2022年东湖新区市政工程十一路工程招标文件

1、东湖新区市政工程十一号路工程施 工 招 标 文 件龙南县城市建设投资有限责任公司二一三年三月工程名称 建设地点 工程投资 承包方式 工期要求 投标单位资 质等级要求 发出招标文件现 场 踏 勘招标答疑会 投标文 件份数 投标文件递交投标截止时间开标会时间资金来源其他投标须知第一节前附表东湖新区市政工程十一号路工程东湖新区设计单位中国瑞林工程技术有限公司县政府批准招标最高限价: 元包工包料质量要求合格开工时间： 2022 年 04 月,竣工时间： 2022 年 08 月,总工期 150 日 历天市政公用工程施工总承包叁级投标保证柒万柒仟元整及以上资质金数额时间2022 年 03 月 18 日至地

2、点赣州市公共资源交易网2022 年 03 月 23 日上购买招标文件时间不组织,自行支配地点东湖新区时间不组织答疑会地点赣州市公共资源交易网上答疑资格标,正本一本,副本三本 商务标,正本一本,副本三本单位龙南县城市建设投资有限责地龙南县公共资源交易中心任公司点（县行政服务中心八楼）2022年 04 月 12 日下午 14 时 30 分2022 年 04 月 12 日下午 14 时 30 分地龙南县公共资源交易中心点（县行政服务中心八楼）财政拨款资 金 到已到位位 情 况评标费、场地交易费等由中标人支付其次节 综合说明一、总 就（一）工程概况1、工程招标范畴 施工图纸及工程量清单中的全部内容；

3、2 、现场施工条件（1）场地拆迁情形 已完成；（2）施工用水、电 中标后由施工单位负责按现状条件接到施工现场并负责费用；（3）施工图纸设计和审查情形 已满意施工要求；3、上述工程依据中华人民共和国建筑法 、中华人民共和国招标投标法和国家以及省其它有关招标投标法律、法规、规章的规定,并得到龙南县建设工程招标投标办公室（以下简称招标办）的监督和备案,现通过 工单位；（二）投标人资格条件：公开 招标方式择优选定施1、参与投标的投标人必需具有独立法人资格和满意招标人的施工资质等级要求；拟派项目经理需 具有市政公用工程二级以上 含二级 注册建造师或暂时建造师；2、为具有被授予合同的资格,投标人报名时应供

4、应令招标单位中意的资格文件,以证明其符合投标条件和具有履行合同才能；本工程实行资格后审 方式（截标后资格审查）；即投标人在提交投标文件时须供应资格标中要求的证明资料原件及复印件供招 标人审查；（三）本招标工程的投标有效期为 止时限 10 日前确定中标人； 60 天（日历天）,招标人应当在投标有效截（四）投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件涉及的一切费用；不管投标 结果如何或停止招标,招标人对上述费用不负任何责任；二、招标文件（五）招标文件的组成 1、招标文件包括本文件及招标工程量清单、电子版图纸及全部按规定发出的补充 通知和网上答疑记录；2、投标人应当仔细批阅招标文件全部的内容,假如投标人

5、的投标文件不能响应招标文件要求,责任由投标单位自负；（六）招标文件的说明及修改 1招标文件的说明权归属招标人； 投标人在收到招标文件后, 如有疑问需要澄清,应于收到招标文件后, 在 2022 年 04 月 08日以前 在赣州市公共资源交易中心 （.07973G）网站提出,招标人将于投标疑问截止之后三个工作日内在赣州市公共资源交易中心（.07973G）网站予以解答；全部有关招标投标的答疑、修改、补充、补正、公示、通知等有关信息均在网站 上进行,招标人不再另行通知；投标人必需按时自行查看,开标后招标人认为投标人 已经知晓并且认可；2在投标截止日期 3 天前,招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文

6、件,补 充通知作为招标文件的组成部分,对投标人起同等约束作用；3为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去,招标人可以酌情延长 递交投标文件的截止日期；具体时间将在补充通知中写明；三、投标报价（七）投标报价 1、投标报价应是招标文件所确定的招标范畴内全部工作内容的价格表达；其应包 括工程施工设备、劳务、治理、材料、安装、保护、安全防护费、利润、税金、政策 性文件规定应计取的合法取费以及费用定额中规定的其他费用（如工程协作费、远地 工程施工增加费、赶工措施费、提前竣工奖、现场安全文明施工措施费、技术措施增 加费、检验试验费和发包人另行发包项目的工程协作费及其他措施费用）等一切费用；2、合同

7、价款方式：本工程接受固定单价报价；投标人的投标报价须包含工程所需的人工费、材料费、机械费、安全防护费、管 理费、利润、规费、税金等一切费用,并考虑风险因素,工程价格在实施期间不因价 格变化而调整；3、投标报价方式：本工程接受工程量清单的报价方式；4、结算方式：（1）结算依据：1 工程量清单中有的项目以投标人的中标单价进行结算；2 工程清单中没有的项目接受江西省2022 年市政、园林工程定额及费用定额计取工程费用后下浮 15%的单价进行结算, 不能参照套用 江西省 2022年市政、 园林工程定额的均参照江西省2022 年工程定额相应工程类别标准计取工程费用后下浮15%的单价进行结算；材料价：以施

8、工期龙南县造价站发布的信息价结算,信息价中无的材料由双方协商确定；定额中没有的项目及估价项目由施工单位提出预算,经业主、监理单位签证后确定,以审计单位审核为准；（2）工程量运算方法：依据工程量清单、施工图图纸及现场签证工程量等,以实际完成的工程量进行结算；工程实施过程中,严格掌握工程造价的增加,中标人必需完成工程量清单和图纸范畴内的项目,涉及工程造价增加的项目,中标人在实施前必需按标后治理的相关办法等规定申报并征得招标人同意后方可实施,否就该部分造价不予以支付；接受合理评标价法价格中标的工程投标,投标人应仔细考虑自身商务标中投标报价风险以及中标后自身的经济承担才能,合理确定自身的投标报价；各投

9、标人可依据自身的治理水平、企业承担才能、自身优势在投标时自主打算报价；5、凡投标人选购的主要材料,必需供应出厂合格证书及试验资料,并供应样品供业主挑选,坚决杜绝不合格材料进入施工现场；否就,招标人有权禁止使用并追究投标人的违约责任；四、投标文件的编制（八）投标文件的组成投标人的投标文件应包括以下内容：资格标：（1）投标企业营业执照,资质证书,安全生产许可证 ;（2）建造师 或暂时建造师 资质证书及安全生产考核合格证书及本人身份证 ;（3）法定代表人证书或法定代表人托付书及到场人身份证 ;（4）赣州市外投标单位应出具其建设行政主管部门（或其授权机构）在投标截止 时间之前二十天内出具的 “ 三无”

10、 证明 无拖欠农夫工工资、 注册建造师无在建工程、企业无不良行为记录 ;（5）外省来赣施工单位须持有江西省建设行政主管部门办理的进赣投标备案通知 书;（6）投标资格审查表 （按供应的示范格式表格）;（7）施工员、质检员、造价员、材料员的岗位证书和专职安全员安全生产考核合 格证书 ;（8）投标承诺书 ; （9）报名回执单 ;其它说明：资格标文本证书为复印件并加盖本单位公章,开标、评标 时核验原件；商务标：1投标函 2 投标函附录 3工程量清单计价表 投标人应使用招标人供应的投标文件格式填写,如不够使用时,由各投标人自行添补；（九）投标保证金 1、投标保证金的提交 保证方式：银行转帐（必需从施工企

11、业基本帐户转入）保证数额： 柒万柒仟元整（￥）提交时限： 须在 2022 年 04 月 10 日 17：00 时前到达以下帐户；银行转帐帐户名称：龙南县财政局 银行转帐帐号： 139 299 277 000 010 492-000001 开户银行：龙南县农村信用合作联社金水分社 各投标人须在转帐单中注明：某某工程（代收户）投标保证金退款申请表 ：详见附件一,请各投标人按格式填写,并加盖公章,在开标时供应应招标人；2、未按规定供应投标保证金的投标将被视为无效投标文件；3、投标保证金的退仍：中标单位的投标保证金在签订合同后转为履约保证金；未中标单位的投标保证金在开标后如数无息退仍；4、投标人如被证

12、明存在以下行为之一,招标人或招投标监督机构可没收其投标担保并将其不良行为报告建设行政主管部门：弄虚作假或不诚恳信用或与其他投标人串通骗取中标；投标有效期内撤回其投标文件；投标人已经中标 , 因其过错被废止授标；投标人已经中标,但舍弃中标；投标人已经中标,但未按招标文件规定供应履约担保；法律法规规定其它损害招标人利益的情形；5、中标人在同招标人签订合同前应供应数额为中标价的 10%的履约保证金；中标人的投标保证金在中标后自动转为履约保证金的一部分,在签订合同前中标单位必需 供应剩余的履约保证金,履约保证金的总额度必需达到中标价的 10%；6、履约保证金的返仍： 工程量完成 50%且办理施工许可证

13、后无息返仍 100%；（十）投标文件的份数和签署 1、投标人按投标须知规定,编制资格标、商务投标文件“ 正本” 一份和投标须知中所要求份数的“ 副本”,并标明“ 正本” 和“ 副本”；投标文件正本和副本内容如有不一样之处,以正本为准；2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写,由投标人加盖单 位公章和单位法定代表人印章；3、全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是依据招标人的指示进行 的,或者是投标人造成的必需修改的错误；修改处应由投标人加盖单位公章；全套投 标文件不得接受活页装订；五、投标文件的递交（十一）投标文件的密封与标志1、要求每个投标人应递交2 个投标文件密封袋,资

14、格标正副本装在一个密封袋内,商务标正副本装在另一个密封袋内；2、全部封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称,并注明开标时间以前不得 开封；3、全部封袋上都应写明投标人的名称、地址、邮政编码；4、全部密封袋密封口处均应由投标人密封；5、假如投标人未按上述规定提交的投标文件,其投标文件将被拒绝,并原封退 仍给投标人；（十二）投标截止期 1、投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给 招标人；招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间；2、招标人可以按本文件有关规定以补充通知的方式,酌情延长递交投标的截止 日期；在上述情形下,招标人与投标人以前的投标截止期方面的

15、全部权力、责任和义 务,将适用于延长后新的投标截止日期；3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人；（十三）投标截止以后,投标人不得撤回投标文件,否就其投标保证金将被没收；六、开 标（十四）开标 1、在全部投标人 拟派建造师（或暂时建造师）和法定代表人或法定代表托付人在场的情形下,招标人举办开标会议,参与开标的 准时出席开标会议,如未到场作自动弃权处理；投标人代表 应签名报到,以证明其 拟派建造师（或暂时建造师）未到场的视为自动舍弃投标资格；拟派建造师（或暂时建造师）同时可以是法定代表人或法 定代表人托付代理人,但需供应法定代表人证书或授权托付书原件在开标前供招标人 核验）；2、

16、开标会议由招标人组织并主持,招标办进行指导和监督,并邀请有关单位出 席开标会；投标文件有以下情形之一者将视为无效：（1）投标文件未予密封的；（2）未按规定加盖投标人公章和单位法定代表人印章；商务标中的投标报价书无投标单位造价师或造价员签字及执业专用章；（3）未按规定格式填写,内容不全或字迹模糊,辩认不清,影响评标；（4）投标截止期以后送达的投标文件；（5）投标人未依据招标文件要求供应投标保证金的；（6）投标文件接受活页装订的；（7）违反招投标法律、法规规定；4、开标程序：（1） 宣布开标会议开头；（2） 宣布唱标人、监标人、计标人、等人员名单；介绍参与会议的单位和人员名单；（3） 宣布开标纪律

17、和留意事项；（4） 查验法定代表人或法定代表托付代理人、建造师证件及本人身份证原件；并由招标人当场宣布查验结果；（5） 宣布评标原就及评标方法；（6） 确定入围投标人, 入围投标人按下述方法确定：投标人在 15 家以内的直接入围,投标人在 15 家以上的由招标人组织投标人现场随机抽取 15 家入围；（7） 查验入围投标人投标文件的密封情形并确认标书的有效性；（8） 招标人开启和查验参与评审投标人资格标文件签章是否有效,并送评标委会员评审；（9） 公布资格标符合性评审入围情形；（10）当众抽取预算下浮系数 K 值及下浮让利系数 值；（11）由有关工作人员当众开启各投标人的商务标,并当众宣读投标人

18、名称、投标报价及招标人认为应当公布的其它内容；（12）招标会转入评标、定标阶段；（13）招标人宣布中标人或中标排序人,开标会议终止；七、评 标（十五）评标1、评标工作招标人依据中华人民共和国建筑法其次十、二十一条和中华人民共和国招标投标法第三十七条和国家进展方案委员会、经贸委、建设部等七部委第 12 号令之规定组成评标委员会,按招标文件规定的评标原就、评标方法进行评标；评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督下在严格保密的情形下进行,由专家评标委员会负责完成；2、评标方法：本工程接受经评审的合理评标价法；（1）招标工程政府批准最高限价（A）,A元（政府批准的最高限价） ,依据规定随机抽取招标工

19、程预算造价下浮系数K 值,运算并宣布招标最高掌握价（M）和招标最低掌握价（ 0.85M）；运算公式为： M=A*（1-K）K值为 %、%、%、%、1%（2）投标人投标报价大于招标掌握价M 值 者视为不响应招标文件被剔除,投标报价等于或小于 M 值 且大于或等于 0.85 M 为有效投标报价,全部有效标报价不论是 否参与平均,均可参与报价排序；（3）合理评标价的运算由招标人在开启商务标前, 当场随机抽取一个下浮让利系数, 下浮让利系数 为、 、等 5 个系数；合理评标价： D （ MAp） 四舍五入保留二位小数 ；D合理评标价；M招标最高掌握价； 招标人随机抽取的下浮让利系数；AP各有效投标报价

20、的算术平均值,n参与运算的有效投标人数量；有效投标报价人数为三至五家时,算算术平均值 ; Ap=A1A2 +An n；Ap值为各投标人的有效报价去掉一个最高值计有效投标报价人数为六至八家时, Ap值为各投标人的有效报价去掉一个最高值 和一个最低值运算算术平均值 ; 有效投标报价人数为九家以上, Ap值为各投标人的有效报价去掉两个最高值和 一个最低值运算算术平均值；（4）商务标的评审：对投标报价与合理评标价差值的肯定值进行排序,肯定值最 小的投标人为第一次序中标人,以此类推,对排序前三名的商务标进行评审；如有认 定为废标的,依此补充进入前三名进行评审；假如显现两个投标报价与合理评标价差 值的肯定

21、值的最小值相同,就由招标人现场抽签确定第一中标排序人；3、本工程招标人开标后按招标文件和评标方法规定直接确定中标排序人进行定标；（十六）投标文件的澄清 为了有助于投标文件的审查,评判和比较,评标委员会可以个别有针对地要求有 关投标人澄清其投标文件部分内容,有关澄清的要求与答复,应以书面形式进行,但 不答应更换投标报价或投标的实质性内容；（十七）其它事项 1、工程量清单报价中,投标人所报单价不得高于招标最高单价限价,且报价总 价不得高于最高限价,否就作为废标处理；2、招标预算价中已包含检测费,中标后全部的检测费由中标单位支付；3、投标人在 15 家以内的直接入围,投标人在15 家以上的由招标人组

22、织投标人现场随机抽取 15 家入围；（抽签方法：抽取方法为按投标人递交标书的先后次序先抽 取次序签,再按次序签抽取入围签）4、经评标委员会确认为有效的投标文件,如存在个别运算或累计方面的算术错 误可视为投标文件存在微小偏差并依据以下原就进行修正：（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一样的,以大写金额为准修正；（ 2） 单价金额和工程量乘积与合价金额不一样的,通常以单价金额为准修正；评 标委员会认为单价金额小数点有明显错位的,应以合价为准,并修正单价；（3）分项报价金额累计与投标总价金额不一样时,通常以分项报价金额累计为准；除非评标委员会认为分项报价金额小数点有明显错位的,应以投标总价为准,

23、并修正 分项报价；（4）依据上述修正调整后的投标报价 含单价 经投标人的法定代表人或法定代表人的托付代理人签名确认后有效,并为承发包合同的内容；（5）投标报价单位精确到“ 分”,评标有效分值精确到小数点后两位数值（招标人有特定要求的除外）小数点后超过两位的数值按 4 舍 5 入进位；（6）当评标委员会依据上述原就修正错误,发觉其错误达到或超过原总报价 %时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理；5、现场询标及澄清（1）微小偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件 要求,但个别地方存在遗漏或者供应了不完整的技术信息及数据,并且修正这些遗漏或者不完整不会更换

24、投标文件的实质性内容 包括投标总报价、工期、质量、技术规格等 ,不会对其他投标人造成不公正结果；微小偏差不影响投标文件的有效性；（2） 评标会上澄清不答应更换投标文件的实质性内容；（3）评标会上澄清的每一次要求与答复,须立刻以书面方式进行记录,并经全体评 委签名确认；（ 4） 投标人在评标会上澄清时,不能明确说明或说明前后冲突时,评标委员会对 投标人作出的澄清将不予接受；6、中标无效、废标、重大偏差和微小偏差的裁判标准：评标委员会在评审时,如发觉投标人或投标文件有违反招标投标法禁止行为或投标文件中含有建设部令第89 号所规定的无效投标文件和国家七部委局令第12 号、第 30 号所规定的废标或重

25、大偏差内容时,按以下方法处理：I 、中标无效中标人或中标候选人有招标投标法第49 条至第 64 条规定的违法情形及违反有关法律、法规、规章和建设行业治理规定的,由招标监管机构依法查处；II 、废标 投标文件有废标情形的,由评标委员会依法按评标委员会和评标方法暂行规定国家七部委局令第 12 号第 20、21、23、25 条和工程建设项目施工招标投标方法七部委令第 30 号第 50 条规定裁定为废标,并在开标现场公布；III 、重大偏差裁定（一）有以下内容之一由评标委员会依法裁定为重大偏差：1、没有依据招标文件要求供应投标担保或者所供应的投标担保有瑕疵 ; 2、投标文件中投标人没有加盖单位公章并无

26、法定代表人或授权代表人签字或盖章 的;3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限;4、明显不符合技术规格、技术标准的要求;5、投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求的;6、投标文件附有招标人不能接受的条件;7、未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认8、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项 目有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除 外;9、投标人名称或组织结构与资格预审时不一样的;10、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的11、不符合招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求是指招标文件明确商定

27、并告知是重大偏差的内容；商定不明确,未告知是重大偏差的,一律裁定为微小偏差,评标委员会不得裁定为重大偏差）; 12、法律、法规、规章规定的其他重大偏差；（二）对重大偏差的裁定看法不一样时, 按本评标方法第十四条第六款的规定进行认定,投标文件被评标委员会认定为实质性不响应的重大偏差,作废标处理,并在开 标现场公布；IV 、微小偏差的裁定 非重大偏差的偏差,认定为微小偏差；微小偏差系指投标文件在实质上响应招标文件的要求,但在个别地方存在漏项或者供应了不完整的技术信息和数据等情形,并且 补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公正的结果；在评标终止前,评标委员会可以要求投标人书面补正,投标人拒不

28、依据要求对投标文件中微小偏差予以书 面补正的,评审时评标委员会可以作不利于该投标人的量化或者拒绝其投标；评标委员会应将微小偏差逐项列出,记录在案；微小偏差不影响投标文件的有效性；V、 重大偏差和微小偏差评审时的裁定程序 评标委员会裁定前,可按评标委员会和评标方法暂行规定国家七部委局令第 12 号第 19、26 条和工程建设项目施工招标投标方法七部委令第 30 号第 51 条第 52 条、第 53 条规定进行询标； 一 重大偏差的裁定按以下步骤进行 :1、重大偏差由评委提出来, 并列出投标文件重大偏差内容及裁定依据,评标委员会应当集体争论,裁定前对较关键问题可进行询标,重大偏差应书面裁定并集体签

29、名 ;2、在开标现场公布重大偏差裁定结果 ;3、当事人有异议的 , 应书面提出申辩理由 , 评标委员会应集体重新裁定 ,重新裁定结果为评标阶段的最终裁定 ;4、当事人对重新裁定结果仍有异议的 , 可在开标会终止 2 个工作日内书面对招投标监督机构提出复议申请；（二）微小偏差的裁定按以下步骤进行 :1、由评委提出来 , 关键问题可进行询标；2、评标委员会集体裁定后,并记录在评标报告中；八、授予合同（十八）中标1、确定中标人后,招标人应于2 个工作日后向中标人发出“ 中标通知书” 并报分管监督的招投标治理机构备案,同时将中标结果书面通知全部未中标的投标人,中 标通知书将成为合同的组成部分；2、不管

30、中标结果如何,招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情形和 未中标缘由的任何说明；3、中标人收到中标通知书后,应在五天内与招标人签订施工合同；4、中标人总包和分包的商定不答应转包,可在业主同意下进行分包；不得更换建造师,否就招标人有权终止合同；（十九）合同签订 1、招标人与中标人将依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国招标 投标法的规定,依据招标文件和中标人的投标文件双方签订施工合同；2、中标人逾期未同招标人签订合同,招标人将没收中标人的投标保证金,并取 消中标人的中标资格,招标人将有权依法另行挑选其它投标人中标；如在法律规定期 限内由于招标人的缘由未同中标人签订合同,中标人有权依法要求

31、招标人承担法律责 任并赔偿经济缺失；第三节 合同主要内容 施工合同应接受建设工程施工合同 （GF-1999-0201）示范文本；合同协议条款将由招标人（甲方） 与中标人（乙方）结合本工程具体情形协商后签订；以下为招标人提出的合同协议条款主要内容,涉及投标人的条款在投标文件 中进行承诺；一、施工组织设计和工期（一）进度方案 1、中标人应在与招标人签订施工合同前将具体的施工组织设计（或施工方案）交 招标人批准；2、乙方必需按批准的进度方案组织施工,接受甲方代表或监理工程师对进度的 监督、检查；工程实际进度与进度方案不符时,乙方应按甲方代表或监理工程师的要 求提出改进措施,报甲方批准后实施；如工程实

32、际进度与进度方案不符且滞后 10 天以 上时,甲方将没收乙方履约保证金并可单方终止合同,另择施工队伍,乙方无条件 5天内退场；（二）工程工期 合同工期执行甲方要求工期；（三）工期延误 1、假如由于以下缘由造成竣工日期的延误,经甲方代表确认后,乙方有理由延 期完成工程或部分工程,甲方应同乙方协商打算延长竣工时间的期限；（1）额外的或附加的工程数量；（2）由甲方缘由造成的延误、障碍、停工；（3）不行抗力；（4）可能会显现的,不属乙方的过失或违约造成的；2、非上述缘由,乙方不能按合同工期完成,应承担违约责任,并向甲方支付赔 偿费；赔偿费支付方法按合同工期每推延一天赔偿 1000 元 ,限额为 合同价

33、的 2%；甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费；此赔偿费的支付并不能解 除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任；二、质 量（五）工程质量 1、本工程的工程质量最低应达到和符合国家工程质量验收标准合格（含）以上要 求,乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设 备说明书、设计变更等技术文件为依据施工；2、如工程质量达不到商定条件的部分,一经发觉,可要求乙方返工,直至达到合 同商定条件,并由乙方承担返工费用；返工后仍达不到合同商定条件,应连续返工到 商定条件或合格标准；乙方承诺的质量等级达不到商定条件应承担违约责任,并按合 同总价格 2%支付赔偿金；3、甲方

34、缘由达不到商定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延；三、施工治理人员1、建造师、施工员、质检员、专职安全员、造价员（或预算员）（工程造价在 100 万元以下的工程只要求建造师、施工员、质检员、专职安全员）每月在施工现场的工作时间不少于 20 天,由监理机构负责考核,否就招标人将对中标人缺岗人员：项目经理（或建造师）每天处以1000 元,其他治理人员每天处以500 元（一般均不少于500元）的罚款,并且可以责令中标人撤换该建造师同时报告建设行政主管部门；遇有特 殊情形,施工治理人员要暂离工作岗位应事先报告招标人并经监理机构批准；2、中标人不得擅自变更建造师和中标承诺的相关人员,如需变更须

35、征得招标人同 意后经建设行政主管部门审核批准并报质量、安全监督治理机构；否就招标人不予认 可并有权终止合同,中标人承担由此产生的一切后果；四、合同价款与支付（六）合同价款的确定及调整 中标人的投标价格即为中标价,中标价即为合同价,任何一方不得违法擅自转变,属答应范畴内的价格调整由甲、乙双方依法按规定在合同协议条款中具体明确；（七）工程款支付 当完成工程量 30%时,支付至已完工程造价的 80%；当完成工程量 60%时,支付至 已完工程造价的 80%；当完成工程总量 90%,支付至已完工程造价的 80%；在工程项目 竣工验收合格后,并完成工程结算审核及工程竣工验收备案后付至审核后结算造价的97%

36、（扣留 3%保修金）,保修金在竣工验收合格 次性无息付清；1 年后且质保期验收合格后一个月内一五、材料设备供应（八）乙方选购材料、设备（九）保修质量应得到监理工程师确认；六、保 修1、乙方应按中华人民共和国建设部令第 80 号规定依法对本工程进行保修；2、甲、乙双方在签订施工合同时必需同时使用国家建设部、国家工商行政治理局推行的统一工程质量保修书范本签订保修书,保修期从甲方代表批准的工程实际竣工之日算起；3、保修期限和保修费用支付方法由甲、乙双方在合同协议条款和工程质量保修书中按国家规定具体明确；第四节 技术规范 一、工程接受的技术规范 执行市政公用工程质量验收统一标准及对应的系列规范、施工图

37、中商定标 准规范、国家强制性标准；二、对材料的质量和试验要求 按设计质量、规范要求选购材料并供应产品质量合格证及具有相应资质检验单位 出具的二次检验合格报告；第五节 其它 1、在工程施工过程中,施工单位需听从业主代表和监理工程师调度,不能随便破 坏居民道路,在施工过程中必需破旧的,由施工单位在施工组织方案中考虑暂时道路 和暂时排水建设,并且保证正常通行和暂时道路修复,该部分费用由施工单位自行负 责,不另行计费； 2 、依据县人民政府工程治理的相关方法,本工程实行双公示制度,施工单位在招 标人交点后,原就上三天内应对工程建设区域树立彩旗和做好宣扬牌以及在开工后 15天内依据有关要求做好相关公示牌

38、（至少10 平方米以上）及工程施工倒计时牌,业主代表项目部和监理代表项目部的办公场所不少于 30 平方米的活动板房及设施, 由施工单位统筹负责,该部分费用由施工单位自行负担；3、施工单位亲密协作建设单位及监理单位开展工作,听从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督治理,假如不依据要求接受监督治理,甲方有权随时没收乙方履 约保证金并可单方终止合同,另择施工队伍；4、施工单位按建设程序对道路部分做好各种检测,并按施工图设计高程调整道路土方标高,该费用已综合考虑在预算内,投标人在报价时应予以考虑,中标后招标人 不另行支付该费用； 5 、投标人应进行现场风险评估,本工程如遇征地拆迁等影响工程进度,费用

39、不增 加,所造成的费用缺失由中标人承担,工期可顺延； 6 、本工程水电、场地平整、暂时道路等按现状交接,所涉费用由中标人承担,不 另行签证； 7 、浇灌渠暂时导流工程,II级钢筋砼管 DN1500（含接口,闭水试验） ,已综合考虑了导流、围堰等措施费一切费用,施工时不另行签证；8、工程量清单中机械清表土已综合考虑清除树根、树头、拆除房屋等项目,不另 行签证；9、施工过程中如发生石方爆破,清淤弃土及取土等费用,由中标人负责,不再另 行签证；10、清单中的工程量为掌握量,中标后如有增加不进行调整,中标人需自行考虑该 风险；龙南县建设工程招标投标办公室 :我单位 东湖新区市政工程十一号路工程的招标文

40、件编制已完成,并已仔细审核,符合现行的法律、法规、规章和规范性文件等有关规定,其编制责任由我单位承担；请予办理招标文件备案有关手续；招标单位：（法人公章）法定代表人：（签字或盖章）2022 年 03 月 14 日经办人：监督治理负责人：年 月 日（章）机构备案看法投标文件密封封面 格式 投标项目名称：投标文件分类： 【 】资格标【 】技术标【 】商务标投标人全称（法人章） ：法定代表人或其托付代理人签名（或盖章）：投标人地址：邮编：投标联系人：电话 : 文件开封时：年月日时分前不得开封1、投标文件密封封面必需用永久性笔迹具体填写或打印；说2、本封面复印或打印有效；商务标前打 ；明3、在确定的资

41、格标技术标4、 投标文件密封各封口处须加盖投标人法人章；赣州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 投 标 文 件 封面投标项目名称 : 投标文件内容 : 资 格 标法人公章 投标单位名称 : 法定代表人或其托付代理人: 签字或盖章 联系人: 电话: 投递日期 : 资格标目录 1 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证；2 建造师（或暂时建造师 资格证书及安全生产考核合格证及本人身份证；3 法定代表人证书或法定代表人托付书及到场人身份证 ; 4 赣州市外投标人应供应建设行政主管部门（或其授权机构）在投标截止之前二十天 内出具的“ 三无” 证明 无拖欠农夫工工资、注册建造师无在建工程、企业无不良行

42、为 记录 ；5 投标承诺书；6 外省来赣施工单位仍须持有江西省建设行政主管部门办理的进赣投标备案通知书；7 投标人的投标资格审查表 （按供应的示范格式表格 , 见本目录后附表）；8 拟派企业施工员、质检员、造价员、合格证书；材料员 的岗位证书和专职安全员安全生产考核9 招标文件要求提交的其它资料 : 报名回执单；资格标文本中上述材料证书为复印件并加盖法人公章 , 资格标评审时需供应上述证书或材料原件,未能全部供应上述材料原件的,其资格标视为不合格,不得参与下一阶段的评审；附件： 1、投标承诺书 2、投标资格审查表一、投 标 承 诺 书（招标人名称）：本 投 标 人 已 详 细 阅 读 了（ 工

43、 程 名 称 ）工程招标文件,自愿参与上述工程投标,现就有关事项向招标人正式承诺 如下：1、本投标人自愿在个日历天内依据招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范要求完成施工任务,按时竣工验收并向招标人 移交工程；工程质量依据投标文件的承诺并满意招标文件要求；2、遵守中华人民共和国、江西省、赣州市（包括中华人民共和国招标 投标法、中华人民共和国建筑法 、中华人民共和国反不正值竞争法等等）有关招标投标的法律法规规定,自觉保护建筑市场秩序,公正竞争,不串标、围标、买标、卖标、挂靠；否就,同意被废止投标资格并接受处罚；3、听从招标议程支配 ,遵守招标有关会议现场纪律；否就,同意被 废止投标资

44、格并接受惩罚；4、接受招标文件实质性要求,否就,同意被废止投标资格并接受惩罚；5、保证投标文件内容无任何虚假,诚恳守信；如评标过程中查出有虚假 和不诚恳信用行为的,同意作无效投标文件处理并被没收投标担保,如中 标之后查出有虚假,同意废止中标资格并被没收投标担保；6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为；7、保证依据招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同；否就,同意接受招标人违约惩罚并被没收投标担保；8、保证依据施工合同商定完成施工合同范畴内的全部内容,履行保修责任；否就,同意接受招标人对投标人违诺惩罚并被没收履约担保；9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍,如分包将征得招标人

45、同意 并遵守相关法律法规；10、保证中标之后按投标文件的承诺向招标项目派驻治理人员及投入 机械设备,否就,同意接受违约惩罚并被没收履约担保；11、保证中标之后亲密协作建设单位及监理单位开展工作,听从建设 单位驻现场代表及现场监理人员的监督治理；12、保证按招标文件及施工合同商定的原就处理造价调整事宜,不发 生签署施工合同之后恶意提高造价的行为；本投标人在规定的投标有效期限内,将受招标文件的约束并履行投标 文件的承诺；投 标 人（法人章）：法定代表人（签名或盖章） ：年月日二、投标资格审查表 填 表 说 明1、本表由申请投标资格审查的单位填写,一式三份 招标人、投标人、招标办各一份 ；2、表中内

46、容和数字要真实填写； 3、招标人在对申请投标的单位进行资格审查时, 应审查投标申请人建筑业企业资质证书、营业执照、法定代表人证书或托付代理人证书、安全生产许可证、拟选派本工程的项目经理 注册建造师资格证书原件,并供应加盖单位公章的复印件；4、招标人在完成对投标申请人资格审查后, 将资格审查合格人的投标资格审查表报送项目招标分管的监督机构备案；5、申请投标资格审查的单位只能申报一名项目经理,供应的项目经理业绩材料中显现多名项目经理 即二名项目经理或二名以上的,按第一名项目经理认定；如供应的项目经理业绩材料中显现多 名项目经理且各业绩证明材料中第一名项目经理不是同一人的,就 其业绩不予认可； 6、本表属“ 招投标情形书面报告” 材料之一；投标资格审查申请书招标人：依据贵单位发布工程