实用的施工合同模板锦集8篇

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑第 页实用的施工合同模板锦集8篇施工合同 篇1 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 甲、乙双方经友好洽谈和协商、甲方将“通州区xx用电管理站外墙涂料工程”施工承包给乙方。为明确双方的责任和义务，确保工程质量，保证安全、文明施工，按期完成施工任务，依据国家有关法律、行政法规，本着平等、自愿的原则特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：通州区xx用电管理站外墙涂料工程 2、工程地点：通州区xx 3、工程承包内容：xx用电管理站外墙涂料 4、施工工艺：1剔除空鼓，补水泥灰2满批一遍腻子4打磨滚刷一遍底涂5滚刷二遍面涂。 二、工程质量：合格 三、承

2、包方式：包清工(包工不包料) 四、工程造价、结算方式 1、工程量：约900(以实际工程量为准) 2、人工费单价：14.00元/ 3、人工费总价：壹万贰仟陆佰元(暂估) 4、结算方式：按实际工程量平方米乘以单价结算 五、双方义务和责任 1、甲方义务和责任 (1)、做好建设单位及施工现场的协调工作。 (2)、及时方提供的施工所需的材料。 2、乙方义务和责任 (1)、严格按照施工工艺要求施工。做好自检工作，确保工程质量。 (2)、严格按照建筑工程施工安全规范进行施工。采取符合规范要求的施工方法和安全措施，确保施工人员和第三者的安全。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的安全责任由乙方承担。 (3)、服

3、从乙方统一管理，施工的垃圾及时清理，共同维护施工现场的清洁。 (4)、责任提供施工所需的工具和设备。 (5)、乙方施工人员的意外伤害保险由乙方自行办理，(费用包含在清工单价中)。 六、工程款的支付与结算 1、工程竣工验收合格后一次性结清。 七、违约责任 1、本合同签订生效后，甲、乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方该工程人工费10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。 2、如乙方承包的该工程验收不合格或不符合要求的，乙方应无条件返工，并承担由此产生的一切费用。 八、仲裁与调解 如发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门

4、或人民法院进行仲裁、调解。 九、合同生效 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结算清后自行失效。 甲 方：(签字盖章) 日 期： 乙方：(签字盖章) 日期： 施工合同 篇2 委托方 (以下简称甲方): 施工队(以下简称乙方): 甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址： 海南省万宁市 二、价格 清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 具体价格金额如下: 六、工期 从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期

5、，甲方可扣除乙方人工费 元/天 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、 垃圾袋装化 2、 垃圾应日日清 3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、劳动力管理 1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。 4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。 6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。 7、 乙方未经甲方同

6、意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。 8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、施工机具 1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。 2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。 十一、工地现场管理 1、 现场禁止使用明火。 2、 现场禁止吸烟。 十二、维修 1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。 2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必

7、须在24小时内赶到并维修。 十三、合同附件 1、 施工项目清单。 2、 双方认可的工程施工报价单。 3、 乙方开出的辅助材料采购清单。 十四、合同争议 1、 出现争议甲乙双方先协商。 2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 十五、装修要求 A.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求： 1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。 2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。 3、 所有线缆安装时，必

8、须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。 4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。 5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。 6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工

9、交验前应向业主提供室内管线的竣工图。 5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 5031220 xx 进行施工。 6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。 7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。 8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现

10、场)。 9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。 10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。 11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。 12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。 15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。 16、承

11、包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。 十六、附加条款 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇3 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围

12、： 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数_天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：_元（人民币）￥：_元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九

13、、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：本合同双方约定_后生效 发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所：_ 住所：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 委托代表人：_委托代表人：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账号：_ 账号：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 施工合同 篇4 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据民法典、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友

14、好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_。 二、建筑面积（工程形式）：_。 三、施工地点：_。 四、工期： 1、开工：_年_月_日； 2、竣工：_年_月_日； 3、合同工期总共历时_天。 五、承包形式：_。 六、工程价款：共计_人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。 八、质保期：_年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。 十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除

15、妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。 十三、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

16、协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式_份，双方各执_份，具有同等效力。 发包方： 法定代表人： _年_月_日 承包方： 法定代表人： _年_月_日 施工合同 篇5 承租人(甲方)： (单位全称) 出租人(乙方)： (单位全称) 行业确认证书号： 依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商就租用建筑起重机械的相关事宜达成协议如下： 第一条 租赁机械及租金计算与支付 (如不够用可另附表格) 1、租金按月计算。设备租赁费每月按(型号) 元/台计算，按合同约定若是乙方指派的操作人员则租赁费包括司机及指

17、挥工工资包含在内，不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。 2、支付方式： 。 3、支付期限： 。 第二条 使用地点、项目名称和工作内容 使用地点： 。 项目名称： 。 工作内容： 。 第三条 租赁期限 因工程需要延长租期，双方应在合同届满前 日内，续签合同。 租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。 第四条 保证金 合同签订后乙方向甲方收取保证金 元作为履行本合同的保证。 甲方应在机械进场前支付。租赁期满，保证金扣除应付的机械毁损、灭失赔偿金后，余额无息返还甲方。 第五条 操作、维护与修理 1、双方约定机械由 方负责操作与维护

18、。 2、因故障造成机械无法正常作业的，按合同约定由乙方负责时,乙方应当自接到通知时起 小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起 小时/日内未能修复的，自第 日起免收租金直至机械恢复正常作业日止。但机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。 3、双方约定每月 小时为机械正常维护保养时间，具体时间安排为： 。 第六条 双方权利义务 甲方的权利义务 1、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。 2、甲方有权要求乙方按照合同约定提供机械的维修保养服务。若因乙方原因导致机械毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙 方更换同等型号、性能的机械，并要求乙方赔

19、偿损失。 3、甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。 4、甲方应当为机械提供进出场作业，维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作，保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。 5、负责司机、指挥工的日常安全教育和进场交底，并签定安全生产责任状。 6、组织租赁、安拆、监理单位对设备验收后，及时办理使用登记，并负责配备相应的设备管理人员，督促做好设备日常维护、保养和检查的工作。 7、负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责提供工地宿舍，作为设备常用配件及司机休息用。 8、甲方应当按机械操作规

20、程和合同约定管理使用机械，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。 9、未经乙方书面同意，甲方不得转租机械，不得对机械进行改善或增设他物。 乙方权利义务 1、乙方有权按照合同约定按月收取租金。 2、设备进场前，应认真地进行维修和保养，保证进场设备的完好性。 3、负责提供的内业技术资料包括备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书(含电路图)、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录、特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录、营业执照(复印件)等。 4、负责提供设备司机 名/台，指挥工 名/台。进场前，须签订劳动合同

21、并进行安全教育。持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务。拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求，甲方有权要求退回，乙方应及时协调处理直至更换。 5、按合同约定负责设备在租赁期间的定期检查、日常维护和保养工作、每月定期进行一次设备安全检查，不定期进行设备检修、巡修，并及时将结果书面反馈甲方。 6、负责设备在各种检查中提出的问题和隐患的整改，并承担由乙方应负责处罚在内的相关费用。 7、负责设备的故障维(抢)修工作并提供维修材料。在接到设备故障通知后，应及时

22、安排维(抢)修人员，并承诺人员在 小时内到位。 8、负责按三相五线制配置专用开关箱至设备间的电缆线，并满足最终高度要求。设备安装前，负责提供符合要求的基础预埋件、整机和标准节;设备附着顶升前，负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)和标准节。 9、乙方应当向甲方提供机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明。 第七条 双方安全责任 1、甲方负责制定设备生产安全事故应急救援预案。 2、施工现场有多台设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止设备相互碰撞的安全措施。 3、甲方负责做好设备周边的高压线、障碍物的防护工作。 4、甲方负责在设备活动范围内设置明显的安

23、全警示标志，对集中作业区做好安全防护。 5、设备在使用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保货物不超载，且放置、绑扎符合安全要求。 6、乙方负责设备的安全保护装置的日常检查和维护，乙方对设备的安全可靠性负责。 7、在对设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对设备及相关作业人员的安全负责。 8、本着“谁违章谁承担责任”的原则，甲、乙双方均应遵守设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁设备带病运转。 9、当设备出现故障或者发生异常情况时，司机应及时通知甲乙双方相关人员，设备应立即停止使用，

24、乙方应组织人员及时排除之后方可重新投入使用。 第八条 违约责任 甲方违约责任： 1、甲方未按合同约定支付租金的，每逾期一日应按照 元/日的标准向乙方支付延期违约金。凡逾期满 日的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。 2、按合同约定的进场时间，若因甲方原因延迟达 天以上，乙方有权终止合同或向甲方收取自约定时间至实际进场时间的租赁费。 3、甲方未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用机械，致使机械受到损失的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。 4、其他 。 乙方违约责任： 1、乙方无法提供合同约定的机械或提供的机械型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金

25、 元。 2、乙方未按合同约定日期提供机械的，每逾期一日应按照 元/日的标准向甲方支付迟延履行违约金。凡逾期满 日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。 3、在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外)导致机械停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付相当于该机械日租金 %的违约金。凡停工超过 日的，甲方有权解除合同并向乙方追偿损失。 4、其他 。 第九条 不可抗力 一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人

26、提供证明。 第十条 争议解决 本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第 种方式解决(只能选择一种)。 (1)向 人民法院提起诉讼; (2)向 仲裁委员会申请裁决。 第十一条 其他条款 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，其中甲方 份，乙方 份。 2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。 3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 4、其他

27、约定： 甲方：乙方：年月日： 施工合同 篇6 甲方（发包方）： （以下简称甲方） 乙方（承包方）： （以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容。 二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币x元整。 本造价内含两年养护费用。 三、承包方式： 由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程（详见施工图）。 四、工期

28、本工程工期为： 20 xx 年 月 日至 年 月 日绿化工程养护期为：20 xx年x月x日至20 xx年x月x日。 五、工程价款的支付与结算 1、按工程进度每月支付完成产值的_%； 2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 %的款项； 3、本工程价款不含税金。 六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。 七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。 （公章） （公章） 甲方代表签字： 乙方代表签字： 20

29、 xx年x月x日20 xx年x月x日 施工合同 篇7 根据国家安全生产法及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。 1、乙方消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。 2、乙方按建筑施工安全检查评分标准，各级安全检查，工地合率必须达到100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。 3、施工内容（管线连接、新井投产、防腐保温、集输点的连接与安装、立式储油罐与托架的制作以及站内维修）。 4、在组织施工过程

30、中用的各种机械设备均由乙方自备。 5、在施工过程中如造成财产或个人安全事故，由乙方全权负责，甲方概不承担任何责任。 6、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程验收合格后本协议同时废止。本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议一式两份甲乙双方各执一份。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 委托代理人（签字或盖章） 二零一x年 月 日 施工合同 篇8 经市府基建办施工处批准，本工程于_年_月_日公开招标（协商议标或甲方委托），由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例规定和本工程的具体情况，订立本

31、合同。 第一条工程内容和承包范围 （一）单项或单位工程类别、结构形式：_；层/幢；_；建筑面积_；建筑面积，道路：_；给排水管道：_；构筑物：_。 （二）承包范围：承包按_号施工图纸全部工程（包括图纸说明及招标文件规定的内容）：基础工程（含桩基）、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。 （三）承包金额内未包含的工程项目： 第二条工程造价及承包方式 （一）承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_万元。 全部工程造价按下列办法办理： （二）承包方式： 1按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期

32、、包质量。 2按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。 3工程质量标准要求： 第三条工期 （一）按定标（或双方）规定总工期_天（日历天从开工之日算起）。 （二）开工日期：_ 竣工日期：_ （三）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。 1甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通； 2因设计图纸修改（甲方或设计院提出修改），影响进度或增大工程量；及修改（变更）设计通知书未在该修改（变更）部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者； 3由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进行或向乙方交验

33、时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者； 4因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等）造成停工者； 5因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者； 6甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者； 7甲方财力不足导致停工窝工者； 8甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。 第四条材料、设备供应 （一）工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场（仓库）。 （二）工程材料及设备，由_方采购供应至场地（仓库）。 （三）工程设备，由_方采购供应至_向_方交货。 （四）钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属

34、有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。 （五）购买三大材料所需的外汇由_方负责解决；装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由_方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。 （六）双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。 第五条双方责任 （一）甲方责任： 1办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽的障碍物资料； 2负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及

35、施工许可证； 3开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于3050米，市政管网工程为_米。并能满足施工需要； 4提供工程地质报告书两套（有打桩和基地地下室工程），道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点； 5于合同签订后三日内向乙方提供施工图_套（含设计院标准图），桩基工程质量证明书两份； 6由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更和修改设计手续； 7提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小，而导致工程材料、成品、半成品、设备

36、等的二次或多次搬运，所发生的二次搬运费用（应按实计算），由甲方承担，并按工程进度付给乙方； 8组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方； 9审核乙方编制的工程总进度计 划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款； 10按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度； 11甲方应在现场组织地盘管理机构，按市基建工程地盘管理试行办法实施管理。监督检查工程质量、进度；负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程

37、进度拨款签证和其它必须的签证； 12组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。 （二）乙方责任： 1施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装； 2编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市质量监督检验站； 3每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报（包括形象进度、工程量和工作量），如不按时报送，甲方不予支付工程进度款； 4按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期； 5按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安

38、全和第三者的安全； 6做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方； 7做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施； 8做好对分包单位的管理（由乙方分包时），抓好分包单位的工程质量和工程进度； 9在交工后一年的保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返修。属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责； 10凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案； 11工程竣工后清理现场（包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所

39、、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清； 12在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。 第六条工程质量检查验收 1施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证； 2乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录； 3凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录（即范围、数量、质量），凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时

40、内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续； 4如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责； 5施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长； 6质量等级的评定应执行XX市建筑安装工程质量等级评定试行办法。 第七条施工图纸修改 1施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同； 2修改部分的工程费用按发生时XX市执行的材料预算价格、

41、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制，甲方核实后，报有关审计部门审查，确定增减造价； 3若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增（含返工损失等）减由乙方承担，工期损失不予顺延； 4施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延； 5施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程进度的、工期应顺延； 6已开工工程若中途停建、缓建，

42、甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 第八条工程款支付 1合同生效后五日内，甲方先付不少于本合同承包总金额的（工期两年的当年投资额的）_%予付款，计_万元； 2甲方按核实的工程进度，于收到工程月报五日内支付工程进度款； 3工程进度款支付达工程总造价的_%时，逐步按比例开始扣回予付款； 4工程款支付达工程总造价的_%时，不再按进度付款，而在办完交工验收后一个月内支付4%的款，留_%的款待保修期满后支付给乙方； 5若甲方拖欠预付款或工程进度款，应按本工程经银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天，按拖欠款的_分之_罚款； 6确因甲方拖欠工程款而影响进度时，其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担，工期相应顺延。 7在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好，否则，超过一天按保留价款的_分之_罚款。 第九条工程验收 1乙方在竣工前十五天内，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合； 2工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方应及时组织