2022年建筑施工协议书九篇

1、第 页2022建筑施工协议书九篇建筑施工协议书九篇在当今社会生活中，很多地方都会使用到协议书，签订协议书可以保护当事人的合法权益。那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是我为大家收集的建筑施工协议书9篇，仅供参考，欢送大家阅读。建筑施工协议书 篇1甲方：_投资置业乙方：_建设工程甲方投资的_大厦工程发包给乙方施工，为明确责任，特对平安施工措施费用订立如下协议，共同遵守：一、现场文明施工措施费的根本费、现场考评费按_文件规定执行，甲方积极配合乙方办理相关手续，但奖励费不支付。二、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按照平安标准组织施工，合理投入，严禁挪用根本费与现场考评费。采取必要

2、的平安防护措施，消除事故隐患。三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取平安防护措施，由此而发生的防护措施费，经工程师确认后，由甲方承当。四、施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场保护保护，所需费用由责任方承当，或者按照合同约定执行。五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方原因导致平安事故，由甲方承当相应责任及发生的费用。六、本协议一式两份，双方代表签字，单位盖章后生效。各执一份，监督执行。建筑施工协议书 篇2甲方：xxxx投资置业乙方：xxxx建设工程甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工，为

3、明确责任，特对平安施工措施费用订立如下协议，共同遵守：一、现场文明施工措施费的根本费、现场考评费按徐建发XX77号文件规定执行，甲方积极配合乙方办理相关手续，但奖励费不支付。二、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按照平安标准组织施工，合理投入，严禁挪用根本费与现场考评费。采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取平安防护措施，由此而发生的防护措施费，经工程师确认后，由甲方承当。四、施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场保护保护，所需费用由责任方承当，或者按照合同约定执行。五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并

4、对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方原因导致平安事故，由甲方承当相应责任及发生的费用。六、本协议一式两份，双方代表签字，单位盖章后生效。各执一份，监督执行。建筑施工协议书 篇3建设单位以下简称甲方：承包单位以下简称乙方：工程名称：工程为了切实加强施工现场平安生产管理，依照?中华人民共和国平安生产法?、?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?以及?建设工程平安生产管理条例?建设部?施工现场临时用电平安技术标准?JGJ46-88、?建筑施工平安检查标准?JGJ59-99，双方本着平等、自愿的原那么，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和

5、义务，确保施工现场的平安生产和施工现场临时用电的平安。一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场平安生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的平安生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行平安检查与指导。2、对乙方施工区域进行平安生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场?生产平安事故应急救援预案?。4、建立健全施工现场各项平安生产管理制度。5、对乙方的平安生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。6、对乙方提出的平安

6、生产要求积极提供帮助。7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场平安生产的法规和管理制度，建立健全平安生产责任制和平安生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术标准和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方平安生产管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成生产平安事故，

7、导致人员伤亡时，由乙方承当事故责任和经济责任。5、未经平安生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。三、平安用电1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关平安用电标准。3、执行临时用电平安技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电平安技术交底，防止违章指挥、违章操作和误操作，确保平安用电。4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提

8、出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在平安检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、平安生产等方面的培训，未经平安生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。四、机电设备使用1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的平安技术检测证明，否那么，不得投入使用。2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，

9、对达不到平安要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。五、人员平安1、参加施工作业的一切人员，必须遵守平安生产纪律，必须佩带工作证卡并戴好平安帽进入施工现场，在作业中严格遵守本平安技术操作规程的有关规定，平安上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人平安防护用品。2、必须按规定使用平安带，平安带必须高挂低用，挂设点必须平安、可靠。六、违反平安管理规定处分方法1、对严重违规操作及存在重大平安隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承当所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元5000元。2、进入施工

10、现场乙方人员必须佩带平安帽 未佩带平安帽进入现场罚款10元。3、不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款100元。4、高空作业不系平安带罚款500元。5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元1000元。6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。7、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位章 乙方单位章代表人：工程负责人：年月日建筑施工协议书 篇4建设单位以下简称甲方：承包单位以下简称乙方：工程名称：工程地点：为了切实加

11、强施工现场平安生产管理，依照?中华人民共和国平安生产法?、?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?以及?建设工程平安生产管理条例?建设部?施工现场临时用电平安技术标准?jgj4688、?建筑施工平安检查标准?jgj5999，双方本着平等、自愿的原那么，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的平安生产和施工现场临时用电的平安。一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场平安生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的平安生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行平安检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作

12、业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场?生产平安事故应急救援预案?。4、建立健全施工现场各项平安生产管理制度。5、对乙方的平安生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。6、对乙方提出的平安生产要求积极提供帮助。7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有

13、关施工现场平安生产的法规和管理制度，建立健全平安生产责任制和平安生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术标准和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方平安生产管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成生产平安事故，导致人员伤亡时，由乙方承当事故责任和经济责任。5、未经平安生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。三、协议内容：一登高上架要求1、施工采用的脚手架、平安网必须由专业人员搭设，由工程经理工地负责人组织技术部、平安部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。2、高空作业时，严禁立体交叉

14、作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如平安帽、平安带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关平安标志牌，并设专人巡查。3、进入施工现场的人员必须佩带平安帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用平安带，平安带应高挂低用。4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面平安技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。5、特殊工程施工工程如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。2344、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工平安时应停止室外焊接，雨雪后

15、应先去除施工地点的积水、积雪前方可施焊。5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。7无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。四动火要求1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向工程经理提出申请，经工程经理同意签字前方可使用。3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。4、施工现场认真执行“三清，五好管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料

16、都要码放成垛，整齐堆放。5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。8、五级风以上禁止动用电气焊。五室外吊篮施工要求1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在那么必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带平安带，并与钢丝绳稳固连接。3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、

17、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用平安网将篮身围护严密。8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。1安装队员进入施工现场必须戴平安帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。2高空施工操作时必须系好平安带。平安带要选用合格产

18、品，有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必须先检查平安带是否完好。平安带必须挂在牢固结实的地方。3施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。1成立平安生产领导小组，由工程经理负责，设置专职平安员检查工程的平安生产工作，严格执行平安生产制度及平安操作规程的各项规定。2编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必须有针对性的平安措施。3做好各分局部项平安交底工作，施工班组每天开班前会，对工人进行针对性平安教育，新工人未经三级平安教育不得上岗。1244保证和完善各项平安宣传措施，醒目位置设立

19、平安生产宣传牌，场内平安生产宣传牌警告。八文明施工要求1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者去除现场，重者送执法机关依法处理。2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身平安。4、施工现场严禁随地大小便。5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须去除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处分。6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重

20、对班组负责人及违反人进行一定的处分。九施工现场环境要求1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。十工程

21、质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收标准含国家或行业平安技术标准、以及甲方工程工程平安技术要求和需要，必须到达专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计平安技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承当，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位章乙方单位章代表人：工程负责人：建筑施工协议书 篇5发包方甲方： 承包方乙方：依照?中华人民共和国合同法?，参考

22、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程的木工工种施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点： 施工内容：二、劳务承包范围承包范围：三、承包方式及施工内容1、承包方式：1乙方自理的材料包括：2甲方所提供材料及用具：2、乙方的施工内容包括：四、工期要求五、质量标准工程质量标准：合格1 承包方必须严格按照施工图纸精心施工，施工过程中在没有接到变更通知情况下不得擅自改变施工图的设计内容，假设因擅自改动造成的一切损失均由承包方负责包括误工费用、管理罚款、业主罚款2 施工过程承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸，施工中不

23、得出现重大技术错误，假设因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责。3 承包方在施工过程中应按国家相关标准操作，承重架的搭设宜参考工程部的模板施工方案进行搭设，确保模板支撑体系的绝对平安。假设因乙方无视模板施工方案的平安计算数据，随意放大平安计算数据导致模板支撑体系坍塌，甲方有权将乙方清退出场，并把乙方所完成工作量的剩余款项全额扣除，造成伤亡事故的依法分清责任并承当相应的责任。六、平安要求1、承包方所有雇用的工人必须持有?中华人民共和国居民身份证?2、按照国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人；3、新工人进场后承包方必须对工人进行平安教育，并建立工人的花名

24、册，将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交工程部平安管理员处。4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知工程部平安管理员。5、施工作业过程中承包方的管理人员带班人员必须全程监督工人戴好平安帽，在安排劳动任务时应考虑职工的平安例如：不安排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业；6、承包方应按公司工程部平安管理人员要求做好生活区的平安管理工作。为了职工的平安和休息，工程部统一安排食堂和住宿。所有住宿人员必须在工地食堂就餐，严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发现者没收器具并每次罚款20元，对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫，保持清洁

25、。墙上不得乱涂乱画，发现一次罚款整个宿舍每人一次10元，承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律不安排家属宿舍。班组在职工放假后，认真清扫宿舍移交工程部。七、合同价款木工工程承包价为人民币：元/大写：元/八、付款方式九、双方发生纠纷时，解决纠纷的措施1、首先由双方协商解决。2、假设双方协商不成再按?中华人民共和国合同法?解决。十、合同生效本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，公司工程部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。合同签订时间：年月 日合同订立地点：本合同双方约定签字、押右手拇指指印后生效。发包人签字、押右手拇指手印： 承包人签字、押右手

26、拇指手印：有效身份证号码：有效身份证号码：年 月 日年 月 日建筑施工协议书 篇6发包人以下简称甲方：住址：承包人以下简称乙方：住址：甲乙双方依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原那么，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就_工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程范围：5、工程期限：开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总共_天。6、承包方式：二、工程结算和支付1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案

27、量并参照测量收方量为结算的依据。2、乙方应在每月_日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。3、本合同外因设计变更或业主或监理原因而对新增工程的工程量与新增单价或费用在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主或监理的正式批复为准。4、设计修改的新增工程如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。5、甲方按业主所结工程款货币的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。6、工程结算支付采用银行转账方式，乙方必须提供正规的发票。7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%含已扣质保金时，甲方暂停付款

28、，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算扣除质保金后在_。天内甲方支付乙方。8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付但乙方所承当的施工工程如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除。三、工程进度1、乙方应按甲方的进度方案和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。2、不管何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改良度方案。3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同

29、约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承当违约责任及相应费用。4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，假设乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承当。5、由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承当自己的局部，乙方无权就此向甲方索赔。6、工程实施期间不可防止的会出现窝工、停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。四、工程质量标准及验收1、乙方必须按照国家有关施工验收标准、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及

30、甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承当工程工程的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承当相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程工程，甲方不予计量与结算。4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能

31、进行覆盖，进入下一道工序。6、乙方所承当的本合同工程工程完工后_天内，乙方应按照监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式_份，并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承当由此发生的费用和相应的质量责任。8、本合同工程缺陷责任期为_年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并承当相关费用；假设乙方未能及时修复责任期内的缺陷，甲方可另行安排其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生由乙方承当，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付，同时乙方被扣留的质保金不予退还。五、施工平安1、乙方在施工过程中必须确保施

32、工平安，对工程范围内的施工平安负全责；发生平安事故包括险情平安事故应立即报告甲方。2、因乙方责任发生平安事故，所造成的一切损失由乙方自行承当，如果还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被扣留的平安保证金不予退还。3、甲方统一监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康平安等有关文明施工事项，乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。4、乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按主合同约定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承当相应的经济和法律责任。六、施工材料、设备1、乙方应按合同要求组织施工设备，按实际需要向甲方提供入

33、场施工设备清单含入场时间，并按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放。2、乙方入场施工设备必须是最大限度地满足施工需要，完好率不低于90%，假设甲方一旦发现乙方使用的施工设备因完好率低下或数量缺乏等原因影响工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方承当。3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否那么按违约处理。4、乙方施工设备的平安责任由乙方负责，对平安风险较高的设备由甲方强制乙方购置相应保险。七、履约保证金1、在本合同签订前乙方应向甲方交纳_万元履约保证金，本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无

34、息退还剩余款项。八、双方职责1、甲方职责1甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织筹划及工程竣工验收。2甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导含技术交底。3甲方按主合同的总体进度方案及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工方案、施工资源配置方案等。4甲方负责对乙方施工进度、平安、质量等全过程进行监督但不能免除乙方责任，假设工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工平安出现严重隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，假设在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程工程范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方承当。5

35、甲方催促乙方购置高危作业人员的人身伤害险、全员工伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。2、乙方职责1乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度，按照本合同约定对进度、质量、平安等负责。2乙方不得转让本合同工程工程或进行本合同工程工程再分包包括事实上的分包、转包，否那么，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方承当，且乙方不得提出任何异议与索赔。3乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。4乙方应加强对本单位职工的思想教育，标准其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生违法违纪事件，做好环境保护工作，遵

36、守环境保护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。5乙方应负责已完合同工程移交前的维护。九、违约责任1、假设乙方将本合同工程另行转包或再分包，甲方有权直接解除本合同。由此导致的所有损失由乙方承当。2、假设乙方原因未到达本合同控制性工期要求，每拖延一天，按_元/天计取违约金。3、假设乙方原因造成主合同规定的其他违约事项签订分包合同应明确具体的责任，那么由乙方承当违约责任，并赔偿甲方信誉损失，按乙方分包合同工程价款_计取违约金，并赔偿相关损失。4、本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。5、乙方应及时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成

37、不良影响，按违约处理。十、争议解决甲乙双方再执行本合同过程中假设发生意见分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可在以下两种解决条款中，根据本合同情况任选一种条款进行约定。1、不能协商解决，应提交工程所在地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2、不能协商解决，向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他1、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。2、本合同经双方法定代表人或代理人签字并加盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。甲方：代表人：联系方式：工程所在地：签订时间：_年_月_日乙方：责任人：联系方式：工程所在地：

38、签订时间：_年_月_日建筑施工协议书 篇7甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利的原那么，在诚信友好的前提下对乙方承接的 工程达成如下协议条款：第一条 工程概况1、工程名称：2、工程范围：3、工程地点：4、工程业主：第二条 工程管理1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包工程和单价承包工程由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承当一切法律、经济和平安责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。2、乙方组成工程经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业

39、务所发生的费用由乙方负责。3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工标准施工，严格控制工程质量。假设出现技术及质量问题所发生的各种费用含：返工费用由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承当质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。4、施工平安：本着平安第一的原那么，乙方应杜绝伤亡事故，假设出现平安事故，所发生的一切费用概由乙方承当，并由乙方处理终结，由乙方承当该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因平安问题而影响甲方的声誉，否那么由此造成的后果由乙方承当

40、。5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承当全部责任。第三条 税金及管理费的扣缴1、乙方全额承当该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。2、甲方按照工程合同总价 %即人民币小写：大写： 元整元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费最终按审计金额的 %收取管理费。3、工程部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但工程部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。假设超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖工程公章，由此所引起

41、的经济、法律责任全部由乙方承当。第四条 工程款的收取与支付工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在以下地点开户的银行： ；帐号： ；收款单位全称： 。如需开设临时帐户，由双方共同管理。工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方工程部帐户后，甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用，直至终止本协议，后果由乙方承当。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方

42、支付计量款同步。第五条 其它有关问题1、本着诚信合作、互惠互利的原那么，乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好平安文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤平安等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方归还并妥善处理，并承当相应责任。2、乙方必须配备其有任职资格的常务工程负责人、技术、质量、试验、平安、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信守法的原那么履行施工合同，确保工程质量、进度、平安、环保、文明施工。3、乙方采购的材料必须选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方

43、负责。4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。6、本工程乙方必须独立组织施工，不得分包，更不得转包。7、乙方应遵循?劳动法?的规定，因工程需聘用的员工必须签订劳动合同，购置劳动平安保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、平安等方面的法律、经济责任均由乙方负责。8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙方承当因核实不清或不详引发的一切责任：如果在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务协助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方承

44、当。9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和平安许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否那么，由此造成的后果由甲方负责。第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成局部。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成局部。第七条 合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。第八条 本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。甲方单位盖章： 乙方单位盖章：甲方代表签字： 乙方代表签字：甲方公司联系 ： 乙方联系 ：甲方公司联系人： 身份证号码：签订时间：20 年 月 日 签订

45、地点：建筑施工协议书 篇8建设单位以下简称甲方：代理人：联系 ： ：风险提示：发包人或者发包单位审查承包人主体资格，应注意以下几个方面：1审查承包人的企业形式，如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业，按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。2审查承包人企业是否具有建筑企业资质，资质等级是否与合同的建设工程相适应。按?建筑法?规定，将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承当法律责任。同时联合体承包的，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。3审查承包人是否存在挂靠情况，挂靠导致合同无效。发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质，是否存在超越资质等情况，防止合同无效。承

46、包单位以下简称乙方：代理人：联系 ： ：为加强建设施工平安监督管理，明确双方的平安生产责任，保障人身和财产平安，根据?中华人民共和国建筑法?和?建设工程平安生产管理条例?的规定，结合本工程的具体情况，双方签订如下施工平安管理协议。第一条建筑安装施工工程根本情况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：第二条建筑安装现场管理人员为保证施工平安管理及平安责任，必须明确现场管理人员：1、乙方工程负责人：_，联系 ：_2、乙方现场平安负责人：_，联系 ：_风险提示：施工现场情况复杂，有的一个施工工地，会同时有几个不同的分包单位在施工，因此，针对平安生产来说，就是要服从总承包单位的平安生产管理，包括制定

47、平安生产责任制度，遵守相关的规章制度和操作等。同时，发包方与承包方双方的平安责任也应当明确界定，保障工程建设平安，双方应当做好沟通与管理，防止发生平安事故时候双方相互推诿。第三条甲方责任1、贯彻落实国家有关施工现场平安生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场_区域进行全面的平安生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行平安检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、建立健全施工现场各项平安生产管理制度。4、对乙方的平安生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。5

48、、对乙方提出的平安生产要求积极提供帮助。第四条乙方责任乙方作为工程工程的承包方，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承当平安责任。乙方应切实履行以下平安责任：1、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、平安用具。风险提示：工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行平安教育、技能和安规考试，合格前方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行平安教育和技能安规考试，并报给发包方平安部门备案。特种作业人员，必须持有有效的?特种作业证?。2、乙方人员进入甲方场地或区域，必须遵守国家及行业相关法规及甲方的各项规章制度和要求。并对全体施工

49、人员进行平安培训和教育，施工人员必须严格按照施工工程的.操作规程施工和作业。3、乙方在甲方场地或区域内施工，必须按平安要求做好平安防范措施、及悬挂和设置平安标准，并按平安规程、标准及规定执行，加强施工平安检查和监督，发现违章作业者要坚决纠正并做出处理。4、乙方平安责任的负责人必须全面负责监督其施工人员，按照甲方平安制度有关要求平安施工，直至该工程和工程结束为止。5、乙方在施工过程中，要接受甲方及监理单位的监督检查。6、承包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改前方准施工。一经施工，就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具

50、用具等符合平安要求和处于平安状态。承包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。风险提示：如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他平安规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及平安管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比拟方便执行。第五条违约责任1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承当相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承当由此造成的一切损失。3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关平安生产奖惩规定对甲方职工相类

51、似的违章行为应扣款数额，承当相应的违约金。第六条出险理赔责任对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承当赔偿责任。第七条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第八条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：盖X法定代表人或委托代理人：签字签订时间：_年_月_日乙方：盖X法定代表人或委托代理人：签字签订时间：_年_月_日建筑施工协议书 篇9发包方甲方：简称甲方 承包方乙方：简称乙方甲方因承建xxxx四期工程，经甲、乙双方协商一致，甲方将该工程中的 1123幢 的钢管脚手架工程承包给乙方施工，为确保所承包的施工工程顺利完成，经双方

52、充分协商，共同达成如下条款，望共同遵守。一、工程概况：一工程名称：二工程地点：二、承包内容：本工程范围脚手架的搭设，包括外脚手架、脚手架横档、垂直平安密闭网、脚手架撤除、材料堆放及整理、平安过道、平安平台、施工平台、平安护栏、施工机械操作棚搭设等内容，同时提供搭设上述脚手架的钢管、扣件、平安网、脚手片、每层的分隔条、连接杆、铁丝、平安帽、钢丝绳、花篮、钢丝绳扣件等材料，所有钢管必须刷油漆，外架脚手片满铺。上述施工搭设所需的材料乙方自行解决。乙方同时提供木工内支模架所需要的钢管、扣件。三、质量要求：1、要根据施工图纸要求及施工现场需要进行搭设和施工，施工中严格遵守?建筑施工脚手架平安技术规定?和

53、?建筑施工检查标准?的规定，脚手架的搭设必须到达标化工程要求。2、乙方搭设的脚手架由甲方的施工员、技术员按照施工标准在施工前进行检测和验收，如果甲方认为需要整改的，甲方书面或口头通知乙方，乙方按照施工标准和施工实际要求进行整改，乙方拒绝整改的产生的损失由乙方承当。3、乙方在施工中严格按照合同、标准、设计图纸、工程联系单及甲方技术人员的指示进行施工，对于甲方技术管理人员和政府相关部门的检查提供配合，但检查以下不阻碍乙方正常的施工为限。4、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质安检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。双方均有责任，由双方根据其责任分别承当。四、工程进度及工期：1、

54、乙方必须按甲方的施工方案工期完工，精心组织劳动力。2、甲方每月安排月度及部位方案，乙方按月度及部位方案配套竣工方案组织施工。3、工期为年年甲方按照每天每平方米/元加付乙方工程款，甲方双方协商解决。4、内支模架的使用时间为钢管、扣件进场之日起甲方按照每天每平方米/? 元加付乙方工程款。5、乙方钢管、扣件等材料进场由甲方通知乙方或出具联系单，外脚手架撤除亦由甲方通知乙方，外脚手架的实际使用时间为钢管、扣件材料进场搭设至脚手架全部撤除之日止。五、工程单价及费用结算 1、乙方实际负责脚手架搭设的工程的建筑面积，每m2按叁拾伍元结算包括根底、主体、其他局部工程、场内其他防维护工程，工期内单价按实际建筑面

55、积 元/平方米，暂定总工程款为万元。 2、施工面积计算方法：其中汽车库2，按每m2元结算，自行车库和储藏室的面积按 面积结算。3、工程款支付：甲方按照月进度完成工程量的60%在次月10日前付给乙方工程款，主体封顶时应付至总工程款的75%，脚手架全部撤除付90%余款竣工验收后3个月付清。乙方施工人员工资局部以现金形式支付工资局部按照总工程款的40%核定，乙方提供工资册和清单，其余局部按照乙方的指定支付。班主须提供正规有限或租赁支票后支付，遇特殊情况双方协商解决，如须工程部解决按0.75%收取费用。4、如甲方需要搭设承包内容以外零星工程，乙方协助搭设，搭设所需要的费用双方协商确定，具体由甲方的施工

56、人员或技术人员出具联系单或证明。5、本工程结算工程量以竣工结算后的建筑面积为准。六、文明施工1、乙方必须在工人进场后十天内把工人花名册及身份证复印件包括照片交给甲方，人员调动要在花名册上及时调整。否那么出现一切意外事故乙方负全责。严禁小孩等非施工人员进入施工现场，被甲方在施工现场查到者每人次扣罚￥50-100元，不服从劝告擅自混入施工现场而发生的意外事故由乙方负全责。2、乙方不得使用18岁以下的非成年工，不得使用60岁以上的老年工和患有不适应本工种工作的疾病患者，乙方必须遵守执行。一旦被甲方在现场查到，每人次扣罚100-200元，违反规定擅自使用以上人员造成的工伤事故由乙方负全责。3、乙方应遵照政府有关法令办妥施工人员的相关证件，甲方给予催促和协助。4、乙方的施工人员做到持证上岗。持证率与甲方以放胸卡佩带均到达90%，凡甲方检查发现证件不全者罚￥10-50元/人次。5、乙方应严格按照甲方的施工方案及有关平安标准、平安操作规程进行施工，对于施工场所必须撤除的设置围拦、文明施工措施等应在到达一定的平安保护临时施工后才能施工，在施工完毕后立即恢复。6、乙方宿舍内，严禁乱拉乱拖220v电线;严禁在宿舍内使用电炉、电砂锅、电饭锅、煤气灶，一经发现除没收设