版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、承揽合同锦集7篇承揽合同 篇1浙江五洲工程项目管理有限公司 (甲方)建德市龙源电力有限公司 (乙方)依照中华人民共和国合同法有关规定,结合本工程具体实际情况,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。乙方受甲方委托, 承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下:一、甲方委托给乙方的工程项目和内容:1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试二、有关技术及服务要求:1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作,协助并配合线路验收、接入系统及并网工作 。及时提供竣工资料。2、乙方采购所有电气设备和原料, 应从国家定点厂家采购, 并符合国家有关质量、技
2、术标准。3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行,符合质量要求。4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。三、工程款项及费用的结算:1、工程款结算按执行。2、工程预算款总计:102496元;(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)3、本工程款分 2次结清,其中:(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%(计70000元)(2) 、工程竣工验收合格决算审核后,送电前工程款全部付清。4、工程款的结算以审计决算为依据。四、施工及竣工验收:1、根据工程施工要求,甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续,设备进场道路畅通等) ,并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。2
3、、乙方应在20 xx年 月 日工程竣工,遇特殊情况双方另行协商,时间顺延。3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工,如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失,由乙方自负。5、乙方在工程结束时,甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。五、合同未尽事宜,双方协商解决。六、合同双方代表签字盖章后生效。七、合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份。甲方: (盖章) 乙方: (盖章)代表: 代表:承揽合同 篇2第一部分 协议书发包人(全称):贵州佛龙开发有限公司承包人(全称):四川三和恒生建筑工程有限责任公司依照中华人民共和国合同法、中
4、华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:贵州凯里小区建设项目工程地点:贵州凯里市工程内容:由建筑设计院设计施工图中确定的工作内容:土建工程、安装工程、消防工程、小区环境、市政管网工程群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_资金来源:自筹资金二、工程承包范围承包范围:设计图所列的施工范围三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数_天四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款金额(大写):_元(人民币)¥:_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:、本合
5、同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:_本合同双方约定_后生效。发包人:(公章)_承包人:(公章)_住所:_住所:_法定代表人:_法定代表人:_委托代表
6、人:_委托代表人:_电话:_电话:_传真:_传真:_开户银行:_开户银行:_账号:_账号:_邮政编码:_邮政编码:_。第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人
7、接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
8、1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.17图纸:指由发包
9、人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。1.18施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
10、1.23小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件 (4)本合同专用条款 (5)本合同通用条款 (6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽
11、商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。3.2适用法律和法规本合同文件适用国
12、家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。、
13、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务、工程师5.1实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5.2监理单
14、位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。5.4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第37
15、条关于争议的约定处理。5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。5.6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的.自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件
16、有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的
17、书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人
18、,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。、项目经理7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。7.2承包人依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师提交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。承揽合同 篇3甲方(定做人):签订日期:签订地
19、点:乙方(承揽人):合同编号:甲、乙双方在平等自愿,协商一致的基础上,就有关事宜达成如下协议:一、产品及相关说明二、定作物的质量1、双方按样品生产,应在生产前进行封样。2、定作物(模具)适用成型的塑料原料为。3、定作物的质保期为1年,在上述保质期内,乙方对定作物负有质量担保义务,发生质量问题时,乙方应负责维修。三、技术资料与图纸1、甲方应在本合同生效后一周内将技术资料或封样样品交付给乙方。2、双方对履约过程中知悉的技术资料与图纸、封样样品等商业秘密,均负有保密义务。四、定作物的交付与运输1、乙方的交货期限为天,自预付款到乙方账户之日算起,预付款为合同总金额的30%。2、乙方应在约定期限内向甲方
20、交付模具,运费由乙方承担,每延迟一天,乙方应向甲方支付合同总额3的违约金。五、定作物的验收1、乙方在模具制作完成发货前,甲方应付给乙方合同总金额40%的货款,并开具发票。2、定作物(模具)到甲方工厂后,乙方须派技术人员到甲方调试生产出合格产品后,甲方付20%的款项。3、余款10%为质保金,自设备验收合格之日起满12个月时付清。六、违约责任1、乙方负有及时交货与质量保证的义务。2、甲方负有及时接收货物与付款的义务。3、双方均应恪守履约,若乙方违约,违约方应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方为维权而产生的诉讼费、律师费、交通费、取证费等。七、争议解决本合同生效后,双方应严格履行,任何一方都不得擅自
21、解除,如有争议应甲乙双方协商解决,协商未果,发生纠纷,由甲方工商注册地有管辖权的人民法院管辖。八、本合同一式三份,经双方签字盖章生效。乙方执一份,遵照执行。甲方:乙方:地址:地址:开户行:开户行账号:账号:电话:电话:签约代表:盖章签约代表:盖章签约日期:签约日期:承揽合同 篇4合同编号:78736签订合同单位:_(以下简称甲乙方)签订条款如下:1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定2.交货办法(1)交货地点:_(2)运输:由甲代办,但一切运杂费用等由乙负责,甲交运日期即为交货日期。3.付款办法:货物交货后,供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方,乙方根据供方单据电汇供方。4
22、.验收办法:乙应派员到甲仓库验收,如不能派员验收,甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。5.附则(1)合同如有修改须经双方同意,双方另行签订合同。(2)在执行合同期间,如遇市场情况变化或其他原因乙方须在_天前通知撤销加工合同,否则按违约处以_罚金赔偿对方损失。(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。(4)本合同正本两份,双方各执一份。(5)货物运达站_(6)收货人_(7)合同纠纷的处理_甲及代表人:(签字盖章)_ 乙及代表人:(签字盖章)_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_电话:_ 电话:_签订日期:_年_月_日承揽合同 篇5定作人:_签订地点:_承揽人:_签订时间:_第一条承揽项目(
23、注:空格如不够用,可以另接)承揽项目名称及内容计量单位数量或工作量报酬单价总价第二条技术标准、质量要求:_第三条承揽人使用的材料由人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限:_第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:_第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成;可以交由第三人完成的工作是:_第七条定作人协助承揽人的事项与要求:_第八条工作成果交付的期限、方式及地点:_第九条工作成果验收标准、方法和期限:_第十条承揽人对工作成果质量负责的期限及
24、条件:_第十一条定作人应在_年_月_日前向承揽人(预付材料费/交付定金)(大写)_元。第十二条结算方式及期限:_第十三条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。第十四条本合同解除的条件:(一)定作人可以随时解除合同,但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。(二)_第十五条定作人违约责任:_承揽人违约责任:_第十六条合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(只能选择一种)(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向_人民法院起诉。第十七条其他约定事项:_定作人定作人(章): 住所:
25、营业执照号码: 身份证号:法定代表人: 委托代理人:电话: 传真:开户银行: 账号:税号: 邮政编码:承揽人承揽人(章): 住所:营业执照号码: 身份证号:法定代表人: 委托代理人:电话: 传真:开户银行: 账号:税号: 邮政编码:承揽合同 篇6承揽合同(含运输)订立合同双方:承揽方:_,以下简称甲方;定作主:_,以下简称乙方。甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条 甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位总价 第二条 加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。定作物名称完工
26、时间检验时间地点检验标准与方包装标准包装费承 法 担 (加工定作物样品需要封存的,由双方代表当面封签,并妥当保存,作为检验的根据)第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。 定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法 运输价款承担 第四条 乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条 原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担 第六条 加工费结算办法与时间_。第七条 乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年_
27、月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。第八条 甲方的违约责任1。甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。2。甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。3。因甲方包装不善造成定作物毁
28、损的,由甲方赔偿损失。4。甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5。甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。6。由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。第九条 乙方的违约责任1。乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。2。乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。3。乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4。乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。5。乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 西南林业大学《居住区景观设计》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 西南交通大学《算法分析与设计》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 西南交通大学《程学设计语言》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 西华师范大学《版画基础》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 西北大学《数学软件与实验》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 企业精细化管理培训精细化管理的意义定义与方法课件
- 八年级英语上学期 单项选择常考点易错考点及专项训练(解析版)
- 冲压模具毕业设计-固定夹冲压弯曲模设计
- 如何与学生有效沟通模版课件
- 中国电子专用设备行业市场行情监测及发展前景研判报告
- 2024年军队文职人员招聘考试公共科目真题
- 8《我们受特殊保护》(教学设计)2023-2024学年统编版道德与法治六年级上册
- 汽车调光玻璃行业专题报告(技术路径、市场空间、竞争格局等)-2024-08-零部件
- 2024秋国家开放大学《管理英语1》形考任务1-8参考答案
- DLT774-2015 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程
- 2024国家开放大学电大本科《混凝土结构设计原理》期末试题及答案试
- 高大空间机电安装施工施工方法及工艺要求
- 2023-2024学年外研版(三起)英语五年级下册 Module 10 单元整体教学设计
- 第九届全国危险化学品安全知识竞赛考试题库大全-上(单选题)
- 大学专业选择智慧树知到期末考试答案章节答案2024年浙江大学
- 《我的家乡南京》课件
评论
0/150
提交评论