水电暖劳务分包合同标准范本(6篇)

1、水电暖劳务分包合同标准范本甲方：乙方：根据工程需要，经双方协商同意，由甲方承建的齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35_38_楼工程的水暖工程承包给乙方施工。第一条 工程名称：齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35_38_楼工程。第二条 承包范围及内容括室内外给排水，地热盘管、苯板、钢丝网、镀铝聚酯薄膜敷设等。第三条 合同工期第四条 承包方式和合同价款1、协议价款为：_。2、乙方必须保证进场作业人员及相应管理人员满足现场施工需要。否则，甲方有权处罚或将其清除出工地。2.1承包方式：包工包料。劳务单价一次性包死，单价中包括：施工现场内水暖工程的所有零用工，水暖工程成品保护用工，所有办证费用(如暂住证

2、、做工证、健康证、上岗证等)，所有乙方的车旅费、办公费、招待费等;除合同另有规定外甲方不再支付其他任何费用。2.2乙方在施工现场的住宿用房由乙方自行租赁，费用由乙方自行承担。2.3现场水暖工程施工人员，必须持证上岗，由乙方负责管理，但必须无条件听从甲方管理人员的调度和统一安排。3、协议价款包括以下内容：乙方按照协议约定的范围完成全部工作并承担违约责任的全部费用。第五条 协议价款的结算和支付齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35_38_楼工程水暖工程的所有内容，包1、协议价款的结算：_。1.1乙方按时完成承包的全部工程内容，经验收为符合合同约定的标准。2、协议价款的支付：乙方自行垫付至主体工程完工

3、，工程竣工后预留总造价的_%作为质保金，剩余一次性支付给乙方。第六条 质量要求本工程为合格标准，乙方必须严格按图纸及规范要求规定配合土建工程组织施工，质量必须达到合格标准，如乙方施工的质量达不到规范要求，影响甲方其他工程的施工进度、质量或延误甲方其他工程的竣工验收，其一切经济损失均由乙方承担。施工过程中的质量管理按牡丹江大东建筑总公司施工现场质量管理处罚条例执行。第七条 安全生产、文明施工及施工管理1、乙方在施工过程中，必须严格按安全生产操作规范施工并听从现场管理人员指挥，严禁违章操作，如发生事故一切均由责任方负责。2、乙方在施工过程中不得自行拆除安全装置，必须拆除时，应征得安全员同意后方可拆

4、除，但每天收工时必须恢复原样。3、乙方施工人员必须服从甲方管理，严禁打架斗殴、滋事，否则每发生一次，罚款_元。第八条 工期要求为了双方共同利益，双方在施工中因互相密切配合，尽量满足建设单位的工期要求。如乙方未能按计划工期完成工程任务，每拖延一天罚款_元。第九条 违约责任1、乙方违约乙方发生下列情况之一,视为乙方违约：违反本合同第九条 规定的;乙方施工人员及技术力量不足，不能按进度计划保质、保量完成施工任务的;不能按合同工期竣工的;乙方在合同履行期间没有正当理由而中止的;2、甲方违约甲方无故单方解除合同的，承担_元(人民币)的违约金。第十条 甲乙双方工地代表本工程甲方代表：负责日常施工的管理、协

5、调工作，有现场办理洽商变更的权利。本工程乙方代表：为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十一条 附则1、合同的生效和终止：本协议经双方法定代表签字后生效，结清工程尾款后，即宣告终止。2、本合同一式两份，双方各执一份。3、未尽事宜，双方另行协商，在本合同之外签订协议，与本合同具有同等法律效力，内容与本合同相抵触者按本合同相关规定执行。4、甲、乙双方如发生经济纠纷，以协商解决为主，如协商未达成一致意见，可到施工所在地当地法院申诉解决。甲方单位公章：乙方单位公章：甲方法定代表：乙方法定代表：身份证号码：_ 身份证号码：_电话：_ 电话：_签订日期：_ 签订日期：_水电暖劳务分包合同标

6、准范本（二）甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致同意签订本合同,双方共同遵守执行.第一条 工程概况及承包方式：1.工程名称：乌海市地质花园9_、10_楼2.工程地点：乌海市海渤湾区地质花园3.承包方式：劳务合同(包工不包料)4.工程质量按工程承包合同有关质量的约定,国家现行的建筑工程质量验收规范的要求,必须达到质量评定优良等级.5.分包工作期限：开始工作日期：_年_月_日,结束工作日期：_年_月_日。甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为：李瑞峰乙方委派的担任驻工地履行本合同的

7、负责人为：第二条 乙方及其参加施工人员的条件及要求：1.乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。2.乙方劳务人员必须是_至_周岁的身体健康的男性公民，进场工种和人数为：水暖工_人，并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员，乙方人员进场试用期为_天，经考核不能胜任工作，应立即退场，往返一切费用自理。3.乙方进场人员应保持相对稳定，不得随意调换，若却因施工需要发生变更，应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目劳资核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供花名册人员不符，将对乙方处以至少每次_元/人的罚款，且该施工人员必须退场，在此期间施工现场期

8、间出现的一切安全事故，均由乙方承担全部责任。4.在合同履行期间，乙方必须遵守甲方有关规章制度，服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动，不得随意退场，否则乙方承担由此造成的全部经济损失。第三条 分包范围、合同价款1.分包范围：地质花园9_、10_住宅楼水暖工程提供劳务分包内容：给排水、采暖(不包括地热盘管和安装分水器)、空调冷凝系统和落水管安装及相关的洞口预留(包括消防系统预留洞口)，零工每工日_元。2.合同价款：水暖工程按建筑面积_元/m2.3.2.1上述价款已包括各类人员工资、补贴、各类保险、劳动保护费及地方证件费、暂住费、计划生育费等一切费用。2.2上述单价均为优良价，与质量、环境和安

9、全、工期、材料节约等指标挂钩，其中质量、工期、环境(含文明施工)、安全、材料节约各占本合同总价款_%，任何一项指标未达到要求按相应比例扣减。因设计变更导致本合同造价增减部分的价款，按本合同第五条 规定结算与支付单价按下列方法执行;(1)合同中已有相同或类似的价格，参照该价格执行;(2)无参照价格的双方按实际价格协商确定：第四条 工程量的确认1、劳务供方每月按实际与甲方核实，确认工作量，对劳务供方未经甲方认可超出设计图纸范围或因劳务供方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，并由乙方承担由此造成的经济损失。2、因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整，单价按合同规定执行。第五条 工程款结

10、算与支付1、结算程序：乙方进场后第二个月_日由甲方主管工长开出上个月已完工程量概算清单，经施工、质检、安全、材料人员平定签字，由预算员核算签字后，最后经项目经理核实后依据评价结论和本合同规定办理，作为甲方支付工程进度款的唯一依据。2、工程款的支付办法：乙方承担的工程项目，当月结算并经项目经理审核后，次月按_%支付，工程完工后付_%，其余_%在工程竣工后一个月内一次付清。3、若乙方未达到现场劳务用工或文明施工要求，甲方有权另行委派他人完成此项工作，所发生费用的_倍将从乙方当月进度款中扣除。乙方在施工中不得以任何理由要求调高单价或另外补贴，否则不予结算。4、若业主不能按工程合同约定比例付款，甲方将

11、按业主付款响应比例支付乙方工程款。乙方应保证在甲方资金暂时短缺的情况下正常施工，如因资金问题而厌恶工期或停工，甲方有权让乙方退场。5、乙方必须按月将工人工资发放到位，如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等，乙方应向甲方承担_元/次的违约责任，甲方有权可以在未得到乙方认可的情况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。6、对于审核人员和审核程序不符合本合同第五条 第_款要求的任何清单、单据、工单等均不得作为结算依据，乙方及乙方任何人员均不得以此要求甲方支付工资或其他任何费用。第六条 工程质量环境和职业健康安全生产要求1、甲乙双方必须认真贯彻执行有关质量、环境、职业

12、、健康安全生产法令、法规和甲方有关规章制度，乙方必须服从甲方的统一指挥。2、乙方必须按照本合同有关质量的约定、国家现性的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量平定标准及甲方质量管理体系要求，以施工图、设计要求变更、甲方技术交底为依据，精心组织施工。3、乙方必须确保按甲方要求的施工进度，保证工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其他损失，乙方必须承担所有费用。4、对乙方原因造成的材料浪费、返工等费用全部由乙方承担。5、甲方应想乙方提供必要的安全保护措施，提出明确的安全生产要求，进行监督检查，劳动安全保护用品由乙方自备并已确使用。6、乙方应配合甲方安全员进行现场环境和职业健康安全管理，作到

13、工完场清，建立安全生产保证体系，认真贯彻执行安全生产的有关规章制度，对本队劳务人员进行经常和定期的安全教育，督促作业人员严格遵守安全操作规程等工作。乙方从事特殊工种作业人员必须持证上岗。7、乙方在劳力设备、高压线路、底下管道、易燃、易暴地段加交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施经甲方批准和实施。8、施工中因乙方违反上述规定而发生伤亡事故或者由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。第七条 双方职责(一)甲方职责1、甲方按时提供施工图纸，及时提供施工现场所需的材料、设备等，进行技术、质量、安全、进度的文字交底，对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。2

14、、负责协调施工中各工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。3、检查隐蔽工程，办理各项签证及工程验收结算工作。(二)乙方职责1、乙方应与其下属所有劳务人员签定劳动合同，按甲方要求组织合格劳动力进场，不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同，选派其它施工队伍进场施工，且乙方必须承担合同总额_%的违约责任。2、服从甲方的统一指挥，遵守甲方在质量环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度，甲方对乙方进行质量环境和职业健康安全教育时，乙方人员必须全部参加。3、严格按甲方质量管理体系要求，施工图和甲方审定的施工方案组织施工，每道工序完工后必须经

15、甲方检查合格后能进行下一道工序施工。4、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容，施工场地的检查，隐蔽工程验收及工程竣工验收等。第八条 材料、机具供应及管理1、乙方根据实际需要提出材料、设备等需用计划，经确认后，甲方根据需用计划进行采购。2、甲方提供所需材料，乙方均需要办理领料手续，乙方应妥善保管、合理使用，不得大材小用，长材短用，丢失、损坏或浪费，否则甲方按够入价加倍扣罚，并在本月进度款中扣除。第九条 本着友好、互利互惠的原则、甲乙双方共同履行好合同，如因不可抗力或因建设单位原因等造成工程停建或缓建、致使合同无法履行的，合同自动失效，

16、甲方根据乙方已完工程进度进行估算并支付工程款，甲方不在补偿乙方其他任何损失，同时乙方应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作第十条 履行违约责任1、乙方必须保证达到甲方提出的总工期及分段工期要求(建设单位原因除外)，因乙方自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付违约金_元。2、由于乙方在工程进度、质量、环境、安全生产等方面达不到合同要求，甲方将按照本合同第六条 规定进行处理，或有权随时单方面终止合同，并由乙方赔偿甲方经济损失。乙方施工质量不符合本合同的约定的质量标准，但能达到国家规定的最地标准时，乙方应向甲方支付_%的违约金。3、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现

17、偷盗、打架斗殴现象，否则后果自负、且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付5000_元违约金。4、乙方不履行或不按约定履行合同义务时，乙方尚应赔偿因其违约给甲方的经济损失，延误的乙方工作时不予顺延。第十一条 双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：1、单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同;2、调解要求停止合同工作且双方授受;3、仲裁机构要求停止合同工作;4、法院要求停止合同工作;第十二条 其他本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。双方法定代表人或法人委托人签字盖章后生效。甲方签章：乙方签章：负责人：合同签定地点：合同签定时间：责人：年月负日水

18、电暖劳务分包合同标准范本（三）甲方(发包方)：乙方(承包方)：甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：鄂尔多斯市铜川KGD_Q_02_15地块经济适用住房二、工程地点：鄂尔多斯市格舍壕村三、工程承包内容及范围：给排水、采暖、消防、通风等安装工程施工图纸范围所有内容(地下设备、水表、热力表、雨排除外);四、工程工期：1、开工日期：月月工程总日历天数：天2、施工过程中，如因人力不可抗拒的原因、工程设计变更或甲方因图纸、设备不能按期提供或提供不符合要求等原因工期相应顺延;3、因乙方原因造成停工、返工而

19、逾期交工的，乙方需向甲方承担支付迟延交工期间的机械、工具、设备的租赁费。五、工程质量要求：合格工程六、工程价款：按建筑面积玖拾贰(92)元/平方米;七、工程承包方式：重包形式承包;八、工程价款的拨付及结算方式：1、工程款的支付：从地上三层封顶开始,甲方按乙方完成当月工程施工形象进度的_%支付工程款，工程竣工验收合格后支付到合同总价款的_%，剩余_%为质量保修金，待保修期满后付清;2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用;如因工程设计变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于_元的不予增加工程款，人工费大于_元的由现场管理人员确认签字后按预算定

20、额直接费进行结算，不计取任何其他费用。九、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可决算：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可，否则不得使用。4、工程工期：5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。十一、

21、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十二、乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。3、按合同约定

22、按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必须按月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。5、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应提供相应岗位作业人员的身份证件、特殊工种操作证件、上岗证等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。7、乙方必须配合甲方做好给排水、采暖、消防安装工程资料编制、整理、报送工作，确保资料各级验收合格。十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订分部分项工程承包内容做为附件。十五、违约责任：1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任

23、：(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息;(2)因甲方原因延误工期超过三十日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本合同总价款_%的违约金;(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失;(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付合同总价款_%的违约金，如给甲方还造成

24、其他损失也应予以赔偿。3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十七、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。十八、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_工程负责人：地址：电话：_年_月_日工程负责人：地址：电话：_年_月_日水电暖劳务分包合同标准范本（四）甲方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和

25、中华人民共和国建筑法的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：(一)、电气工程(强、弱电)：1)、人工：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。c)弱电系统(电视、电话、宽带网)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。d)防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。e)火灾自动报警系统：管路(

26、含穿墙套管)的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。(二)、水暖工程：1、人工：a)给排水：给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。b)室内供暖：采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。(三)、其他方面需做到的：a)各工种做

27、到工完场清。b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。d)现场文明施工和环境保护。e)对主体结构成品及半成品的保护。f)成品、半成品的倒运。第二条 承包方式、取费标准：1、承包方式：水暖电综合安装工程所包含的全部内容，以包人工、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。2、工程验收：依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。3、综合单价：元/第三条 双方责任(一)甲

28、方1、甲方代表：2、甲方负责提供施工图纸3、甲方负责提供水暖电工程主要材料。4、甲方应监督、检查乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办，费用由乙方自理。5、负责管理安全、质量、进度和施工技术，协调各专业正常施工。6、甲方统筹安排乙方的生产。7、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，不需要乙方签字认可，罚款金额在工程进度款中扣除。8、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。(二)乙方1、乙方驻工地全权代表(班组长)：(乙方全权代表驻现场时间每月不少于_天，以甲方考勤为准，每月少于_天罚款元/天)。2、乙方必须持有效的资质证书。并向甲方提供进场

29、人员名单、个人照片、身份证复印件、并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故，由乙方承

30、担由此发生的费用。6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达_%。进场前必须递交特殊工种上岗证。10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求，并承担因自身原因延误的工期及费用损失。第四条 工期、质量、成品保护、安全文明施工1、工期：乙方应满足甲方总进度计划和甲方规定的控制点要求。合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准，乙方向甲方交齐施工技术及质保资料，提交竣工验收报告，并通过质检部门验收签字之日止。如竣工验收达不到工程质量等级需返修的，则返修的工期计入总工期

31、。因乙方原因造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行，合同工期如遇下列情况，经甲方与业主方协商，业主方同意签证，可作相应顺延：1)、重大的设计变更而影响正常施工的;2)、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;3)、施工中非乙方原因而连续停电、停水_小时以上，影响正常施工的。乙方工期与甲方所要求的进度不符，甲方可以要求乙方赶工，并在二天内提出改进措施报甲方认可;因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按元/天罚款，工期延期超过_天，甲方有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担。因甲方原因造成工期延误，工期顺延.2、质量：该工程质量标准确保标准，乙方施

32、工应严把质量关。1)、合同单价结算按合格工程标准定价，按建筑质检站验收质量等级达到合格标准;工程质量以工程最终验收标准来定。2)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、国家及当地现行的施工操作规范组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行，甲方有权处以罚款，同时，甲方另行组织返工，所发生费用由乙方承担。3)、凡属于隐蔽工程及中间验收工程，由乙方提前小时以书面形式通知甲方现场代表，由甲方代表组织有关人员共同验收，验收合格并签字认可后方可进行下一道工序施工。隐蔽前小时内甲方末组织相关人员验收，又无其他通知，乙方可进行下道工序施工。甲

33、方有权要求复查，复查不合格，其返工损失费用由乙方负责。4)、工程完工时，由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收，验收根据施工图纸和国家现行标准规范进行，个别部分达不到标准由乙方按甲方整改方案在规定时间内完成，费用由责任方支付。5)、如乙方未达到合同质量等级标准，需返工并达到约定质量标准，所有费用由乙方承担，否则甲方将按照分包结算价款的_%，对乙方进行处罚。6)、本承包工程应严格实行“三检制”。承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时，上道工序要为下道工序创造良好的施工条件，注意现场的文明施工及成品的保护，下道工序要注意保护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验

34、收之前的保护是乙方的责任，任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。7)、任何一道工序完工，进行下道工序的施工前，乙方应申请检查验收。3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作元的罚款。5、乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故以及由此引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。6、安全生产和职业安全健

35、康：杜绝重大伤亡事故，减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。用电设备和线路必须符合施工现场临时用电安全技术规范。一旦发生安全事故，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款。第五条 工程结算与工程款支付1、乙方承担的施工项目按合同固定单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。2

36、、工程款支付：本工程无预付款。3、平时只预付生活费，每月不超过元，其余到竣工验收后按承包金付足%，余%在竣工验收后付清。第六条 对其它分包商的管理如果同一现场内有甲方分包的其它分包商，甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便，并对现场其他分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。第七条 履约担保：1、乙方在签订本合同同时，向甲方提交%履约保证金作为履约担保，提交方式为现金;2、履约保证金返还期限为工程承包范围内的工程完成并验收合格后日内，同时达到招标文件相关要求，不计利息返还给乙方。第八条 其他1、由于乙方原因中途退场和违约，给甲方造成直接和

37、间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权利。已完工程量按照%结算，结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处罚等费用。2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉的维护地方及现场的综合治安，如有乙方原因造成的打架斗殴等违法行为，一律清退，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，甲方项目技术人员开出计时工单，该工单作废，不予认可。4、招标范围内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方天后，未见乙方答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。5、乙方应设专人办理限额领料手续，做到工完料净场清，乙方在施工过程中不符合

38、定额材料消耗指标造成材料浪费的超额使用(如：角铁、白铁皮、镀锌管、PVC管、管件、电线、电线管、钢管等)，甲方按照材料市场价格的倍处罚乙方，并在下一付款节点一次性扣取。6、乙方必须做好进场材料的保管工作，避免丢失与损坏。否则视具体情况罚款元。7、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款元。8、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。9、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行，否则将视为乙方违约。在秋收、春节或其它节假日期间，如甲方要求连续施工，乙方必须保证连续施工，并达到双方约定的进度，以保证总施工进度不受影响。1

39、1、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。若在甲方未在场的情况下，业主或监理工程师发出的现场指示，乙方代表应迅速将现场指示汇报甲方工程师，并按甲方工程师的指示行动，否则将视为乙方违约。12、乙方未按照甲方要求做好文明施工工作，甲方有权直接派人完成此项工作，发生的费用由乙方承担，并在工程进度款中直接扣除，不需乙方签字确认。13、因乙方原因(甲方原因及不可抗力除外)造成下一道工序无法正常进行或者延期超过个工作日的，甲方给予乙方元/工日的处罚，以后累积，超过工日的甲方有权解除合同，并按照第八条 _款执行。第九条 争议解决方式：乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成时，

40、向人民法院提请诉讼。第十条 本合同一式_份，正本份，副本份，甲方执份，乙方执份。签字盖章后生效，结清合同结算款后失效。第十一条 如有未尽事宜，双方协商解决。水电暖劳务分包合同标准范本（五）甲方：乙方：根据工程需要，经双方协商同意，由甲方承建的齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35_38_楼工程的水暖工程承包给乙方施工。第一条 工程名称：齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35_38_楼工程。第二条 承包范围及内容括室内外给排水，地热盘管、苯板、钢丝网、镀铝聚酯薄膜敷设等。第三条 合同工期乙方按甲方安排的工序与工程的总进度控制计划认真执行，合理调配劳动力、科学组织施工，配合土建工程及时做好水暖工程的管

41、线预埋、孔洞预留等相关工作。第四条 承包方式和合同价款1、协议价款为：_。2、乙方必须保证进场作业人员及相应管理人员满足现场施工需要。否则，甲方有权处罚或将其清除出工地。2.1承包方式：包工包料。劳务单价一次性包死，单价中包括：施工现场内水暖工程的所有零用工，水暖工程成品保护用工，所有办证费用(如暂住证、做工证、健康证、上岗证等)，所有乙方的车旅费、办公费、招待费等;除合同另有规定外甲方不再支付其他任何费用。2.2乙方在施工现场的住宿用房由乙方自行租赁，费用由乙方自行承担。2.3现场水暖工程施工人员，必须持证上岗，由乙方负责管理，但必须无条件听从甲方管理人员的调度和统一安排。3、协议价款包括以

42、下内容：乙方按照协议约定的范围完成全部工作并承担违约责任的全部费用。第五条 协议价款的结算和支付齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35_38_楼工程水暖工程的所有内容，包1、协议价款的结算：_。1.1乙方按时完成承包的全部工程内容，经验收为符合合同约定的标准。2、协议价款的支付：乙方自行垫付至主体工程完工，工程竣工后预留总造价的_%作为质保金，剩余一次性支付给乙方。第六条 质量要求本工程为合格标准，乙方必须严格按图纸及规范要求规定配合土建工程组织施工，质量必须达到合格标准，如乙方施工的质量达不到规范要求，影响甲方其他工程的施工进度、质量或延误甲方其他工程的竣工验收，其一切经济损失均由乙方承担。施

43、工过程中的质量管理按牡丹江大东建筑总公司施工现场质量管理处罚条例执行。第七条 安全生产、文明施工及施工管理1、乙方在施工过程中，必须严格按安全生产操作规范施工并听从现场管理人员指挥，严禁违章操作，如发生事故一切均由责任方负责。2、乙方在施工过程中不得自行拆除安全装置，必须拆除时，应征得安全员同意后方可拆除，但每天收工时必须恢复原样。3、乙方施工人员必须服从甲方管理，严禁打架斗殴、滋事，否则每发生一次，罚款_元。第八条 工期要求为了双方共同利益，双方在施工中因互相密切配合，尽量满足建设单位的工期要求。如乙方未能按计划工期完成工程任务，每拖延一天罚款_元。第九条 违约责任1、乙方违约乙方发生下列情

44、况之一,视为乙方违约：违反本合同第九条 规定的;乙方施工人员及技术力量不足，不能按进度计划保质、保量完成施工任务的;不能按合同工期竣工的;乙方在合同履行期间没有正当理由而中止的;发生以上情况，甲方有权发出终止合同_通知，可以另派队伍继续完成工程的剩余部分，费用从乙方的工程款项内扣除，乙方还须承担甲方为继续完成该分包工程而发生的费用和其它方面的经济损失。2、甲方违约甲方无故单方解除合同的，承担_元(人民币)的违约金。第十条 甲乙双方工地代表本工程甲方代表：负责日常施工的管理、协调工作，有现场办理洽商变更的权利。本工程乙方代表：为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十一条 附则1、

45、合同的生效和终止：本协议经双方法定代表签字后生效，结清工程尾款后，即宣告终止。2、本合同一式两份，双方各执一份。3、未尽事宜，双方另行协商，在本合同之外签订协议，与本合同具有同等法律效力，内容与本合同相抵触者按本合同相关规定执行。4、甲、乙双方如发生经济纠纷，以协商解决为主，如协商未达成一致意见，可到施工所在地当地法院申诉解决。甲方单位公章：乙方单位公章：甲方法定代表：乙方法定代表：身份证号码：_ 身份证号码：_电话：_ 电话：_签订日期：_ 签订日期：_水电暖劳务分包合同标准范本（六）甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的具体情况,遵循平等

46、自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致同意签订本合同,双方共同遵守执行.第一条 工程概况及承包方式：1.工程名称：乌海市地质花园9_、10_楼2.工程地点：乌海市海渤湾区地质花园3.承包方式：劳务合同(包工不包料)4.工程质量按工程承包合同有关质量的约定,国家现行的建筑工程质量验收规范的要求,必须达到质量评定优良等级.5.分包工作期限：开始工作日期：_年_月_日,结束工作日期：_年_月_日。甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为：李瑞峰乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为：第二条 乙方及其参加施工人员的条件及要求：1.乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。2.乙方劳务人员必须是_至_周岁的身体健康的男性公民，进场工种和人数为：水暖工_人，并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员，乙方人员进