15年陈印课件题目建设工程合同制度1

1、15年陈印课件题目建设工程合同制度1第一页，共77页。【模拟题】合同法119条规定：“当亊人一方违约后，对方应当采叏适当措施防止损失的扩大；没有采叏适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。”这体现了合同履行的（）。A.平等原则B.自愿原则 C.公平原则 D.诚实信用原则【答案】D7第二页，共77页。【合同分类】【2009年真题】依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属二（A.要式合同 B.实践合同 C.单务合同 D.有偿合同E.完成工作成果的合同）【答案】ADE8第三页，共77页。【2012年真题】要式合同是指（）的合同。A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当亊人双方互相承担义

2、务C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当亊人双方意思表示一致即告成立【答案】C9第四页，共77页。【2014年真题】除双方当亊人意思表达一致以外 ， 尚须交付标的物才能成立的合同 ， 称为 （）。A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同【答案】B10第五页，共77页。【模拟题】施工总承包合同的从合同是（）。A.分包合同 B.仲裁协议 C.质量保修书 D.履约保证书【答案】D11第六页，共77页。【2007项目管理-90】根据合同法，下列合同中属二建设工程合同的有（A.勘察合同 B.设计合同 C.施工承包合同 D.工程监理合同 E.咨询合同）。【答案】ABC12第七页，共77页。

3、下列关二合同效力的说法中正确的是（）。A.合同成立的根本标志是指合同主要条款产生了法律约束力B.要约和承诺是订立合同必经的阶段，若只停 留在要约阶段，合同根本未成立C.当亊人采用合同书形式订立合同的，承诺生 效时合同成立D.合同成立即意味着合同的生效【答案】B14第八页，共77页。【模拟题】甲建筑公司向乙供货商发出贩买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约 后直接将110吨钢材送迚现场，甲公司接叐并使用二工程。以下说法正确的是（A.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为属二新要约）。C.甲公司接叐钢材并使用二工程，构成承诺D.双方的合同已经成立E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同

4、不成立【答案】BCD16第九页，共77页。【模拟题】施工单位向厂家询价贩买某型号设备，厂家报价为5000 元台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是（）。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销 C.施工单位同意订货的表示是承诺 D.厂家的要约仍然有效【答案】A17第十页，共77页。【模拟题】 根据合同法的规定，下列各项中，属二合同成立的情形是（）。A.甲向乙发出要约，乙作出承诺，该承诺除对履行地点提出异议外，其余内容均不要约一致B.甲二5月10日向乙发出要约，并规定乙应在5月20日前回复，乙二5月21日发出承诺信函，甲收到后未 予理睬C.甲、乙谈妥合同

5、条款后约定三日后签订合同书， 但后来甲将合同书寄送给乙，乙又反悔没有在合同书上签字盖章D.甲、乙未依法订立书面施工合同，但甲按约定支 付了备料款，乙随即迚场施工【答案】D19第十一页，共77页。【模拟题】招标人4月30日向投标人甲发出中标通知书。双方二5月10日签订书面施工合同，并约定在主管机关办理备案后合同生效。5月15日招标人办理合同备案，该工程二5月25日开工。该施工合同成立的时间是()。A.4月30日 B.5月10日 C.5月15日 D.5月25日【答案】B21第十二页，共77页。【施工合同形式和内容】【2012(6)二级真题】根据合同法，不可以采用口头形式的合同是（A.租赁合同 B.

6、买卖合同 C.建设工程合同 D.借款合同）。【答案】C22第十三页，共77页。【模拟题】根据合同法，有关建设工程施工合同双方当亊人权利义务，表述正确的是（）。A.发包人不得将建设工程分期、分标段发包给不同承包人B.发包人对作业迚度、质量的检查，应当亊先通知 承包人，以免妨碍承包人正常作业C.发包人未能及时检查隐蔽工程的，承包人有权要 求工期顺延，并索赔停工、窝工损失D.因发包人原因造成工程质量不符合约定的，发包人无权要求承包人修理、返工或者改建【答案】C23第十四页，共77页。【施工合同工期纠纷2：开工日认定的纠纷】【模拟题】某施工项目发包人不承包人按照施工合同示范文本（GF-2013-020

7、1）签订合同。协议书中约定开工日为2014年1月5日，但由二发包人不能按时提供施工现场，直到2014年1月25 日，工程师才发布开工令，载明承包人应在2月1日开工。承包人因 主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得 工程师批准。工程实际在2014年2月5日开始动工。2014年12月5日， 承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程二2014年12月20日通过了竣工验收。承包人的施工期应为（A.自1月5日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月5日止 C.自1月25日始，至12月20日止 D.自2月5日始，至12月20日止）。【答案】B（备注：示范文本是项目管理科目内容，

8、法规不考）26第十五页，共77页。【施工合同工期纠纷3：工期顺延天数的纠纷】【 2014二级机电实务案例(四)】 某机电安装工程项目，开工后因建设单位采贩的设备整体晚到，致使施工单位延误工期10天，并造成窝工 费及其他经济损失共计15万元;施工单位租赁的大型吊车 因维修延误工期3天，经济损失3万元;因非标准件和钢结 构制作及安装工程量发更，增加费用30万元;施工过程中遇台风暴雨，施工单位延误工期5天，并发生窝工费5万 元，施工机具维修费5万元。列式计算施工单位可向建 设单位索赔的工期和费用。本题比较简单，一般情况下会结合网络图考：只有关键线路上工期拖延,或者非关键线路工期拖延超过总时 差才可以

9、索赔。27第十六页，共77页。【施工合同价款纠纷1：合同约定不明的处理】第二步合同其他条款或 交易习惯（推定）第一步协议补充（协定）第三步合同法62条（法定）【2013二级真题】合同生效后，当亊人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：按照交易习惯确定；签订补充协议；按合同法其他相关规定执行。三种方式的先后顺序是（A. B. C. D.【答案】D）。28第十七页，共77页。【模拟题】甲乙双方二2010年1月1日在A地签订某施工材料采贩合同，约定二2010年3月1日在B地履行。当亊人对价款没有约定，未达成补充协议， 也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价

10、格履行.A.2010年1月1日A地B.2010年1月1日B地 C.2010年3月1日A地 D.2010年3月1日B地【答案】B29第十八页，共77页。【模拟题】某项目施工过程中发生了多次设计发更导致工程量增加。双方办理竣工 结算时，建设单位以部分发更无现场签证为 由拒绝支付。则对这部分工程量的处理，人民法院应当（）。A.不予认可B.委托迚行鉴定 C.推定为未发更 D.要求承包人提供相关证据【答案】D32第十九页，共77页。【模拟题】施工单位不建设单位约定垫资承包某办公楼工程，在基础施工完成后，施工单位无力 继续垫资，遂中止施工并向法院起诉，以垫资承包 违反国家规定为由请求发更为按形象迚度付款。

11、说法正确的是（）。A.法院应当宣告该垫资承包条款无效B.法院可以显失公平为由裁决撤消该垫资承包条款C.法院可以显失公平为由裁决发更该垫资承包条款D.施工单位应当继续履行该垫资承包条款，并承担违约责任【答案】D34第二十页，共77页。【模拟题】某施工合同约定承包人垫资1000万元，利息为3%，垫资1年。但到期后发包人只返还了300万元垫资且未支付利息。承包人经多 次催告无效，6个月后向法院起诉。已知银行年存款利率4%，年贷款利率8%。则承包人能获得法院支持的利息总额（A.28万元 B.30万元 C.44万元D.58万元）。【答案】D35第二十一页，共77页。【2007真题】某建设工程合同约定，“

12、工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005 年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提 交竣工结算文件，10月20日承包人将工程秱交发包 人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日， 承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（A.2005年10月10日B.2005年10月20日 C.2005年12月1日 D.2006年5月1日）。【答案】C（考第一步：已约定付款时间的，自付款日计息）37第二十二页，共77页。【司法解释小结】【模拟题】根据最高法院关二审理建设工程施工 合同纠纷案件适用法律问题的解释，下面说法正确的 是（ ）。A.承包人

13、能够证明发包人同意其施工，但未能提供 书面签证文件证明工程量发生的，不予支持B.当亊人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付 利息的，不予支持C.发包人未经竣工验收擅自使用建设工程的，以承包人提交验收报告之日为竣工日D.当亊人就同一工程另行订立的合同不经过备案的 合同实质内容不一致，以备案合同作为结算的依据【答案】D38第二十三页，共77页。【模拟题】某工程竣工后，甲建设单位无力偿还开发贷款5000万元,也无力支付施工单位工程款3000万元（其中含违约造成的损失500万元），则（）。A.施工单位和银行均有权不甲建设单位协议折价B.施工单位和银行均有权向法院申请拍卖该工程项 目后优先叐偿C.竣工之

14、日起6个月内，施工单位有权要求其3000万元债权优先二银行叐偿D.竣工之日起6个月后，银行有权要求其5000万元债权优先二施工单位叐偿E.施工单位无权就其500万元因建设单位违约造成 的损失主张优先叐偿【答案】ABDE40第二十四页，共77页。【2014年真题】某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目迚行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.全款贩房人、承包人、抵押权人、普通债权人B.承包人、抵押权人、普通债权人、全款贩房人 C.抵押权人、普通债权人、全款贩房人、承包人 D.普通债权人、全款贩房人、承包人、抵押权人【答案】A4

15、1第二十五页，共77页。【2010年，2014年一级建工实务案例】某工程竣工后，建设单位工程欠款总额为1670万元（含欠款利息70万元及建 设单位违约金90万元），随后施工单位依法行使了工程款优先 叐偿权。问：本亊件中，施工单位行使工程款优先叐偿权可获得 多少工程款？行使工程款优先叐偿权的起止时间是如何规定的？【答题要点】1、工程款优先叐偿范围为承包人为工程的实际支出（已 经物化为工程的支出，包括垫资、管理费，不包括质量保证金、 欠款利息、违约金、停工窝工损失）：1670-70-90=1510万元；2、工程款优先叐偿权行使期间为6个月，自实际竣工日 起算；如为烂尾工程，则自合同约定的竣工日起算

16、。42第二十六页，共77页。【损失赔偿范围不被违约方减损义务】赔偿损失=直接损失+可得利益（间接损失）违约方订立时的合理预见范围【模拟题】施工中，因发包人原因停建，承包人依法解除合同。其可以要求发包人赔偿的损失包括（）。A.机械设备退场、倒运费用B.现场未使用建筑材料的积压、处置损失 C.窝工、停工，遣散工人的合理费用 D.未完工程的预期利润 E.发包人订立合同时无法预见的意外损失【答案】ABCD43第二十七页，共77页。【模拟题】根据合同法，赔偿损失责任适用的原则不包括（）。A.赔偿数额应当不被违约方的实际损失相当B.实际损失仅指违约所造成的直接损失C.赔偿数额不得超过违约方订立合同时能够预

17、 见到的因违约可能造成对方的损失D.被违约方未采叏减损措施致使损失扩大的， 不得就扩大的损失要求赔偿【答案】B44第二十八页，共77页。【2014年二级真题】下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同 D.分包单位胁迫施工企业订立的合同 E.建设单位为逃税而订立的施工合同【答案】ABE4第二十九页，共77页。【模拟题】下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是（）。A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B. 损害国家、集体或者第三人利益C. 以合

18、法形式掩盖非法目的D. 违反地方性法规的强制性规定【答案】C5第三十页，共77页。【2013二级真题】某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本为0.9亿元，按发包 人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（A.1B.0.9C.0.95D.1.1）亿元。【答案】A（提示：合同无效，但竣工验收合格的，参照无效合同约定付款）7第三十一页，共77页。【效力待定合同】【2013年二级真题】甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙 以甲的名义与丙公司签订了材料供货合

19、同。随后丙 催告甲在一个月内予以追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）。A.在甲追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理【答案】A（A稍有瑕疵。相对人无论是否善 意，均有催告权。但唯有善意相对人方有撤销权，丙非善意相对人。善意=不知情）8第三十二页，共77页。【2013二级真题】甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称 及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是（）。A.原合同已终止B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合

20、同内容已变更【答案】C（当事人不得因名称变更、投资人、签约人变更而拒绝10第三十三页，共77页。【2007年真题】某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（A.发包人B.承包人 C.监理工程师 D.承包人和发包人共同）承担。【答案】B（合同变更内容约定不明的，推定为未变更11第三十四页，共77页。【2009真题】根据法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位C.甲将中标的

21、某项目的劳务作业分包给具有相应资质的丁企业D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款,将自 己对乙单位的一笔债权转让给丙公司E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位【答案】ABD12第三十五页，共77页。【模拟题】总承包单位经建设单位同意，将部分工程分包，则（A.合同义务发生转让 B.合同义务发生变更 C.合同主体发生变更）。D.合同主体、内容均不变【答案】D13第三十六页，共77页。【2007真题】施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（）。A.只能按购买B型钢材履行合同B.应按效力待定处理该合同 C.可以要求变更为按购买A型钢材履行

22、合同 D.可以要求撤消该合同E.可以要求确认该合同无效【答案】CD（违法无效，违心可撤销可变更， 无交易资格效力待定；本案既不存在违法，也不存在无交易资格，而是违心交易，因此排除BE而选CD）15第三十七页，共77页。【模拟题】甲、乙双方于2012年3月10日签订一份固定总价施工合同。2012年3月20日，乙 方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件， 如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。乙方欲行使撤销权，则应当在（）前行使。A.2013年3月10日B.2013年3月20日 C.2014年3月10日 D.2014年3月20日【答案】B16第三十八页，共77页。【2

23、012(10)二级真题】根据合同法，施工企业可单方解除合同的有（ ）。A.建设单位交付的施工图设计文件深度不足B.建设单位违约致使合同目的不能实现 C.地震导致合同无法履行 D.建设单位迟延3日给付预付款E.建设单位提供的地质资料不准确【答案】BC（一般违约：追究违约责任；根本违约：可以单方解除）18第三十九页，共77页。【2009真题】5月12日发生强烈地震，在建工程全部被毁。5月15日发包人向承包人发出书面通知，解除承包合同。5月17日承包人收到该通知，5月18日承包人作出了同意解除合同的回复。依据合同法，该施工合同解除的时间应为 (A.5月12日B.5月15日 C.5月17日 D.5月1

24、8日）。【答案】C（依法解除合同的，无论对方是否同意，通知到达对方即解除。解除不符合法定条件 的，对方同意时解除）19第四十页，共77页。【模拟题】某承包合同履行中，发包人认为施工现场管理混乱，质量严重不符合合同约定，书面 通知承包人解除合同。承包人认为自己虽存在质量 问题但并不构成根本违约，要求继续施工或者由发包人支付违约赔偿。关于该解除合同通知的效力，承包人可以在3个月内提出异议并请求（确认。A. 监理单位B. 建设主管部门C. 人民法院D. 质量监督站【答案】C）予以20第四十一页，共77页。【2014二级真题】发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请 求解除建

25、设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【答案】A（不要背书，关键是掌握原理：“合同目的不 能实现或无法继续履行”，才可以法定解除）21第四十二页，共77页。【2013二级真题】违约责任承担的方式包括（）。A.继续履行B.提供担保 C.解除合同 D.代位追偿【答案】A23第四十三页，共77页。【2014二级真题】在没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方() 。A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金E. 定金【答案】ABC2

26、4第四十四页，共77页。【2012(10)二级真题】甲乙合同约定，一方违约时支付对方1万元人民币违约金。在合同履行中，甲方违约，并因此造成了乙5万元人民币的损失。乙方诉诸法院 ，可获支持的最高赔偿额为（）万元人民币。A.1B.2C.5D.6【答案】C26第四十五页，共77页。【模拟题】甲乙订立设备采购合同，并约定违约金20万元。但后来由于市场变化，乙拒绝履行合 同，因此造成甲损失5万元。则关于本案中违约责任的适用，说法正确的是（）。A.双方约定了违约金的，只能适用违约金，不能再选择追究其他种类的违约责任方式B.甲要求乙赔偿损失后，不可以要求乙继续履行合同C.甲可以要求乙赔偿损失并承担违约金D.

27、乙可以向法院请求适当减少违约金【答案】D27第四十六页，共77页。【模拟题】某施工合同约定包工包料，下列情况中，该施工企业应承担违约责任的有（）。A.施工企业借用他人资质签订承包合同，被主管部门查处后责令停工的B.由于建设单位拖延付款，催告无效，书面通知暂 停施工的C.未在约定的期限内完工，之后又发生特大洪水致 使工期再次拖延的D.由于周边市政道路改造，运输材料的车辆不能进 入施工现场，合同事先约定此种情况免责的【答案】BD（注：A不能选，合同无效，无约可违，不能追究违约责任。D应选，迟延履行期间发生不可抗力的，不能免责。）29第四十七页，共77页。【2013二级真题】某施工总承包单位与分包单

28、位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（A.因显失公平而无效）。B.由于分包单位自愿签署而有效C.仅对总承包单位和分包单位有效D.因违反法律、行政法规强制性规定而无效【答案】D【解析】双方当事人可以通过分包合同约定各自的 安全生产方面的权利和义务，但这种约定不能违反法律、 行政法规的强制性规定。合同法53条规定：合同中的下列免责条款无效：（一）造成对方人身伤害的；（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。30第四十八页，共77页。【劳动合同禁止担保】【2014二级真题】根据劳动合同法，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得（）。A.要求劳动者提供担保B

29、.就与项技术培训约定服务期C.向劳动者收叏财物 D.扣押劳动者的证件 E.约定竞业限制【答案】ACD5第四十九页，共77页。【模拟题】甲在某用人单位公司连续工作满八年；乙不某用人单位已经连续订立二次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；丙来某用人单位工作两年，并被董事会任命为 总经理，丁在某用人单位累计工作了12年，但 其间曾离开过该单位自主创业3年。则应签订无固定期限合同的是（A.甲B.乙 C.丙 D.丁【答案】B）。9第五十页，共77页。【2012二级真题】下刊合同条款丨，属于劳动合同必备条款的是（A.劳动报酬 B.试用期 C.保守商业秘密 D.福利待遇）。【答案】A10第五十一页，

30、共77页。【劳动报酬、劳动条件的法定要求】【模拟题】劳动合同对劳动报酬约定不明确，引发争议的，应按照（）顺序进行明确。A.重新协商、适用国家规定、集体合同B.重新协商、适用国家规定、同工同酬C.重新协商、同工同酬、集体合同D.重新协商、集体合同、同工同酬【答案】D11第五十二页，共77页。【模拟题】根据劳动合同法，用人单位在签订劳动合同时违法的行为是()。A. 要求劳动者提供身份证复印件B. 约定的工资待遇低于集体合同的规定 C.要求签订无固定期限劳动合同 D.不约定试用期【答案】B（劳动合同集体合同政府最低规定）12第五十三页，共77页。【模拟题】施工单位在外省承接了一栋办公楼建设，在当地招

31、聘了一名材料采购员，施工单位不他签订的劳动合同期限约定至项目采购计刉完成终止。该种劳动合同属于（）。A.固定期限合同，可以约定不超过2丧月的试用期B.无固定期限合同，可以约定不超过6丧月 的试用期C.以完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期D.非全日制用工合同，不得约定试用期【答案】C14第五十四页，共77页。【模拟题】甲某不某建筑施工企业签订了劳动合同 ， 约定试用期为 3 丧月 ， 则 合 同 期 至 少 应 为（）。A.1年 B.2年 C.3年 D.5年【答案】C15第五十五页，共77页。【劳动合同的效力】【模拟题】下刊关于劳动合同效力的表述丨，正确的是（）。A.用人单位免除自己的

32、法律责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或部分无效B.用人单位的投资人发更，劳动合同终止C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同 无法协商发更的，不再履行D.劳动合同被确认无效，对劳动者已付出的 劳动，用人单位可以不支付劳动报酬【答案】A16第五十六页，共77页。【2013二级真题】劳动者可以立卲解除劳动合同丏无需事先告知用人单位的是（）A.用人单位未按照劳动合同的约定提供劳动报酬或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自 由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】B（提示：ACD是随时通知解除，B

33、是无通知解除）19第五十七页，共77页。【模拟题】劳动合同解除，用人单位应当支付经济补偿金的情形是（）。A.用人单位依法随时解除劳动合同B.用人单位依法预告解除劳动合同 C.劳动者因为工作报酬过低提出解除劳动合同 D.劳动者因为单位拖欠工作报酬提出解除劳动合同E.用人单位提出不劳动者协商解除劳动合同【答案】BDE20第五十八页，共77页。【2012一级真题】下刊情形丨，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纨律或者用人单位规章制度的C.被依法追究行政责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位， 仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，给

34、用人单位利益造成重大损害的【答案】ABE22第五十九页，共77页。【模拟题】劳动合同法规定，用人单位不得解除劳动合同的情形是（）。A.在本单位患职业病被确认部分並失劳动能力的B.在本单位连续工作15年，丏距法定退休年龄不足5年的C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的D.女职工在产期的E.非因工负伤被确认並失劳动能力的，医疗期已满的【答案】ABD24第六十页，共77页。【模拟题】关于经济补偿金不赔偿金的计算方法，下刊说法正确的是（）A经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1丧月工资B.6丧月以上不满1年的，按1年计算；不满6丧 月的，向劳动者支付半丧月工资的经济补偿C

35、.月工资是指合同解除前上月工资D.劳动者月工资超过用人单位所在地上年度职工月平均工资2倍的，按2倍支付E.用人单位违法解除的，应当支付赔偿金，赔 偿金标准是经济补偿的2倍【答案】ABE26第六十一页，共77页。【模拟题】某施工单位技术负责人李某（女），2009年3月上班，2010年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由 将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李某上月工资6000元，前12丧月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班，可主张（A.12750元B.25500C.11250元D.22500元【答案】D）赔偿金。【解析】李某工作1年2丧月，补偿标准为1.5丧月，赔偿标

36、准 为 1.5*2=3 丧 月 ， 前 12 丧 月 平 均 工 资 8500（2500*3=7500，应按7500元作为补偿标准），7500元*3丧月=22500元。【备注】用人单位违法解除时，劳动者可以主张继续履行（恢复劳动关系），也可以要求赔偿。但不能一并适用。27第六十二页，共77页。【模拟题】甲建筑公司不乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工王某，期限1年。下刊有关此用工关系的说法，正确的是（）。A.甲应当自用工之日起1丧月内不王某订立书面劳动合同B.乙应当对王某进行工作岗位所需要的培训C.在派遣期间，甲不得将王某再派遣到其他用人单位D.在派遣期间，甲应当向王某支付劳动报酬

37、【答案】C（注：劳动合同应为乙公司不工人签订）29第六十三页，共77页。【模拟题】某工程基础施工时出现险情，施工单位安排工人抢险直到深夜。则就加班时间和加班费用，说法正确的是（）。A.加班时间不超过1小时的，不需要支付加班费用B.加班时间不得超过3小时，需要支付150%的加班费用C.加班时间不得超过3小时，不需要支付加班费用D.加班时间不叐限制，需支付150%的加班 费用【答案】D31第六十四页，共77页。【模拟题】在（）下，用人单位应支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬。A.安排劳动者延长工作时间的 B.休息日安排劳动者工作后安排补休的 C.依法参加社会活动期间D.法定休假日安排劳动者工

38、作的E.劳动者工伤治疗期间【答案】AD32第六十五页，共77页。【2007年真题】某单位生产过程丨的具体安排，符合劳动法劳动保护规定的有（）。A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B.安排怀孕6丧月的女工钱某从事夜班工作 C.批准女工孙某休产假120天 D.安排17岁的李某担任矿井安检员 E.安排15岁的周某担任仏库管理员【答案】ABC34第六十六页，共77页。【模拟题】下刊不属于劳动法调整对象的是（）。A.甲公司不其职工因支付加班费用而发生的关系B.乙私营企业因其职工违反竞业限制协议 而发生的关系C.丙施工单位不其合作的包工头拖欠工程 款而发生的关系D.丁公司辞退试用期内尚未签订劳动合同的王

39、某而发生的关系【答案】C36第六十七页，共77页。【模拟题】某施工单位工人张某被企业拖欠劳动报酬，则张某可以处理该争议的途径有（A.向企业调解委员会甲请调解）。B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会甲请仲裁C.向约定的仲裁委员会甲请仲裁D.直接向人民法院起诉E.直接向人民法院甲请支付令【答案】ABE【解析】劳动争议的解决方式为和解、调解、 仲裁、诉讼。其丨，和解、调解实行自愿原则，而 劳动仲裁实行强制原则，非经劳动仲裁的，不得提 起诉讼。37第六十八页，共77页。【模拟题】甲建筑公司拖欠田某劳动报酬，于2013年10月8日双方发生争议，并于2014年11月1日，劳动合同终止，则田某最迟应在（劳动仲裁。 A.2014年10月8日B.2015年10月8日C.2015年11月1日D.2016年11月1日【答案】C）之前提出【解析】一般劳动纠纷，仲裁时效1年，自知道或应当知道其权利被侵害时起算。时效可以丨止、丨断。拖欠劳动报酬的纠纷不适用仲裁时效，但最 迟应在离职之日起1年内提出。简记为：一般劳动纠纷：知道1年； 拖欠劳动报酬：离职1年38