商品房买卖合同_第1页
商品房买卖合同_第2页
商品房买卖合同_第3页
商品房买卖合同_第4页
商品房买卖合同_第5页
已阅读5页,还剩62页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第 PAGE67 页 共 NUMPAGES67 页商品房买卖合同商品房买卖合同1 出售方(称甲方):地址:电话: 购买方(称乙方):姓名:性别:出生日期_年_月_日国籍身份证号码电话地址第一条本合同依据中华人民共和国法律和(深圳经济特区商品房产管理规定)制定。第二条甲方经_市人民政府文件批准,取得位于_市地段占地面积平方米的土地使用权,使用期限自_年_月_日至年_月日止共计年,土地所有权属中华人民共和国。甲方在上述土地兴建_,属结构,定名为,由甲方出售。第三条乙方自愿向甲方购买上述_内的第座(幢)楼单元,建筑面积为平方尺,占地(分摊面积平方尺)由甲方于_年_月_日交付乙方使用,如遇特殊原因可延

2、期交付使用,但延期不得超过三百六十天,特殊原因是:一、人力不可抗拒的自然灾害;二、施工中遇到异常的困难及重大技术问题不能及时解决的;三、其它非甲方所能控制的事件。上述原因必须经_市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。第四条甲乙双方同意上述_单元售价为币千百拾万千百拾元角整。付款方式由乙方按指定收款银行:帐户名称:帐号:付款办法:第五条乙方如未按本合同第四条第二款付款,甲方有权追索违约利息,以应付款之日起至付款之日止,按_市银行当时贷款利率计算利息付给甲方,如逾期三十天内,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将_出售他人,出售之款不足以清还甲方之款时,甲方可向乙方追索,如转售

3、盈益属甲方所有。第六条甲方如未按合同第三条的规定将_单元交付乙方使用,应按合同规定交付日第二天起至交付日止,以当时_市银行贷款利率计算利息,以补偿乙方的损失。第七条在签订本合同时,甲方应将乙方原认购时所交付的定金_退回给乙方或抵作购楼价款。第八条甲方出售的_须经_市建筑质量检验部门验审合格,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将乙付款现在三十天内退回乙方。第九条乙方在交清购楼款后,由_市房管部门发给房产权证书,业主即取得出租、抵押、转让等权利,并依照国家和_省对深圳经济特区的有关规定,享受优惠待遇。乙方在使用期间,有权享用与该_有关连的公共通道、设施、活动场所,同时必须遵守中华人民共

4、和国法律、法令和社会道德,维护公共设施和公共利益。乙方所购_只作使用。在使用期间不得擅自改变该_结构,如有损坏应自费修缮。乙方购置的_所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。第十条乙方所购_,如发生出租、抵押、转让等法律行为,应经_市公证处办理公证后,由_市房产管理部门办理房产权转移、登记手续。第十一条本合同用钢笔填写的与打字油印的文字,均具有同等效力。第十二条本合同自签订并经_市公证处公证之日起生效。如发生纠纷,双方应本着友好精神协商解决,不能解决时,应提请_市仲裁机构仲裁或_市人民法院裁决。第十三条本合同共页,为一式三份,甲乙双方各执一份,_市公证处一份,均具有同等效力。甲方:乙方

5、:代表人:代表人:_年_月_日_年_月_日商品房买卖合同2 卖方(以下简称甲方):_ 注册地址:_营业执照号码:_邮政编码:_法定代表人:_职务:_联系电话:_。买方(以下简称乙方):_(身份证)(护照)(营业执照号码):_地址:_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲、乙双方达成如下协议:第一条 甲方用地依据及商品房坐落位置。甲方以_方式取得位于_、编号为_的地块的土地使用权。(土地使用权出让合同号)(土地使用权划拨批准文件号)为_。划拨土地使用权转让批准文件号为_。土地使用权证号为_,土

6、地面积为_。地块规划用途为_,土地使用权年限自_年_月_日至_年_月_日止。甲方经批准,在上述地块上建设商品房,(现定名)(暂定名)_,主体建筑物的性质为_,属_结构,建筑层数为_层。工程建设规划许可证号为_。第二条 乙方所购商品房的面积。乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共_平方米(其中实得建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米,)共_(套)(间)。(该商品房屋平面图见本合同附件一,房屋以附件一上表示为准)。该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的:第_(幢)(座)_层_号房,第_(幢)(座)_层_号房,第_(幢)(座)_层_号房,第_(幢)(座)_层_号房。

7、上述面积为(甲方暂测)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则,该商品房相应占有的土地使用权,在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。第三条 该商品房销售特征。该商品房为(现房)(预售商品房)。预售商品房批准机关为_,商品房预售许可证号为_。该商品房为(内销)(外销)商品房。外销商品房批准机关为_,外销商品房许可证号为_。第四条 价格与费用。该商品房(属于)(不属于)政府定价的商品房。按实得建筑面积计算,该商品房单位(

8、售价)(暂定价)为(_币)每平方米_元,总金额为(_币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。除上述房价款,甲方依据有关规定代政府收取下列税费:1.代收_,计_元整;2.代收_,计_元整;3.代收_,计_元整;4.代收_,计_元整;5.代收_,计_元整;6.代收_,计_元整;第五条 实际面积与暂测面积差异的处理。该商品房交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的_%(不包括_%)时,上述房价款保持不变。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的_%(包括_%)时,甲乙双方同意按下述第_种方式处理:1.乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方,并按_利率

9、付给利息。2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。3._。第六条 价格与费用调整的特殊约定。该商品房出现下列情况之一时,房价款和代政府收取的税费可作相应调整:1.由于该商品房属于政府定价的预售商品房,有权批准单位最后核定的价格与本合同第四条规定的价格不一致,按政府有关部门最后核定的每平方米价格调整。2.预售商品房开发建设过程中,甲方代政府收取的税费标准调整时,按实际发生额调整。3._。第七条 付款优惠。乙方在_年_月_日前付清全部房价款_%的,甲方给予乙方占付款金额_%的优惠,即实际付款额为_元整。第八条 付款时间约定。乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的_

10、银行(帐户名称:_,帐号:_):1._年_月_日前支付全部房价款的_%,计_元;2._年_月_日前支付全部房价款的_%,计_元;3._年_月_日前支付全部房价款的_%,计_元。第九条 交接商品房时的付款额约定。在双方交换该商品房时,乙方累计支付的款额应当占全部房价款的_%,计_元。其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续之日起_天内付清。第十条 乙方逾期付款的违约责任。乙方如未按本合同第八条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按_计算。逾期超过_天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第_种约定,追究

11、乙方的违约责任:1.终止合同,乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。2.乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金,合同继续履行。3._。第十一条 交付期限。甲方须于_年_月_日前,将经竣工验收(包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收)合格,并符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方。甲方:_乙方:_年_月_日商品房买卖合同3 甲方(买方)_乙方(卖方)_ 根据中华人民共和国民法典及其相关法律、法规的规定,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。第一条

12、、甲方选定室内门产品款式,购买之前乙方负责上门测量,甲方向乙方支付定金_元,此款可抵充价款;乙方在测量尺寸后并提供色卡,经甲方确认无误,开始制作产品。第二条、订货及付款方式在货物到达现场,安装完成验收后支付全部价款,合计:人民币_元;(依据结算清单据实结算)第三条、送货及查验经甲、乙双方约定,乙方于_年_月_日将产品送达到甲方指定地点,并负责安装。第四条、安装与验收乙方应严格按照产品安装说明进行安装,于_年_月_日完成安装;甲方应在产品安装完毕后与乙方共同验收,如甲方验收未达到约定安装标准的,乙方无条件返工,返工安装后,重新交予甲方验收。第五条、质量保证1.乙方保证所销售的产品质量符合室内装饰

13、装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准及行业相关标准;如产品经质量检验机构检验不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,乙方则无条件给予处理或更换。2.产品保修期自产品安装、验收合格当日起_个月内,如产品出现变形,翘曲,漆面起泡,颜色不均匀等所有质量问题,乙方负责维修,并保证在_日内派专人上门解决问题;如因甲方人为引起产品损坏,其所需更换的材料费用及运输费用由甲方承担。第六条、违约责任(一)甲方责任1.合同签订后,乙方无故不履行合同,应双倍返还定金。2.甲方逾期付款,每延期一天应按价款总额的_%向乙方支付违约金。(二)乙方责任1.合同签订后,乙方无故不履行合同,应双倍返还定金。并赔偿由此

14、给甲方造成的损失。2.如乙方所交付的产品品名、颜色、数量、规格与合同内容不符时,甲方有权拒绝收货,或者向乙方要求换货、退货。3.在保修期内,乙方负责安装的产品如不符合安装质量标准和使用要求,乙方未及时维修或重新安装的,因此给甲方造成的损失由乙方承担。第七条、本合同在执行中如发生争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的依法向人民法院起诉方式解决。第八条、本合同如有未尽事宜,可由双方协商解决;另订附件(详见结算清单)与附件于本合同之内,所订附件在法律上与本合同享有同等效力。第九条、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):甲方联系人:乙方代表人:电话:电话商品房买卖合同4

15、 甲方: 身份证:乙方:身份证:甲乙双方协商一致,达成以下合意。1、甲方欲将登记在其名下的房屋转让给乙,_年_月_日前完成交房,并在_年_月_日前按照法律规定到房地产主管部门完成过户登记。2、乙方在_年_月_日前交付房屋价款,方式。3、交易产生的税款由_承担,手续费由_承担4、违约及救济:(1)乙方支付价款后,若甲方_年_月_日前未完成交房,需赔偿乙方违约金_万。(2)若乙方_年_月_日前未完成房屋价款交付,支付给甲方的押金_元不予退还。(3)若因为甲方原因,在_年_月_日前未完成过户登记,需赔偿乙违约金_元,并履行过户登记义务。本合同一式_份,甲乙各_份保管。5、签订本合同意味着(1)乙对房

16、屋进行了细致检查并满意(2)出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。(3)甲收取了乙的押金_元(4)双方身份证复印件(5)甲方房产证复印件6、双方约定的其他事项签字、手印甲方乙方商品房买卖合同5 甲方(出卖人): 身份证号码:乙方(买受人):身份证号码:根据国家和本省(市)法律、法规和有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:第一条 房屋的基本情况 甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_;位于第_层,共_(套/间),房屋结构为_,建筑面积_平方米(其中实际建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米),房屋用途为 _; (房屋所有权证号、土地

17、使用权证号/房地产权证号)为 _。第二条 房屋面积的特殊约定本合同第一条所约定的面积为产权登记机关实际测定面积。第三条 价格按总建筑面积计算,该房屋售价为(_币)每平方米_元,总金额为(_币)_元整。第四条 付款方式乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(_币)_元整,并应于本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给甲方。2、已付定金将在最后一期付款时冲抵,支付方式为以下第_种:(1)现金_;(2)支票_;(3)汇款_。第五条 交付期限甲方应于本合同生效之日起_日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起_日内,将该房屋付给乙方。第六条 乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第

18、四条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按_计算。逾期超过_天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第_种约定,追究乙方的违约责任。(1)终止合同,乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。(2)乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金,合同继续履行。第七条 甲方逾期交付房屋的违约责任除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规

19、定的交付期限的第二天起至实际交付之日止,按_%向乙方支付违约金。逾期超过_个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第_种约定,追究甲方的违约责任。(1)终止合同,甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。(2)甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金,合同继续履行。第八条 关于产权登记的约定在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提

20、出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_%赔偿乙方损失。第九条 保证甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务,甲方均在交易前办妥。第十条 税费的交纳因本房屋所有权转移所发生的所有费用均由乙方缴纳。第十一条 声明及保证甲方: 1、甲方有权签署并有能力履行本合同。2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。乙方: 1、乙方有权签署并有能力履行本合同。2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁

21、决或具体行政行为。第十二条 保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。第十三条合同的变更 本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出 _天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权

22、变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。 第十四条 争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条 合同的效力1、本合同自双方法定代表人签字盖单之日起生效。2、本协议一式_份,甲方、乙方各_份,具有同等法律效力。甲方:_乙方:_签订时间:_卖方(以下简称甲方):_买方(以下简称乙方):_甲方根据中华人民共和国城市房地产管理法及有关规定,通过_方式,取得北京市_区(县)_地块的土地使用块,土

23、地面积为_平方米,土地使用年限_年,自_年_月_日至_年_月_日止,国有土地使用证号为_。甲方在上述地块上建设的_现已竣工,取得房屋所有权证(证号为_)。经北京市房屋土地管理局审核,准予上市销售,北京市商品房销售许可证号为_。乙方自愿购买甲方的_房屋,房屋用途为_。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。双方经协商,就上述房屋的买卖事宜,订立本合同。第一条 _房屋,建筑面积为_平方米(含共有共用面积),房屋状况详见附件,土地面积_平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至_年_月_日止。上述面积已经_房地局测绘。第二条 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人

24、民币_元,价款合计为(大写)_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写:_元)。乙方预付的定金_元,在乙方最后一次付款时转为购房价款。第三条 乙方同意在本合同签定_日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。甲方指定银行:_银行帐号:_第四条 甲方同意在_年_月_日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的北京市建设工程质量合格证书,并办妥全部交接手续。交付地点:_。甲方同意按建设工程质量管理办法、北京市建设工程质量条例及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条 乙方同意在小区物业管理委员会 或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业

25、管理公司负责管理。第六条 双方同意在签定本合同后三十日内,持本合同和有关证件到北京市_房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房地产权属证件的。办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。第七条 本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本合同。合同终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房

26、价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。第八条 本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第二天起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之_(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权终止本合同。合同终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还,甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。第九条 本合同自双方签字之日起生效,未尽事宜,双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签定的补充协议,为本合同不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。第

27、十条 本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第_(大写数字)种方式解决纠纷。(一)提交北京仲裁委员会仲裁。(二)任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。第十一条 本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,副本_份,房地产交易管理部门各一份。甲方(签字):_法定代表人:_身份证号码:_地址:_联系电话: _邮政编码:_代理人:_联系电话:_年_月_日乙方(签字):_法定代表人:_身份证号码:_地址:_联系电话:_邮政编码:_代理人:_联系电话:_年_月_日卖方(以下简称甲方):_买方(以下简称乙方):_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有

28、关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达如下协议,以资共同信守执行:第一条:乙方购买甲方座落在_。第二条:乙方所购买房屋的基本情况为:普通住宅、建筑面积_平方米。室内所有装璜不变,为乙方所有。第三条:房产的交易价格:_元整。第四条:付款时间与办法,合同签订之日乙方支付甲方定金人民_元整。在_日内办理过户,房屋过户后,购房余款_元整一次性付完。第五条:甲方于乙方将房款全部付清后_日后将交易的房产交付给乙方使用。第六条:税费分担:甲方承担,其余税费均由乙方承担。第七条:甲乙双方在房屋过户时于房产部门签订的合同仅作过户时使用,与本合同不一致的地方,以本合同为准。第八条

29、:本合同生效后,如一方不履行本合同,违约方向守约方支付总房价的_%作为违约金。第九条:本合同一式二份,双方签字后生效,甲乙方双方各执一份,具有同等法律效力。第十条:本合同未尽事宜,双方协商解决。第十一条:如因履行本合同产生的争议,双方均可向连_市仲裁委员会申请仲裁。第十二条:违约责任:1、若供方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求,或供方未能履行合同规定的任何其它义务时,需方有权直接向供方发出违约通知书,供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任:(1)在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的直

30、接损失及需方因此产生的对第三方的责任。(2)在需方规定的时间内,按照本合同相关条款的约定,完成相应的更换及修理以达到合同规定的各项要求,供方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给需方造成的损失及需方因此产生的对第三方的责任。此时,相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应重新起算。2、如供方延期交货或需方延期付款,每逾期一天,违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天_%的比例向对方支付违约金,但该违约金累计不超过合同总金额的_%;3、如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为,违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额_%的违约金。4、若货物为假冒伪劣产品,供方应

31、按照合同总金额的_倍向需方支付惩罚性赔偿金,且并不当然免除其依法应受的其它处罚。5、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时,应在不可抗力事件结束后_天内向对方有效通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后,应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。第十三条:合同的变更本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合

32、同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。第十四条:声明及保证甲方:1、甲方有权签署并有能力履行本合同。2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。乙方:1、乙方有权签署并有能力履行本合同。2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的.判决、裁定、裁决或具体行政行为。八、本合同签订地点:_甲方(盖章):_乙方(盖章):_年_月_日商品房买卖合同6 甲方(出售方): 乙方(购买方): 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国_市房地

33、产管理法及其它相关法律、法规之规定,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋买卖达成如下协议:一、标的物1、甲方所拥有的坐落于_省_市_区邾城街齐安大道老水产局宿舍楼二单元6楼B座,建筑面积为88平方米,其现用途为自住。2、甲方已于_年_月_日取得上述房屋的原购房合同。3、甲方自愿将上述房屋所有权及房屋使用权转让给乙方,乙方自愿购买该房屋,甲方保证上述房屋所有权及房屋使用权无产权纠纷和无债权纠纷,否则,由甲方承担一切法律责任。二、房屋价款 买卖双方同意按套计价,该房屋总价款为人民币壹拾贰万捌仟元整。三、付款方式 买卖双方同意按下述方式支付房款:一次性付款,乙方于办理该房屋付款之日一次性付清

34、全部购房款。四、房屋交付 甲方应于签订房屋合同之日起_日内将合同约定房屋交付乙方, 房屋内设备、设施及装饰按口头协商执行。五、甲乙双方权利与义务1、在办理产权过户手续时,乙方按国家规定各自承担有关税费。甲方承担原房屋过户税费。2、甲方已装修费用已计入房屋总价,随房屋转让给乙方,双方不得再另行结算。房屋交付前发生的物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费用由甲方承担。房屋交付后发生的物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费用由乙方承担。3、甲方应按合同约定期日将合同约定房屋交付乙方。甲方未按约定日期交付房屋的,自本合同约定的交付期满第二天起实际交付之日止,甲方

35、按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。 甲方逾期交房达_日,乙方有权解除合同,并可要求甲方支付已付购房款3%的违约金;乙方愿继续履行合同的,自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。4、甲乙双方自签订本合同之日起_日内向房屋交易部门提出交易申请。5、乙方交付房产全款后,而甲方不能交房时,则甲方应立即退回已付房产全款,并向乙方支付总房款的5%的赔偿金。六、因订立本合同和履行本合同产生的争议,包括合同效力,违约纠纷由双方协商解决,协商不成的,按以下几种方式解决:1、向_区仲裁委员会提交仲裁;2、向房屋所在地法院起诉。七、本合同未尽事宜,双方可

36、协商签订补充协议。补充协议及附件,为本合同不可分割的组成部分,具有相同效力。八、本合同于_年_月_日在_市_区心连心中介所签订。九、本合同自双方签字盖章之日起生效。十、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,公证处备案一份,中介公司备案一份,各份具有相同效力。甲方姓名: 住址: 身份证号: 联系电话:乙方姓名: 住址: 身份证号: 联系电话:签订日期:_年_月_日商品房买卖合同7 出卖人:_(以下简称甲方) 买受人:_(以下简称乙方) 兹为买卖_机械先行试验,经双方同意订立协议如下: 第一条 乙方向甲方购买后列标示机械约定先行试验后如合意时,即行成交于合同成立日起一星期内,由甲方将买卖标的物运到乙方

37、工厂而甲方允_。第二条 试用期间以 _日为限自接到机械的次日起算。第三条 前项试用如不合时,乙方应即将机械退回以做买卖不成立。 前项退回所需运费由乙方负担。第四条 在试用期间,乙方对买卖机械有自由使用之权,而因此有所损害的乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥,或因运输中损坏的不在此限。第五条 试用期间届满乙方不立刻表示,并将机械退还与甲方时,视为试用合格买卖应即成立乙方认_。第六条 买卖价款议定为人民币_元整,于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币_元整,甲方如数收讫。如买卖成立时本保证金应充价金的一部分,如买卖不成立的由甲方全数返还。第七条 试用后乙方认为不合格,或试用尚未完毕须要继续试用时

38、,可以向甲方请求更换或延长期间但甲方不同意时可拒绝。第八条 试用后如乙方认为合格的,应于试用期终止日起算日内将货款全部付清不得拖延短欠等情况。第九条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十条 其他约定事项:_ 本合一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人(甲方):_ 买受人(乙方):_ _年_月_日商品房买卖合同8 出售方(称甲方):_ 购买方(称乙方):_第一条 本合同依据中华人民共和国法律和_商品房产管理规定制定。第二条 甲方

39、经_市人_文件批准,取得位于_市_地段占地面积_平方米的土地使用权,使用期限自_年_月_日至_年_月_日止共计_年,土地所有权属中华人民共和国。甲方在上述土地兴建楼宇,属_结构,定名为_,由甲方出售。第三条 乙方自愿向甲方购买上述楼宇内的第_座(幢)楼_单元,建筑面积为_平方尺,占地(分摊面积_平方尺)由甲方于_年_月_日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超过三百六十天,特殊原因是:(1)人力不可抗拒的自然灾害;(2)施工中遇到异常的困难及重大技术问题不能及时解决的;(3)其它非甲方所能控制的事件。上述原因必须经_市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。第四条 甲乙

40、双方同意上述楼宇单元售价为_元整。付款方式由乙方按指定收款银行付款:帐户名称:_;帐号:_。第五条 乙方如未按本合同第四条第二款付款,甲方有权追索违约利息,以应付款之日起至付款之日止,按_市银行当时贷款利率计算利息付给甲方,如逾期三十天内,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将楼宇出售他人,出售之款不足以清还甲方之款时,甲方可向乙方追索,如转售盈益属甲方所有。第六条 甲方如未按合同第三条的规定将楼宇单元交付乙方使用,应按合同规定交付日第二天起至交付日止,以当时_市银行贷款利率计算利息,以补偿乙方的损失。第七条 在签订本合同时,甲方应将乙方原认购时所交付的定金_退回给乙方或抵作购楼价款。

41、第八条 甲方出售的楼宇须经_市建筑质量检验部门验审合格,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将乙付款现在三十天内退回乙方。第九条 乙方在交清购楼款后,由_市房管部门发给房产权证书,业主即取得出租、抵押、转让等权利,并依照国家和_省对_的有关规定,享受优惠待遇。乙方在使用期间,有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所,同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德,维护公共设施和公共利益。乙方所购楼宇只作_使用。在使用期间不得擅自改变该楼宇结构,如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。第十条 乙方所购楼宇,如发生出租、抵押、转让等法律行

42、为,应经_市公证处办理公证后,由_市房产管理部门办理房产权转移、登记手续。第十一条 本合同用钢笔填写的与打字油印的文字,均具有同等效力。第十二条 本合同自签订并经_市公证处公证之日起生效。如发生纠纷,双方应本着友好精神协商解决,不能解决时,应提请_仲裁机构仲裁或_人民法院裁决。第十三条 本合同共_页,为一式三份,甲乙双方各执一份,_市公证处一份,均具有同等效力。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_代表人(签字):_ 代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日商品房买卖合同9 甲方(买方):_身份证号:_ 乙方(卖方):_身份证号:_甲、乙双方就位于_(注意:应与商铺产权证上的地址一致)的一个商铺

43、的整体买卖事宜,根据合同法、城市房地产管理法等有关法律之规定,双方在遵循平等自愿、诚实信用的原则下,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。第一条甲、乙双方协商一致,乙方受让甲方位于的一个商铺现房(以下简称商铺),商铺具体状况如下:(1)产权证号为_,土地使用权证号为_。(2)商铺座落在_砖混;(3)商铺产权面积_平方米。(4)商铺占用范围内的土地所有权为国有,国有土地使用权以出让方式获得;(5)商铺目前部分被租赁(承租人为_,租期截止为_,租金为_,具体详见租赁合同)。以上系乙方对商铺基本情况的陈述,乙方保证对所转让的商铺拥有完全的所有权、处分权和收益权,亦不存在其他人的优先购买权。甲方以乙方的

44、保证和陈述为基础,决定整体买受上述商铺。乙方保证本合同生效之日起不得与上述商铺的承租人再订立任何有关租赁性质的合同,原租赁合同在未征得乙方书面同意的情况下不得展期、续租。否则导致商铺迟延交付的,甲方应按每迟延一日_元的标准向乙方承担违约金。第二条甲、乙双方经协商一致,同意上述商铺转让包干价款共计人民币_元。甲方的付款方式和付款期限:本合同生效后乙方一次性支付给甲方定金人民币_元,合同履行过程中该定金可抵作购商铺款。乙方应在合同生效后_日内将商铺的产权证交由甲方处理,并到拆迁指挥部签署拆迁补偿协议,甲方应在乙方完成上述行为后_日内付清余款_元第三条乙方自签署合同之日起,不再享有商铺的增值收益。若

45、遇政府拆迁安置补偿等情况,其补偿安置及增值收益为甲方所有。第七条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不成,提交商丘仲裁委员会仲裁解决。第八条合同未尽事宜,经协商一致,双方可以订立补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。第九条本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。甲方:_乙方:_住所地:_住所地:_电话:_电话:_身份证号码:_身份证号码:_年_月_日商品房买卖合同10 合同的效力,又称合同的法律效力,是指法律赋予依法成立的合同具有约束当事人的强制力。依法成立的合同在法律上产生既定力和约束力,无效

46、合同不产生法律效力。中华人民共和国合同法(以下简称合同法)第四十四条第一款规定:“依法成立的合同,自成立时生效。”民法通则第五十五条规定:“民事法律行为应当具备下列条件:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律或者社会公共利益。”这是民法通则规定的有效合同标准。判断一个合同是否具有法律效力,应主要依据上述民法通则所规定的条件,当事人签订合同时同时具备上述条件,便确认合同有效。 商品房买卖合同,是指当事人双方约定,一方交付商品房并移转商品房所有权于他方,他方受领商品房并支付价金的合同。其中负转移商品房所有权义务的一方当事人称为商品房出卖人,负给付价金义务的他方当事

47、人称为商品房买受人。商品房买卖合同的订立和履行,不仅要遵守民法通则、合同法等的规定,还应当受城市房地产管理法、土地管理法等的规范和管理。城市房地产管理法第五十九条规定:“国家实行土地使用权和商品房所有权登记发证制度。”第六十条第三款规定:“房地产转让或者变更时,应当向县级以上地方政府房产管理部门申请房产变更登记,并凭变更后的商品房所有权证书向同级政府土地管理部门申请土地使用权变更登记,经同级政府土地管理部门核实,由同级政府更换或者更改土地使用权证书。”此处的“应当”应理解为强制性规范,说明房地产物权的变动以登记为成立要件。实践中商品房买卖纠纷时有发生。商品房买卖纠纷涉及到产权、价款、面积、原承

48、租户的利益等多种问题,但都离不开买卖合同的有效性问题。那么,究竟哪些商品房买卖合同属无效合同呢?归纳起来,主要有以下几种:1、房地产分离出卖,合同无效。由于商品房是建筑在土地上的,为土地的附着物,具有不可分离性,因此,商品房的所有权通过买卖而转让时,该商品房占用范围内的土地使用权也必须同时转让或随商品房转移。如果出卖人将房产和土地使用权分别卖与不同的买受人,或者出卖商品房时只转让商品房所有权而不同时转让土地使用权,买受人可以提出这种买卖合同无效。2、产权主体有问题,合同无效。出卖商品房的主体必须是该商品房的所有权人。非所有权人出卖他人商品房的,其买卖行为一般无效 。商品房的产权为数人共有的,必

49、须征得共有人同意才能出卖。出卖共有商品房时,须提交共有人同意的证明书。部分共有人未取得其他共有人同意,擅自出卖共有商品房的,其买卖行为一般认定无效 。3、侵犯优先购买权,合同无效。商品房所有人出卖共有商品房时,在同等条件下,共有人有优先购买权。商品房所有人出卖租赁商品房的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利。 商品房所有人出卖房商品房侵犯共有人、承租人优先购买权的,共有人、承租人可以请求法院宣告该房商品房卖无效。一般的商品房买卖合同的效力是存在三种情况的,包括有效、无效以及效力待定。而在上述三种情况下,商品房买卖合同则是无效的,这将对合同的双方当事人产生不

50、利的影响。实践中,在签订商品房买卖合同的时候,为了你的利益着想,最好还是委托网站的专业律师帮你参考一下相关合同内容,维护你的合法利益。商品房买卖合同11 出卖人(甲方):_身份证号码:_ 买受人(乙方):_身份证号码:_甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。一、甲方自愿将其位于包头市_的房屋(建筑面积_平方米)以人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(¥_ 元)的价款出售给乙方。二、乙方支付甲方合同保证定金_万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办

51、理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方缴纳首付款后,按期缴纳银行按揭贷款。四、本合同签订后,甲方对_的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳按揭贷款及各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立买卖、抵押、出租等任何侵犯乙方权利的合同。六、违约责任1、甲方应当于_年_月_日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过三个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款

52、及乙方代为缴纳的银行贷款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币_万元。2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过三个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付定金作为甲方的损失赔偿金。3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照当时市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用等。5、当过户条件成熟时,甲方拒绝协助办理过户手续或者甲方原因拖延办理超过_个自然天的,乙方

53、有权单方解除合同,甲方除按照当时市场评估价返还乙方房屋价款及装修费用等外,支付乙方_万元人民币作为赔偿金。七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向青山区人民法院起诉。八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式叁份,甲方执两份,乙执一份。甲方(盖章):_乙方(盖章):_年_月_日_年_月_日商品房买卖合同12 (一)我国合同法第九十四条规定,符合下列条件的可以解除合同,当然也适用于解除商品房买卖合同: 1、因不可抗力致使不能实现合同目的;2、在履行期限届满之前,当事人一方

54、明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;3、当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;4、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;5、法律规定的其他情形。(二)另外,根据相关解释,符合以下条件的也可以解除商品房买卖合同:1、根本违约:(1)商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人;(2)商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人;(3)故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实;(4)房屋主体结构质量不合格;(5)房屋质量问题严重影响正常居住使用的。2、迟延履行:(1)出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付

55、购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行的;(2)办理房屋所有权登记的期限届满后超过一年,由于出卖人的原因,导致买受人无法办理房屋所有权登记的。3、其他解除情形:(1)面积误差比绝对值超出3%;(2)商品房买卖合同约定,买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的。商品房买卖合同13 卖方(以下简称甲方):_身份证号码:_ 买方(以下简称乙方):_身份证号码:_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其有关法律、法规规定,甲乙双方经友好协商,甲方同意将自有房屋一处出售给乙方,乙方已对甲方所要出售的房屋做了充分的了解

56、,愿意购买该房,特制订本合同如下:一、此房坐落于_,产权所有人_,产权证号_,房屋建筑面积_,使用性质:_。二、该房价为_万元,人民币大写:_。先交付_元,人民币大写:_元定金,其余房款在房屋交易公证时结清,公证时应再付剩余房款_元,人民币大写:_元,同时甲方交钥匙交房,现场交接,房款两清。三、甲方保证在交接前对该房没有产权纠纷和债权债务,如签约或交接后,发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,均由甲方负责赔偿。四、室内外设施以看房时为准,不得转移,更换或更改,交接验收时也应该按合同验收,签署房屋交接单,并需验看水表、电表、煤气表是否有

57、损坏,如有损坏甲方负责维修。五、甲方需结清交易之日前所欠的一切费用,如:房费、暖气费、煤气费、水费、电费、物业管理费、有线电视费等。六、甲方有义务协助乙方办理房产过户事宜的相关手续,办理过户手续所需费用由_方承担,未尽事宜甲乙双方协商解决。七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,不得违约,如违约造成的经济损失,由违约方负责,乙方违约定金不退,甲方违约双倍赔款甲方(签章):_乙方(签章):_年_月_日_年_月_日商品房买卖合同14 甲方(卖方):_ 乙方(买方):_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其它相关法律、法规之规定,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上就

58、房屋买卖达成如下合同:一、标的物1、甲方所拥有的坐落于_市_号房屋,建筑面积为_平方米,其现用途为自住。2、甲方于_年_月购买上述房屋,总价款_元,其中银行贷款_元,贷款期限为_年_月_日至_年_月_日止,现有银行贷款_元尚未偿还。3、甲方保证上述房屋所有权再无其他债权债务纠纷,否则,由甲方承担一切法律责任。二、房屋价款买卖双方同意按套计价,该房屋总价款为人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元(包括乙方替甲方偿还的剩余银行贷款)。三、付款方式买卖双方同意按下述_种方式支付房款:1、一次性付款,乙方于办理该房屋买卖立契过户之日起7日内一次性支付全部购房款。2、分期付款,乙方于签订本合同之日起7日内支

59、付甲方总房款30%的购房款,剩余购房款于办理房屋立契过户之日起7日内支付。3、贷款付款,乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款,剩余购房款由乙方向_申请贷款支付,乙方应于本合同签订之日起7日内向_提交贷款申请。四、剩余银行贷款还款事项因该标的房屋在_银行存在房屋按揭贷款的事实,甲方尚欠银行贷款数额_元,该笔款项由乙方按照甲方与银行签订的房屋按揭贷款合同约定的内容予以承担。五、房屋交付甲方应于银行贷款偿还完毕并赎回房屋产权证之日起_日内将合同约定房屋交付乙方,并配合乙方办理房屋过户手续。六、甲、乙双方权利与义务1、在办理产权过户手续时,甲乙双方按国家规定各自承担有关税费。2、甲

60、方已交纳的公共维修基金和供暖费已计入房屋总价,随房屋转让一并转让给乙方,双方不再另行结算。房屋交付前发生的物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费由甲方承担。房屋交付后发生的物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费由乙方承担。3、乙方应按合同约定期日支付购房款。乙方未按约定支付购房款的,自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。乙方逾期付款达60日,甲方有权解除合同,并可向乙方要求逾期应付款3%的违约金。甲方愿意继续履行合同的,自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止,乙方按日向甲方支

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论