主体劳务分包合同

1、泰宏建设发展有限公司直属分公司第二项目部“河南社院同心楼工程”PAGE 1第 PAGE 101 页 共 NUMPAGES 101 页河南省社会会主义学院院迁建项目目一期工程程同心楼主体体劳务工程程施工合同 发包人人：泰宏建建设发展有有限公司直直属分公司司 承包人人： 20122 年 月 日目 录一、合同协协议书二、合同承承诺函三、通用条条款四、工程量量清单综合合单价分析析表五、合同条条款六、材料管管理协议七、安全管管理协议八、治安管管理协议九、消防安安全管理协协议十、质量管管理协议十一、环保保保证书十二、后勤勤管理协议议十三、生活活区安全卫卫生协议十四现场场签证实施施流程第一部分 协议书书劳务

2、作业发发包人：泰泰宏建设发发展有限公公司直属分分公司 （以下简简称发包人人）劳务作业承承包人： （以下简简称承包人人）依照中华华人民共和和国合同法法、中中华人民共共和国建筑筑法及其其他法律、法规，遵遵循平等、自愿、公公平和诚实实信用的原原则，双方方协商达成成一致，订订立本合同同。1工程名名称：河南南省社会主主义学院迁迁建项目一一期工程同同心楼工程程2、分包合合同内容：工程主体体劳务工程程，即钢筋筋、混凝土土、模板、脚手架、安全文明明施工及其其所有配合合工程。负负责完成进进场前的自自需临时设设施搭建等等各项工作作（要求有有足够并按按业主及发发包人总工工期要求和和节点工期期要求时间间按期或提提前完

3、成）。 2.1本合合同分包范范围：同心心楼基础及及主体结构构施工等。 2.2本合合同劳务作作业内容：包括但不不限于本工工程的施工工图、图纸纸会审纪录录、设计变变更、技术术核定单中中的从基础础开挖配合合清理土方方、基础垫垫层（含垫垫层）、防防水保护层层、集水坑坑、所有设设备及管道道基础（包包括塔吊基基础、施工工电梯基础础（含土石石方开挖、回填及1100m内内弃运至发发包人指定定地点）、基础结构构起至主体体结构出屋屋面楼梯间间顶层、机机房、水箱箱、设备基基础、造型型等所有施施工内容，以以及建筑垃垃圾清运及及回收（包包含蓄水池池、垃圾池池、废旧钢钢材回收池池的修筑，场场内材料二二次及多次次转运，成成

4、品及半成成品保护，小小型机具费费，材料费费（各种辅辅助材料），安安全生产及及管理（含含所有防护护棚的搭设设及材料），文文明施工，标标化工地，材材料堆码及及守护，环环境卫生的的辅助工作作等全部内内容。3工程地地点：郑州州市金水东东路与明理理路交叉口口 建筑面积： 平方米4合同价价款总额： 元元（人民币币）。 大写写：人民币币 元整。5分包工工作期限开工日期：20122年 月 日竣工日期：20133年 月 日总日历天数数为： 天6、劳务作作业人数： 人。7、组成本本合同的文文件及优先先解释顺序序如下：（1）协议议书； （2）劳务务工程单价价确认清单单；（3）合同同承诺书；（4）合同同内容；（5）标

5、准准、规范及及有关技术术文件；（6）图纸纸；（7）合同同履行过程程中，发包包人和承包包人协商一一致的其它它书面文件件上述文件规规定相互矛矛盾时，以以排列在前前的文件为为准；同一一序列的文文件相互矛矛盾时，以以生效时间间在后的为为准；序列列、时间均均相同的或或在同一份份文件规定定相互矛盾盾的，由甲甲方选择适适用，乙方方无任何异异议。8、合同生生效： 本合合同自发包包人、承包包人双方签签字盖章后后生效。 合同同订立时间间： 年 月 日 合同同订立地点点： 发包人：（合合同专用章章） 承包包人：（合合同专用章章） 地 址： 住 址： 法定代表人人： 法定代表表人： 委托代理人人： 委托代代理人： 联

6、系电话： 联系电电话： 第二部分：合同承诺诺书致：泰宏建建设发展有有限公司直直属分公司司1、我公司司明确投标标报价的所所有工作内内容均按综综合单价进进行报价，并并接受按此此单价进行行结算。在在施工过程程中如遇承承包范围调调整，我公公司同意在在结算时按按“工程量清清单综合单单价分析报报价表”中规定的的单价和实实际未完成成工程数量量之合价自自包干总价价中扣除。2、我公司司的报价已已充分考虑虑了工地周周围环境、交通道路路、周围地地下管网、现场地质质条件、现现场条件、招标文件件、工程质质量标准、工期要求求；并已考考虑了施工工措施、安安全文明措措施、成本本投入、材材料变动因因素、施工工不可遇见见费等各种

7、种内、外部部因素对报报价的影响响。4、工期承承诺：我公公司承诺无无条件接受受投标标段段范围内的的如下相应应节点工期期和总工期期要求（具具体以甲方方确定为准准）：4.1 工工期安排，总总工期为 日历天，具具体工期要要求如下：4.1.11 基础施施工：桩基、条基基、独立柱柱基 年年 月 日开始始， 年年 月 日完成成，共 日历历天。4.1.22 施工至至0.0000： 年 月 日开始始， 年年 月 日完成成，共 日历历天。4.1.33 主体结结构封顶： 年 月 日开始始， 年年 月 日完成成，共 日历历天。4.2 我我公司承诺诺非我公司司原因影响响工期累计计不超过七七天（含七七天），结结构封顶时时

8、间不变。4.3 我我公司承诺诺每延误上上述规定的的工期1天天，则补偿偿贵公司人人民币壹万万元；结构构封顶时间间每延误11天，则补补偿贵公司司人民币壹壹万元。补补偿金额上上限为人民民币贰拾万万元整。5、工人工工资发放承承诺：我公公司承诺按按时足额发发放农民工工工资。我我公司理解解贵公司在在工程款支支付方面可可能出现的的滞后，我我公司承诺诺自行筹集集资金，保保证工人工工资按时足足额发放。若我公司司工人因未未按时领到到足额工资资到贵公司司项目部或或业主单位位或政府有有关部门寻寻衅滋事、讨要工资资，所述情情况每发生生一次，我我公司自愿愿承担贵公公司惩罚性性违约金人人民币贰万万元；若上上述情况造造成不良

9、社社会影响，我我公司自愿愿承担贵公公司惩罚性性违约金人人民币拾万万元/次。若上述情情况扰乱贵贵公司正常常施工生产产或致使施施工生产停停止，则我我公司自愿愿承担贵公公司惩罚性性违约金人人民币叁万万元/次。6、我公司司承诺：按按贵公司要要求进行安安全文明施施工，若发发生安全事事故或未按按贵公司要要求进行安安全文明施施工，我公公司同意将将安全文明明施工措施施费全额自自我公司的的合同总价中中扣除，并并承担由此此而造成的的一切经济济损失。7、我公司司承诺：在在无贵公司司书面停工工通知的前前提下，我我公司自行行停止施工工，此类情情况每发生生一次，我我公司自愿愿承担贵公公司惩罚性性违约金人人民币叁万万元。8

10、、我公司司承诺：接接受贵公司司在施工过过程中按工工作要求对对我公司的的安排或调调整工作界界面，我公公司将严格格按照投标标报价附表表清单综合合单价和贵贵司计量进进行相应的的增减结算算。如有违违反将视同同违约，我我公司接受受按每发生生一次贰万万元的处罚罚。10、我公公司同意贵贵公司在正正式合同签签署之前或或之后，本本承诺函始始终对我公公司具有约约束力。 劳务承包人人： 法定代表人人（或委托托代理人）： 日 期： 年 月 日第三部分 通用条条款1、发包人人权利和义义务：1.1劳务务分包合同同约定的劳劳务作业完完成后，发发包人自收收到承包人人依照约定定提交的结结算资料之之日起288日内完成成审核并书书

11、面答复承承包人；逾逾期不答复复的，视为为发包人同同意承包人人提交的结结算资料。1.2 上上款所述结结算程序完完成后，发发包人应当当自结算完完成之日起起28日内内支付全部部结算价款款。合同价价款的支付付应当以银银行转帐的的形式办理理。1.3 负负责编制施施工组织设设计，统一一制定各项项管理目标标，编制施施工计划、物资需用用量计划表表，实施对对工程质量量、工期、安全生产产、文明施施工、计量量检测、实实验化验的的控制、监监督、检查查和验收。1.4 统统筹安排、协调解决决非承包人人独立使用用的生产、生活临时时设施、工工作用水、用电及施施工场地。1.5 按按时提供图图纸，及时时交付应供供材料、设设备，所

12、提提供的施工工机械设备备、周转材材料、安全全设施保证证施工需要要。1.6 随随时对承包包人实施的的劳务作业业进行监督督检查，确确保工程质质量，对存存在的质量量隐患及时时提出整改改要求。1.7 及及时签认劳劳务作业变变更洽商及及确认承包包人停工、窝工损失失。1.8 认认真执行安安全技术规规范，严格格遵守安全全制度，制制定安全防防护措施，提提供安全防防护设备，确确保施工安安全。1.9检查查承包人工工人持证情情况，禁止止未获得相相应资格证证书的工人人进入施工工现场。1.10在在发现承包包人存在未未按照约定定履行本合合同行为时时，应自发发现之日起起60日内内书面告知知承包人并并提出明确确要求，逾逾期不

13、行使使告知权利利的，视为为放弃此项项权利。1.11 行使依照照本合同约约定的对承承包人行使使扣款权利利时，应当当采用书面面方式并获获得承包人人有相应委委托权限的的人员的书书面认可。1.12 按照行政政主管部门门相关规定定的要求为为本项目作作业人员办办理工伤保保险。1.13 承包人按按约定完成成劳务作业业，必须由由发包人或或施工场地地内的第三三方进行配配合时，发发包人应配配合承包人人工作或确确保承包人人获得该第第三方的配配合。1.14 其它发包包人应当承承担的义务务。2、承包人人权利和义义务：2.1组织织具有相应应资格证书书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2

14、.2按照照相关法律律法规的要要求，按时时足额支付付劳动者工工资。2.3按发发包人要求求提交施工工计划，以以及与完成成施工计划划相应的劳劳动力安排排计划，经经发包人批批准后实施施。2.4按照照设计图纸纸、施工验验收规范、有关技术术要求及施施工组织设设计精心组组织施工；投入足够够的人力，确确保工期；服从发包包人安全施施工管理，自自备劳动保保护用品，确确保施工安安全。2.5承担担由于自身身责任造成成的质量修修改、返工工、工期拖拖延、安全全事故、现现场管理不不符合规定定造成的损损失及各种种扣款。2.6自觉觉接受发包包人及有关关部门的管管理、监督督和检查；接受发包包人随时检检查其设备备、材料的的保管、使

15、使用情况，及及其操作人人员的有效效证件、持持证上岗情情况。2.7按发发包人统一一规划堆放放材料、机机具，按发发包人标准准化工地要要求设置标标牌，搞好好生活区的的管理，做做好自身责责任区的治治安保卫工工作。2.8 做做好成品保保护工作。2.9妥善善保管、合合理使用发发包人提供供的承包人人使用的机机具、周转转材料及其其他设施。2.10承承包人保证证与施工管管理、作业业人员签订订书面劳动动合同，并并每月向发发包人提供供上月本企企业在本项项目上所有有施工管理理、作业人人员的劳动动合同签署署情况、出出勤情况及及工资核算算及支付情情况的盖章章书面记录录。除此书书面记录的的用工行为为外，承包包人在本项项目不

16、存在在其他用工工行为。2.11配配合发包人人按工程发发包人或行行政主管部部门要求进进行的涉及及承包人工工作内容、施工场地地的检查；配合发包包人对隐蔽蔽工程、工工程竣工的的验收工作作。2.12发发包人或施施工场地内内第三方的的工作必须须由承包人人配合时，承承包人应按按发包人的的指令予以以配合。2.13在在劳务作业业中发现古古墓、古建建筑遗址等等文物和化化石或其他他有考古、地质研究究价值的物物品时，承承包人应立立即保护好好现场并以以书面形式式通知发包包人。2.14 劳务作业业全部内容容经验收合合格后，承承包人应当当按照劳务务分包合同同的约定及及时将该劳劳务作业交交付发包人人，不得以以双方存在在争议

17、为理理由拒绝将将该劳务作作业交付发发包人。2.15在在发现发包包人存在未未按照约定定履行本合合同行为时时，应自发发现之日起起60日内内书面告知知发包人并并提出明确确要求，逾逾期不行使使告知权利利的，视为为放弃此项项权利。2.16其其它承包人人应当承担担的义务。3、对于以以下原因造造成完工日日期推迟的的，工期相相应顺延：（1）不可可抗力；（2）设计计变更和工工程量增加加；（3）发包包人未能按按合同约定定日期支付付劳务费，致致使施工不不能正常进进行；（4）承包包人以书面面形式提出出申请，但但仍未能从从发包方获获得施工必必需的指示示、工程材材料、图纸纸等，致使使施工不能能正常进行行；（5）一周周内非

18、承包包人原因停停水、停电电、停气或或安排任务务不及时造造成停工、窝工累计计超过8小小时。4、由于以以下原因造造成承包人人发生窝工工的，承包包人应在上上述情况发发生后7日日内，就延延误内容和和因此产生生的经济支支出向发包包人提出书书面报告，发发包人应于于7日内就就延长完工工日期和赔赔偿经济损损失给予书书面答复。承包人逾逾期未提出出书面报告告的，视为为其放弃此此项权利；发包人逾逾期未答复复也不提出出修改意见见，视为其其承认此事事实：（1）第十十一条（33）、（44）、（55）项；（2）发包包人同意的的其他情况况。5、不可抗抗力：5.1不可可抗力事件件发生后，承承包人应立立即通知发发包人，并并在力所

19、能能及的条件件下迅速采采取措施，尽尽力减少损损失，发包包人应协助助承包人采采取措施。发包人认认为承包人人应当暂停停工作的，承承包人应暂暂停工作。不可抗力力事件结束束后48小小时内承包包人应向发发包人通报报受害情况况和损失情情况，及预预计清理和和修复的费费用；不可可抗力事件件持续发生生时，承包包人应每隔隔7天向发发包人通报报一次受害害情况。5.2不可可抗力结束束后14天天内，承包包人应向发发包人提交交清理和修修复费用的的正式报告告及有关资资料。5.3因合合同一方迟迟延履行合合同后发生生不可抗力力的，不能能免除迟延延履行方的的相应责任任。5.4承包包人承担因因不可抗力力事件导致致的自身财财产损失。

20、6、送达：本合同履行行过程中的的相关书面面文件的送送达方式为为：一方应应当以书面面方式将本本方的明确确要求送达达至对方本本合同协议议书中注明明的地址，对对方应当在在收到之日日起7日内内予以书面面答复，逾逾期未答复复或无人接接收、拒收收的，视为为同意对方方要求。一方本合同同协议书中中注明的地地址发生变变更时，应应当在7日日内书面告告知对方，逾逾期告知或或不履行告告知义务的的，由过错错方承担相相应责任。7、事故处处理：7.1 发发生重大伤伤亡及其他他安全事故故，发包人人应按有关关规定立即即上报有关关部门，同同时按国家家有关法律律、行政法法规对事故故进行处理理。7.2承包包人要积极极配合发包包人做好

21、事事故处理工工作，及伤伤亡人员家家属的安抚抚工作，避避免过激行行为的发生生。7、施工变变更：7.1施工工中如需对对原工作内内容进行变变更（工程程发包人和和工程承包包人双方书书面确认并并经监理签签认的变更更可作为劳劳务价款结结算的依据据），发包包人应提前前7天以书书面形式向向承包人发发出变更通通知，并提提供变更的的相应图纸纸和说明。承包人按按照发包人人发出的变变更通知及及有关要求求，进行下下列需要的的变更：7.1.11更改工程程有关部分分的标高、基线、位位置和尺寸寸；7.1.22增减合同同中约定的的工程量；7.1.33改变有关关的施工时时间和顺序序；7.1.44其他有关关工程变更更需要的附附加工

22、作。7.2由非非承包人原原因造成的的变更导致致合同价款款的增加及及造成的承承包人损失失，由发包包人承担，延延误的工期期相应顺延延；因变更更减少工程程量，合同同价款应相相应减少，工工期相应调调整。7.3由承承包人原因因造成的变变更费用和和由此导致致发包人的的直接损失失，由承包包人承担（损损失补偿总总额不能超超出分包合合同价款的的5%），延延误的工期期不予顺延延。8、发包合合同价款支支付的手续续：承包人应向向发包人出出具合法有有效的收款款发票，发发包人须将将填写齐全全的、收款款人为承包包人全称的的支票或汇汇票交给承承包人。承承包人应指指定专人负负责与发包包人办理付付款手续。发包人将将合同价款款支付

23、给承承包人在222.4款款中指定的的合同价款款收取负责责人，并索索要收款凭凭证。9、由于发发包人安全全施工方案案不完善、安全施工工投入不足足造成的安安全事故，责责任由发包包人承担。由于承包包人不能落落实安全施施工方案或或不服从发发包人安全全施工管理理所造成的的安全事故故责任由承承包人承担担。10、争议议：发生争议后后，除非出出现下列情情况，双方方都应继续续履行合同同，保持工工作连续，保保护好已完完工作成果果：单方违约约导致合同同确已无法法履行，双双方协议终终止合同；调解要求求停止合同同工作，且且为双方接接受；仲裁机构构要求停止止合同工作作；法院要求求停止合同同工作。11、合同同解除：11.1承

24、承包人和发发包人协商商一致的，可可以解除劳劳务分包合合同。12.2发发包人与建建设单位的的施工总承承包合同解解除的，发发包人可以以发出通知知解除本合合同。12.3发发包人不按按照本合同同的约定支支付合同价价款，承包包人可以停停止工作。停止工作作超过288天，发包包人仍不支支付合同价价款，承包包人可以向向发包人发发出通知解解除合同。12.4承承包人不按按照本合同同的约定提提供符合施施工要求的的作业人员员或不履行行本合同约约定的其他他义务，其其违约行为为足以影响响本施工项项目的质量量、安全、竣工工期期时，发包包人可以书书面告知承承包人并限限期要求其其完全、恰恰当履行合合同义务。承包人逾逾期不能按按

25、约定履行行义务的，发发包人可以以发出通知知解除合同同。12.5如如因不可抗抗力致使本本合同无法法履行，或或者因工程程建设单位位的原因造造成工程停停建或缓建建，致使合合同无法履履行的，发发包人和承承包人可以以解除合同同。12.6本本合同约定定的解除条条件成就时时，发包人人应通知承承包人解除除本合同并并办理分包包合同价款款结算支付付手续。分分包合同价价款结算支支付手续完完毕后，承承包人应及及时撤离现现场。承包包人未及时时退场，给给发包人造造成经济损损失的由承承包人承担担。12.7合合同解除后后，承包人人应妥善做做好已完工工程和剩余余材料、设设备的保护护和移交工工作，按发发包人要求求撤出施工工场地。

26、发发包人应为为承包人撤撤出提供必必要条件。12.8合合同解除后后，不影响响双方在合合同中约定定的结算和和清理条款款的效力。有过错的的一方应当当赔偿因合合同解除给给对方造成成的损失。13、合同同终止双方履行完完合同全部部义务，合合同价款支支付完毕，承承包人向发发包人交付付劳务作业业成果，并并经发包人人验收合格格后，本合合同即告终终止。第四部分：同心楼主主体劳务项项目合同清清单确认单单价表序号计价项目名名称 单位单价 （元）施工界面项目施工单单价安全文明施施工合同等等级管理补补偿费用质量验收合合同等级管管理补偿费费用合价（+）1同心楼M2262.02.030.01、结构、建筑、安安装施工图图、变更

27、等等设计文件件中的所有有模板制作作安装拆除工程程。2、包含如如：主体中中“厨厕导墙墙、构造柱柱、压顶、过梁、窗窗台板、圈圈梁”等二次结结构模板；附属零星星工程模板板【如：水水沟、井、生化池等等】等。3、所含工工作内容：详后。3同上内容，与与多层区分分界线为：临多层区区方向高层层的外墙边边延长线。3计时工工日甲方季度公公布价1、仅指合合同外用工工。2、合同外外用工，按按9小时/工日计算算工日数。3、所含工工作内容：详后。第五部分 合同内内容发包人：泰泰宏建设发发展有限公公司直属分分公司 （以以下简称甲甲方）承包人： （以以下简称乙乙方）依照中华华人民共和和国合同法法、中中华人民共共和国建筑筑法及

28、其其它有关法法律、行政政法规和本本工程的具具体情况，遵遵循平等、自愿、公公平和诚实实信用的原原则，甲乙乙双方经协协商一致，签签订本合同同，双方共共同遵守执执行。第一条：乙乙方资质情情况1资质证证书号码： 2发 证证 机 关： 3资质专专业及等级级：劳务分分包 级4复审时时间及有效效期： 第二条：劳劳务工程分分包概况1.工程名名称：河南南省社院迁迁建项目同同心楼主体体劳务工程程 2.工程地地点：郑州州市金水区区金水东路路与明理路路交叉口 3.劳务分分包工程承承包范围及及内容：见见协议书22.2款第三条：合合同文件及及解释顺序序：见协议议书第7款款第四条：劳劳务分包合合同价款及及工作内容容一、本劳

29、务务分包工程程合同价款款采用固定定综合单价价方式计算算（见工程程量清单综综合单价分分析报价表表）。具体体说明如下下：1.本工程程的甲、乙乙双方的工工作内容划划分详见第第二条第33款中及第第四条第二二款约定的的内容；2.在基础础施工阶段段，基础超超深发生的的人工、辅辅材及工具具费用等，均均在乙方承承包综合价价中由乙方方承担；3.图纸上上的预留、预埋、植植筋，与水水电安装配配合的楼板板洞、墙洞洞等，以及及水电安装装修改增加加洞的修补补所需的人人工、辅材材及工具等等均已包括括在乙方综综合单价中中；4.工程量量计算依据据施工图纸纸和建筑筑工程建筑筑面积计算算规范（GGB/T5503533-20005）

30、的计计算规则及及河南省22008年年清单定额额工程量计计算规则进进行计算（外外墙保温厚厚度不计算算建筑面积积）；5.以上价价格除完成成本合同承承包范围内内约定的包包括施工图图、施工措措施、规范范、安全技技术交底及及定额等规规定的所有有工作内容容外，并负负责履行在在质量保证证期内所应应承担的各各项义务。乙方在充充分熟悉了了甲方提供供的施工图图纸及相关关报价资料料，并了解解了施工现现场的具体体情况后，经经双方一致致确定的综综合单价是是双方的结结算单价。无论何时时乙方不得得以任何理理由要求增增加费用或或提高价格格。6.本工程程发生的合合同外零星星用工按技技工 160 元/工日日，普通工工100元/工

31、日计算算，每工日日按9小时时计。二、本合同同综合单价价包括但不不限于以下下工作内容容：1.乙方为为完成本合合同承包内内容达到合合同约定的的质量、工工期、安全全文明施工工、成品保保护、材料料节约等目目标所需要要的全部人人工费（含含工资、津津贴、补贴贴加班等）、材料费（投投标人提供供辅助材料料等，甲供供材料的装装卸，与承承包范围有有关的材料料的二次及及多次转运运费等）、机械设备备（包括配配电控制箱箱盘及线缆缆等）、工工具用具费费、办公、生活用水水电费、施工管理理费、企业业管理费、保险（含含为建筑工工人购买的的养老保险险等一切保保险）、利利润、国家家及地方政政府税收（含含上缴个人人所得税）、外地进当

32、当地的施工工管理费及及规费，预预期的市场场价格的涨涨跌、汇率率的变动、国家及地地方政府政政策的改变变引起的费费用；在限限定的工期期内完成施施工项目及及整项工程程并达到合合同规定的的质量及安安全标准所所需要的费费用；隐含含的为完成成该项目而而必须发生生的费用等等。2.乙方向向政府各部部门缴纳的的相关费用用（如果有有），包括括施工中发发生环境保保护、治理理及采取措措施等所发发生的费用用。3.为保证证施工而引引起的必要要施工技术术安全措施施而发生的的费用。4.因施工工不良而支支出的工程程维修费及及在合同期期内规定的的保修、保保养费。5.施工方方内部生产产的临时设设施建设费费（扣件池池，模板、钢管及钢

33、钢筋等堆放放架等相关关工作）；生活区乙乙方工人水水电费按承承包方产值值0.855%从工程程款中扣除除。6.其他分分项工程与与之配合发发生的配合合费（含配配合甲方指指定分包的的配合费）。7.以下所所列的工作作内容，其其发生费用用均包含在在合同价内内，包括但但不限于以以下工作内内容：7.1砼工工程7.1.11所有现浇浇层、基础础、梁、板板、柱等砼砼的筑捣固固及找平压压实（不少少于两遍）且且压纹顺直直、楼面平平整度必须须达到楼面面验收优良良（观感评评分“好”、不用砂砂浆找平、天棚达到到不抹灰质质量要求）标标准、厨卫卫间达到可可直接做防防水层的要要求；包括括模板的冲冲洗、润湿湿、砼泵机机（管）安安装拆

34、除清清理维护、施工逢清清理、砼的的养护及成成品保护（包包括成品钢钢筋）、架架空跳板、架板的搭搭设、拆除除等相关工工作。7.1.22养护、保保护材料的的提供、保保管和回收收，施工中中和完工后后的楼面清清扫（特别别是落地砼砼的及时清清理回收）。7.1.33现场搅拌拌零星砼（除除商品砼外外的所有砼砼）砂的筛筛选，石子子冲洗，搅搅拌机的提提供及前后后台运输、计量、搅搅拌，即直直到各工作作面的所有有垂直、水水平运输工工作内容（包包括水泥的的搬运等）。7.2模板板工程根据本工程程的施工图图、设计变变更、技术术核定单中中所有的现现浇构件及及现场预制制梁板的模模板制作、安装、拆拆除；材料料清收（含含杂物及铁铁

35、钉的清除除）、堆放放、保管；乙方自备备部分材料料（包括高高强对拉螺螺杆(含止止水螺杆)及配套套套管、山型型卡、蝴蝶蝶扣、拉片片、铁钉、铁丝、垫垫片、脱模模剂、混凝凝土垫块及及内撑、步步步紧等辅辅助材料）、圆盘锯、刨木机、各种小型型电动机具具、手工用用具等，具具体内容如如下：7.2.11认真熟识识设计施工工图、设计计变更、技技术核定单单，严格按按施工方案案、技术交交底、进度度计划、文文明施工要要求进行翻翻样和施工工；合理使使用木材，认认真进行模模板配制，在在定点位置置进行加工工（严禁材材料长材短短用、大材材小用，锯锯路、刨面面必须刷防防腐漆，禁禁止带手提提电锯进入入作业面）、编号、钻钻孔、上螺螺

36、杆、卡具具、上套管管及模板内内撑配置、拼缝贴封封口胶，模模板现场组组装、支撑撑、校正、加固，砼砼浇筑时看看护模板、加固，即即模板支撑撑架的搭设设、加固、拆除及修修理。7.2.22模板、木木枋、架料料、扣件等等所有模板板工程所用用材料的现现场内二次次及多次水水平、垂直直运输及上上下车装卸卸（周转材材料（钢管管、扣件等等）的检尺尺计量。【即即：乙方需需派3人以以上配合甲甲方材料库库房人员对对进场或出出场时的钢钢管、扣件件进行量尺尺、清点数数量，如乙乙方拒绝派派工或滞后后派工，甲甲方有权另另外安排人人员进行检检尺计量，其其费用由乙乙方承担】。）；拆模模后的模板板、木枋、架料、扣扣件等所有有材料的清清

37、理、刷脱脱模剂、起起钉子，并并在指定时时间、地点点分规格、品种、分分类堆码整整齐；扣件件的清洗，钢钢管的校直直，易损材材料的修整整利用；楼楼层上的模模板废料（包包括木屑、碎渣）渣渣子等清理理干净，并并在规定的的时间内运运到指定地地点堆放。7.2.33拼缝处墙墙面、梁、柱面镶嵌嵌密封条，板板面拼缝粘粘密封条，模模板的编号号、钻眼、上螺栓、上套管及及模板内撑撑的放置，混混凝土内实实外光，构构件无蜂窝窝麻面、夹夹渣、缩颈颈、爆模、露筋等质质量通病，如如经发现则则处以5000-10000元惩惩罚性违约约金/次；并由乙方方负责处理理达到质量量要求为止止，所发生生的人工、材料费用用由乙方承承担。7.2.4

38、4剪力墙、梁等内撑撑、吊模垫垫块制作安安放（用砂砂浆（砼）制作或自购购成品），禁禁止使用钢钢筋头做内内撑或垫块块。7.2.55乙方必须须派有技术术和经验的的测量人员员进行施工工测量放线线、弹线、有效控制制标高及轴轴线，且必必须经甲方方专业工程程师检查验验收签字后后方能进入入下道工序序。甲方在在施工过程程中仅提供供测量控制制轴线（井井字型）和和标高控制制点，其余余测量工作作将由乙方方自行完成成，甲方进进行监督与与检查，出出现的测量量错误将由由乙方承担担责任。7.2.66保证现场场文明施工工，模板、钢管、扣扣件等周转转材料堆码码达到规范范化、标准准化的要求求（钢管按按规格、尺尺寸，模板板木枋按规规

39、格、尺寸寸，扣件、对拉螺杆杆、山形扣扣、整体堆堆放），若若不按规定定码放，现现场发现一一次，将处处以每次11000元元的惩罚性性违约金，并并无条件整整改。7.2.77乙方退场场前，应负负责派人配配合甲方将将现场的钢钢管、扣件件予以清退退完毕。如如乙方退场场后尚有剩剩余钢管，则则甲方可以以安排其他他人员完成成清理上车车，费用由由乙方承担担。现场使使用的钢管管、扣件在在进场或退退场时的检检尺及上下下车工作，均均为乙方负负责检尺及及上下车工工作，且不不另计费。7.3钢筋筋工程根据本工程程的施工图图、设计变变更单、技技术核定单单中所有钢钢筋工程放放样、制作作、安装、焊接，包包括电渣压压力焊、闪闪光对焊

40、、预留、预预埋件（不不含玻璃幕幕墙预埋件件制作）、架力筋、植筋、焊焊条、焊料料、绑扎（包包括钢筋保保护层垫块块、架立筋筋安装固定定）、机械械连接的扯扯丝和安装装、配合取取样、送检检等工作（机机械连接套套筒材料及及其他技术术服务费、套丝机租租赁费由发发包方负责责），具体体内容如下下：7.3.11乙方根据据甲方施工工方案、措措施、进度度计划、技技术交底、提供运转转良好的钢钢筋制作机机械、机具具（电渣对对焊机、竖竖焊机、切切断机、弯弯曲机、调调直机、车车丝机等）和和工具，其其费用均包包在含综合合单价内。组织技术术熟练遵章章守纪的工工人入场，特特殊工种必必须持有有有效证件（如如焊工、电电工等）上上班，

41、并将将证件交给给甲方验存存（存复印印件）。7.3.22乙方提供供工程所需需的辅材，包包括但不限限于扎丝、焊条、麻麻绳等；保保护层垫块块由乙方自自行采购。7.3.33塔吊（吊吊车）配合合钢筋卸车车分规格堆堆码并标识识、配合清清点，钢筋筋成品或半半成品的垂垂直和水平平运输，场场内二次及及多次转运运、堆码。7.3.44向甲方提提前提供钢钢筋配料单单，并经甲甲方审批后后方可下料料；施工过过程中的自自检、互检检、专检报报验工作。对业主、监理、质质检、甲方方提出的各各种问题无无条件及时时整改返修修，直至满满足验收要要求，所延延误的工期期损失由乙乙方承担。7.3.55所有预埋埋铁件、铁铁马凳制安安、所有剪剪

42、力墙钢筋筋和后浇带带钢板网、止水钢板板的固定焊焊接。7.3.66劳务承包包人必须配配备专门材材料负责人人，对承包包人在甲方方领用及归归还材料负负责，钢筋筋损耗率必必须控制在在1.0%以内，超超出损耗部部分由投标标人按材料料市场价赔赔偿并外加加10%的的采购及管管理费用，节节约部分按按项目与劳劳务5：55比例分成成。上述费费用在主体体结构工程程款和结算算中直接兑兑现。7.3.77钢筋加工工场内及楼楼层内余料料清理以及及卫生清洁洁工作。7.3.88乙方所提提供的机械械（具）保保养维修和和操作，保保证正常运运转。7.3.99混凝土浇浇筑以及水水电安装施施工配合的的钢筋跟班班守护、维维修、绑扎扎工作。

43、7.3.110施工现现场所有钢钢筋废料由由甲方处理理，乙方不不得自行运运出场外处处理，否则则相关损失失由乙方承承担。甲方方处理废料料时由甲方方、乙方双双方共同清清点确认钢钢筋废料的的数量。7.3.111未经甲甲方书面同同意，乙方方不得将钢钢筋用于工工程实体外外的任何部部位。7.4脚手手架工程：7.4.11乙方必须须按照建建筑施工扣扣件式钢管管脚手架安安全技术规规范 （JJGJ1330-20011）相相关构造要要求和安监监站相关要要求和规定定进行搭建建和拆除。7.4.22本工程所所有脚手架架工程搭设设和维护，包包括上楼马马道、安全全通道、上上料及卸料料平台、施施工电梯安安装脚手架架（包括施施工电

44、梯门门制作、安安装）、悬悬挑架的工工字钢及卸卸载钢丝绳绳安装拆除除、钢管刷刷漆、踢脚脚板及安全全挡板和分分层标识板板刷漆，及及退场前的的安全围护护栏杆、密密目封闭安安全网、“四口五临临边“、施工通通道口、施施工电梯门门、楼梯栏栏杆、水平防护护等安全与与文明设施施搭拆。7.4.33所有工序序、工作都都必须符合合 郑州 市标准化化文明施工工的要求。7.4.44按施工方方案进行水水平防护的的搭拆，上上、下料平平台及梭槽槽的搭拆。7.4.55要求做到到现场验收收及检查符符合国家标标准及文明明施工要求求，并一次次性验收合合格达标。7.4.66保证现场场文明施工工参照模板板工程中安安全文明施施工执行。7.

45、5临时时设施搭建建及基础施施工：按照甲方施施工方案的的要求，搭搭设所需临临时生产设设施（钢筋筋加工棚、木木工加工棚棚等）、施施工塔吊和和施工电梯梯以及其它它施工机具具设备的基基础、所有有机具设备备的水电管管线安装配配套辅助工工作、隔离离栏（网）搭搭拆、机械械设备以及及小型机具具的安装等等（搭建临临时设施的的辅助材料料及所需机机具费用均均由承包人人承担）。7.6施工工管理、安安全生产管管理及文明明施工：7.6.11施工管理理：施工期期间为强化化质量管理理，达到“合格”和“郑州市级安安全文明标标化工地”的要求，提提高安全生生产管理、文明施工工的意识，乙乙方必须建建立现场管管理班子，根根据工程情情况

46、配备足足够管理人人员，至少少包括项目目负责人、生产负责责人、技术术负责人、质量负责责人、安全全负责人、材料负责责人，施工工管理人员员必须满足足现场施工工需要，班班组作业必必须由班组组长带班作作业，安全全管理人员员配置必须须满足国家家规范（建建质20008991号文要要求（作业业人员500 人以下下的，设11 名专职职安全员；50 人人2000 人的，设设2名专职职安全员；200 人以上的的，设3名名及以上专专职安全员员并应根据据所承担的的分部分项项工程施工工危险实际际情况增配配，并不少少于总人数数的5）。所有有管理人员员必须持证证上岗、常常驻现场负负责施工管管理及相关关工作，并并每天进行行现场

47、安全全生产、文文明施工检检查（包括括宿舍和厕厕所及环境境卫生）其其检查结果果报甲方备备案。7.6.22乙方应当当依照国家家和省、市市的现行关关于安全生生产及文明明施工的各各种法律、法规、条条例等规定定进行生产产和管理，建建立健全安安全生产管管理体系，按按要求配备备专职安全全员。对从从业人员进进行安全生生产教育和和培训，建建立规范的的从业人员员培训教育育档案，未未经教育培培训合格的的人员不得得上岗作业业。乙方从从业人员必必须遵守安安全生产法法律、法规规、规章、标准、规规范、作业业规程以及及安全技术术措施等相相关规定。负责对进进场班组人人员每周进进行一次安安全生产、文明施工工、质量控控制培训教教育

48、，并作作出书面记记录（所有有人员必须须签字），及及时报送甲甲方，每缺缺少一次将将给予2000元处罚罚。7.6.33乙方负责责施工现场场的文明施施工，每一一层楼完工工后做到材材料收捡干干净并回收收利用；乙乙方必须确确保承担范范围内的作作业面达到到标准化文文明施工要要求，收捡捡清除建渣渣或材料、工具时，必必须装袋打打包从楼梯梯或机械吊吊运下楼至至甲方指定定地点按文文明施工要要求堆放，严严禁往外或或楼下抛掷掷，否则按按泰宏建建设 河南南省社院项项目部 工工程标准化化文明施工工细则严严重处罚。7.6.44基础阶段段，基底泥泥浆等杂物物清理： 基础垫层层施工完毕毕至基础钢钢筋施工完完毕并移交交下道工序序

49、前，此期期间，基底底的一切杂杂物、积水水、泥土（浆浆）等的“多次的反复的重复的”清理均由由乙方自行行负责【包包含：因暴暴雨、跨方方、施工行行人等原因因产生的。注：基础础以外环境境边坡的跨跨方因素除除外】。如如乙方拒绝绝清理或拒拒绝重复清清理，则甲甲方可以安安排其他人人员完成，甲甲方将以实实际发生费费用的双倍倍在乙方工工程款中扣扣除。7.6.55文明施工工场容场貌貌清洁卫生生工作：施工过程程中乙方作作业部位的的多次重复复的清洁卫卫生工作。现场考察察、或观摩摩会等举办办现场活动动时，文明明施工场容场貌貌的集中整整治工作【如如：材料物物资整理、清洁卫生生等】。施工前后后，作业面面上的一切切杂物、积积

50、水、泥土土（浆）等等的清理。7.6.66乙方必须须保证每天天住宿房间间清洁卫生生和环境卫卫生。被子子、鞋袜、衣帽及工工具用具摆摆放整齐。7.6.77机械操作作人员：所所有机械操操作人员由由乙方自理理并持证上上岗。7.7乙方方自备的机机具及材料料、劳保用用品如下：7.7.11设备类： 砂轮切割割机（片）、钢筋制作作安装系列列机械、焊焊接设备及及其配套的的电线电缆缆焊钳面罩罩等、模板板制作安装装系列机械械、布料机机、振捣器器、振动棒棒、平板振振动器、收收平用磨浆浆机、吸尘尘器、打磨磨机（片）、空压机、抽水泵、乙方办公公室以及宿宿舍的空调调、电风扇扇等除“塔吊、电电梯”以外的所所有乙方使使用的设备备

51、。7.7.22配电类： 三级施施工电线源源、三级配配电箱及配配电板、夜夜间施工照照明线、灯灯具（灯泡泡）。7.7.33工、用具具类： 钢钢筋制作安安装系列工工用具、行行规要求自自带的工、用具、斗斗车、工作作灯、水管管、对讲机机、手动葫葫芦、焊接接工具（含含：一次线线、二次线线、焊钳、面罩）、抬桶、抬抬杠、抬绳绳、撮箕、灰桶、十十字镐、鼓鼓风机、灰灰板、砂板板、灰盆、铝合金尺尺枋（木尺尺枋）、箩箩筐、靠尺尺、铁铲、铲把、手手推车、水水平尺、电电锤、电钻钻、钻头、切割机刀刀片、砂轮轮打磨机、砂轮片、工具式脚脚手架如高高凳制作、模工工具具、行规要要求自带的的工、用具具、对讲机机、焊机及及焊接工具具（

52、焊钳等等）及面罩罩等保护用用品、自制制铁爬梯等等除“吊斗、灰灰盆、索具具”外的所有有乙方作业业需用的工工用具。7.7.44安全及劳劳保用品类类： 安全全帽、安全全绳、安全全带、手套套、工作鞋鞋、劳保服服装、雨具具等其他劳劳保用品、清凉饮料料水、十滴滴水、茶叶叶等乙方作作业需用的的所有安全全及劳保用用品。7.7.55低值易耗耗材料： 铁丝、钉钉子、扎丝丝、焊条、广线、扫扫帚、棉纱纱、拖布、手套、胶胶皮管（浇浇水用）、粉笔、墨墨斗（墨汁汁）、铅笔笔、职工宿宿舍用的棕棕垫、草垫垫、水平管管、线坠、盒尺、花花岗石垫块块、铁丝、钉子、焊焊条、双面面胶、广线线、扫帚、棉纱、拖拖布、手套套、胶皮管管（养护及

53、及浇水用）、水平管、粉笔、墨墨斗（墨汁汁）、铅笔笔、职工宿宿舍用的棕棕垫、草垫垫、十滴水水、线坠、盒尺、模模板内寸、模板用的的砼垫墩、PVC导导管、防雨雨彩条布或或塑料薄膜膜、养护用用麻、等乙乙方施工作作业需用的的所有辅料料。7.7.66安全及劳劳保用品类类： 安全全帽、安全全绳、安全全带、手套套、工作鞋鞋、劳保服服装、雨具具等其他劳劳保用品、清凉饮料料水、茶叶叶等乙方作作业需用的的所有安全全及劳保用用品。7.7.77周转材料料：卡具制制作；模板板用的高强强对拉螺杆杆（螺帽）等等除了“钢管、扣扣件、顶托托”以外的乙乙方施工作作业需要的的所有周转转材料。7.7.88乙方自备备所有施工工机具、设设

54、备（须提提供具有相相应租赁、安拆资质质的公司证证明）、工工具、用具具、配电箱箱、电线、电缆、材材料、安全全用品、工工作服（按按泰宏CII要求制作作）及劳保保用品须合合格并符合合现行安全全标准要求求。8.配合现现场临时用用水、用电电（甲方提提供部分）的的安装、改改线、拆卸卸等用工。9.由于乙乙方失误所所造成的返返工，乙方方应无条件件返工，返返工费用由由乙方自行行承担，同同时甲方追追究因乙方方失误返工工造成的经经济损失，并并对乙方按按造成的经经济损失的的双倍处违违约罚金。10.工程程整改期及及工程保修修期内发生生的以及在在工程交验验时自身施施工范围内内的所有配配合用工。11.乙方方应按照政政府有关

55、部部门规定需需缴纳的费费用。12.自身身施工范围围内和协助助其他分包包的成品保保护用工。13. 物物资管理工工作内容： 所有自身身使用物资资（设备）的的“进场下车车和退场出出场上车”。 水平平、垂直运运输及场区区内的二次次及多次转转运。并按按照“三一法”堆码整齐齐。【包含含：塔吊无无法整困吊吊运时采用用分散吊运运用工；以以及其他项项目部调拨拨本班组使使用物资时时的上车】。本合同单单价包含了了乙方使用用甲方调入入的“旧钢材以以及本工程程的加工短短料”使用补偿偿费。【注注：乙方应应按照甲方方要求，科科学合理使使用甲方调调入的旧钢钢材以及加加工短料回回收利用，如如乙方拒绝绝使用或未未使用，则则甲方有

56、权权在乙方工工程款中扣扣除50000100000元元的废旧材材料使用补补偿费】。如发现乙乙方为逃避避使用短料料而将本可可以回收利利用的较长长的加工短短料“人为恶意意切断”成无法使使用的废料料时，则甲甲方将处以以乙方100000500000元的处处罚。14. 场场地二次、多次调整整的工作： 因施工工需要，现现场发生二二次、多次次场地调整整时相关“设备、物物资、材料料”的搬迁。15. 成成品保护职职责： 乙乙方应搞好好成品保护护管理，如如乙方的成成品被其他他分包单位位破坏或污污染，均由由乙方自行行返工自行行修复，不不得要求甲甲方承担费费用。16. 现现场“窝工、中中途停工、多次进场场退场”的约定：

57、本合同单单价已经综综合考虑了了因各种因因素造成的的乙方人员员“窝工“、“中途停工工”、“多次进场场退场”等工期不不连续而给给乙方带来来的损失费费用。发生生时，乙方方不得要求求甲方承担担责任或费费用。17. 工工期赶工费费、季节【冬冬雨季、夏夏季】施工工费： 本本合同单价价已综合考考虑了“工期赶工工费、季节节【冬雨季、夏夏季】施工工费”，如因赶工工期，导致致下雨天搭搭设遮雨篷篷进行施工工用工。乙乙方应满足足甲方的“工期赶工工、或特殊殊季节期间间足够的劳劳动力以及及雨季施工工遮雨措施施”等要求。并不得要要求甲方调调整费用。22. 本本工程如发发生因塔吊吊吊臂覆盖盖不全、或或塔吊及人人货电梯拆拆除后

58、的“人工转运运作业”时，甲方方将不予另另计费用。第五条：工工期1.工期管管理目标：执行“三快管理理”【进场快快、安装快快、快速掀掀起施工高高潮】，进进场日期： 年 月初 ，以以甲方实际际通知为准准；工期要要求：须满满足项目部部需要。2.总工期期约定： 如乙方方未能按照照本合同约约定工期完完成，按照照每延后一一天 55000 元/天赔赔偿甲方损损失。3.双方确确定的“节点工期期”约定：3.1.如如乙方未能能按照甲方方确定的施施工进度“节点工期期”完成，除除需在下一一节点工期期内弥补上上外，按照照节点工期期拖延天数数 20000 元/天赔赔偿甲方损损失。3.2.在在施工过程程中，乙方方连续拖延延二

59、三次次以上节点点工期，甲甲方发现乙乙方确已无无法保证总总工期的顺顺利完成，甲甲方可终止止合同，乙乙方应主动动退场，同同时，积极极配合甲方方新单位进进场施工，在在乙方友好好配合的前前提下，甲甲方可以按按照乙方完完成产值的的 700 %结结算给乙方方。3.3.乙乙方应按规规定时间完完成日常的的工作，若若超过规定定时间仍未未完成，甲甲方除按以以上约定由由乙方承担担损失赔偿偿外，可以以另派人员员进行完成成，按双倍倍以上工日日市场工资资/工日进进行扣减。3.4.乙乙方须执行行项目部的的生产计划划，若周计计划中未完完成一项，均均按 5005000 元/项项的扣款。3.5.若若在规定时时间内未完完成的工作作

60、，甲方也也可另外安安排其他队队伍协助乙乙方共同完完成，由此此造成的单单价差由乙乙方自行承承担。4.合同履履行期间，如如乙方工程程进度确实实无法满足足甲方要求求，甲方有有权单方终终止合同、乙方同意意无条件及及时退场并并向甲方赔赔偿一切损损失。第六条：工工程质量与与检验1.质量标标准等级目目标： 实测实量量数据合格格率1000%，满足足重庆市山山峡杯优质质结构工程程奖的相关关质量标准准要求。1.1.一一方面，几几何尺寸类类质量要求求：层高、开间、板板厚、构件件尺寸、轴轴线标高等等质量问题题合格率为为100% 。1.2.二二方面，质质量通病类类【烂根、爆模、漏漏浆、漏振振、接缝不不平整等】质质量问题