房屋建筑与房屋装修设计的合同范本

1、房屋建筑与房屋装修设计的合同范本_工程设计合同标准范本 工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由设计人编填）设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人：_ 设计人：_ 发包人托付设计人担当_工程设计，经双方协商全都，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 其次条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号 分项目名称 建设规模 设计阶段及内容 估算

2、总投资（万元） 费率% 估算设计费（元） 层数 建筑面积（m2） 方案 初步设计 施工图 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费% 付费额（元） 付费时间（由交付设计文件所打算） 第一次付费 20%定金 本合同签订后三日内 其次次付费 第三次付费 第四次付费 第五次付费 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最终一部分施工图的同时结清全

3、部设计费，不留尾款。 3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。 6.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或

4、所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。 6.1.5发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发

5、包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2设计人责任： 6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计人采纳的主要技术标准是： 6.2.3设计合理使用年限为_年。 6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人

6、按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开头施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开头施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。 6.2.6设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条违约责任： 7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开头设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开头设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支

7、付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。 7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_。 7.4由于设计人自身缘

8、由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条其他 8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。 8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。 8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应

9、商。发包人需要设计人的设计人员协作加工定货时，所需要费用由发包人担当。 8.4发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。 8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。 8.7本合同发生争议，双方当事人应准时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 8.8

10、本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。 8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。 8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 8.12其它商定事项： 发包人名称：设计人名称： （盖章）（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 托付代理人：（签字）托付代理人：（签字） 住宅：住宅： 邮政编码：邮政编

11、码： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 建设行政主管部门备案：鉴证看法： （盖章）（盖章） 备案号：经办人： 备案日期：年月日鉴证日期：年月日 房屋建筑与房屋装修设计的合同范本【篇二】 工程名称： 托付单位： 设计单位： 设计编号： 合同编号： 一九_年_月_日订 建筑安装工程设计合同 订立合同双方： 建设单位：_，以下简称甲方； 设计单位：_，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一，工程名称，规模，投资额，建设地点

12、 甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_ 二，甲方的义务 ，甲方应在一九_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。 甲方在一九_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文 件和能满意施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必需保证质量，不得随便变更。 ，准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 ，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计

13、技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。 ，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别需要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 ，甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三，乙方的义务 page 乙方必需在一九_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式

14、_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件分数和需要模型费，另行收费。一九_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。 大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（）。） 乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书

15、范围内的必要修改，乙方应负责担当。 设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 四，设计的修改和停止 甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。 甲方因故要求中途停止设计时，应准时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按

16、该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。 五，设计费的数量和交付方法 六，嘉奖与违约责任 在合理的工程投资掌握数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节省投资额中提取_嘉奖乙方。 甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违约金（甲方可在设计费中扣除）。page 因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方连续完善设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的

17、设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。 七，其它 _ _ _。 本合同自一九_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。 本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委，建委建行等单位各留存一份。 建设单位（甲方）：设计单位（乙方）： 代表人：代表人： 联系人：联

18、系人： 通讯处：通讯处： 电话或电报：电话或电报： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 一九_年_月_日订 附：（。）_设计项目收费表； （。）_工程设计补充协议书。 _设计项目收费表 附件（） 附件：三 page 项目项目单位设计单位造工程款量投资设计费收设计费 编号名称平方米内容价元平方米估算费率()（元） _平方米_（元）_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 本工程托付设计共项平方米投资估算总计元，估量设计费 总计元。签订合同时由甲方付给乙方设计费，暂按元拨付。 注：投资估算为甲方所提，设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。 建设单位：（盖章）设计单位：（盖章）

19、基建负责人：基建负责人： 签订收费协议年月日 附件（） _工程设计补充协议书 编号：本协议依据号建筑设计合同签订，为原合同的附件。 业经需编制设计，双方协定： 一，甲方应按时交下列建设文件设计基础资料： page 序号文件和资料名称交付日期（或期间） _ _ _ _ _ 二，乙方在甲方按时提交上述文件，资料的前提下，应按时交付下列设计文件： 序号设计文件名称和内容交付日期 _ _ 建设单位（盖章）设计单位：（盖章） 基建负责人：设计室主任： 签订协议日期年月日 房屋建筑与房屋装修设计的合同范本【篇三】 工程名称： 工程地点： 设计阶段：方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的协作 甲方： 乙方

20、： 签订日期：年 月日 甲方： 乙方： 经方案比选甲方托付乙方担当夜景亮化设计，经双方协商全都，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共和国合同法建筑工程勘察设计合同管理方法。 1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 1.4 甲方供应并经双方认可的资料。 其次条 本合同设计项目范围及内容：夜景亮化设计 第三条本合同设计项目工作阶段及成果 乙方根据本工程的工程进度分三个阶段进行 第一阶段：方案设计阶段 2.1考察现有道路环境条件，包括地面条件、边界以及道路内外的视觉效果。 2.2 收集及整理有关图片及其它相关资料，设计阶段与甲方相互协调

21、及开会争论目前全部的图纸和资料，使之与设计主旨全都。 2.3方案设计阶段的工作成果如下： （1）反映总体设计的效果图； （2）说明设计构思的有关分析图、设计效果图； （3）表达主要设计构思及设计特色的方案一份。 其次阶段：施工图设计阶段 2.4供应具体的施工设计图纸。 2.5帮助甲方编制工程进度支配。 2.6制备及编制材料表有关的工程规范。帮助甲方审理工程量清单，以便于甲方制订招标及合约文件。 2.7与甲方一起，为投标单位供应招标答疑。 2.8出席有关的工程协调会议。 2.9其他； 第三阶段：施工阶段的协作 2.10乙方在施工图完成后，需与甲方代表、工程承包商一同出席设计交底会议。 2.11帮

22、助甲方招标、定标，审核厂家供应的照明设备是否符合设计要求。在工程定标以后，施工前依据设计要求确认物料品种规格及质量； 2.12在施工前及施工期间应依据现场需要前往工地现场监督，以确保全部工程按图施工，制备初步验收接受建议书，其上注明需待修改更正的项目； 2.13在施工前及施工期间应依据现场需要前往工地现场监督，以确保全部工程按图施工，最终的工程验收； 2.14甲方或施工方在工程过程中要改动设计或物料，必需先书面通知乙方； 2.15对甲方解决工程施工中出现的技术性问题，乙方必需予以准时的技术支持，在保证工程质量及设计效果的前提下提出解决方案。 3、设计费用支付支配 双方本着友好协商原则确定设计费

23、为人民币（大写）： ，（如甲方需 供应设计灯型样品，样品费用另行计算）； 3.1设计费结算与支付方式： 本合同设计费用根据以下二个阶段支付： 合同签订后支付设计费总额的30%，设计图纸交付后支付设计费总额的30%，施工图交付后支付设计费总额的30%，照明工程竣工验收后十五日内一次性支付剩余设计费。 第四条 双方责任 4.1 甲方责任 4.1.1 甲方按本合同第三规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 4.1.2 甲方应爱护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方

24、交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三 人转让或用与本合同外的项目，如发生以上状况，甲方应付法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。 4.2 乙方责任 4.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。并对设计图纸的平安性负责。若由于设计缺陷造成甲方或第三方的损害及损失，乙方有相应的赔偿义务。 4.2.2 乙方采纳的主要技术标准是： （1） 国家和地方的现行政策、法规、技术规程和规范。 4.2.3 设计合理使用年限为 10年。 4.2.4 乙方按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。 4.2.

25、5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开头施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开头施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取询问服务费，收费额由双方商定。 第五条 违约责任 5.1 乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责实行补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金由双方商定，最高额为全额设

26、计费。 5.2 由于乙方自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付，应减收该项目应收设计费的千分之二。 第六条 其他 6.1 本工程设计资料及文件中，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商、甲方需要乙方的乙方员协作加工定货时，所需要费用由甲方担当。 6.2 由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。 6.3 本合同发生争议，双方当事人应准时协商解决，协商不成的按下列两种方式解决： （一）提交工程所在地仲裁委员会仲裁； （二）依法向工程所在地人民法院起诉。 6.4 本合同一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份。 6.5 本合同经双方签章

27、后生效。 6.6双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 6.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方名称： 乙方名称： 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 托付代理人：托付代理人： 房屋建筑与房屋装修设计的合同范本【篇四】 甲方： 乙方： 甲方托付乙方担当 水利用、污水回送专用管线规划设计项目 的管道工程规划设计，经双方协商全都，签订本合同，共同执行。 第一条、本合同签订依据 1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。 2、国家及地方有关建设工程

28、勘察设计管理法规和规章。 3、建设工程批准文件。 其次条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容 名称： 水利用、污水回送专用管线规划设计项目 工程地点为:从先污水处理厂开头下穿高速大路至北周大路太阳能发电厂南端，沿北周大路西侧向北至甲方，自来水从东环路与北一环路交叉路口垃圾中转站接入，沿东环路至北周大路下穿高速大路后与中水利用、污水回送专用管线汇合并排铺设至甲方。详细详见附件一项目示意图。 设计内容：乙方应严格执行部、省、集团等相关工程规划标准、设计规范及甲方对工程设计的特别要求，完成甲方水利用、污水回送及自来水专用管线建设的现场测绘及施工设计。 第三条、设计进度 1、 依据“设计托付

29、书”中规定的时间要求，完成规定的设计内容（经过相关部门审查合格的3套完整施工设计图）。 2、 设计文件交付时间：20 xx年 月 日前。 第四条、合同价款 1、本合同规划、使用设计费合计为 元（大写： ），上述费用已经包含乙方全部费用，费用为含税金价格，乙方不得另行要求其他费用。 2、支付方法：施工设计通过会审、设计图纸交付后，乙方开具全额增值税发票后30个工作日内甲方支付设计费的100%。 第五条、双方责任 1、甲方责任 1.1、甲方向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 1.2、甲方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误

30、，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 1.3、签订本合同作为乙方设计开工的标志。 1.4、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严峻背离合理设计周期。 1.5、甲方应为乙方派驻现场的工作人员供应工作便利。 2、乙方责任 2.1、乙方应按国家规定和有关技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。 2.2、设计合理使用年限为50年。 2.3、负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

31、2.4、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并依据损失程度向甲方支付赔偿金。 2.5、由于乙方缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 2.6、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方的合同设计费金额。 2.7、乙方交付设计文件后，按规定参与有关部门的设计审查，并依据审查结论负责有关内容做必要调整补充。 房屋建筑与房屋装修设计的合同范本【篇五】 建设工程勘察设计合同 发包方：_ 承包方：_ 依据中华人民共和国经济民法典和建设工程勘察设计合同条例的

32、有关规定，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称_; 工程地点_; 工程规模_; 工程投资_。 其次条托付方依据本合规定填写建设工程勘察设计托付书(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付方法，自合同生效后天内，托付方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分托付方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。 托付方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条托付方的义务 1.

33、托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。 供应资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应以下工作和生活条件： (1) (2) (3) 3.托付方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的承包方参与。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并担当责任。 提交勘察成果的范围、进度

34、和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。 3.设计单位对所担当设计任务书的建设项目应协作施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。 第六条违约责任 1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期

35、造成损失，由承包方连续完善勘察设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下： (1) (2) (3) 2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给托付方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。 3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向托付方交纳按勘察设计费5的违约金。 4.由于变更方案、供应的资料不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下： (1) (2) (3) 5.因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。 6.托付方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5计算。 第七条争议的解决方式 合同执行过程中如有争议，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 第八条经双方协商全都，增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。 第九条附则 本合同未言明事项，一律按中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合