2022年外墙防水涂料施工合同

1、2022年外墙防水涂料施工合同甲方代表：乙方代表：为了工程顺利进展，保质保量如期完工，本工程中涂料部分由甲方承包给乙方施工，为了明确施工中双方职责，经双方协商签定以下协议：一、工程名称：_。二、工程内容：本工程的内外墙墙面涂料及屋面防水。三、质量要求：按图纸、现行有关规范规定、工艺要求进行施工、达到合格。四、工艺及材料要求：外墙面采用外墙环保腻子、阴阳角顺直，水泥漆采用合格的外墙水泥漆一底两面涂刷均匀。五、结算办法：1.外墙墙面水泥漆(按实际展开面积计)：每平方米为元。2.内墙面乳胶漆(按实际展开面积计)：每平方米为3.内墙面补灰两遍，天棚模板底(按实际展开面积计)：每平方米为元。4.内墙天棚

2、模板底补灰两遍，(按实际展开面积计)：每平方米为元5.屋面防水SBS卷材，每平方米为元，981复合物水泥基每平方米为元。六、付款办法：工人进场时付两万元作备料款，刮腻子后给付本项目总价的_%，(含贰万元备料款)底，漆涂饰后给付本项目总价的_%，余款_%待工程竣工验收合格后一个月内付清。七、其他事项：1.工人进驻住宿、炊事房等生活设需，炊事员、煤、柴、临时照明均由乙方自理。2.施工中所用的一切工具均有乙方自供。3.乙方进入工地施工的人员，组长应对其进行入场教育，与甲方签定安全生产责任状，必须遵守工地各项有关制度，在施工中发生安全或质量事故，由乙方责任引起的他人安全，应由乙方负责赔偿。八、本合同一

3、式两份，加以双方各执一份，未尽事项，双方另行协商解决，本协议至工程款付清后，自行失效。甲方代表签字：乙方代表签字：_年_月_日2022年外墙防水涂料施工合同（二）发包人：_(以下简称甲方)承包人：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。一、工程概况工程名称：江海儒林新城尚苑二标段6_楼工程地点：全椒县儒林路工程内容：外墙保温及防水涂料分项工程施工(具体以甲方书面通知为准)。二、承包方式：包工包料、包验收合格。三、承包工作内容：建筑单体的外墙保温、防水涂料、施工。施工要求：为TJY反射隔热保温防水

4、涂料，平均厚度为3mm。按乙方提供的样板验收，具体工序详见附件。四、工期：施工工期由双方根据工程量现场约定。五、质量及验收标准1、乙方自本合同签订_日内，向甲方项目部和监理部递交专项施工组织设计两份(其中一份报质监站备案)。专项施工组织设计必须针对外墙保温饰面的专项施工方案，控制进度、质量、安全等内容，经甲方、监理部和建设单位审核批准后方可实施。2、甲方墙体基层必须满足设计及施工下道工序要求，须经现场监理、甲方、乙方共同验收认可，确认合格后方可施工。3、乙方必须严格按照国家有关建筑施工验收规范施工和验收，原材料必须符合国家标准，并提供出厂检验报告和进行材料试验。验收依照顾国家有关规范进行保温专

5、项验收，工程质量达到国家规范的要求。六、合同价款双方约定外墙面砖饰面的保温综合单价为_元/平方(不含税金及配合费)。七、工程量计算方法以实际完成面积按图纸计算，如图纸不清楚，按实际尺寸现场计量，计算确认完成的工程量后乘以相应的综合单价。八、工程进度款支付：脚手架拆除后三天内，付工程总价的_%，春节前付至总价的_%，余款在竣工验收合格后一次性付清。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_年_月_日 _年_月_日2022年外墙防水涂料施工合同（三）甲方：_ 身份证号：_乙方：_ 身份证号：_甲、乙双方经友好洽谈和协商、甲方将“通州区平潮

6、用电管理站外墙涂料工程”施工承包给乙方。为明确双方的责任和义务，确保工程质量，保证安全、文明施工，按期完成施工任务，依据国家有关法律、行政法规，本着平等、自愿的原则特签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称：通州区平潮用电管理站外墙涂料工程2、工程地点：通州区平潮3、工程承包内容：平潮用电管理站外墙涂料4、施工工艺：1剔除空鼓，补水泥灰2满批一遍腻子4打磨滚刷一遍底涂5滚刷二遍面涂。二、工程质量：合格三、承包方式：包清工(包工不包料)四、工程造价、结算方式1、工程量：约_(以实际工程量为准)2、人工费单价：_元/3、人工费总价：壹万贰仟陆佰元(暂估)4、结算方式：按实际工程量平方米乘

7、以单价结算五、双方义务和责任1、甲方义务和责任(1)、做好建设单位及施工现场的协调工作。(2)、及时方提供的施工所需的材料。2、乙方义务和责任(1)、严格按照施工工艺要求施工。做好自检工作，确保工程质量。(2)、严格按照建筑工程施工安全规范进行施工。采取符合规范要求的施工方法和安全措施，确保施工人员和第三者的安全。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的安全责任由乙方承担。(3)、服从乙方统一管理，施工的垃圾及时清理，共同维护施工现场的清洁。(4)、责任提供施工所需的工具和设备。(5)、乙方施工人员的意外伤害保险由乙方自行办理，(费用包含在清工单价中)。六、工程款的支付与结算1、工程竣工验收合格后

8、一次性结清。七、违约责任1、本合同签订生效后，甲、乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方该工程人工费_%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。2、如乙方承包的该工程验收不合格或不符合要求的，乙方应无条件返工，并承担由此产生的一切费用。八、仲裁与调解如发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行仲裁、调解。九、合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结算清后自行失效。甲方：(签字盖章)日期：乙方：(签字盖章)日期：2022年外墙防水涂料施工合同（四）发包方(甲方)：承包方(乙方)：

9、根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：_年_月_日至_年_月_日二、承包范围及方式：1、承包范围：2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。3、工作内容：墙面砖施工包括测量放线,配料，调制砂浆，粘贴墙面砖,砖面清理、配合验收、养护及成品保护包括安全文明施工用工、清理现场、免费配合甲方施工项目的完成。三、合同价款1、合同单价为：按实际铺贴面

10、积元/。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。四、工程结算与支付1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实际施工面积以平方米计算。2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。4、甲方每月按乙方实际上班

11、人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。5、乙方应在结构验收合格后_天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留_%工程质量保修金，结算工程款的_%，余款年底(农历)一次付清。(总价款=实际完成工程量_综合单价+零星用工单价_签证工日数量)5、工程款支付条件1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签

12、字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。五、双方责任(一)甲方1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。3、甲方提供施工现场临时用水用电。4、甲方提供安全帽和安全带。(二)乙方1、乙方驻现场管理人员：(乙方现场管理人员

13、驻现场时间每月不少于_天，以甲方考勤为准，缺勤_天罚款_元)。2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。5、乙方必须遵

14、守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。总包方提供乙方施工人员使用的机具，乙方负责包干使用，不得带离施工现场，由于

15、使用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要，总包方不再提供。若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取使用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程使用，加强维护与保养，如有丢失或损坏的，按购买原价从乙方结算款中扣除。7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达_%。进场前必须递交特殊工种上岗证。8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款_元，第二次罚款_元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工

16、程量不予结算。六、工期、质量、成品保护1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的_倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按_元/天支付违约金。2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙

17、方承担。3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2_倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。七、安全生产1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙

18、方给与补偿。2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。八、文明施工及环境保护1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200_元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款_元。2