博斯坦技改井二期井巷工程施工承包合同

1、合同编号：XHRQ-0501天昆投资有限公司博斯坦煤矿技改井二期井巷工程施工承包合同甲方：天昆投资有限公司乙方：合同签订地点：合同签订日期：博斯坦博斯坦煤矿技改井一期井巷工稈施工承包合同第 页正文共11页的资料。八、工稈竣工验收需要具备的条件：合同工稈项目全部完工，竣工资料齐全，乙方负责将施工临时设施及基础全部恢复土地原貌，施工现场平整清洁，提出工稈竣工结算资料。九、竣工验收由建设单位组织，必须由设计单位、建设单位、监理单位、质量监督单位、现场项目部及按规定应参加的上级主管部门参加，竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式二份，移交甲方。十、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方。

2、重大质量事故处理方案，经乙方上级主管部门、设计单位、监理单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经甲方和设计单位签证后实施，由此发生的费用支出，由乙方承担，工期不予顺延。第六条工稈价款的支付与结算一、本合同签订后15日内甲方预付200万元（贰佰万元整）的备料款，预付款在工稈施工后的第三个月开始扣回，每月扣50万元（伍拾万圆整），直至预付款扣完。、每月25日为当月进度截止日期，乙方于25日提交进度报表、工稈价款结算表，甲方核实计量后作为月度工稈价款支付的依据，当月工稈款在下月10日前支付给乙方。乙方应为工稈计量提供便利条件，并派人参加，乙方不参加计量时，按甲方自行计量结果支付当月工稈款。三、甲方

3、对乙方超出设计图纸要求增加的工稈量（甲方认可的重大设计变更除外）和因自身原因造成的返工工稈量不予计量。四、工稈款按当月核定额的90%结算，按年度对当年工稈进行验收，工稈质量合格且所有资料交付完毕后，工稈价款支付达到95%，不再按进度付款，余款作为质保金，质量保证期壹年。壹年后，若工稈无质量问题，工稈质保金无息博斯坦煤矿技改井二期井巷工程施工承包合同第8页_正文共11页一次支付给乙方。五、工程款以银行汇票或支票形式进行支付。承兑汇票不能超过每次付款的20%。六、工程价款的结算依据，除工程计价依据外，还应有：1、非乙方原因造成的停水或停电或停风3小时以上。2、因甲方原因造成乙方窝工。3、施工组织设

4、计或方案；4、经甲方签证认可的设计变更文件；5、隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证；6、当月应扣款项明细；7、其它有关工程造价增（减）的合同文书往来函件或签证。第七条施工与设计变更一、甲方提供的设计图纸、说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据开工前由甲方组织设计交底和三方会审，做出会议纪要，作为施工的补充依据甲乙双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。由于设计修改或变更而发生增减费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料构件积压

5、的实际损失，工程量增减变化等）由甲方调整合同价款，工期也做相应调整。三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经设计或有关技术部门审查，甲方同意后采用并实施，其节约的价值全部归甲方所有，可按甲方规定对乙方奖励，对后续工程其节约的价值按国家规定分配。博斯坦煤矿技改井二期井巷工程施工承包合同第9页_正文共11页四、甲方如需修改或变更设计，必须由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸，乙方才予实施。经甲方签证认可的修改需变更造价时，按本合同的计价原则确定，在技术资料图纸齐全时，乙方按甲方指令才予实施。第八条违约责任乙方违约责任一、工程质量不符合合同规定的，负

6、责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、轨道、皮带大巷每个掘进工作面综合月进度分别高于或低于120.0m时，每超欠1.0m,按2000元/m对乙方进行奖罚；水仓每个掘进工作面综合月进度高于预算定额月进度（99统一基价为84.0m）时，每超1.0m,按2000元/m对乙方进行奖励，低于80.0m时，每欠1.0m,按2000元/m对乙方进行处罚；其它平巷及斜巷每个掘进工作面综合月进度高于预算定额月进度（99统一基价为68.0m）时，每超1.0m,按2000元/m对乙方进行奖励，低于60.0m时，每欠1.0m,按2000元/m对乙方进行处罚；每个硐室（交岔点）综合月进度高于或

7、低于800.0m3时，每超欠30.0m3,按2000元/30m3对乙方进行奖罚。三、单位工程优良等级低于50%时，按工程总造价的3.0%对乙方进行处罚。四、保修期如因乙方原因发生质量问题，乙方接到甲方通知后丄日内天进行修理，否则，甲方有权另请施工单位进行修理，因此而发生的修理费用由乙方承担。甲方违约责任一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，并应赔偿乙方由此造成的实际损失。三、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问博斯坦煤矿技改井二

8、期井巷工程施工承包合同第10页_正文共11页题，由甲方承担责任。第九条其他一、工期顺延条件：在施工期间，符合下列条件时，乙方必须在七天内提出工期顺延书面申请，经薛湖矿指挥部、公司生产部认可后工期予以顺延：1、非乙方原因造成一次性停电3小时（含3小时）以上；2、不可抗力；3、合同中约定或甲方同意的其它顺延条件。二、因乙方施工管理不善或者乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时，工期不予顺延。第十条纠纷解决办法本合同履行中发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成可由仲裁委员会仲裁或向合同签定地人民法院起诉。第十一条施工安全乙方应按煤矿安全法规及甲方有关规定做到安全施工，承担由于自身

9、安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。第十二条附则一、本合同一式份（包括附件），甲乙双方各执肆份。二、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。需要办理鉴（公）证的，自鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同仅适用于井底车场及大巷揭煤前施工工程。四、本合同签订后，如需修改补充的，双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分。五、工程监理单位：焦作工学院建设工程监理所。博斯坦煤矿技改井二期井巷工程施工承包合同第11页_正文共11页六、附表一：河南神火煤电股份