2022年消防工程施工合同书

1、2022年消防工程施工合同书建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。第一条：工程概况工程名称：工程规模：平方米工程地点：工程内容：消防报警系统、消火栓系统第二条：合同价款及承包形式：本工程经甲、乙双方商定，同意采用承包方式。即保证消防验收一次性合格通过。工程总价款：元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。第三条：付款办法本合同在签字生效之日起天内由甲方按“基本建设拨款

2、条例”的规定进行拨款，先预付乙方工程款元，其后在乙方主要设备进场并施工后天内支付元。2.本工程竣工验收合格后天内，甲、乙双方应结清除质保金外的全部工程帐务。第四条：施工日期本合同签定后月日开工，预计个工作日竣工。第五条：设备及材料供应方式1.本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。2.乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。第六条：工程质量及验收交工工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手

3、续。本合同生效后，甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。第七条：双方职责甲方：派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便，负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最后一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特

4、殊情况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情给予适当的补偿。乙方：1.施工前，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。4.已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人

5、员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。第八条：其它_本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。_本合同未尽事宜，双方协商议定。_本合同自双方签字盖章之日起生效。_本合同一式_份，甲、乙双方各执份。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_单位地址：_ 单位地址：_单位电话：_单位电话：_邮编：_ 邮编：_甲方代表(签字)：乙方代表(签字)2022年消防工程施工合同书（二）建设单位：施工单位：根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。一、工程范围及

6、承包方式：1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等2、承包方式：包工包料二、工程地点：普兰店市三、双方职责(一)、甲方责任：1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。2、为乙方提供施工条件。(如：施工用水、电、宿舍)(二)、乙方责任：按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。四、工程期限：1、自本合同签定之日起天完工2、下列情况工期顺延(1)、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。(2)、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及

7、建设单位资金不足等原因。五、工程造价及结算方式(一)、工程造价：壹百零捌万元人民币(￥_万元)。(二)、结算方式：合同签定后予付工程造价的_%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的_%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的_%余_%做保修金，保修期一年。六、竣工验收：验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。七、其它事宜1、本合同自双方签字之日生效2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。甲方：_ 乙方：_代表：_ 代表：_年_月_日2022年消防工程施工

8、合同书（三）甲方(全称)：(以下简称甲方)乙方(全称)：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：承包范围：包括等消防设施。承包方式：包工包料(按实际面积_平方米按每平方米元计算)二、合同价款及取费标准1.合同价款：三、付款方式1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的_%计元。2、安装人工进场安装工程完成_%后甲方付乙方总工程款的_%计万元。3.工程完工验收合格付总工程款的_%计4.质保金_%计四、质量标准1、本工程质

9、量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：(1)应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。(2)隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序;(3)工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。五、发包方及承包方的责任1、发包人的责任：(1)向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理;(2)协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行;(3)按合同约定内容，及时向

10、承包人支付工程进度款。2、承包人的责任：(1)负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理;(2)提供完整的竣工资料和图纸;(3)向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划;(4)保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工;(5)提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据;(6)无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。六、工程验收工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。七、违约责任1、发包人责任：(1)未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。(2)及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签

11、证认可。2、承包人责任：(1)工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。(2)工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条 第_款的除外。八、质量承诺措施质量承诺乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。九、附则1、本合同一式二份，双方各执一份。2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。发包人：法定代表人：_ 委托代理人：_承包人：法定代表人：_ 委托代理人：_年_月_日2022年消防工程施工合同书

12、（四）发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方

13、协商一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程地点：4、承包方式：二、工程承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。三、工程工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提

14、交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、本合同工期为_日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后_日内进场施工。2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（1）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；（2）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；（3）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；（4）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常

15、施工的；（5）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；（6）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；（7）甲方未按约定支付工程款的。四、工程价款1、工程价款为：（大写）_，（小写）_。2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：（1）经批准的设计变更；（2）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后_日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完

16、工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。五、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方

17、、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量

18、未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。六、工程质量1、甲方应在乙方进场前_日，向乙方提供施工图纸和施工说明_套，并向乙方进行技术交底。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前_日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前_日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过_日。甲方未能按以上时间提出延期

19、要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。七、工程验收1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。八、工程价款的支付方式1、合同签定后，预付工程总价的_%，计RMB：_元；2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的_%，计RMB：_元。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。九、维修责任乙方负责保修期限为_年