2022年简易工程承包合同范本

1、第PAGE25页共NUMPAGES25页2022年简易工程承包合同范本建设单位(甲方)：_承包单位(乙方)：_根据中华人民共和国合同法及有关法律法规，甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则，签订本合同，共同遵守。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_二、工期要求本工程施工工期_日，因设计变更、恶劣天气或其他不可抗拒因素影响，经双方协商一致，工期可相应顺延。工期无故延迟一天，扣工程款总额的_。三、承包方式本工程采用包清工的方式进行承包，所有工程原材料及施工辅助材料由建设单位提供。本工程不得转承包。四、合同价款本工程合同施工费_万(_)元整。如有设计变更或工程量增减，以实际发生

2、工程量参照承包方报价进行调整。五、工程质量及验收1、工程质量标准：合格2、施工单位确保按设计图纸施工，建设单位确保原材料质量。3、隐蔽工程及单项工程竣工后，施工单位应立即提交验收通知，有建设单位进行工程质量验收。六、双方主要责任(一)甲方1、及时提供详细的施工图纸。2、及时供应原材料并保证质量。3、派驻工地代表，对工程用料、质量、进度进行监督检查，协调现场发生的各类事宜。4、按合同约定支付工程款，承担因拖欠工程款所造成的一切后果。(二)乙方1、施工界区内的用水、电线路架设。2、严格按照设计图纸进行施工，确保工程质量和进度。3、积极配合甲方，协调解决现场发生的各类事宜。4、文明施工，工具材料摆放

3、整齐，保证材料合理使用。造成原材料浪费，应按价赔偿。5、严格按照安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故，自行负责，甲方不承担任何责任。6、按照建筑工程施工要求，提供施工日志，出具国家正式税务发票，并配合甲方做好验收工作。具体事宜由双方根据实际情况协商。七、工程款支付完成全部合同内容，付至合同价款的_%。其他_%作为质量保证金，竣工之日起一年后不计息付清。八、违约责任双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可向_人民法院提起诉讼。九、附则本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。甲方：_ 联系电话：_乙方：_ 联系电话：_日期：_年_月_日 _年_月_日2022年简易工程承包合同范本（二）发

4、包人：_(简称甲方)承包人：_(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程范围：_4、承包方式：_二、合同工期1、开工日期：_年_月_日，竣工日期_年_月_日，合同工期总天数_天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照_施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额_(大写)(人民币)，小写_￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完成_%工作后_天内，发包人向承包人支付_%工程费用;本工程进场完成_

5、%工作后_天内，发包人向承包人支付_%工程费用;本工程竣工验收后_天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工

6、验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理

7、移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_，承包人现场代表_，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人

8、除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金_万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁。(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。发包人：_ 联系方式：_承包人：_ 联系方式：_日期：_年_月_日 _年_月_日2022年简易工程承包合同范本（三）发包方：_ 联系方式：_承包方：_ 联系方式：_为了保证_施工质量

9、，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。工程名称：_建筑面积(工程形式)_施工地点：_一、工期：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。承包形式：_工程质量标准：_工程价款：共计人民币_元。二、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。质保期：_年。三、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包

10、方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;四、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，

11、本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：_承包方：_委托代理人：_ 委托代理人：_日期：_年_月_日 _年_月_日2022年简易工程承包合同范本（四）发包方(以下称甲方)：承包方(以下称乙方)：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条 工程期限合同工期总日历天数10天第三条 工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工

12、程按每组_元/组(一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方_日内支付相关工程费用.第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条 安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其

13、相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条 奖惩责任1、如_月_日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：_ 乙方：_代表：_ 代表：_年_月_日年_月_日篇二：简易工程施工合同范本建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关

14、规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包方式：包工包料。5、承包造价：_元(大写：)。二、工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期为_年_月_日至_年_月_日，总工期天。三、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。五、其它约定1：甲方承担的安全责任、

15、权利(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2：乙方的责任、权利(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担

16、全部负责;(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_身份证号：_ 身份证号：_公章公章_年_月_日 _年_月_日篇三：简易工程施工合同范本合同编号：发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法

17、规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工

18、程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托

19、代理人：_ 委托代理人：_篇四：简易工程施工合同范本总包方(甲方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_ 职务：_分包方(乙方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_ 职务：_依照中华人民共和国合同法、建设部建筑安装工程总分包实施办法和_市人民政府_号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_施工许可证号：_营业执照号：_四、分包工程范围及工程量(附预算书)五、分包工程期限_年_月_日开工，_年_月_日竣工。六、分包工程人工费用_元。七、乙方投入工种及人数_人。第二条 工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合

20、同人数每人_计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的_%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条 工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条 安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用

21、，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条 生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条

22、 分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为_元。实行单方平方米人工费包干，每平方米_元。二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为_元。达到合格的每预算工日为_元。实行分项人工费包干每平米_元。三、单项分包石、土方工程的每预算工日为_元。四、清工每工日为_元。五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为_元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)_元。七、冬季施工期间(_月_日到_月底)降低工效_%的工日。其工日单价为_元。八、分包工程费用明细表(一七项均可列表)第七条 材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手

23、续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。第八条 施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手工操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。第九条 现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工

24、作双方应密切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条 违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因

25、影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十一条 附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第(_)项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。二、本合同一式_份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送_备案。三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公

26、证。四、双方商定的其他条款：1.2.第十二条 合同附件及有效期一、合同附件：1.工程预算书;2.二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：_法定代表人：_分包单位：_法定代表人：_年_月_日篇五：简易工程施工合同范本发包单位：_(简称发包方)(以下简称甲方)承包单位：_(简称承包方)(以下简称乙方)发包方经批准进行的建设工程，由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据中华人民共和国合同法和建筑按抓哏内工程承包合同条例等有关法律、法规签定本合同，共同遵守。第一条 工程名称_。第二条 工程地点_。第三条 承包的范围和内容：1、建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共_个单位

27、工程，建筑面积_平方米。2、安装工程名称_以上工程均按施工图设计内容范围承包。第四条 工程造价。承包的工程总造价_元(单位工程造价见承包工程项目表)，如果合同期内发生劳务、材料价格调整、区非标准变动按文件规定执行。第五条 承包方式本工程按下列第_项方式进行承包施工：包工包料。第六条 施工期限本公按工期定额和有关规定，施工工期日历_天，定于_年_月_日开工至_年_月_日竣工。施工期间如发生不可抗拒的自然灾害，工期另行协商。第七条 双方的主要责任一、发包方1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。2、确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上

28、下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。3、开工前接通施工现场水源、电源、拆迁县城内民房和障碍物(亦可委托承包方承担)。4、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按合同规定在开工前十五天内将设计图纸_份、标准图_份及有关技术资料送交承包方，审定施工组织设计。5、按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。6、向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应)，审定办理拨款和结算。7、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题以及其它事宜。二、承包方1、负责施工场地的平整，施工界区的用水、用电、道路和临时

29、设施的施工。2、按双方商定的分工范围，作好材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的各种准备工作。3、及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知，提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。4、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。5、已完工的房屋、建筑物和安装的设备，在交公前应负责保管、并清理好场地。6、按照有关规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算。7、在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工程质量问题，负责无偿修理。第八条 材料设备供应1、发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算

30、价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全，需由承包方调剂代用时，必须经设计部门签证，由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设，工程竣工时间顺延。2、发包方供应的材料设备委托承包方采购运输时，差价及运费由发包方负责。3、承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时，差价运费由发包方承担。4、双方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验，费用由供应方负责。5、双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。第九条

31、工程价款的支付与结算1、本工程质量评定为_质量，依据鲁政发(1987)_号文规定，按合同工程造价增减_%结算。2、工程竣工结算按下列第_项方式结算。工程竣工验收合格后，_天内结算完毕。(1)中标价加签证;(2)施工图预算加系数包干;(3)平方米造价包干;3、预付备料款和工程款，按建设银行规定执行，具体额度和办法是：4、备料款和工程款拨到_%停止，其余带工程竣工后结算。第十条 工程变更1、设计图纸经会审定案后，原则上不准变更。如确需变更时，应提前十五天办理变更手续，书面通知对方。因变更造成的经济损失有发包方负责。2、在施工中，如承包方发现施工图纸或说明书不符合设计要求，要书面通知发包方，发包方应在七天内办理技术签证。3、基础施工如遇特殊情况，工期可按实际情况顺延。第十一条 工程质量和验收标准1、承包方严格按照施工图与说明书组织施工，确保工程质量，在施工中如发生