,不得超过水泥用量的( )A、1B、2C、3D、5参考答案：C 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:27:04 25、在混合工作队式的施工组织形式时,其特点有( )A、项目经理权利集中B、有利于培养一专多能的人才并充分发挥其作用C、办事效率高,解决问题快D、职能专一,关系简单E、把职能原则和对象原则结合起来参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 26、水泥混凝土路面横向裂缝产生的原因有( )A、混凝土配合比不合理B、切缝深度过浅C、水灰比大D、未设置拉杆E、材料计量不准确参考答案：A、B、C、E 文字解

48、析：暂无解析 27、施工单位在工程投标报价中应当包含安全生产费用,一般不低于工程造价的( ),且不得作为竞争性条件。A、05B、1C、15D、2参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、下列路段中,不宜在雨期进行路基施工的是( )A、碎砾石路段B、路堑弃方路段C、膨胀土路段D、丘陵区砂类土路段参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、在架设悬索桥中跨、边跨猫道面过程中,需要监测( )A、塔的两侧水平力差异B、塔的偏移量C、承重索的垂度D、锚碇的位移量E、温度参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 30、公路电力供电应根据用电容量、工程特点和( )来选用地方可靠电源。A、隧道长度B、桥梁长度C、地质特

49、征D、负荷性质参考答案：D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、混凝土坝的坝内裂缝、空洞可采用( )A、水泥灌浆B、化学灌浆C、水泥砂浆D、环氧砂浆参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),用火作业区距所建的生活区不得小于( )A、10mB、15mC、20mD、25m参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、建设项目设立由( )牵头组建的安全生产委员会。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、根据碾压式土石坝施工规范(DLT51292001),碾压式土石坝填筑时,下列关于防渗体与两岸接坡及上下游

50、反滤料的施工顺序正确的是( )A、防渗体应高于两岸接坡及上下游反滤料施工B、防渗体应低于两岸接坡及上下游反滤料施工C、防渗体与两岸接坡及上下游反滤料应平起施工D、无所谓参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、水电工程验收委员会主任委员裁决意见有半数以上委员反对或难以裁决的重大问题,应由( )报请验收委员会主任委员单位或国家经贸委决定。A、验收委员会B、项目法人C、验收主持单位D、项目法人商地方政府参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、对于黏性土、砾质土坝基,防渗体与坝基结合部位填筑应将表面含水率调整至施工含水率( )A、上限B、相等C、下限D、无所谓参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、根据水工

51、碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土碾压时,坝体迎水面35m范围内,碾压方向应( )A、垂直于水流方向B、平行于水流方向C、与水流方向成45D、与水流方向成75参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、根据水利工程建设项目监理招标投标管理办法(水建管2002587号),项目监理评标标准中的“业绩和资信”设置的评价指标可包括( )等。A、有关资质证书、营业执照等情况B、人力、物力与财力资源C、近3年完成或者正在实施的项目情况及监理效果D、投标人以往的履约情况E、项目副总监理工程师、部门负责人的简历及月驻工地时间参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 9、防汛条例规定防汛抗洪

52、工作实行( )负责制。A、各级防汛指挥部门B、各级防汛指挥首长C、各级人民政府行政首长D、流域管理机构首长参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、符合下列条件的水利水电工程可以确定为大(1)型工程的有( )A、水库总库容8亿m3,装机容量100万kWB、水库总库容8亿m3,保护农田面积600万亩C、水库总库容l2亿m3,保护农田面积300万亩D、治涝面积300万亩,灌溉面积80万亩E、治涝面积150万亩,灌溉面积120万亩参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 11、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),重力式混凝土围堰采用抗剪断公式计算时,其稳定安全系数不小于( )A、3

53、B、4C、5D、6参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、根据水利水电工程设计工程量计算规定(SL3282005),吹填工程量计算时,除考虑吹填区填筑量,还应考虑( )等因素。A、吹填土层固结沉降B、施工超挖量C、阶段系数D、施工期泥砂流失E、吹填区地基沉降参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 13、有堤防的河道、湖泊的管理范围为( )A、引水建筑物占地B、排水建筑物占地C、堤防及护堤地D、渔业建筑工程占地E、两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 14、工程监理单位对施工质量承担( )A、全部责任B、经济责任C、监理责任D、主要责任参考答案：C 文字解

54、析：暂无解析 15、移民安置规划大纲编制的依据是( )A、工程占地和淹没区实物调查结果B、移民区、移民安置区经济社会情况C、移民生产安置任务和方式D、移民安置的总体规划E、移民区、移民安置区资源环境承载能力参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 16、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),先进场的主要承包人应为其他承包人提供方便,其内容主要包括( )等。A、场内交通道路的使用B、施工控制网的使用C、施工材料的临时性调剂借用D、住宿和办公用房的租用E、将部分工程私下分包给其他承包人参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 17、对于高程放样中误差要求不大于mm

55、的部位,应采用( )A、视距法B、直角交会法C、水准测量法D、解析三角高程法参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、大型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、35dB、46dC、57D、D68d参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、围堰施工的主要内容有( )A、堰体修筑B、堰体拆除C、围堰的防渗防冲D、围堰的接头处理E、堰体地基处理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 20、水闸闸室段结构包括( )A、闸门B、闸墩C、边墩D、交通桥E、铺盖参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、骨料堆场的布置主要取决于( )A、地形条件B、堆料设备C、运输条件D、运输进出料方式E、骨料的

56、组成材料的成分参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 22、全段围堰导流法包括明渠导流隧洞导流和( )A、涵管导流B、永久建筑物导流C、厂房导流D、束窄河床导流参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、负责组织水利水电工程施工总承包一级以上资质等单位的人员安全生产知识能力考核的单位是( )A、国务院B、国务院安全生产部门C、水利部D、建设部参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、水利工程建设项目招标投标活动的行政监督是指对( )等的监督。A、招标准备工作B、开标C、评标D、定标E、合同履行参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 25、在防洪工程设施保护范围内,禁止进行( )A、爆破B、打

57、井C、捕鱼D、取土E、采石参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 26、防汛条例规定,因防汛抢险需要取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物的,( )A、任何单位和个人不得阻拦B、必须给有关单位或个人补偿费用C、事后应当依法向有关部门补办手续D、事前应当依法向有关部门办理手续E、可以不办理任何手续参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 27、国家对水土保持工作实行预防为主,全面规划,( )的方针。A、综合防治B、因地制宜C、加强管理D、注重效益E、以点带面参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 28、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工

58、程建设征地及移民安置包括( )等。A、灌溉渠道工程B、文物古迹保护工程C、城镇迁建D、库底清理工程E、环境保护工程参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 29、为了便于常态混凝土与碾压混凝土在浇筑时能同步上升应对常态混凝土掺加( )A、高效缓凝剂B、高效速凝剂C、高效减水剂D、大量粉煤灰参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、在工程地质及水文地质勘察工作的几个阶段中,( )阶段要求提出施工期和运行期工程地质监测内容、布置方案和技术要求的建议。A、规划B、可行性研究C、初步设计D、技施设计参考答案：D 文字解析：暂无解析 第六部分 建筑实务1、当混凝土试件强度评定不合格时,可采用( )的检

59、测方法对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。2004年真题A、现场同条件养护试件B、按原配合比、原材料重新做试件C、非破损或局部破损D、混凝土试件材料配合比分析参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、下列关于绝热材料的叙述正确的是( )A、在建筑中,通常将防止室内热量流向室外的材料叫做保温材料,将防止室外热量进入室内的材料称为隔热材料B、保温材料和隔热材料统称为绝热材料C、材料保温隔热性能的好坏由材料的导热系数决定D、导热系数越大,保温隔热性能就越好E、绝热材料除应具有较小的导热系数外,还应具有适当的强度、防火性、耐腐蚀性及较低的吸湿性等参考答案：A、B、C、E 文字解析：D项导热

60、系数越小,保温隔热性能就越好。 3、建筑工程施工主要存在的职业危害有( )A、生产性毒物危害B、紫外线危害C、安全防护或防护器具有缺陷D、环境条件危害E、生产场所建筑设施不符合设计卫生标准要求参考答案：A、B、D 文字解析：建筑工程施工主要职业危害种类有：粉尘危害；生产性毒物危害；噪声危害；振动危害；紫外线危害；环境条件危害。 4、主体结构工程质量的检查与验收中,钢结构焊接工程主要检查( )A、焊工合格证及其认可范围、有效期B、焊接材料质量证明书、烘焙记录、存放状况、与母材的匹配情况C、焊缝尺寸、缺陷、热处理记录、工艺试验报告等是否符合设计和规范要求D、割纹和缺口的深度E、支座中心偏移与高差参