广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计

1、 广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计询比文件询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心询比代理单位：成致项目管理有限公司二O二一年十月第一章 询比公告为更好地择优选取广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计单位，现广州市荔湾区市政园林绿化管理中心进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。一、项目概况1.1广中路花地立交桥B线匝道位于广州市荔湾区花地大道南西塱地铁站旁；龙溪立交位于广州市荔湾区花地大道坑口客运站旁，横跨花地大道；内环路珠江隧道出口匝道位于广州市荔湾区珠江隧道黄沙出入口旁，跨越黄沙大道；芳村大道东立交桥位

2、于广州市荔湾区芳村大道上。对上述桥梁进行独柱墩桥抗倾覆加固等设计工作。1.2项目地址：广州市荔湾区。1.3投资估算及资金来源：工程费用暂定783.28万元，区财政出资。二、服务内容及质量2.1服务内容：立即对广中路花地立交桥B线匝道、龙溪立交、内环路珠江隧道出口匝道、芳村大道东立交桥开展独柱墩桥抗倾覆加固设计工作。本项目内包括但不限于工程测量、方案设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、现场指导与监督、设计变更、编制竣工图及相关配套设计服务等全部费用及税费（包括且不限于设计、施工、验收、保修阶段的设计服务，支付相关专家评审费）。2.2服务期限：以合同约定为准。2.3服务质量：报价人提供的设计

3、与相关服务，应当符合国家及省市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。以上条款以合同相关约定为准。三、报价人资格要求3.1报价人持有事业单位登记管理部门核发的在有效期内的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的在有效期内的企业法人营业执照。3.2具有工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级资质或市政行业（道路工程、桥梁工程）专业设计甲级资质。3.3项目负责人须具备路桥相关专业高级工程师或以上职称。3.4报价金额及下浮率未超过本项目最高限价，有效下浮率为（0%-10%）。 3.5本项目不接受联合体报价。四、报价及结算方式：4.1最高报价限价： 40.56 万元（其中设计费37

4、.56万元，竣工图编制费3万元）；报价人结合企业自身及项目情况自行报价，服务费报价超过最高报价限价将按无效报价处理。4.2本项目中选价为暂定价，最终结算金额以询比人或相关部门审定结果为准，且不得超过中选价。4.3各报价单位在报价文件中明确下浮率（10%内）。4.4费用按照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算出来的基价乘以（1-报价下浮率），专业系数暂定为1.1，复杂系数暂定为1.0，附加系数1.1，具体以合同约定为准。五、询比代理服务费支付本次的询比代理服务费人民币1500元（大写：壹仟伍佰元整）由中选单位在收取中选通知书时一次性支付给询比代理服务机构。六、询比文

5、件的获取 6.1有意向参与本次询比的报价人，请于2021年10月9日至2021年10月13日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。6.2询比公告发布时间发布询比公告开始日期（含本日）为：2021年 10月9日；发布询比公告截止日期（含本日）为：2021年 10月13日；七、报价文件的递交时间和递交地点：报价单位的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书及身份证原件于2021年10月14日上午9:30至11:30递交至广州市天河区黄埔大道中122号412房，逾期恕不受理。八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报

6、价活动产生的费用报价人自行负责。九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。十、广州市荔湾区市政园林绿化管理中心对公告及询比文件有最终解释权。十一、联系方式：询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心联 系 人： 李先生 联 系 电 话：询比代理单位： 成致项目管理有限公司联 系 人： 梁先生 联 系 电 话：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心2021年10月9日第二章 评审办法一、评选办法1.本次评选采用综合评分法，询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节

7、的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评分过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则经济部分得分高的排前；若经济部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。第三章 报价文件一、报价文件编制要求1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏

8、项及重大不合理。2.报价文件份数为一式二份原件，一份为正本，一份为副本，正本和副本不一致的以正本为准。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件应装订成册，封面右上角注明正本或副本，并按要求加盖单位公章并装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。 3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外面标注“项目名称”、“报价文件”和“报价单位”等字样。4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。二、完整的报价文件至少包括以下内容：1.营业执照副本

9、（复印件）；2.相关资质文件（复印件）；3.法定代表人证明书及法人授权委托证明书（原件）；4.报价表（原件，格式详见附件三）；5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件四），须附业绩证明材料（合同或中标通知书的复印件）；6.项目负责人及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件五）；7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；8.承诺书（原件，格式详见附件六）；9.报价人认为需要提供的其他资料。以上复印件材料均需加盖单位公章。附件：1.资格性和符合性审查表；2.综合评分表3.报价表；4.业绩情况汇总表；5.项目负责人及其他人员配备情况表；6.承诺书。附件一 资格性和符合性审查表项目名称：广中路花地立

10、交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计序号审查内容1报价人持有事业单位登记管理部门核发的在有效期内的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的在有效期内的企业法人营业执照。2具有工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级资质或市政行业（道路工程、桥梁工程）专业设计甲级资质。3项目负责人须具备路桥相关专业高级工程师或以上职称。4报价金额及下浮率未超过本项目最高限价，有效下浮率为（0%-10%）。5本项目不接受联合体报价。6报价文件按询比文件的要求编制、签署及盖章。结论注：1. 每一项符合的打“”，不符合的打“”。2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“”的，结论为不通过；不通过的为无

11、效报价。 附件二综合评分表项目名称：广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计序号评审项目单项权重评分标准一资信情况（40%）信誉企业10获得在有效期内的“高新技术企业资质证书”的得10分，没有不得分（高新技术企业由省级或以上科技行政部门认定，需提供相关有效证明文件复印件并加盖报价人公章）。管理体系10具有工程勘察设计行业质量管理体系升级版AAA级认证证书，得10分，其他情况不得分。注：需提供相关证书复印件作证明材料或可证明其符合要求的证明资料，否则无效。报价人业绩10近五年内（自2016年1月1日至今，以合同签订或者中标通知书颁发时间为准）承担过桥梁工程设计项目的，每项得5分；本项

12、最多得10分。注：需提供设计合同或中标通知书复印件，正在开展或已完成的业绩均为有效业绩。获奖设计业绩10近五年内（自2016年1月1日至今，以奖状证书颁发时间为准）承接的工程设计（含桥梁工程）：1、获得国家级奖项的，每项得5分；2、获得省级奖项的，每项得2.5分；3、获得市级奖项的，每项得1分。本项最多得10分，同一项目只按最高等级计算。注：需提供相关证书复印件作证明材料或可证明其符合要求的证明资料，否则无效。二人员架构（40%）项目负责人资质情况201.具有路桥相关专业正高级工程师（或教授级高级工程师）职称的得10分；2.同时具有一级注册结构工程师及注册土木工程师（岩土）证书的得10分；具有

13、一级注册结构工程师或注册土木工程师（岩土）证书的得5分。注：需提供职称证、注册证书复印件，否则无效。人员投入安排与组织20拟投入的设计人员（不含项目负责人）中，每增加1名同时具有一级注册结构工程师及注册土木工程师（岩土）证书的，每人得5分，最多得20分。注：需提供注册证书复印件，否则无效。三经济部分（20%）设计费报价20报价以竞争性报价形式，在有效范围内（下浮率0%-10%）报价，报价得分以评分基准价作为计算各有效报价得分的基础，当有效报价等于评分基准价时得20分；有效报价与评分基准价相比，每上偏1%扣0.4分，每下偏1%扣0.2分。（评分基准价：取所有有效报价人报价的平均值为评分基准价；评

14、分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入）合计100注：所有材料仅需提供复印件并加盖公章，无须提供原件。附件三 报价表项目名称：广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计序号项目名称限价（元）报价（元）备注1广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计405600元小写： 大写： 下浮率： %注：1.该报价金额保留小数点后两位，第三位四舍五入，若大小写不一致时，以大写为准。 报价人（法人公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期：_年_月_日附件四项目业绩汇总表（2016年1月1日至今）项目名称：广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计序号项目

15、名称项目业主合同价（万元）类型及简要说明建设单位联系人及电话123.注：本表后应按要求附业绩证明材料。报价人（法人公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期： 2021 年_月_日附件五项目负责人及配备人员情况表项目名称：广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计序号职责分工姓名学历设计工作经验（年）职称/注册执业资格证书编号（如有）1项目负责人2主要经办人员及其他人员配备情况34注：本表后应按要求附相关人员的资格证书证明材料。报价人（法人公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期：_年_月_日附件六承诺书本公司承诺本次关于广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固

16、工程设计报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。报价人（法人公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期： 2021 年_月_日第四章 合同建设工程设计合同（二）工程名称：广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计工程地点: 广州市荔湾区广中路花地立交桥B线匝道、龙溪立交、内环路珠江隧道出口匝道、芳村大道东立交桥等合 同 编 号：荔市政绿化合字2021 号 设计证书等级： 发 包 人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心承 包 人：签 订 日 期： 二O二一年 月 日 中华人民共和国

17、建设部监制国家工商行政管理局广州市建设委员会 印制发包人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心承包人： 发包人广州市荔湾区市政园林绿化管理中心委托承包人为广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计，工程地点为广州市荔湾区广中路花地立交桥B线匝道、龙溪立交、内环路珠江隧道出口匝道、芳村大道东立交桥等，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条 本合同签订依据1.1中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.国家发展计划委员会建设部发布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）。1.3 建设工程批准文件。 第二条 设计依据2.1 发包人给承包人的建设工程

18、设计委托书； 2.2 发包人提供的基础资料；2.3承包人采用的主要技术标准是：符合国家有关技术规范及标准要求。第三条 合同文件的优先次序构成本合同的全部文件可视为是统一的，如果合同文件间存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书；3.2发包人要求委托函；3.3技术规范第四条 本合同项目的名称、规模、投资及设计内容（根据行业特点填写）见下表。序号项目名称规模及投资设计内容1广中路花地立交桥B线匝道等独柱墩桥抗倾覆加固工程设计783.28万元工程测量、方案设计初步设计、概算编制、施工图设计、竣工图编制、现场服务等第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数

19、内容要求提交时间1成交通知书/年/月/日2其他相关资料/年/月/日 第六条 承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1方案设计修改报告及电子文档（含CAD图文档）10达到方案设计深度要求承包人应在设计合同签订后10工作日内完成方案设计及修改2初步设计报告、图册、概算及电子文档（含CAD图文档）10符合相关规范要求方案设计确定后10工作日内完成初步设计3施工图设计文件及电子文档(含CAD图文档)16符合施工图审查要求初步设计确定后10工作日内完成施工图设计4现场服务工作（含施工中设计修改或变更）/符合相关规范要求根据现场需要和发包人要求5编制竣工图10

20、符合相关规范要求按照发包人要求6报批工作10符合相关规范要求按照发包人要求7规划报建及其他专业报建需要的报建图纸和必须的设计文件10符合相关规范要求按照发包人要求8基础资料和数据采集10符合相关规范要求根据各设计阶段时间要求注：竣工图编制工作不一定发生，具体视项目实际情况和发包人实际需求而定。 第七条 费用7.1设计费的计算按照国家发展计划委员会建设部发布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）执行。7.2工程设计收费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，服务费暂定为：40.56万元（其中设计费37.56万元，竣工图编制费3万元，建安工程费783.28万元为暂

21、定计费基数），专业调整系数为 1.1 ，工程复杂程度调整系数为 1.0 ，附加调整系数定为 1.1，竣工图编制系数8%，浮动幅度为下浮 %，基本设计收费=工程设计收费基价专业调整系数工程复杂程度调整系数附加调整系数。上述专业工程估算为暂定计费基数，在初步设计审批后，按审核的初步设计概算中的建安工程费核算设计费。7.3本项目设计费中已包含用于评审时发生的含评审费、专家费、专家交通费、宣传、汇报、报建等的一切费用、设计至竣工验收期间所发生的发包人要求的图纸、资料加晒等费用。上述所列发生的费用，发包人不再另行结算支付。7.4上述合同总价为暂定价，仅作为计量支付的参考依据，最终设计费以发包人及财政部门

22、或有关部门审定为准。 第八条 支付方式8.1设计费支付进度详见下表：支付方式占总设计费用%暂定付费额（万元） 付费时间（由交付设计文件所决定） 第一次付费20%合同签订后，应严格按照荔湾区基本建设项目财政性资金集中支付暂行办法办理，首期预付款为合同价的20%。第二次付费50%施工图设计完成交付建设单位使用后可支付至合同价或经审核的概算设计费的70%，在施工过程中设计人员应配合建设单位的设计变更以及施工图纸会审工作。第三次付费30%/余下费用以经审核的概算中的建安工程费核算设计费结算，提交合格竣工图纸后一次性付（系数按行业主管部门批准的系数来调整，工程建设期间如遇初步设计概算调整，则设计费也应做

23、相应调整）备注：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。第九条 双方责任 9.1 发包人责任 9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，协助提供基础资料及文件。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包人有权与发包人协商重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人根据承包人已进行的实际工作量按实进行结算。若在本项目方案设计及概算完成后，发包人要求终止或解除合同，则发包人需

24、支付设计费用的50%给承包人，承包人不得另行要求其他追加补偿；若在正式施工蓝图已移交发包人以后，发包人要求终止或解除合同，则发包人需支付设计费用的60%给承包人，承包人不得另行要求追加其他补偿。 9.1.3 发包人应按合同规定支付设计费用。 9.1.4 发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，应征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。9.2 承包人责任9.2.1 承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，对提交的设计文件质量负责。9.2.2 设计合理使用年限按国家及地方有关技术规范。 9.2.3 承包人对设计文件

25、出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失部分设计费的100%。 9.2.4 由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，延误超过三十天的，除减收相应设计费外，发包人有权解除合同且不承担任何违约责任。 9.2.5 合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的进度款。9.2.6 承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计文件，负

26、责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，不配合发包人工作，每次处罚设计费的千分之一。9.2.7 承包人需进行施工期间交通组织方案设计工作。9.2.8 承包人需编制技术文件，费用已包含在设计费中，发包人不再另行结算支付。 第十条 保密 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十一条 乙方企业标准乙方属于在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业。第十二条仲

27、裁、起诉本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第一种方式解决。（一）提交广州仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 第十三条 合同生效及其他13.1发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，承包人应无条件同意。13.2 承包人为本合同项目的服务至项目完成最终概念性方案成果后为止。13.3 本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。13.4 发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。13.5 当项目的建设业主变更

28、时，发包人应书面通知承包人并协商合同终止或变更事宜。13.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。13.7 本合同双方签字盖章即生效，一共八份, 发包人四份，承包人四份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。 13.8 双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.9 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下无正文）发包人名称： 承包人名称： （盖章） （盖章）法定代表人（授权代理人）： 法定代表人（授权代理人）： 电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行

29、帐号：附件一廉政合同发包人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心承包人: 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分通用条款第87条规定处理。2 发包人义务2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2 发包人及其工作人员不得参加承包