分包合同书样本

1、分包合同书总包方：二十三包建设集团五矿（营口）产业园工程项口经理部（甲方） 分包方： （乙方）总包方与分包方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和城实守信的原那么，就本建设工程施工事项协商 一玫,订立本合同。工程概况工程名称:五矿（营口）产业园企业服务中心工程地点:营口沿诲产业基地工程内今:主体结构20层，地下2层，总建筑面积约83840平方米设计单住:大连市建筑设计研究院技术要求：、详见施工图纸、符合有关施工图和验收等规范、符合有关法律法规合同文件组成及解斡顺序：、本合同条款，以及双方体商同意的变更协议、纪要、备忘录；、建设工程相关法

2、律、法规，及设计、施工、验收的标准、规范和技术资料；、经双方会审的图纸、工程量分项报表及其他有关文件；工程承包范囹工程承包范囹及工作界面:五矿（营口）产业园企业服务中心工程 0.00以下给排水、强也 施工蓝图设计范围内的施工等全部工程内今。分包方需用总包方提供的也先设备，在作业前应先选行检测，并作好检测记录，如不 符合平安规定的应及时向名包方提出,总包方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本 规定或不经总包方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单佳负责。在施工中，分包方应注意地下管线及高压架空线路的保护。最终用户及总包方对地下管 线和障碍物应详细支底，分包方应贯彻支底要求，如遇有情况，应及

3、时向最终用户及总包 方和有关部门联条，采取保护措施。贯彻谁施工谁负责平安的原那么。总包方与分包方人员在施工期间造成伤亡，火警、火灾、 机械等重大事故（包括总、分包方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等）双方应协力 此行紧急抢救伤员和保护现场，检国家规定在事故上报时限内及时报告各自的上级主管部门 门。事故的损失和善后处理费用，由事故责任方承当。分包单住在施工过程中,也反以上规定，每次罚款1000元，重复犯错者加存处分,发生重 大平安事故每次罚款10000-50000元，并赔檐由此产生的经济力员失。由于分包单核的原因,造成业主、监理对总包方的罚款，总包方将加僖对分包方罚款。平安防护,防护措施费已

4、含在合同价款中，执行中不得另行讨算。平安防护措施费已含在合同价款中，执行中不得另行计算。8、合同价款与支付合同价款及调整本合同按业主最终申定的工程结算税希前造价下浮8%承包。由于非分包方原因施工 至0.00时本合同终止，那么按业主最终审定的工程结算税费前造价100%承包。本合同是分包方实施并完本钱合同约定的承包范围内的全部工作内今，总包方应向分 包方支付时应扣除相关费用并出具完税证明后的价款。本工程按施工图纸的图示尺寸进行计量。如施工现场场地实际工程和设计变更以及新增项q需要调整工程量，双方应协商确定 具体施工措施并报业主、监理、工程管理公司审核批准，结算模照批准的施工方嚎按实际 工程数量、所

5、报请单综合单价调整合同价款结算，枇准变更的价款于工程结算时支付95%, 其余5%于本工程绫工验收合格一年后一个月内支付。该合同价款已包括了分包方实施和完本钱合同规定承包范囹内的全部工程内参所需 的一切税费，以及分包方承当本合同明示的和隐、含的所有责任，义务和风隈所应取得的报酬 酬。本合同价款所包含的风险范围包括但不仅F艮于：承当范围内的施工工艺、施工条件、 施工技术措施、材料价格、材料损耗、人工（包括肉工人施工机械、安装、维护、管理、 设备、卸车、倒运、保管、利润、个税（分包方自行处理人有关政策性文件规定、政府调 整定价或定价标准等合同价款构成因素所引发的任何计量单位工程本钱或费用的变动风险

6、和责任。工程量确认分包方向总句总包方项百经理或现场代表提交已完成工程量报告的时间：每月25日前向 向总包方工程经理或现场代表提交上月完成工程量统计报告（并按总包方要求的格式提供 工程量产值报表及对应的曲子版，不提供者，忌包方有权拒付工程款，由此造成的一切损 失均由分包方承当）。总包方工程经理或现场代表在收到报告经业主、监理、工程管理公司审核炖准后总包 方在七日内确认并付款（如果有，总包方认可分包方本次提交的月完成工作量统计报告。分包方应根据施工图纸检图示尺寸计算工程量，对分包方超出设计图纸范囹和因分包 方原因造成的返工的工程量，总包方代表不予计量。8.4合同价款的支付本合同签订后十日内,总包方

7、应向分包方支付合同总价的 作为工程预付款，其余 款项检形象进度扣除相关费用后，向乙方支付已完工程量的80%的工程量进度款，工程完 工后工程款金额在总包方向业主结算、审计完后业主将资金付给总包方，总包方在7日内 向分包方支付至95%,预第5%作为质保金，本工程度工验收合格质保期到后一个月内支 付，不计利息，如果质量标准没有到达总合同要求，将扣除质保金。本工程价款支付方式为支票或汇票。9、材料设备供应总包方供应材料设备总包方供应的材料设备：无。.分包方采购材料设备本发包工程的承包方式为包工包料，除特别约定外工程用料由承包方自采自供。分包方采购材料的约定：必须经业主、监理、项口管理公司审核批准书面同

8、意。分包 方根据设计和规范的要求采购工程需要的材料，都需要到达总包合同要求并得到业主、监理 理、工程管理公司确实认（主要确认品牌、规格、生产厂，如阀门、油漆、保温材料、也 缆、灯具、钢材、管材、水泥、防水材料、工程塑料、门窗等），并提供产品合格证明、质 保书检验证等。分包方保证集购的材料必须是全新的、合格的。承包范囹所需的全部材料（包括施工用水、电、与设施）构配件等物咨由分包方自行订货、催运、付款，并且负责运 至施工场地并承当相应的希用。分包方应按照国彖标准和要求采购材料、设备。分包方对采购的材料的质量负责，在材料使用前，应提供产品合格证明及材料样品。通知总包方代表清皮、检验；检验费用由分包方

9、承当O分包方采购的材料不合格或者不符合合同要求的，不得使用，分包方应当重新采购； 总包方代表可以通知分包方清除不合格材料至退场，分包方必须执行总包方代表的通知并承 承当由此产生的费用，工期不予顺延。双方对材料的质量有争议时，均可向质量监督部门申请检测鉴定。分包方应充分尊重设讨图纸中关于材料设备的规定和选型，如需变动须先经总包方同 意后执行。由分包方提供的所有设备，临时设施、材料一经运至现场，即应极视为是专门供本工 程施工使用，未经总包方代表书面同意的，不得运出现场。分包方应保管其所提供的设备、设施、材料和工程，总包方不对分包方的设备、设施 和材料的损失或损坏承当任何责任。11、度工验收与结算.

10、1绫工验收.1J工程具备成工脍收条件后，分包方向总包方代表提出绫工验收报告。总包方代表收 到友工验收报告14天内组织验收，并在验收后14天内给子认可或提出修改意见。分包方 检要求修改，并承当由自身原因造成修改的费用。.2中间交工工程的范囹和绫工时间：严格执行经总包方枇准的施工选度网络图。分包方提供浚工图的约定：工程绫工验收合格后，由分包方向总包方提供缓工密料 一式5份，发工图1份（如果有人绫工结算工程泼工验收后，分包方向总包方代表遹皮绫工结算报告及完整的结算资料，总包 方代表收到的发工结算报告和去料后遹交业主选行核实，予以确认或者提出修改意见。业 主及总包方确认绫工结算报告后,总包方按合同付款

11、要求扣除相关费用后在规定时间内支付付分包方工程浚工结算价款。质量保修11.3/1分包方按有关法律法规和规章的规定，对交付工程承当质量保修责任。12、违约本合同约定分包方也约应承当的违约责任：因分包方原因造成的工程延期，总包方对分 包方进行罚款，罚款按总包合同加僖罚款。本合同约定分包方违约应承当违约责任：由于分包方的原因达不到质量标准的对分包 方进行罚款罚款按总包合同加僖罚款。分包方由以下违约情形的需承当违约责任，赔楂因违约给总包方造成的叔失，工期不 予顺延：因分包方原因不能按照合同约定的开工0起开工、不能按约定的绫工日期或同意顺 延的工期绫工；因分包方原因导致使工程质量达不到合同约定的质量标准

12、；分包方不履行合同义务，不按合同约定履行义务以及不执行总包方代表的指示、通 知等其他情形；一方违约后，另一方应采取适当措施防止顿失进一步犷大；另一方面要求违约方继续 履行合同时，违约方承当上述违约责任后仍须继续履行合同。索赔：参照总包合同执行争议1261双方在履行合同中发生争议的，可以和斛或者要求有关主管部门调节；不愿和解、 调节或者和斛不成的，可以向人民法院起诉。1262发生争议或者索赔后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同和施工，保护好已完工程:单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；经双方侨商或者经调节后同意停止施工；法院依法通知停止施工。13、合同份教本合同式六份，总包方

13、和分包方各批3份。14 .补充条款:分包方应严格遵守业主以及总包方的有关防火、防堤、防盗等各项管理规章制度并按 规定办理必要手续。总包方工程经理或现场代表负责合同范围内的各项现场施工管理，分包方必须接受总包 包方工程经理或现场代表发出的指令。施工期间使用的也希、水费，每月据实从工程进度款中扣除。施工道路和场地：总主方已提供了施工场地的道路和场地条件。分包方应捺合同约定 向总包方缴纳费用。钢结构件所用材料必须有材质合格证。钢结构件防腐所用材料必须有出厂合格证。分包方在施工过程中，如不按照国彖有关标准规范执行，总包方管理人员有酌情罚款和 判废的权力。而且分包方应负因制作质量不合格造成演失的一切责任

14、。分包方在施工过程中其施工能力等不能满足总包方工期、质量等要求，总包方有权减少 其合同工程量，如果其施工能力强能满足工期、质量等要求，总包方有权增加工程量。而对于 承包方组织不利，不服从指挥者发包方有权要求撤换其项q经理并给予经济处分。分包方不得以任何理由拖欠农光工工资。由于分包方拖欠农民工工咨及外单住希用而 引起的一切责任由分包方负责。此外如因劳咨纠纷引起工程平安、质量等隐患或导致分包方被劳动行政部门处分，那么总包方有权要求分包方承当违约责任。工程分包和转包未经总包方的书面枇准，分包方不得分包或转包本工程。专利技术，特殊工艺分包方应保证总包方免于受到由于工程的材料设各和工艺等侵犯他人专利权等

15、权 利引起的索赔,并保证总包方免于承当相关的诉讼费、赔楂费和其他1员失，但由于业主方的 设计侵犯他人权利的情况除外。保密未经总包方书面同意，分包方不得将本工程图纸、资料泄露和转让给第三人。工程 质量保修期满后，分包方除存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给总包方并在保修期满 后继续履行保密义务。同斛除方经协商敌的，可以斛除合同；可抗力或者一方违约致使合同无法履行的，双方可以解除合同；一方依据上述两款规定斛除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通 知到达对方时合同解除；合同斛除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。其他事项本合同自双方法定代表人或委托代理人签字及单传盖章后生效

16、，在分包方检约结请合同 同价款后，合同即终止15、工程质量保修书质量保修期从工程实际缓工之q时算起。分单项缓工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国彖有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为该工程合理使用年F艮;屋面防水工程，房间和外墙面的防渗漏为5年；装修工程为2年；15.L4也专管线、给排水管道、设备安装工程为2年；15.L5供热与供冷米统为2个采暖期、供冷期；其他约定：无。15.2质量保修责任建设工程在保修范囹和保修期F艮内发生质量问题的，分包方应当履行保修义务。属于保修范囹和内盗的工程，分包方应在接到修理通知之目后7

17、天内跟人修理。分包方 不在约定期F艮内派人修理，总包方可委托其他人员修理，保修费用由分包方负责（从质量 保修金内扣除）O发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏完、燃器漏气等人 分包方接到事故通 知后，应立即到达事故现场抢修。非分包方施工质量引起的事故，抢修费用由总包方承当。 15.3质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为工程结算金额的5%。质量保修金银行利率为0%。质量保修金的返还总包方在质量保修期满后30天内，将剩余质量保修金返还分包方其他双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修金在工程绫工验收合格之日起，假设未发生质量事故，在质量保修期满后30天内，返还给分包方，假设发生质量

18、事故，由分包方 负责修复或从其保修金扣除。16、环境保护管理分包方所承包的工程在施工过程中，可能直接或间接对环境造成不前影响，为控制这些 不葭影响，要求分包方严格遵守以下环境保护要求：遵守国彖法律，根据国家法律规定的应持有相关证明或文件。应确保在最终用户范围内所作的一切符合环境法律、法规和最终用户ISO 14001环境管 理体索相关方环境制约控制程序的有关要求。努力臧少施工中能源、密源和材料消耗，尽量不使用破坏臭氧层的物资。严格遵守IS014000环境体系中新、改、广建工程环保管理程序环保要求，确保建 筑垃圾、噪声、废气、扬尘、废水的排放符合国家和地方法律法规要求。1641各类原料、物料堆放整

19、齐，并设标示牌。1642区域卫生干净整洁，遵守现场的各项规章制度，减少建筑扬尘。1643可设小型的建筑&段堆场地（设标示牌人 控制在迨量时外运址圾场。生活垃圾和部 分可回收废料，设两个垃圾笳，并标示出回收址坂和不可回收址圾,如有危险化学品址圾产生（如油抹布入 另设一个垃圾笳并标示分别。建筑过程中产生的噪声应符合国家排放标准。废油必须送附近最终用户设置的废油站回收。废骏处理必须申报最终用户最终用户有关部门，在有关人员监护下和处理。施工现场必须设置消防设施，配置手提天火器材和义务消防员o1648保持物料运入，土方及建筑&段外运车辆车况前好，产禁超我，防止物料及建筑&段遗漏，假设有遗漏应及时清理。1

20、649严禁破坏施工周围绿地、树木环境，假设破坏，F艮期修补。严格遵守最终用户在环境保护方面的规定。假设发生突发事件应及时通知主管部门，火灾与靖防部门，其他均与最终用户安环部张条 余。分包单住在施工过程中，没有按以上要求，每次罚款10001000。元，重复犯错者加 存处分，情节严重且不听劝阻者，解除合同，并赔楼由此产生的经济损失。17、施工质量管理总包方与分包方必须认真贯彻执行中华人民共和国建筑乐、质量管理条例及国 彖和地方有关工程施工质量方面的法律、法规。分包方必须制定工程质量管理制度，并认真批行。分包方在施工前必须编制施工组织设计、施工方案、并经业主、监理、项月管理公司 审批，否那么不得开工

21、。特种作业人员必须持有相应的操作咨格证书。分包方必须严格按监理质量验收程序进行工序报验，对监理或总包方提出的质量问题 必须及时认真组织整改。分包方领导必须认真对本单住职工选行质量教育，提高职工的质量意识。分包方在施工过程中，违反以上规定，每次罚款5001000元，重复犯错者加僖处分。由于分包方原因发生重大质量事故每次罚款1000050000元，并赔楂由此产生的经济损 失。由于分包方原因造成严重质量后果，监理对总包方发放监理通知单，每次对分包方罚 款 10005000 元。由于分包方的原因，造成业主、监理对总包方的罚款，名包方将加僖对分包方罚款。三、 合同工期：开工日期：2009年 月 日浚工日

22、期： 年 月 日合同工期忍日历天教：夭四、质量标准工程质量标准:本工程单优工程质量等级须到达 总包合同要求。由于分包方的原因未 到达此标准的，并由分包方自泰返工处理至验收到达标准，由此而造成的其他一切损失由分 包方负责。五、合同价款金额（大写）：/元（人民币）:/元六、总包方配合服务费总包方为分包方在工程施工过程中提供配合和服务，总包方接分包方其专业合同价款的/配套服务费， / 总包服务费。七、其他.总包方工程经理如名：次建色】 取务:工程经理总包方工程经理委派的现场施工管理代表（以下称“现场代表”）聂名： 张彪职务:施工经理取权：总包方工程经理和现场代表（以下统称“稻包方代表”）可委派有关具

23、体管理人员行使自己 己局部职权，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知分包方。本协议订立的各项规定适用于甲乙双方，如遇有国彖和上级有关现行法规不符者，按 国家和上级有关规定执行。未尽事宜，按卷合同执行。总 包 方：二十三冶建设集团五矿（营0J产业园工程项q经理部（盖章） ：沿海基地五矿（管口）产业园企业服务中心工程经理部邮政编码：115000法定代表人:委托代理人:卷约代表：也话： ：日期：二00九年月分包 方：张系地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：签约代表： TOC o 1-5 h z : ：日期：二0。九年月2,分包方工程经理盘名:职务:工程经理分包方的指令、要求、请

24、求和通知，以书面形式由分包方工程经理签字后送交总包方代 表，总包方代表在回执上签署聂名和收到时间后生效；分包方工程经理按业主、监理、工程管理公司、总包方工程经理枇准的施工组织设计（或 施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织弛工。在情况紧急且无法与总包方代表联系的 情况下，可系取保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并在采取措施后24小时内向总 包方代表送交报告。责任在总包方，由总包方承当由此发生的经济支出，相应顺延工期;责任在 在分包方，由分包方承当相应经济损失。分包方更换工程经理应盘前7天通知总包方并经业主认可，后任项司经理应继续履行, 任的职责（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。.

25、总包方工作总包方按约定的内焦和时间要求完成以下工作，为分包方开偿施工创造条件：提供施工所需的水、电等网线路接点、通道以满足施工运输需要界线划分及各类管线交接点住置：CaJ由总包设置配电笳，在低压配电室预智接线墙，建设期间由分包方使用、管理及维 护，零星施工用电，需在招定配电菊取电的须总包方同意。CbJ施工用水本着节约的原那么，由业主指定施工用水点附近接口。工程地质和地下管线资料的提供时间；工程开工前，由总包方向业主提取,书面提供分包 方。水准点与生标控制点交验要求:根据设计图纸要求，业主、总包方、分包方、三方现场交验。(4)图纸会审和设计交底：业主方组织、总包方及各专业分包方和设计单住或行图纸

26、会审， 总包方再向分包方选行设计交底。(5)提供施工图2 套(含发工图 套)及相关咨料一份，经双方会审后作为施工依据。 分包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费由分包人承当。(6)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的 保护工作；由总包方和业主同意归调并申报。(7)双方约定总包方应做的其他工作：无。总包方委托分包方办理的工作： 双方另行协商。.分包方工作按业主、监理、工程管理公司、总包方代表批准的施工组织设计及合同中的质量要 求，完成合同范囹内全部承包内余此外：分包方在开工前一个星期，应组织专人认真编制施工组织设计、专项施工方案、平安措 施计划

27、，将上述赛料以及企业营业执照等资质一式五份报总包方，由总包方报业主、监理、项 目管理公司、审查和审批，同时分包方在开工前将其派在工程参与施工的人员名单(含身份 证复印件)、明务，所任奇佳报总包方审批。分包方开工前应对劳务队伍进行选择和评价,将拟定的分包的专业工种、工程量及劳务 队伍咨质材料报总包方审查认可，劳务分包时必须严格执行有关规定,分包给具有相应专业 咨质的劳务企业。分包方在每邕工程进度款到位时,应催促劳务企业编制民工工资表，并在总包方监管下将 民工工资造表、造册按月发放到每个民工手中，民工应逐个签认,假设分包方无正当理由拖欠民 工工咨，总包方有权从到核的工程款中直接扣除民工工密款并代为

28、发放。分包方专取质检员、专职平安员、特殊作业人员应按计划人数到肯到位，并持证上肯。分包方应严格遵守国彖颁发的磔全生产法、总包方的磔全生产条例以及与平安生 产有关的各项平安、质量规定，文明施工.积极配合总包方组织的平安生产检查，及时响应当 地政府安检部门和总包方有关部门关于平安生产的工作指令要求。分包方与总包方签定平安生产责任状,平安生产责任状是处理分包方工程平安事故依据 之一。分包方负责对进入作业现场的施工人员，劳务作业人员办理危隈作业场所意外伤害保隈 险。应提供报表的完成时间:每月25日前向总包方提供次月进度计划和咨金计划。承当施工平安保卫工作及夜间施工照明的责任和要求:分包方自行负责。需分

29、包方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:分包方自行负责。已完成工程成品保护的特殊要求及费用承当：已完工工程未交付总包方之前，分包方负 责合同工程的成品保护工作，保护期内假设发生损坏，分包方负责修复.已完工工程经绫工验收支 交付总包方后，由总包方负责合同工程的成品保护工作。施工场所文明清治卫生的要求:在施工期间，分包方按总包方的要求的时F艮应随时保持 现场整造，废料、址圾和不再需要的临时设施应从现场清除、撤除并运走，费用由分包方自负。在交工证书签发28天内,假设分包方未运走所有剩下的分包方设备、多余材料、剩余物、 址段和临时工程，总包方可将上述物资出售或另作处理.总包方有权从出售上

30、述物资的收入 中，扣留足够的款额,以抵付出售、处理上述物资和请理现场所发生的费用.上述收入的余额应 应归还分包方.假设上述收入缺乏以抵付总包方的支出,那么总包方有权从分包方处收回未请偿的 的差额。双方约定分包方应做的其他工作：分包方承当施工期间使用的也、水、气等，按各专业分摊扣除，按月结算.利用总包方生产、生活大临设施的按总包方规定办理。接受最终用户方对施工质量的监督和检查，并及时组织、安排和参加施工图会审,进行技分包方负责办理进入当地施工手续并承当各项赛用，总包方协助。分包方负责办理消防、平安、质检手续并承当各项费用,总包方协助。分包方负责办理特种设备的检验手续和使用证并承当各项费用,总包方

31、协助。平安文明施工措施费用已包含在报价中，分包方应制定并实施宴全文明施工措施，全面 负责在工程施工中施工现场全部人员和设施的平安。分包方对其进入施工现场的所有作业 人员须办理意外伤害保险，忌包方不承当分包方雇佣的工人或其他人员伤亡赔楂或补偿责 任。在施工中应服从业主、监理、工程管理公司、总包方代表的调度，接受并执行其发出的 补充图纸、指令和通知；假设收到总包方代表的指令或通知后既不执行也未提出异议，那么视为 违约。分包方应向总包方提交工程进度计划及相应选度也于版本的统计报表。分包方向总包方代表提交的报告、通知和其他书面文件应同时提交一份副本给总包 方。5、施工组织设讨和工期进度计划分包方提供施

32、工组织设计（施工方嗓）和进度计划的时间：进场前7日。工程师确认 的时间：收到后7日内。总包方代表应于规定时间内批复或者提出修改意见，如总包方代 表认为工程的实际进展与进度计划不符时，分包方应对进度计划我行修改，修改选度讨划 并予以说明。群体工程中有关进度的要求（如枭有人 严格按名包方批准的网络选度计划执行。开工及延期开工分包方在接到名包方代表的开工通知后，应在指定日期开工，并按进度计划进行施工。 522因分包方原因造成的延期开工，分包方按承诺承当违约责任。非分包方原因造成的延 期开工，总包方应书面通知分包方给予工期顺延。暂停施工总包方代表认为确有必要暂停施工时，应当书面通知分包方暂停施工，并在

33、通知后48 小时内作出书面处理意见。分包方应当按名包方代表的要求停止施工，并妥善保护已完工 程。分包方接到总包方代表的处理意见后，可书面提出复工要求，总包方代表应在48小 时内给予答复。总包方代表在48小时内未提出处理意见，或收到分包方复工要求后48小 时未给予答复的，分包方可自行复工。非分包方的原因及不可抗力的原因造成的暂停施工，总包方给予工期顺延。因分包方 原因造成停工的，由分包方承当发生的费用，工期不予顺延。工期延误双方约定工期延误的其他情况：经名包方判断因分包方原因造成的不能满足工期要求 时，总包方将有权将未完的工程量交由其他分包方完成，并扣除相应的工程款项。但承包 范围内的工程量增加

34、不作为工期延误的原因及理由。工程度工分包方须按合同约定的浚工日期或总包方代表同意顺延期的0期发工。分包方施工进度慢，不能按期完工时，总包方代表可以要求分包方加快施工进度，分 包方应当按要求采取加快施工的措施并自行承当增加的费用。6、质量与验收隐毅工程和中间验收双方约定中间验收部住：国彖有关标准和规范规定的部住。未经总包方代表批准，工程的任何局部都不能覆盖。工程具备隐蔽条件，分包方遂行 自检，并在隐蔽或中间验收前 48小时以书面形式通知总包方工程师、监理验收。通知包括 隐装的内家、验收时间和地点。分包方准备验收纪录，验收合格，工程师在脍收记录上签 字后，分包方可此行隐蔽和继续施工。隐薮的工程检验不合格，分包方在限定的时间内整改后重新验收，并承当整改发生的 全部费用，工期不予顺延。总包方代