版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、编号:WD-HT-0720简单工程承包合同格式新(合同版本)合同书CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同简单工程承包合同格式新(合同版本)说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。简单工程承包合同范文一发包人:(简称甲方)承包人:(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,就 本建设工程协
2、商一致,订立本合同,供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称:;2、工程地点:;3、工程范围:4、承包方式:o二、合同工期1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以 实际进场施工之日算起);三、质量标准合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同工程质量标准:合格、按照*施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币),小写。五,付款方式付款方式:本工程进场完成工作后10天内,发包人向承包人 支付工程费用;本工程进场完成工作后15天内,发包人向承包人 支付工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工 程保修押金)。工程价款通过银
3、行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐 号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成 后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、 电接入点;七、平安责任L甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工平安设施。2、乙方应指派专人负责平安,施工现场应有平安标示和平安设 施。3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 八、工程竣工验收及保修L承包人在工程竣工前三日内,应将验收
4、日期以书面形式通知 发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人, 并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须成认承包人的竣工时间; 发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承当;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期 组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三 日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包 人承当;4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致 使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行 竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格
5、之日起壹年内承包人对工程负责免费保 修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求 进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对 其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮, 使其到达质量合格。假设承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 包人应承当全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表 承包人现场代表,双方代表的权利义务 按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处 理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人
6、施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应 负法律责任和免收直接受损失局部的勘察费外,应根据实际损失向发 包人支付赔偿金。一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充 协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不 成的按以下第种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执 壹份。合同订立时间:一年月日合同订立地点:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同本合同共一页发包人:(盖章)
7、法定代表人/委托代理人:(签字)承包人:(签字)联系方式:开户银行:银行账号:简单工程承包合同范文二发包人:(简称甲方)承包人:(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,就 本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。一、工程概况L工程名称:2、工程地点:;3、工程范围:二楼房顶钢架。4、承包方式:包工包料。5、承包面积为nf ,每平方价格为元。二、合同价款合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同总计合同金额(大写)(人民币),小写。三、付款方式付款方式:工程完工后经甲方验收合格后一周内
8、付清全部工程 款。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效,一 式贰份,发包人与承包人各执壹份。甲方:乙方:年月日简单工程承包合同范文三一、发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)二、承包范围:1、工程工程名称*。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工 日期:20XX年2月8日。竣工日期:20XX年2月8日工程质量等 级合格。2、范围:三、工程款(进度款)拨付合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 四、承包人乙方的责任:乙方必须对工程质量、平安、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。发生平安工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。五、甲方的责任:L负责对工程质量、平安、技术、工期的检查、监督、指导。2、负责工程工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- JJF(陕) 053-2021 浮游菌采样器校准规范
- 塑料运输合同三篇
- 行业前景对管理策略的影响计划
- 某市商业中心装修招标合同三篇
- 幼儿园小班大自然观察与学习计划
- 其它新型计算机外围设备相关行业投资规划报告范本
- 新型船用气象仪器行业相关投资计划提议范本
- 职业健康安全在生产计划中的考量
- 《信用衍生品定价》课件
- 煤矿培训课件:井下电气设备保护接地装置技术标准
- 影院应急疏散预案
- X药品批发企业年度内审报告
- 人教版小学数学5年级教师用书
- 医务人员健康教育技能培训专家讲座
- 电影《飞驰人生》的视听语言解析
- (2024年)气胸完整课件
- 医院门诊药房个人述职报告
- 公司代买保险委托书
- 常见的PLC通信协议
- 安全生产治本攻坚三年行动方案解读(培训课件)
- 格力电子商务案例分析报告
评论
0/150
提交评论