2022继续教育一级建造师资格试题库精编版答案+解析

1、2022继续教育一级建造师资格试题库精编版答案+解析第一部分 工程经济1、在城市房屋拆迁过程中,在拆迁范围内的下列建筑物中,应予以相应补偿的是( )A、甲从乙手中购买的一套住房,房屋过户手续尚未办清B、居住在底层临街的乙将住房改为商店后要求商业用途补偿的C、丙在自家楼前自建的储藏间D、丁单位在数年前施工中搭建的工人宿舍参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、下述人员中可以作为评标委员会成员的是( )A、由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家名单中确定的人员B、某投标人的近亲属C、该市建设行政主管部门的工作人员D、从事招标工作满九年并具有高级职称的招标人代表参考答案：D 文字解析：暂无解

2、析 3、取得建造师资格证书的人员,以建造师名义执业的前提是按规定( )A、向主管部门备案B、受聘并注册于具有相应资质的单位C、由主管部门审批D、与受聘单位签约参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、在承担民事责任具体方式中,( )的方式目的在于及时制止损害行为,防止损失进一步扩大。A、排除妨害B、消除危险C、停止侵害D、返还财产参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、王某欠李某10万元货款,一日李某对王某说:算了,那10万货款我不要了。造成王某10万元债务不再承担的原因是( )A、合同解除B、抵消C、混同D、免除参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后,与国有建

3、筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失,则依据合同法的规定,该合同的性质属于( )A、无效合同B、部分无效合同C、效力待定合同D、可变更、可撤销合同参考答案：D 文字解析：水泥厂的行为是一种欺诈行为，因欺诈手段签订的合同是否有效，关键是看该欺诈行为是否侵害了国家利益，而国有企业的利益不等同于国家利益，所以水泥厂所签订的合同应是可变更、或撤销的合同，答案是D。 7、纳税人因特殊困难,经批准可以延期缴纳税款,但延期缴纳税款的最长时间不得超过( )个月。A、1B、3C、5D、7参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、一公司委托业务员李某到外地采购木材,为了工作方便,公司经理给了李某几份盖有公司公

4、章的空白合同。李某到外地后,为了照顾一位朋友张某的生意,就购买了钢材并与其签订了合同。则该钢材购买合同( )A、有效B、无效C、必须经过经理的认可D、效力未定参考答案：A 文字解析：合同法第48条规定，行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。第49条规定了表见代理的内容，即行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。本题中，业务员是超越代理权签订的合同，本应是效力待定合同，但业务员手中的盖有公章的空白合同使张某有理由相信业务员对外具有了

5、签订任何合同的权利，所以业务员所签订的合同是有效的，对公司具有约束力。 9、在某工程项目建设过程中,发生了下列事件,其中符合消防法规定的是( )A、将工地食堂建在木模板仓库的一个角落里B、因工期紧张,让从未接触过电焊工作的王某和其他工人一起焊接钢梁C、组织防火检查时,指派维修工李某更换灭火器中的化学药品D、对工人进行消防安全知识培训和考核,并将考核不合格的工人赵某辞退参考答案：D 文字解析：A项错误的理由同上题；电焊工需持证上岗，故B项错误；维修、更新消防器材腥检验机构检验合格，故C项错误。 10、下列选项中,注册建造师享有的权利包括( )A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业

6、印章C、在执业范围外从事相关专业的执业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 11、根据行政处罚法的规定,我国立法体系中可以设定吊销企业营业执照行政处罚权限的法律规范性文件包括( )A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规E、地方政府规章参考答案：A、B 文字解析：根据行政处罚法第9条至第12条规定，只有法律和行政法规具有设定吊销企业营业执照行政处罚的权限。 12、某施工现场,建筑主体脚手架搭设过程中,施工人员李某不慎,将一钢管从空中滑落,将临近道路通行人员张某头部砸伤,下列选项表述正确的是( )A、由李某向施工单位承担

7、违约责任B、由李某向张某承担侵权责任C、由施工单位向张某承担违约责任D、由李某向张某承担违约责任参考答案：B 文字解析：李某和张某无合同关系，故只能承担侵权责任。 13、建设工程招标中,招标人不可以随意没收投标保证金,除非投标人( )A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标有效期内撤回其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、某市建设工程质量监督站工作人员李某在明知建设工程实体存在质量缺陷尚未整改完毕情况下,仍对工程竣工验收备案出具了同意意见,则李某有可能承担的行政责任是( )A、行政拘留B、罚款C、记

8、过D、吊销执业资格证书参考答案：C 文字解析：A、B、D属于行政责任中行政处罚的类型，只有C属于行政处分类型，属于行政机关内容对其工作人员违法行为所采取的措施。 15、某大厦系甲市政府投资建设的大型项目,根据施工计划,预计在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收应在( )进行。A、2007年7月1日前B、2007年7月1日后C、2007年12月31日前D、2007年12月31日后参考答案：A 文字解析：项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。 16、某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证,持有开工报告即可开工建设,对此,建设单位应将保证安全施工的措施报送( )A、开工报告发证

9、机构审查B、建开工报告发证机构备案C、建设行政主管部门批准D、建设行政主管部门备案参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中,( )不正确。A、两审终审制度是指一个民事诉讼案件经过两审法院审判后即告终结的制度B、民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案C、对于一般民事诉讼案件,当事人不服一审法院的判决或裁定,可以上诉至上一级法院D、超过上诉期的判决、裁定,为生效判决、裁定,当事人不得再上诉参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、乙欠甲l0万元钱将在2008年1月2日到期要偿还,乙突然在2007年12月25日在将其名下惟一的财产,一处市场价为40万元的住房以2

10、0万元的价格卖给了他人,则甲可行使( )来保护自己的利益。A、代位权B、撤销权C、提起侵权之诉D、提起违约之诉参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、某工程施工现场,总承包单位材料供货商运输车辆长时间占用现场道路卸料,造成专业分包施工机械无法入场,则分包单位可以要求材料商( )A、停止侵害B、消除危险C、消除影响D、排除妨害参考答案：D 文字解析：根据民法通则第134条中承担民事责任方式中关于排除妨害的含义和目的。 20、如果建设工程项目属于重点项目,应对项目档案的( )进行评价。A、完整性B、客观性C、准确性D、系统性E、安全性参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 21、某工程施工合

11、同签订过程中,施工单位隐瞒了委派项目经理没有取得建造师执业资格的事实。则施工单位的行为违反了合同法原则中的( )A、平等原则B、公平原则C、诚实信用原则D、自愿原则参考答案：C 文字解析：施工单位隐瞒了真实的情况，是一种欺诈行为，违背了诚实信用原则，所以答案是C。 22、下列关于合同变更的表述中,错误的是( )A、设计单位应建设单位的要求,背离中标方案将原公建设计改为住宅设计,此设计变更为有效的约定变更B、承发包串通投标而中标,合同履行过程中,发包人要求在合理范围内缩短工期,属于合同的变更C、设计单位与建设单位就设计内容的洽商修改,一般属于约定的变更D、建设工程施工承包领域的设计变更,属于法定

12、的合同变更E、经过招投标,双方背离备案的施工合同实质性条款另行签订补充协议,属于合同变更参考答案：A、B、D、E 文字解析：A项是目前常见的做法，该设计改变必须经审图机关重新审核，否则属于严重违法行为。B项中，承发包双方串通投标而中标的合同是无效合同，合同变更应基于有效合同，无效合同谈不上变更问题，应自始无效。D项属于约定的变更。合同变更是民事法律行为，E项的做法属于违法行为，不属于合同变更。C项属于约定变更，正确。 23、根据城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例规定,下列关于土地使用权中出让最高年限的表述正确的是( )A、甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B、乙工厂用地使用权出让年限是40

13、年C、丙私立医院土地使用权出让年限是70年D、丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、可以发生留置的合同有( )A、运输合同B、勘察设计合同C、施工监理合同D、建设工程施工合同参考答案：A 文字解析：可以行使留置权的合同，包括：加工承揽合同、运输合同、保管合同。B、C、D项所涉及的合同，均不可行使留置权。 25、安装工程一切险专门承保各类安装工程,即在安装和试车考核过程中因自然灾害或意外事故所导致的损失。在这里意外事故通常包括( )A、火灾B、雷电C、火山爆发D、爆炸E、设计错误参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 26、企业办理下列业务时,必须持税务登

14、记证件的有( )A、开立银行账户B、申请减免税C、领购发票D、签订合同E、办理停业、歇业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 27、施工单位的主要负责人、项目负责人不履行安全生产职责,造成重大安全事故,构成犯罪的,自刑罚执行完毕之日起( )年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。A、1B、2C、3D、5参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、在以下民事诉讼答辩制度的选项中,正确的是( )A、被告应在收到起诉状副本之日起十五日内提出答辩状B、被告只能书面答辩C、被告不进行答辩,视为认可D、被告不提出答辩状的,会影响人民法院审理参考答案：A 文字解析：民事诉讼法第一百一十三条规定

15、，被告在收到起诉状副本之日起十五日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理；法律也没规定不准口头答辩，所以本题选A。 29、在招标投标法规定的必须招标的工程建设项目范围内,项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中,必须进行招标的是( )A、勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B、施工单项合同估算价达到160万元C、重要货物采购单项合同估算价接近100万元D、监理服务单项合同估算价30万元参考答案：A 文字解析：必须招标的项目应该是既要满足项目范围，同时又要满足规模标准的要求。这两项同时满足才必须招标，本题只有A选项符合条件。 30、下列可以使委托代理终止的情形有(

16、)A、代理期间届满或者代理事务完成B、被代理人取消委托或者代理人辞去委托C、代理人死亡D、代理人丧失民事行为能力E、被代理人死亡参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、有形磨损的局部补偿形式适用于( )A、可消除性的有形磨损B、不可消除性的有形磨损C、第一种无形磨损D、第二种无形磨损参考答案：A 答案解析：暂无解析 2、某项目建设投资为1300万元,项目经营期l8年,经营期每年总成本费用为300万元,折旧费和摊销费占总成本费用的20%,若直接将总成本费用列入项目投资现金流量表的现金流出,则会多计现金流出量合计( )A、300万元B、600万元C、1080万元D、13

17、00万元参考答案：C 答案解析：在项目投资现金流量表中,、建设投资已按其发生的时间作为一次性支出被计入现金流出,如再将折旧费和摊销费随总成本费用计入现金流出,就会造成现金流出的重复计算。因此重复计量恰好为折旧费和摊销费的合计:即3001820%=1080万元,故正确选项为C。 3、影响资金等值的因素有( )A、资金额的大小B、利润的多少C、换算期数D、时间的长短E、利率的高低参考答案：A、C、E 答案解析：本题考查的是资金等值。影响资金等值的因素有三:资金额的大小;换算期数;利率的高低。 4、人民币升值,对我国商品进出口的影响是( )A、进口商品相对价格提高,进口降低B、进口商品相对价格降低,

18、进口增加C、出口商品相对价格提高,出口减少D、出口商品相对价格降低,出口增加E、出品商品相对价格提高,出口增加参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 5、进口设备增值税额的计税基数为( )A、离岸价民币外汇牌价+进口关税+消费税B、离岸价人民币外汇牌价+进口关税+外贸手续费C、到岸价人民币外汇牌价+外贸手续费+银行财务费D、到岸价人民币外汇牌价+进口关税+消费税参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、为了便于计算工程量清单中各个分项的价格,进而汇总整个工程报价,通常将国际工程投标报价分为直接费、间接费、利润、风险费及其他可单列项的费用。其中,利润、风险费是在工程量清单中没有单独列项的费用项目,需要

19、将其作为( )分摊到工程量清单的各个报价分项中去。A、现场管理费B、其他待摊费用C、临时设施费D、经营业务费参考答案：B 答案解析：暂无解析 7、工程项目建设过程中,进口设备检验鉴定费用应计入( )A、进口设备单价B、进口设备运杂费C、建设单位管理费D、引进技术和进口设备其他费参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、下列各项中,属于供给政策的有( )A、财政政策B、收入政策C、指数化政策D、人力政策E、经济增长政策参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 9、按建标2003206号文件的规定,在措施费中,以直接工程费为计费基础的有( )A、环境保护费B、文明施工费C、临时设施费D、二次搬运费

20、E、施工排水、降水费参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 10、概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的,其作用主要有( )A、用于工程的施工管理B、编制扩大初步设计概算C、编制概算指标D、确定建设项目投资额E、编制预算定额参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 11、企业因购建固定资产而取得长期借款的业务会影响企业的( )A、所有者权益B、流动资产C、流动负债D、非流动负债参考答案：D 答案解析：暂无解析 12、股息优先于普通股红利分配,对公司剩余财产的求偿权虽在债权人之后,但先于普通股股东,且股息率固定的有价证券是( )A、公司债券B、可转换债券C、认股权证D、优先股股票参考答案：

21、D 答案解析：暂无解析 13、按照使用性质、用途和用量大小,定额材料消耗指标包括( )A、净材料量B、主要材料C、零星材料D、材料损耗E、辅助材料参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 14、某建筑公司需要一台大型塔吊用于项目建设施工,项目经理经市场预测、企业财务能力分析及技术经济论证,决定以经营租赁方式租用该设备,并提出四条主要依据,其中错误的是( )A、当前的项目建设期较短,未来施工任务不确定B、该设备现有产品面临技术过时的风险C、可以用该设备抵押贷款以解决流动资金不足的困难D、可以使企业享受税费方面的利益参考答案：C 答案解析：暂无解析 15、按建标2003206号文件的规定,施工企业

22、为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的( )A、人工费B、措施费C、规费D、企业管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、杜邦财务分析体系中的核心指标是( )A、销售净利率B、净资产收益率C、总资产报酬率D、总资产周转率参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、某企业根据合同向银行借入使用期为18个月的借款,该借款是( )A、短期借款B、长期借款C、周转借款D、结算借款参考答案：B 答案解析：暂无解析 18、某施工企业购入刨床一台,买价30000元,增值税5100元,运杂费2900元,并已交付安装,支付安装费6000元。该刨床的购入成本为( )元。A、3510

23、0B、38000C、38900D、44000参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、周转性材料是指在施工过程中多次使用的工具性材料,定额中表示周转性材料消耗量指标通常用( )A、周转次数B、周转使用量C、摊销量D、回收量参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、建设工程总概算是以整个工程项目为对象,它的构成包括各单项工程综合概算和( )A、各单位工程概算B、其他工程和费用概算C、设备及安装工程费概算D、辅助工程项目概算参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、在设备更新方案比选中,由于新设备方案的寿命与旧设备方案的寿命在大多数情况下是不等的,所以设备更新方案的比选不能采用的指标是( )A、净年值B

24、、年成本C、净现值D、等值年度费用参考答案：C 答案解析：暂无解析 22、在实践中,BOT项目融资模式具有很多的演变形式,其中,DBFO模式起源较早,在发达国家特别是英国高速公路建设中应用得较为普遍,其含义是( )A、设计建设融资经营B、设计建设融资拥有C、建设拥有经营移交D、设计建设经营移交参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、某企业利润总额为3500万元,所得税费用500万元,财务费用为1600万元,则净利润是( )万元。A、3000B、4600C、1900D、4000参考答案：A 答案解析：暂无解析 24、建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入某一指标的利息。这一指标是( )A、固

25、定资产B、流动资产C、所有资产D、静态投资参考答案：A 答案解析：暂无解析 25、在下列各项中,属于未指定用途的留存收益的是( )A、资本公积B、未分配利润C、盈余公积D、实收资本参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、工程量清单计价的建筑安装工程造价是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所列项目的( )A、措施项目费B、分部分项工程费C、其他项目费D、全部费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 27、研究招标文件的合同条件方面,关于付款条件,除了要搞清楚是否有预付砍锇其金额、工程进度款的付款方式和付款比例、保留金的扣留比例等,还要搞清楚( )A、对进场施工机械设备的完好率B、运抵施工现场的永久

26、设备和材料是否可以获得材料设备预付款C、扣留保留金的偿还时间D、对进场材料发生损耗或丢失的补偿额度及条件参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、企业在资产负债表日,不能可靠地估计所提供劳务的交易成本,已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿,此时( )A、应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，不确认利润或损失B、应按预计确认收入，结转已发生的成本，暂不确认利润或损失C、应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本，将差额确认为损失D、不应确认收入，结转已发生的成本，暂不确认当期利润或损失参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、对设计概算编制依据的审查

27、主要是审查其( )A、合法性、时效性、经济性B、合法性、适用范围、合理性C、合理性、经济性、时效性D、合法性、时效性、适用范围参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、筹资活动产生的现金流量有( )A、资本溢价B、实收资本C、处黄固定资产回收的现金净额D、收回投资所收到的现金E、取得投资收益所收到的现金参考答案：A、B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、某大型构件吊装工程,在编制了单项施工安全技术措施的情况下开始作业,在吊装进行过程中,突然刮起7级大风,为了赶工期,工长要求继续作业。在大型构件起吊到最高处时,强风使构件突然脱钩、落地而损坏,不能继续使用。甲从事的工作是对周围人员和设施的安

28、全有重大危害因素的作业,该作业称为( )A、技术作业B、危险作业C、高难度作业D、特种作业参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、对某项施工作业进行风险评价,发生事故会造成中度损失(伤害),根据公式R=Pf评价风险等级为一中度风险,则由此推断事故发生的可能性( )A、很大B、很小C、中等D、不发生参考答案：C 文字解析：通过风险等级评估表和公式R=pf可反推出正确答案。 3、在编制成本支出计划时,需要安排适当的不可预见费的是在主要的( )中。A、单项工程B、单位工程C、分部工程D、分项工程参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、政府建设工程质量监督部门,对建设工程项目结构主要部位(如桩基、基础、主

29、体结构)除了常规检查外,还要在分部工程验收时,要求建设单位将( )方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报监督机构备案。A、施工B、规划C、设计D、监理E、建设参考答案：A、C、D、E 文字解析：政府建设工程质量监督部门,对建设工程项目结构主要部位(如桩基、基础、主体结构)除了常规检查外,还要在分部工程验收时,要求建设单位将施工方、设计方、监理方和建设方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报监督机构备案。故选项B不正确。 5、建设工程施工合同的计价方式主要有( )A、固定单价合同、固定总价合同、固定成本加酬金合同B、变动单价合同、变动总价合同、变动成本加酬金合同C、单价合同、总价合同、成本加酬

30、金合同D、单价合同、总价合同、固定成本加费用合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、管理组织指建设工程项目管理的( )管理制度及其运行机制,三者有机联系构成了一定的组织管理模式。A、管理模式B、总体目标C、组织构架D、目标分解参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、对于不同原因引起的索赔,承包人可索赔的具体费用内容不完全一样。在我国建设工程索赔实践中,下列费用中未包括在索赔金额中的是( )A、分包费用B、利息C、收集整理索赔资料发生的费用D、施工机械使用费参考答案：C 文字解析：索赔费用中一般不包含为收集整理索赔资料而发生的费用。 8、项目管理作为一门学科在不断的发展,它包括( )等几代的发展

31、。A、传统的项目管理B、现代的项目管理C、全过程的项目管理D、组合管理E、变更管理参考答案：A、D、E 文字解析：传统的项目管理（ProjectManagement）是该学科的第一代，第二代是ProgramManagement（指的是相互有关联的项目的项目管理），第三代是PortfolioManagement（指的是多项目不一定有关联的组合管理），第四代是ChangeManagement（指的是变更管理）。 9、下列选项不属于建设工程环境保护措施的是( )A、大气污染防治措施B、水污染防治措施C、安全保护措施D、文明施工措施参考答案：C 文字解析：建设工程环境保护措施主要包括大气污染的防治、水

32、污染的防治、噪声污染的防治、固体废弃物的处理以及文明施工等措施。 10、对环境管理体系进行监测时,监测的内容包括( )A、组织的环境绩效B、有关的运行控制C、目标实现程度D、指标实现程度E、工作人员的工作态度参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、建设工程施工安全控制的特点有( )A、控制面广B、动态性C、系统交叉性D、严谨性E、复杂性参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统,主要用于项目的( )A、目标控制B、目标分解C、目标制定D、目标检查参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、单位工程施工组织设计是在施工组织总设计的

33、指导下,由直接组织施工的单位根据( )来编制。A、施工方案图B、施工计划图C、工程施工图D、施工平面图参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、职业健康管理体系一级要素不包括( )A、职业健康安全方针B、职业健康安全管理方案C、实施和运行D、检查和纠正措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、应用作业条件危险性分析法(L方法)进行风险评价时,如果危险性分值R=63,事故发生的可能性L3,暴露于危险环境中的频繁程度=6,则事故发生造成的后果( )为( )A、非常严重,一人死亡B、严重致残C、较大,受伤严重D、引人注目,轻伤参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、根据我国建筑工程施工质量验收统一标

34、准(G50300-2001),施工质量验收包括( )的质量验收及工程竣工时的质量验收。A、多方面B、业主组织C、工程过程D、监理组织参考答案：C 文字解析：根据我国建筑工程施工质量验收统一标准(GB503002001),施工质量验收包括工程过程的质量验收及工程竣工时的质量验收。 17、双代号网络图的基本构成要素有( )A、箭线B、节点C、虚工作D、线路E、编号参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 18、分层法在实际应用中按合同结构分：( )A、业主单位B、总承包C、专业分包D、劳务分包E、设计单位参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 19、为了充分利用和发挥信息资源的价值,实现有序的科

35、学信息管理,业主方和项目参与各方都应编制各自的( ),以规范信息管理工作。A、信息管理手册B、信息编码手册C、信息格式D、信息管理流程参考答案：A 文字解析：业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务,为充分利用和发挥信息资源价值,提高信息管理效率,以及实现有序的和科学的信息管理,各方都应编制各自的信息管理手册,以规范信息管理工作。 20、项目管理信息系统的应用,主要是用计算机的手段,进行项目管理有关数据的收集、( )、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子成员。A、传输B、分类C、记录D、分发参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、初步制定出来的检查表,要经过群众的讨论,反复试行,再

36、加以修订,最后由( )审定后方可正式实行。A、项目管理部门B、质量管理部门C、企业管理部门D、安全技术部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、按建设工程监理规范,处理建设单位提出工程变更的程序内容有( )A、施工单位提出变更的暂定价格B、变更提交总监理工程师C、总监理工程师组织专业监理工程师审查变更D、原设计单位编制设计变更文件E、建设单位审定涉及安全、环保内容参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 23、产品质量是产品形成过程中( )的结果。A、组织领导者努力B、组织决策者决策C、全体人员共同努力D、监督机构监督参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、工程监理单位应当依照法律、行政法规

37、及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担( )责任。A、监督B、监理C、管理D、法律参考答案：B 文字解析：引自建设工程质量管理条例第三十六条。 25、某工程在基坑开挖过程中,地下水位突然上涨,承包人不得不停工进行排水作业。承包人据此提出的索赔应是( )A、不可预见条件索赔B、不可抗力索赔C、工程延期索赔D、工程变更索赔参考答案：A 文字解析：由于施工中地质条件与业主提供的地质勘察报告不符,这超出了一个有经验的承包商的正常预见范围,故应选A。 26、企业质量管理体系认证的程序为( )A、首次会议B、申请和受理C、审核D、末次会议E、审批与注

38、册发证参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 27、形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,应保持一致的是三者的取值( )A、标准B、范围C、精度D、单位参考答案：B 文字解析：形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,即三者的取值范围应是一致的。形象进度表达的工程量、统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量均应是相同的数值。 28、某工程在搭设高度10米的模板支撑体系架体前,按照相关规定,该单位编制了专项的安全施工方案,制订了安全技术措施计划。该单位按照相关规定聘请了5名专家开会讨论,集思广益,使存在的危险源辨识的更加细致、具体。该单位采用的方法是( )A、事故树法B、LEC、方法C

39、头脑风暴法D、德尔菲法参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、建设工程项目结构图描述的是( )A、组织系统中各部门的职责分工B、工作对象之间的关系C、组织系统中各子系统之间的关系D、项目参与各方之间的关系参考答案：B 文字解析：项目结构图是对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务，描述的是工作对象之间的关系。 30、项目业主方和项目参与各方往往分散在不同地点,因此信息处理应考虑充分利用远程数据通讯方式,如( )A、通过电子邮件收集、发布信息B、通过基于互联网的项目专用网站交流信息C、通过基于互联网的项目信息门户协同工作D、通过数据库获取信息E、基于互联网远程教育、培训参考答

40、案：A、B、C、E 文字解析：项目业主方和项目参与各方往往分散在不同地点,或不同的城市,或不同的国家,因此信息处理应考虑充分利用远程数据通讯方式,如：通过电子邮件收集、发布信息；通过基于互联网的项目专用网站或通过基于互联网的项目信息门户实现业主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理；召开网络会议；基于互联网远程教育、培训。通过数据库获取信息不是远程通讯方式。 第四部分 公路实务1、施工企业应建立并保存合格材料供货商的名册和档案,对合格材料供应商进行定期考核,考核内容是( )A、材料供应商的属地B、材料供应商的供货能力C、材料供应商的企业属性D、材料供应

41、商的银行存款参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、公路工程国内招标文件范本共分三卷,第二卷是( )A、工程量清单B、技术规范C、合同专用条款D、合同通用条款参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、不属于安全环保施工组织设计应重点考虑内容是( )A、安装的方案和方法B、精度和质量控制措施C、对前期工程的维护措施D、劳动力组织计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、阻碍公路建设或抢修,致使公路建设或抢修不能正常进行,尚未造成严重损失的,给予的处罚是( )A、治安处罚B、行政处罚C、经济处罚D、刑事处罚参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、相对于轮胎式推土机,下面属于履带式推土机特点的是( )A、爬

42、坡能力强B、行驶速度高C、作业循环时间短D、运输转移不损坏路面参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、水泥稳定类材料中确定水泥剂量应考虑( )A、拌合方法B、土类C、路面结构D、试验结果E、路基压实度参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、国家规定一顶安全帽的重量不应超过( )A、400gB、500gC、600gD、700g参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、公路建设项目投标人如有分包计划,必须遵守的规定包括( )A、主体和关键性工作不能分包B、分包工作量不能超过20C、应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书等证明资料D、分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,具备相

43、应的专业承包资质或劳务分包资质E、投标人所建议的分包人发生了与资格预审内容不符的变更,必须先征得招标人的批准,否则,视为无效投标参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 9、按照通风、防尘安全要求,应每月至少取样分析或检测一次的指标有( )A、空气成分B、施工人员数量C、施工机械数量D、风速E、含尘量参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 10、特种车辆监视系统是由车载GPS和GSMGPRSCDMA(简写为GSM)通信装置、( )及覆盖本路网的GPS及GSM移动通信网构成。A、移动通信基站B、分中心大屏幕投影机C、分中心GPS和GSM通信及控制装置D、分中心紧急电话控制台参考答案：C 文

44、字解析：暂无解析 11、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：基础变位作用属于( )A、永久作用B、可变作用C、其他可变作用D、偶然作用参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、下列结构设施中可用于路基挖方边坡支撑的有( )A、护肩B、护面墙C、支垛护脚D、护坝参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、当地基计算沉降过大或结构物对不均匀沉降敏感时,可采用( )A、沉井基础B、桩基础C、管柱D、刚性基础参考答案

45、：B 文字解析：暂无解析 14、钢筋混凝土结构的里程碑、百米桩、公路界碑的检测项目主要包括( )A、外形尺寸B、混凝土强度C、安装位置D、埋设深度E、配筋率参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是( )A、工艺试验B、原材料的验证试验C、标准试验D、构(配)件进场验证试验参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、变通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记和( )等构成

46、的。A、分合流标志B、线形诱导标C、突起路标D、轮廓标参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、有抗冰(盐)冻要求地区,各交通等级路面、桥面、路缘石、路肩及贫混凝土基层必须使用( )A、引气剂B、早强剂C、缓凝剂D、阻锈剂参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、公路工程项目从发出招标文件到开标的时间,最多不应超过( )A、一个月B、一个半月C、两个月D、三个月参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、复合衬砌中防水层施工应在( )后,二次衬砌施作前进行。A、围岩变形完全稳定B、初期支护完成并且围岩变形稳定C、初期支护变形基本稳定D、初期支护变形完全稳定参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、我国的

47、安全生产管理体制包括( )A、企业负责B、行业管理C、国家监察D、群众监督E、个人检查参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、不属于公路工程交工验收应具备的条件的是( )A、监理工程师对工程质量评定合格B、监督机构对工程进行了检测C、监理单位已完成工作总结D、已通车试运营二年参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、( )、时钟等的通信。A、紧急电话B、视频会议C、费率D、办公信息参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、确定军官任职的亲属关系回避对象,应当坚持哪些原则( )A、职务等级不同的,由职务低的一方回避B

48、、职务等级不同的,个别工作特别需要的,可以由职务高的一方回避C、职务等级相同的,根据工作需要确定其中一方回避D、职务等级相同的,根据本人情况确定其中一方回避参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 25、在悬臂浇筑混凝土斜拉桥的梁施工检测中,对于斜拉索锚具轴线与孔道轴线偏位的要求是( )A、抽查30,允许偏差5mmB、抽查25,允许偏差6mmC、抽查25,允许偏差5mmD、抽查30,允许偏差6mm参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、高速公路、一级公路的特殊大桥为整体式上部结构时,其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小,但减窄后的宽度应( )A、不大于标准规定的“最小值”B、不小于标准规定的

49、“最小值”C、不大于标准规定的“最大值”D、不小于标准规定的“最大值”参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、采用新奥法施工的隧道,其开挖方法一般为( )A、钻爆法B、沉管法C、盾构法D、盖挖法参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、建筑施工中的电梯口必须设置高度不低于( )m的金属防护门。A、10B、105C、12D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、按照注册建造师执业工程规模标准,以下必须由一级注册建造师担任项目负责人的有( )A、单跨80m的桥梁工程B、长25m的桥梁工程C、长度1200m的隧道工程D、单项合同额400万元的项目E、高速公路施工项目参考答案：A、C、E 文字解析

50、：暂无解析 30、沥青混凝土面层实测项目中包含( )A、中线平面偏位B、弯拉强度C、抗滑D、渗水系数E、弯沉值参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、中华人民共和国成立后颁发的第一部水法是在( )A、1988年B、1998年C、2000年D、2002年参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、下列关于施工导流标准的说法正确的是( )A、4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂,其结构设计级别可提高一级,其设计洪水标准相应提高B、4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂,其结构设计级别可提高一级,但设计洪水标准不提高C、对导流建筑物级别为3级且失事后果严重的工程,应提出发生超标准

51、洪水时的预案D、当导流建筑物与永久建筑物结合时,成为永久建筑物部分的结构设计应采用永久建筑物级别标准E、当导流建筑物与永久建筑物结合时,成为永久建筑物部分的设计洪水标准应提高一级参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 3、河道整治是指采取各种治理措施改善河道边界条件及水流流态以满足( )的需要。A、人类各项工作B、防洪、除涝C、改善水环境D、灌溉、航运参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、根据评标委员会和评标方法暂行规定,评标委员会成员人数为( )以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、5人、13B、5人、23C、7人、13D、7人、23参考答案：B 文字解析：暂无解

52、析 5、招投标阶段,混凝土工程施工中需单独计量计列的费用是( )A、温控措施费B、混凝土冬季施工中对原材料保温增加的费用C、碾压混凝土施工过程中的配合比试验和生产性碾压试验的费用D、预应力混凝土中固定锚索位置的钢管等所发生的费用参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),混凝土浇筑过程中,模板的形状及位置与设计线的偏差不超过模板安装允许偏差绝对值的( )倍。A、12B、13C、14D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、施工单位的施工组织设计和技术措施应由( )审查。A、建设单位代表B、项目法人C、设计单位D、监理单位参考答案：D 文字解

53、析：暂无解析 8、根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第14号),符合具体范围的水利工程勘察设计项目必须进行招标的前提,是其单项合同估算价在( )以上。A、50万元人民币B、100万元人民币C、150万元人民币D、200万元人民币参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、型号为20sh一19的离心泵属于( )离心泵。A、单级单吸卧式B、单级双吸卧式C、单级单吸立式D、单级双吸立式参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、编制施工图预算、招标阶段标底及投标报价依据的水利定额是( )A、投资估算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、水库工程管理设计规范

54、(SL10696)规定,平原区大型水库工程下游从坝脚线向下的管理范围为( )A、不少于50mB、不少于100mC、不少于150mD、不少于200m参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),木模板设计时,若木材含水率小于25%时,其荷载设计值可乘以系数( )予以折减。A、06B、07C、08D、09参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、除快硬水泥以外,其他水泥存储超过( )个月应复试其各项指标,并按复试结果使用。A、05B、1C、2D、3参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、大中型水利水电工程建设征用耕地的补偿费,一般为该耕地被征用前3年

55、平均年产值的( )倍。A、34B、46C、610D、1016参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、碾压混凝土卸料、平仓、碾压中的质量控制要求主要有A、卸料落差不应大于20mB、堆料高不大于15mC、入仓混凝土及时摊铺和碾压D、两种混凝土结合部位重新碾压,同时常态混凝土应掺速凝剂E、避免层间间歇时间太长参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、根据水利工程设计概(估)算编制规定,投标保函手续费属于( )A、其他直接费B、企业管理费C、财务费用D、非企业成本参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、对于高程放样中误差要求不大于mm的部位,应采用( )A、视距法B、直角交会法C、水准测量法

56、D、解析三角高程法参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、水利水电机电设备安装工程专业承包一级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产分别为( )A、200万元和240万元以上B、500万元和600万元以上C、1000万元和1500万元以上D、1500万元和1800万元以上参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、适用于渗透系数较大、地下水埋藏较浅(基坑低于地下水水位)、颗粒较粗的砂砾及岩石裂隙发育的地层的排水方式是( )A、明沟排水B、管井排水法C、喷射法D、电渗排水法参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水

57、电工程建设征地及移民安置包括( )等。A、灌溉渠道工程B、文物古迹保护工程C、城镇迁建D、库底清理工程E、环境保护工程参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 21、根据水电水利工程混凝土防渗墙施工规范(DLT51992004),下列关于混凝土防渗墙墙体材料的质量控制与检查应遵守的规定正确的有( )A、塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆应检查其抗渗等级B、普通混凝土和黏土混凝土的抗渗性能的检查应检查其渗透系数和允许渗透坡降C、混凝土成型试件应在槽口取样,严禁在机口取样D、固化灰浆(原位搅拌法)和自凝灰浆应在其初凝前在槽内取样E、塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆检查其渗透系数和允许渗透坡降参考答案

58、：D、E 文字解析：暂无解析 22、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),单向开挖隧洞时,安全地点距爆破工作面的距离应不少于( )A、100mB、150mC、200mD、250m参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收,并应进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,其所需费用由( )承担。A、发包人B、监理人C、承包人D、材料和设备供应商参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、根据评标委员会和评标方法暂行规定,评标工作由( )负责。A、招

59、标人B、上级主管部门C、行政监督部门D、评标委员会参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、根据水工混凝土施工规范(DLT51442001),散装水泥储运时间超过( )个月,使用前应重新检验。A、3B、4C、5D、6参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、以下属于水工建筑物可变作用荷载的是( ).A、结构自重B、地应力C、预应力D、扬压力参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、将厂房本身作为挡水建筑物,一般为低水头( )水电站。A、坝式B、引水式C、坝后式D、河床式参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、有抗冻要求的混凝土且环境水兼硫酸盐侵蚀时,应优先选用的水泥品种是( )A、普通硅酸盐水泥B、

60、硅酸盐大坝水泥C、抗硫酸盐硅酸盐水泥D、硅酸盐水泥参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),水利水电工程施工中,跨度大于2m混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的( )%后才能拆除。A、70B、80C、90D、100参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、防止土体发生流土渗透变形的工程措施主要有( )A、铺设反滤层B、设置垂直防渗体C、增加出口处盖重D、设置排水沟或减压井E、设置水平防渗体参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 第六部分 建筑实务1、钢梁翼缘的局部稳定一般通过( )来保证。A、加劲B、增加宽度C、限制宽厚比D、提高钢