2022年隧道洞渣运输合同

1、2022年隧道洞渣运输合同甲方：乙方：为了保证我方承接的渣场复耕土收集工程按时保质，安全顺利的完成，甲方将租用乙方挖机及运输车进行4_支洞渣场复耕土开挖、收集、运输的施工。经双方协商，达成以下协议：望双方共同遵守执行：一、工程任务：1.4_支洞渣场复耕土开挖、收集、运输。二、挖机租用方式及运输车运输单价计算方式、运距1.挖机及运输车辆由乙方提供。2：挖机以小时计算，挖机正常工作时间为计价的有效时间。每天挖机正常工作时间由双方签字确认。租用单价为每小时人民币：贰佰壹拾元整(油料由甲方提供)。3：运输车按每车实际方量计算，运输单价为每立方人民币：叁元整(包括车辆所需所有费用)。运距在渣场_米以内由

2、甲方指定地点卸碴。三、甲方的权利及义务从进场即日起乙方必须保证出碴车辆及挖机的正常使用，不能因车辆不足、车辆以及挖机故障影响工程进度。四、乙方的权利及义务1：乙方的车辆、挖机及人员在施工中必须遵守甲方一切正常规定不得违规，否则后果自负。3：乙方不得因故中途提出毁约，否则乙方赔偿甲方损失。4：完成甲方交给的其它工作。未定事议甲乙双方协商解决。本合同一式两份，自双方签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年隧道洞渣运输合同（二）甲方：乙方：根据中华人民共和国经济合同法，道路运输条例，及相关条款，甲乙双方对成简快

3、速路2_隧道洞内、洞外土石方运输达成以下协议：一、责任承包内容运输乙方经过对该合同工程施工运输地点、道路、距离的考查后自愿承担本合同段土石方的运输。二、运输距离及单价1、隧道洞深不超过1200m时，隧道内出渣至路基填方区或甲方指定的弃料场，按车装方量大小长_宽_高(18.63m3)，单价元/车。隧道洞深超过1200m时，增加100m内不调价，增加100m以上后，每增加100m单价上调_元/车。2、隧道外路基土石方运输，凡洞外甲方施工区域内综合单价/车。(乙方已充分了解甲方的施工区域)3、双方约定柴油价格固定为_元/升，不受市场价影响。乙方车辆在甲方工地上的加油费用从乙方运输费用中扣除。4、本单

4、价为包干价。包干价的定义为包运输、包柴油、包维修、包工资、包安全、包税费，包括运输中的一切险和第三方责任险，本合同明示或暗示的所有责任，车主自行负责。三、付款方式1、每天收票;2、甲方每月给乙方结算运输费。乙方进场做满一个月后，甲方将第一个月结算营运收入的_%支付给乙方，剩余_%押金在第二个月支付给乙方，以后每月结算方式以扣除_%作为押金以此类推。每月结算之日后两个星期之内付清结算款项。3、工程完工或合同中止后天内付清余款。四、安全责任1、因隧洞塌方造成的安全事故由甲方承担。2、乙方驾驶员应合理判断潜在的危险，如乙方认为存在重大安全隐患，无法到达甲方指定位置，可向本合同甲方授权代表(仅指本合同

5、签字人员)提出异议，如甲方坚决要求乙方执行，则出现安全责任由甲方承担。3、因地震、山洪、流行病等造成的损失由保险公司或乙方承担。4、乙方运输中不服从甲方现场管理人员的安排及甲方所制定的安全操作规程，而造成的安全事故由乙方自行负责。5、因乙方驾驶员技术、带病上岗、疲劳驾驶、酒后驾驶、粗心大意、超速驾驶、野蛮超车等非甲方原因造成的安全事故由乙方承担。6、乙方已充分考察了路况包括照明设备，如因此出现安全事故，乙方不得以此为理由要求甲方承担任何责任。五、甲方责任1、甲方负责道路的畅通及运输款的支付。2、协调各方关系，督促乙方保证运输进度和安全文明运输。3、负责制定统一的运输方针和管理目标，乙方必须严格

6、遵守实施。4、制定本合同段总体运输组织方案。5、乙方车辆进场后，由甲方负责乙方车辆的看护工作(仅限于施工场地内)，在看护期间如有损失或被盗，由甲方负责赔偿。6、负责提供驾驶员食宿。7、乙方驾驶员在甲方的任何财务借支行为，均需征的乙方的同意，否则甲方一律拒绝。六、乙方责任1、乙方在运输过程中必须服从甲方、业主及现场管理人员的管理，遵纪守法，遵守规章制度。2、乙方在运输中坏车，修路等情况需用装机等配合，必须由公司管理人员调动。3、乙方在运输中必须按甲方指定地点弃料，不能乱堆乱放，做到文明施工和做好环境保护。4、乙方根据工作量自行组织有经验的并持有国家认可证件的驾驶员，合理的安排作息时间，保证不疲劳

7、驾驶。5、由于隧道_小时施工的特殊性，乙方必须确保能随时进行运输，必须服从甲方正常的生产安排，如乙方人员满足不了甲方的施工需要，乙方必须无条件增加。6、乙方在装料时没有得到挖机或装载机信号就出场，运费计半价算。发现三次以后，甲方可以给予罚款处分;超过五次者，按乙方违约处理，甲方有权单方面中止合同，将乙方清退出场，未付工程款按_%计算。7、乙方在本合同工程没完工或未经甲方同意时，不得以任何理由退场或停运(注：修车出外，修车前应先向现场管理员说明，修车时间要管理员同意后用书面文字说明)。8、(1)乙方中途自动退场，甲方有权不予结算，并拒绝支付工程尾款。(2)如没经过甲方同意乙方擅自停运或离开现场造

8、成事实上的停运，一次罚款_元，从运费中扣除;无故停运三次以上，视为乙方自动退场，按第六项第_条(1)条执行。9、乙方签订本合同时必须出具有效证件，证明乙方是进场车辆的合法产权人，如行驶证，身份证等，且作为合同附件。七、违约责任1、甲方违约：甲方在规定时间内付款未支付或恶意拖延，则视为甲方违约，乙方可对甲方按_每日收取违约金。2、乙方违约：(1)中途自动退场。(2)无故停运_天或三次以上(注：甲方书面通知除外)。(3)违反本合同的其它条款。(4)违约金处罚为_元，不包括对甲方的其他损失的赔偿和已按合同进行的罚款。七、工期本合同工期由_年_月_日0点起执行(同时终止此前_年_月_日双方签订的自卸车

9、租赁合同)至成简快速路2_隧道进口段上洞出渣结束为止。洞外土石方如需继续运输的，另行约定或按本合同相关条款执行。八、其它_年_月_日双方签订的自卸车租赁合同费用未结清时，_年_月_日之前的费用清算对甲方仍有约束力及法律效力，费用结清后自动失效。本协议一式四份，双方各执两份，甲乙双方签字盖章(印)后生效，工程完工费用结清后失效。2022年隧道洞渣运输合同（三）发包方：(以下简称“甲方”)承包方：(以下简称“乙方”)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就照明工程，特订立本合同。1.合同内容1.1工程名称：1.2工程地点：

10、1.3工程范围：施工工期2.1开始工作日期：_年_月_日2.2结束工作日期：_年_月_日2.3总日历工作天数为：天2.承包方式本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。3.合同价款及付款方式4.1合同总价款(暂定)人民币：4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。4.2付款方式4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的_%，竣工验收后支付至总工程款的_%。4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。4.灯具技术参数要求4.1光通量：4.2显色指数：4.3色温：4.4配光曲线：4.5整灯光效：4.6寿命：4.7工作温度：4.8灯具和电源防护等级为IP65;4.9工作电压：AC185V26

11、5V，频率为50HZ+_10HZ4.10光通维持率：_道路平均照度和均匀度要求：4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。5.质量要求依据城市道路照明设计标准(CJJ45_)、图纸设计标准及相关验收标准;光衰_%/年。6.双方责任6.1甲方责任：6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电。6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)_小时内予以确认，否则视为甲方已确认。6.1.5甲方负责协调施工现

12、场中发生的非施工单位引起的各种问题。6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后_小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。6.2乙方责任：6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清。6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前_小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。6.2.5乙方进场施工时应自觉遵守

13、施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。7.暂停施工7.1当碰到重大质量事故、安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在_小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后_小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同

14、价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。8.工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过_小时;8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。9.不可抗力9.1照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索

15、赔费用和工期。9.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。10.变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前_天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。11.验收11.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在_小时内对材料的质量进行检查。11.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。11.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。12.工程质保期_本工程质保期为工程验收合格之日期年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在

16、接到通知后的_小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。12.2保修期满后，乙方应建立_小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后_小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。13.违约责任_本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。14.争议的解决

17、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。15.其它15.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。_本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。_本合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方(盖章)：承包方(盖章)：法定代表人：_ 法定代表人：_经办人：_ 经办人：_电话：_ 电话：_单位地址：_ 单位地址：_时间：_ 时间：_开户行：账号：2022年隧道洞渣运输合同（四）甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法的规定，结合本项目工程的具体情况，甲乙双方协商达成一致，并订立本合同以双方共同遵守：第一条 工程概况1.1工程名称：郑州市白沙园区广惠街道路照明工程1.2工程地点：郑州市白沙园区广惠街道路