2022年车库买卖合同

1、第 页2022车库买卖合同车库买卖合同随着人们法律观念的日益增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我整理的车库买卖合同，欢迎大家分享。车库买卖合同1_下称卖方与_下称买方就有关_船名船的买卖事宜达成协议，于_年_月_日正式订立本合同。船级：_。建造年份及厂家：_年由_船厂建造。悬挂旗帜：_。呼号：_。登记号：_。登记地点：_。登记吨位：_。本合同的条款如下：1、船价船价为_。2、保证金为了确保全合同的严格履行，买方应在合同签订日后的_个银行工作日内支付金额占买价百分之十保证金。该保证金应存入_银行所开立的买卖双方的共

2、同帐户上，如有利息应归买方。开立保证金帐户的费用应由买卖双方均等负担。3、付款在船舶移交时，上述买价应由_银行以_支付给_银行。该买价不负担银行手续费。上述付款不行迟于移交工作已准备就绪及卖方已给予买方书面或电传通知后的三个银行工作日。4、船舶检查买方有权查阅船上的船级记录，并在_时间内宣布是否予以成认。卖方应在_地方为买方安排船舶检查。买方不得因船舶检查而延误船期，否那么，买方应向卖方赔偿由此引起的损失。买方在检查处于漂浮状态的船舶时，不可将其拆解开，也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中，船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查，凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面

3、或电传通知为准，一旦船舶获得认可，卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知，保证金应立即释放，本合同宣告无效。5、交船时间和地点船舶应在_进行交接。移交时间/解除合同日期：_年_月_日。卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。交船前，倘假设船舶发生全损或推定全损，本合同宣告无效，保证金应立即释放给买方。6。进坞为了便于船舶的移交，卖方应将船舶引入移交港的干船坞内，由船级社检验船底及夏季水线以下其它局部。倘假设发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它局部有断裂、损坏或缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，那么上述缺点应由卖方自费修复直至_1对上

4、述水下局部完全满意为止2。船舶在坞期间，在买方或船级社代表的要求下，卖方应安排抽出尾轴。倘假设尾轴完全毁坏或发现有缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，那么卖方应自费将其新换或修复直至船级社完全满意为止。尾轴的抽出和换新之费用由买方承担，除非尾轴的抽出无论损坏与否、换新或修复系出于船级社的要求，在该情况下，上述费用应由卖方承担。倘假设发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它局部或尾轴上述断裂、损坏或缺陷，或者船级社有抽出尾轴之要求无论损坏与否，那么与船舶进出坞有关的费用包括船坞费的验船师费均应由卖方承担。在任何其它情况下，上述费用应由买方承担。船级社引入干船坞的费用和将船舶由干船坞移至交船地

5、的费用均应由卖方承担。7。备件/燃料等船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖主移交给买方。所有备件和备用设备包括备用尾轴和备用螺旋桨，但凡在船舶检查时属于船舶的物品，无论是否曾使用过，是否在船上，都应成为买方的财产。但是，正在订购的备件不包括在内，倘假设发生转运费用问题，那么转运费用应由买方承担。卖方不需要对交船前已经从后备库中取出用于替换的备件包括备用尾轴和备用螺旋桨进行补充，但是，被替换下的物件应成为买方财产。无线电装置、导航设备包括在本售卖中，无须另外付款，只要它们确系卖方财产。卖方有权将印有卖方旗帜或名字的陶器、盘子、刀叉餐具、亚麻织品和其它物品拿上岸，只要卖方用没有标记的类似物品

6、替代之。属于卖方专用的船上图书、资料表格等不包括在内，卖方不予以补偿。船长、高级船员和普通船员的私人行李包括日用品储藏箱以及以下物品均不包括在本售卖中：_、等。船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。本条款下的付款时间、地点和币制与买价的支付相同。8、文本作为对买方支付买价的交换，卖方应向买方提交合法的船舶售卖让证明书，证明该船没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连，经公证机关认可，并由_出具船舶无债务证书。交船时，卖方应注销船舶登记，并向买方提交船舶注销证书、保证金及买价与保证金之差额连同前述第七条的付款将一并交付卖方。交船时，卖方应将船上

7、的全部船级证书及全部图纸交给买方。如果买方提出要求，卖方应将其拥有的其它技术文件迅速交给买方。航海日志应由卖方收存，但买方有复印的权力。9、债务卖方保证在交船时船舶没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连。交船前，倘假设发生任何有关所售船舶的索赔要求，卖方必须担义务保护买方使其免受由于上述索赔所造成的损失。10、税款任何与悬挂买方旗帜的船舶之购置和登记有关的税款、费用以及其它开支应由买方承担；与卖方注销船舶登记有关的类似费用应由卖方承担。11、交船条件卖方应对属于船舶一切的物品承担风险和费用直至船舶移交给买方为止，但须以本合同的条款为限。船舶应按其接受检查时的状况移交，自然损耗除外。船舶应按

8、现有船级移交，船级上不得有船级社的批注。交船前，卖方应将其所知的任何有关问题告知船级社。否那么，一经船级社得悉，将取消船级或在船级上另加批注。12、船名与标记船舶移交时，买方应负责更换船名和烟囱标记13。买方违约责任倘假设买方未能按前述规定支付保证金，卖方有权取消合同，并对所造成的损失和涉及的全部费用及其按年利率12%计算的利息提出索赔。倘假设买方未能按前述规定支付买价，卖方有权取消合同，保证金及其利息收入应归卖方所有。假设保证金尚缺乏以弥补卖方的损失，卖方那么有权继续要求对其损失和费用及其按年利率12%计算的利息进行赔偿。14。卖方违约责任倘假设卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定

9、移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方，买方有权取消合同，全部保证金包括按年利率12%计算的利息应退还给买方。卖方应就未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方而给买方靠成的损失予以适当补偿，如果证实确系卖方过失所致。15、仲裁在本合同的解释和履行上如发生纠纷，那么应在_按_国3的有关法律进行仲裁，或由双方共同指派一名仲裁人仲裁解决。倘假设买卖双方未能就共同指派一名仲裁人达成一致那么纠纷应由三名仲裁人仲裁解决，双方各指派一名，第三名由_4指派。倘假设一仲裁人拒绝受理或不能履行其职责，那么其指派方应另行指派一名仲裁人替代之。倘假设一方在另一方指派仲裁

10、人后两周内仍未指派出仲裁人无论是初始仲裁人还是替代仲裁人，且指派方已向未指派方发出了有关提醒指派仲裁人的信函、电报或电传，那么在指派方的请求下，指派第三名仲裁人的一方也应代表未指派方指派一名仲裁人。_仲裁法庭的仲裁为终结仲裁，对双方都有约束力。必要时，该仲裁可与法院的判决一样，由法院和其它主管当局强制执行。本合同以服从仲裁所在国的法律为前提。甲方：乙方：日期：车库买卖合同2甲方(出卖人)：住址：身份证号：乙方(买受人)：住址：身份证号：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的根底上就买卖柴房一事达成如下协议：一、 甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12 平方米)，出售给乙方。乙方

11、所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库产权买卖合同范本千元整( 9000 元)。三、 因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。四、 本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。五、 本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具

12、同等法律效力。甲方(出卖人)：乙方(买受人)：年 月 日车库买卖合同3合同编号：_甲方卖方：_乙方买方：_签订地点：_一车库情况车库位置编号使用面积使用面积单价合计金额_元/元二乙方应在本合同签订后当日内支付全部车库款。三甲方应将乙方竞拍选中的车库于一个月内交付给乙方。四甲乙双方共同对乙方所购车库按设计要求进行验收。车库内的照明、车库门等设施在保修期内如系非人为因素损坏，甲方有义务协助乙方进行保修。五物业管理方应保证乙方所使用的车库前畅通无杂物。六乙方购置的汽车库个人无产权，只拥有使用权，使用年限按其所属建筑物年限为限。如今后乙方拥有的仙林校区茶苑住宅上市交易，其购置的汽车库与产权房不能一并上

13、市交易，即拥有产权的住宅可上市交易，汽车库须退还给甲方，甲方按50年期限折旧后退还乙方局部金额。七乙方所购置的汽车库不得私自转让，假设乙方不再需要，必须退还给甲方，甲方按50年期限折旧后退还乙方局部金额。所退车库由甲方重新拍卖。如拍卖金额超过其使用权原拥有者的购价，那么超出局部按三七分成，即学校得30，原使用权拥有者得70。八乙方应保证所购汽车库内的管、线等公共设施完好无损，管道上不得悬挂任何物品；如系人为损坏，应由行为人及时报修并承担全部维修费用；如非人为因素损坏，使用权人有义务协助物业管理公司对公共管、线进行维修，不得借故阻碍维修人员进出。九乙方所购汽车库不得改变其用途，不得从事非法活动，

14、不得转租或从事经营性活动，不得饲养家禽、宠物，不得堆放有碍卫生的杂物。十乙方购置汽车库后，还应与物业管理公司签订有关协议，遵守有关规定，服从物业管理公司按章管理。十一本合同一式三份，甲、乙、物业管理公司三方各执一份。十二如乙方违反使用权合同，经劝阻无效，甲方有权终止合同。甲方房管科代盖：_乙方_幢_室房主签名：_签订日期：年月日车库买卖合同4出卖方甲方：_买受方乙方：_甲方将其所有的车位出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：1、 甲方将位于 大唐智能花园 小区号的车位卖于乙方。2、 车位的具体情况：位置：_ ,四邻:_ ，面积：_，产权方式为：_。3、 甲方出卖车位的价格为：_人民币元，

15、大写_元乙方于本合同签订后一次性支付甲方。4、 自本合同签订之日起，该车位的所有权归乙方所有，甲方将该车位及所有手续交付乙方，并且提供身份证件、产权来源等相关证件由甲乙双方会同物业办理相关手续。5、 甲方保证买卖车位合法，不存在抵押等债务纠纷，否那么视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。6、 在车位转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。7、 甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金；甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。8、 其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。9、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双

16、方友好协商解决如协商不成甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。10、 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。11、合同附件：车位平面图甲方签字盖章：_物业单位签字盖章：_日期：_年_月 _日乙方签字盖章： _日期：_年_月 _日车库买卖合同5出让方(以下简称甲方):受让方(以下简称乙方):根据?合同法?及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上订立本协议,协议内容如下:鉴于:甲方和正大五星房地产开发于20 xx 年12月13日共同签署的?正大五星XX花园补充协议书?(见附件一)约定:正大五星房地产将正大五星XX花园地下车库32个车位(见附件二)作价抵

17、扣上交利润,作价标准为每个车位710万元,由甲方自行处理变现,正大五星房地产开发须无条件配合甲方办理相关手续。一、甲方将位于贵港市正大五星XX花园地下车库的B5车位,(见附件二)转让给乙方,由乙方自行处置。二、甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保本协议之附件一、附件二的客观真实,并符合法律有关规定。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。三、甲、乙双方约定车位转让价款为人民币 元(大写)。四、乙方须在本协议签定后三日内支付价款,按时划款到甲方银行账户。经甲、乙双方确认,甲方收款银行帐户为: 。五、本协议自甲、乙双方签字或盖章且乙方将价款划入甲方上述收款银行帐

18、户时即行生效。六、本协议生效后,甲、乙双方分别向XX公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲、乙双方按国家有关政策规定各自承担)。七、因甲方原因导致上述车位不能办理落名、产权登记等相关手续或发生债权债务纠纷的,由甲方承担责任;乙方有权解除本协议,甲方须按转让价款双倍赔偿。八、本协议在履行中发生的任何争议,双方均应通过协商解决,协商不成,提交法院裁决。九、因解决本协议争议产生的费用,包括但不限于保全费、诉讼费、律师费,由败诉方承担。十、本协议的附件为本协议不可分割的组成局部,与本协议具有同等的法律效力。十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执

19、一份,均具有同等法律效力。十二、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。附:一、合作开发正大五星XX花园补充协议书的有效复印件二、车库明细图的有效复印件甲方(公章): 乙方(公章):法定代表人: 法定代表人:年 月 日 年 月 日车库买卖合同6甲方出卖方：身份证号码：乙方购置方：身份证号码：甲乙双方经过友好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、老实信用的前提下，达成如下协议：第一条根本情况1、甲方自愿将以下房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿购置该房屋。该房屋具体状况如下：1该房屋座落于，建筑面积为_平方米；套内建筑面积_平方米，公共部

20、位与公用房屋分摊建筑面积_平方米；2该房屋的所有权证证号为；3该房屋平面图及其四至见房产证。2、附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝等其他设施、设备，将随该房屋一并转让，且转让价格已包含在上述房屋的价款中，乙方不再另行支付价款。3、该房屋占用范围内的土地使用权及其他相关权益随该房屋一并转让。第二条保证甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、抵押等任何权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。第三条房价款与付款方式1、甲、乙双方经协商一致，上述房屋包含第一条第二款列明的配套设施等总房价款为：_元整小写：￥_元。2、支付方式、支付时间1甲、乙

21、双方同意，乙方在本合同签订之日支付给甲方_人民币万元整，小写：￥元，作为乙方购置甲方房屋的定金。2在房屋产权证、土地使用权证等相关过户手续办理完毕之日起3日内，乙方一次性支付剩余房款万元小写：_￥元。3、甲方在每次收取付款后，应当向乙方开具收款凭证，并注明收款时间。第四条交付期限1、甲、乙双方同意，双方应于本合同签订生效且乙方支付定金之日起3日内到房地产主管部门办理过户手续。2、甲、乙双方同意，甲方应于房屋产权证、土地使用权证等相关过户手续办理完毕且乙方全额支付房款次日正式交付该房屋；甲方保证正式交付给乙方的房屋为空房。3、甲、乙双方应于房屋正式交付乙方后3日内向有关部门申请办理相关附属设施和

22、相关权益的更名手续。4、甲方应于合同签订生效之日起3日内将其落户于该房屋的户籍关系迁出。5、办理以上手续应当缴纳的相关费用，由甲、乙双方按国家规定各自承担。6、甲方未按规定履行以上义务的，那么按本合同约定承担违约责任。第五条违约责任1、在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的，不管何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。2、甲方如不按本合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同，甲方

23、除应按本条约定支付违约金外，同时应双倍返还定金以及返还乙方已支付的全部房价款。3、乙方全部或一局部不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期局部，乙方应加付按日3计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。第六条其他1、该房屋正式交付前，甲方应结清物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费。2、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的局部。3、甲、乙双方在履行本合同中假设发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。4、本合同_式份。其中甲方留执_份，乙方留执_份，为申请房

24、屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。5、本合同自甲乙双方签订之起生效。甲方签章：_乙方签章：_联系 ：_联系 ：_签约日期：_签约日期：车库买卖合同7出卖人(以下简称甲方)姓名：身份证号：姓名：身份证号：买受人(以下简称乙方)姓名：身份证号：姓名：身份证号：经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景XX的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。一、甲方出售房屋情况1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购置的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。2、乙方同意购置甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。二、

25、房屋价格及付款形式、交房方式1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整，签本合同时，乙方付给甲方定金元，余款于_日之内交房时付清。2、甲方交房时，应把从开发商手中购置房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，假设以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。三、违约责任1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋假设发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定

26、之后所发生的债权债务由乙方负责。2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;假设甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。3、甲方售房后假设悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。四、本合同一式份，各方各执份。五、未尽事宜，协商解决。甲方签字： ：甲方配偶签字： ：乙方签字： ：乙方配偶签字： ：附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。_年_月_日车库买卖合同8甲方(出卖人)：地 址：电 话：乙方(买受人)：住 址：电 话：身份证号码：根据?中华

27、人民共和国合同法?及其他有关法律、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的根底上签定本合同。一、乙方所购车位(库)位于 小区地下车库第 号位(具体位置见合同附车位图)。二、该车位使用权期限与 小区的房屋所有年限一致。三、乙方所认购车位单价为 万 仟 佰 元整。四、付款方式买受人须在签定本合同时一次性付清合同中车位使用权的全部价款。五、交付期限出卖人应当在买受人入住后六个月内，按合同有关规定，将出卖人验收合格的车位交付买受人使用。六、出卖人违约责任出卖人未能按规定时间交付车位使用，按以下方式处理：1、逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，

28、出卖人按日向买受人支付总价款万分之 的违约金，合同继续履行;(2)逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十日内退还全部已付款，并按总价款的百分之 向买受人支付违约金。七、买受人义务1、车位(库)到达使用条件后，出卖人应当通知买受人办理交付手续。2、买受人在接到交车位通知10日内办理交接手续，否那么拖延天数按日向出卖人支付总车位款万分之 的违约金及看管费。逾期三十日，出买人有权因买受人违约而解除合同，而买受人应向出卖人从购车位之日起到解除合同之日止按天数支付每日总车位款万分之 的违约金。3、出卖人交付给买受人的车位(库)是能正常使用的车位(库)，买受人无须装修即可正常使

29、用。买受人在使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。如违反本条约定，买受人应当负责恢复原状，并承担因此而造成的全部损失。八、其他约定1、在合同有效期内，属于大修理范围的维修费用，应由买受人筹集。2、买受人应遵照物业公司的管理规定缴纳停车位管理费。如买受人拖欠停车位管理费，物业公司有权采取适当之措施催缴。3、买受人停泊在停车场内的任何车辆因任何原因而导致损毁、被盗，出卖人及物业管理公司不承担赔偿责任。4、买受人如损坏停车场内的设施和结构，将负一切赔偿责任。假设因不遵守停车场使用规定而引起任何其他之赔偿责任，亦

30、须由买受人负责。5、买受人所购停车位，只可停泊买受人指定的一部车辆。如买受人需停泊不同牌号之其他车辆，应事先知会物业公司并登记备案。物业公司在没有得到事先知会的情况下，有权拒绝与买受人车牌号码不符之车辆进入停车场。6、买受人同意遵守该停车场的一切使用守那么。如有违反，物业管理公司有权通知有关部门采取锁车或将车辆拖至适宜地方等处理措施、并知会买受人。九、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、本合同一式贰份，具有同等法律效力。出卖人持贰份，买受人持壹份。十一、本合同自双方签订之日起生效。十二、附件：车位(库)平面图出卖人(签

31、章) 买受人(签章)签于 年 月 日 签于 年 月 日车库买卖合同9出卖方：(甲方)身份证：买受方：(乙方)身份证：甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：1、甲方将位于沙子口街道XX西XX龄青年房(三期)1号楼西边号的车库卖于乙方。2、车库的交易总价为：人民币元整(大写：)。乙方一次性付清。3、自付清车库全款之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。4、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否那么视为甲方存在欺诈

32、行为，应当承担相应的法律责任。6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。8、如遇拆迁，所有补偿归乙方所有，如需办理相关手续由甲方积极配合。8、未尽事宜甲乙方协商解决。11、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。甲方：(签字盖章)乙方：(签字盖章)证明人：(签字盖章)_年_月_日车库买卖合同10甲方(出卖人)：_乙方(买受人)：_经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的根底上就买卖车库一事达成如下协议：一、 甲方自愿将其名下位于 号车库(建筑面积 平方米)，

33、出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整( 元)。乙方在年 月 日前一次性付款。三、 甲方在 年 月 日前将上述车库交付乙方使用。四、 因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。五、 甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购置合同与收据交付乙方。六、 本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。七、 本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方(

34、出卖人)：_乙方(买受人)：_年 _月_日车库买卖合同11车位车库买卖合同甲方车库出卖人：xx省xxxx房地产公司 ：乙方车库买受人： ：根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国城市房地产管理法?、?中华人民共和国拍卖法?、?中华人民共和国道路交通平安法?及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的根底上，就买卖车库达成如下协议：一、乙方通过公开拍卖竞得xx小区 幢 号车库，属 结构。二、乙方按规定付清成交款 大写：，拍卖佣金 大写：。三、甲方统一办理?产权证?，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积xx元。

35、如遇调整物管费标准那么按新标准收取。五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：1、不准将车库以经营用途使用；2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给xx小区以外的住户或单位使用；3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地；5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；6、文明驾驶，平安行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区

36、管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。乙方须与小区物管公司签订?车库物业管理委托合同?。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。甲方：xx省房地产公司 乙方：代表：日期：日期：车库买卖合同12出卖人： 以下简称甲方 买受人： 以下简称乙方 根据?中华人民共和国合同法?的相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的根底上，就甲方出卖给乙方车库的相关事项协议如下：一、甲方出卖车库的位臵。甲方出卖给乙方的车库位于营山县城新民路银都小区A区地下附一层，编号为2号至15号和77号，共15个，含所购车库进出口通道用房，总建筑面积约

37、平方米。附图红线标示内二、车库价格：甲、乙双方协商车库单价人民币 元，共计人民币 元。三、付款方式：甲、乙双方签订本合同书后，乙方预付定金 元。余款乙方接收车库时一次性付清。四、相关约定1、甲方出卖给乙方的地下车库不办理产权登记，以甲、乙双方签订的本购置车库合同书和甲方出据的收款凭证为乙方购置甲方地下车库的永久有效依据，将来并不受物业持有人变更的影响。2、甲方出卖给乙方的地下车库售前产权必须是属于甲方，且产权清晰，无债务抵押。假设售后发生产权、经济纠纷均由甲方按合同书违约协定负全责。3、乙方购置甲方的地下车库及为车库配套的过道物权和使用权永久归乙方所有，并与该小区地上建筑物享有同等的相关权力，

38、今后假设发生该地上建筑物附带地下车库拆迁改建，相关协商处臵，收益权利均归乙方所有。4、地下车库公用设施及通道的使用权。乙方所购甲方地下车库含银都小区A区地下车库进出口通道共用使用权。地下车库进出口通道及相关配套设施为全体地下车库购置人共有，乙方同样享有永久的通行权力，任何人不得以任何理由封闭、阻挠、改变用途和堆放杂物等影响乙方车辆通行的行为。5、为了便于乙方对所购车库的管理和利用，甲方同意乙方根据自身停车需要，在所购车库进出口安装门栏，门栏以内的物业处臵权、使用权，由乙方自行筹划、管理和维护。甲方不得干预。五、车库交付条件。车库内四边墙壁和屋顶为搓沙抹平刮白，地面为豆石地面，护墙底部应做好排水沟。为乙方所购车库的进出口各安装卷帘门一扇，单独安装电表一只，通道安装照明5盏。甲方统一提供门岗和安装监控设备，消防设施等，并进行物业管理。六、车库交付时间：_年_月_日。七、违约责任。如一方违约，违约方除赔偿另一方总金额30的违约金外，还应赔偿因违约所造成的相关经济损失。八、车库保修按照国家相关保修条例执行。物业管理费由乙方另行与物业管理公司协商。九、本合同经甲乙双方签字后即生效。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。均具有同等法律效力。甲方签章：乙方签章：年 月 日车库买卖合同13出卖