集锦施工合同4篇

1、Word 集锦施工合同4篇 下面是我共享的集锦施工合同4篇(施工合同范文)，供大家品鉴。 集锦施工合同1 甲方： 地址： 乙方： 地址： 由于工程建设需要，甲方托付乙方承包 给水管改造工程。为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，依据中国合同法及其他有关规定，双方协商全都签订本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 。 4、工程承包方式： 。 5、结算原则： 。 6、开工： 。 7、本项目所用的全部工程材料均由乙方自行选购使用，工程材料符合国家相关标准。 其次条 合同价款(工程款)及支付 1、合同总价(人民币，下同)： (大写)：

2、 (小写)： 元。 2、工程款支付： 工程总造价 元。先支付工程价款 元。工程进行一半付剩下的 元。工程验收合格后付清。 第三条 双方权利义务 1、甲方权利和义务 1)按合同要求准时支付工程款。 2)供应具备施工条件的施工场地。 3)按合同商定准时组织工程验收和办理工程结算。 4)帮助有关部门协作乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。 2、乙方权利和义务 1)乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。 2)严格根据甲方要求进行施工，施工质量必需符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。 3)负责工程的平安生产及施工人员的施工平安。 第四条 工期的商定 工期： 年 月 日至

3、 年 月 日。 第五条 质量、验收及结算 1、本工程以室内给水排水管道工程施工及验收规范(GB-20 xx)为施工管理及质量评定验收标准。 2、本工程质量要求：合格。 3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，经甲方验收合格后，甲方应准时办理工程结算及支付工程款。 第六条 合同的签订和生效 1、本合同经双方盖章后生效。 2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)：联系电话： 乙方(盖章)：联系电话： 签约日期：年 月 日 集锦施工合同2 后面为你推举更多施工合同！ 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 依据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程

4、与农网完善工程预备项目实施方案，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、 工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费 万元（详细明细见附表）： 详细金额为：子项中标价设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的

5、75%。 、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的.10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。 8、工程开工前，甲、

6、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。 9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 11、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。 12、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供应与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的

7、地点领取主材。 14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理洁净。 15、乙方应将拆除的旧设备和材料准时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 16、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权： 责令乙方马上停止施工。 不付乙方工程款。 要求乙方担当一切经济损失和法律责任。 17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。 18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，

8、还要赔偿甲方的经济损失。 19、甲方不按合同商定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 六、争议及其它 20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应准时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。 21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。 22、未尽事宜，双方另行协商。 23、附则： 甲方（签章）： 乙方（签章）： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）： 年 月 日 年 月 日 集锦施工合同3 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 20 xx年洪灾，沿路路面损毁严峻，边沟堵塞，坡边塌方,造成

9、车辆人员行走极为不便，经村两委讨论打算，对此段路进行修理。中国合同法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、公平、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意签订本合同。 第一条：工程概况 (一)工程名称：道路修理。 (二)工程地点： 。 (三)工程范围：全段路长1050米(含路面修理、边沟及塌方清理、护坡修复) (四)工程总造价：经双方确定本合同工程造价暂定为人民币 万元，大写 万元整。 其次条：工程期限 依据双方协商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若遇特别状况，工期顺延。 第三条：工程质量 乙方依据甲方的要求进行施工，确保工程质量。

10、第四条：工程款结算及支付方式： 本合同的工程量是暂定数量，待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。工程完工甲方在 年年底前付清乙方工程款。 第五条：乙方应负责施工时的人身平安责任及民事责任。 第六条：其他商定 (一)本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 (二)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。 (三)本合同一式两份，甲、乙双方各存一份。 发包方(签章)： 承包方(签章)： 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 集锦施工合同4 户 主(甲方)： 身份证号： 承建方(乙方)： 资质证书(或专业证书

11、)号： 乙方法定代表人： 身份证号： 依据中国合同法、中国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，甲方托付乙方承建海南省大中型水库危房改造民房，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 一、建筑项目 县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 。 二、工程概况： 结构 ， 层数： 工程形式：包工包料。 三、承建方式：甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。 四、甲方职责 1.甲方依据家庭人数，从海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积，按每13增加选择相应的住宅方案，增加的费用甲方自理。 2.甲方在乙方进入施工

12、现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。 3.甲方必需维护设计文件，不得擅自修改，未经同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。 4.在施工中甲方有什么问题要准时给乙方人员说明并准时解决，过后乙方不再处理，增加费用部分由甲方自行负担。 5.在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。 五、乙方职责 1.乙方必需按甲方指定的施工图纸施工，确保质量，听从甲方监督，施工中甲方发觉不符合质量要求的准时给乙方说明，有权令其返工。 2.乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震惊器等

13、施工机械以及模板、搭架用的竹木等，费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。 3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题，应由设计部门负责出具设计变更的看法书，不得善自变动。 六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责：负责推举有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户，并将工程款依据本合同按时拨付给乙方。 七、县(市)建设工程质量平安监督站职责：负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量平安。 八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责：负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更

14、和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 九、建房工期 建房工期为 天，该工程由签订合同生效后10日之内动工。 十、承建工程价格及拨款方式 由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%，封顶拔付50%，竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款)，工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计： (大写) 元(小写)。 十一、施工平安要求及质量问题责任 平安施工：甲方、乙方必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工，乙方必需根据平安施工规范和技术要求，实行严格

15、的平安防护措施，在施工过程中要特殊留意平安施工，杜绝一切事故，并担当由于自身平安措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类状况消失，责任与甲方无关。 工程质量：应达到设计图纸要求及商定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 十二、工期延误 乙方不得有无正值理由的延误施工行为。对因以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延： (一)自然灾难等不行抗力。 (二)设计变更和工程量增加。 (三)甲方未能按合同商定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行。 (四)乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。 (五)甲方同意赐予顺延的其它状况。 十三、付款方式 本