万载县电网建设工程施工合同(建和版本)2

1、.Ycwzsg2021zb003 电网建立工程施工合同简版：.； PAGE 39万载县2021年城镇配网增补工程JX1511SG-JT-237工程施工合同简版合同编号发包人：Ycwzsg2021zb003合同编号承包人： 工程称号：万载县2021年城镇配网增补工程 JX1511SG-JT-237发 包 人：国网江西万载县供电有限责任公司承 包 人：江西建和电力工程签署日期：2021年1月 13日签署地点：国网江西万载县供电有限责任公司运用阐明 1. 本一致合同文本适用于国家电网公司各单位按规定无需招标可直接发包的电网建立工程施工合同。2. 对本一致合同文本中需当事人填写之处，如当事人商定无需填

2、写的，那么应注明“无或划“/。3. 对本一致合同文本的任何修正或补充，当事人均应在合同“特别商定条款中可填写处进展商定，不得直接对合同条款进展改动。4. 有关本一致合同文本的其他运用阐明见合同文本脚注。5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本运用阐明起草合同，在合同开场内部审核或提交对方前应删除本运用阐明及合同文本脚注。目 录1. 工程概略12. 工程质量13. 工期24. 设计文件25. 工程价款26. 结算方式37. 支付方式48. 资料设备供应59. 双方派驻本工程工程的代表610. 双方权益611. 双方义务712. 工程验收和保修913. 知识产权1114. 严密义务1215.

3、合同变卦和解除1216. 违约责任1317. 索赔1518. 不可抗力1519. 争议处理方式1620. 适用法律1621. 合同的生效1722. 其他事项1723. 特别商定17 万载县2021年城镇配网增补工程JX1511SG-JT-237工程施工合同发包人：国网江西万载县供电有限责任公司 承包人：江西建和电力工程按照、及其他有关法律法规和规章的规定，遵照平等、自愿、公平、老实信誉的原那么，双方就万载县2021年城镇配网增补工程JX1511SG-JT-237标包段以下简称“工程施工的发包与承包事项经协商一致，签署本合同。1. 工程概略1.1 工程称号：万载县2021年城镇配网增补工程。1.

4、2 工程编号或工程账号： JX1511SG-JT-237标包段 。1.3 工程地点： 江西省宜春市万载县境内。1.4 承包方式：本合同按以下第 1 种方式承包：1施工总承包；2施工专业承包；3其他： 无 。1.5 工程范围： 建筑工程、安装工程、撤除工程。 1.6工程规模： 新建改造10千伏线路1.816公里,配变台区10台/2千伏安,低压线路29.444公里 详细内容以施工图对应的任务内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变卦为准。2. 工程质量2.1 本工程质量应到达国家、地方或行业的质量检验规范、设计规范等有关规定，到达国家电网公司优质工程规范。工程“规范工艺运用率95%；工程“零缺陷投

5、运；工程运用寿命满足公司质量要求；不发生因工程建立缘由呵斥的六级及以上工程质量事件。2.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人赞同发包人有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。经检验工程质量不符合合同商定的规范，检验所需相关费用由承包人负担，经检验工程质量符合商定的规范，检验所需费用由发包人负担。3. 工期3.1 方案总工期：220 日为日历工期，包括法定节假日。3.2 方案开工日期： 2021 年 01 月 15日，实践开工日期以发包人书面通知的开工日期为准。3.3 实践开工日期： 2021 年 08 月 30 日。3.4 发生以下情况的，工期顺延，承包人不承当责任：3.4.1 发

6、包人书面赞同工期顺延的，由于承包人违约行为或缘由除外；3.4.2 不可抗力、政府行为等缘由呵斥停工的。3.5 工期提早：发包人要求工程或其中一部分提早开工时，承包人应按此要求提早开工。双方协商由此添加的费用。4. 设计文件设计图纸及技术文件按以下第 3 种方式提供：1由发包人于开工 / 日前向承包人提供满足施工需求的设计图纸及技术文件；2由承包人于开工 / 日前提供满足施工需求的设计图纸及技术文件送发包人审批，发包人应于 / 日内审批终了并交还承包人；3由发包人委托的专业设计公司于开工 15 日前向承包人提供满足施工需求的设计图纸及技术文件。5. 工程价款5.1 工程价款按以下第 2 种方式确

7、定：1固定总价承包本工程工程固定总价为人民币大写 / / 含税，其中平安文明施工费：人民币大写 / / 含税。2固定综合单价承包本工程工程签约合同总价暂定为人民币大写 壹佰壹拾玖万元整 119万元 含税。以实践结算按审计并省公司批复后为准(最终以开工图工程量和综合单价计算合同结算价钱)。3其他： / ，其中平安文明施工费： / 。5.2 本条第5.1款工程价款选择固定总价承包或固定综合单价承包方式的，除双方另有商定外，本工程工程固定总价或综合单价在合同有效期间坚持不变，不因市场变化要素、政策调整、不可抗力事件或其他任何要素而调整。5.3 双方确定工程总价/工程暂定总价以下简称“签约合同价中已充

8、分思索且包括了但不限于以下费用，合同另有商定时除外：5.3.1 承包人的窝工损失包括设备、图纸的暂时脱供；5.3.2 设备资料的二次倒运发生的费用；5.3.3 承包人采购的资料、设备的涨价费用；5.3.4 发包人采购的资料、设备的卸车及保管费；5.3.5 其他： / 。 6. 结算方式6.1 工程结算原那么6.1.1 假设承包人在工程变卦或工程量添加事项发生后未向发包人书面呈报工程价款添加的签证单，那么视为承包人放弃该项添加的工程价款，发包人无须将此项作为工程价款计算的根据。6.1.2 承包人未经发包人赞同超出设计图自行添加的工程量和因承包人缘由返工添加的工程量不予计量。6.1.3 其他： /

9、 。6.2 工程开工工程款结算6.2.1 根据本合同第5条商定，工程价款选择非按固定总价承包方式的，最终工程开工结算价款由承包人根据设计施工图纸，设计变卦、现场签证等编制施工结算书，经由发包人审核作为工程款结算根据。6.2.2 承包人赞同发包人有权委托具有相应资质的中介机构就开工结算进展审核或审计，且发包人和承包人赞同以该审核或审计结论作为本合同工程开工结算根据。但是，假设政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对工程进展审计或财政评审的，发包人和承包人赞同以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算根据，并据此据实调整工程价款。7. 支付方式7.1 工程款按以下第

10、2种方式支付： 1一次性支付合同价钱 / %，支付时间： / ；2分期支付：A 预付款支付签约合同价的 20 %，预付款中已包含平安文明施工措施费；支付时间： 合同签署后30日内； B 进度款支付到达签约合同价的 60 %，支付时间：工程过度达60%后30日内；C 结算款支付到达工程结算价的 80 %，工程开工验收合格、结算审核完成后 30 日内支付。7.2 发包人按工程结算价总额5%的比例预留工程质量保证金。工程质量保证金是用以保证承包人在保修期内对建立工程出现的缺陷进展维修的资金，待工程保修期到期后结算，保修期内如有返修，发生费用在质量保证金内扣除。保修期满后的 12 月内，发包人将剩余质

11、量保证金如有无息支付给承包人。经发包人赞同，承包人可提交等额银行保函作为质量保证金，应行保函有效期不得短于保修期。7.3 发包人向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提交发包人所在地税务部门认可的正规等额发票，否那么发包人有权暂缓支付工程款，但承包人仍应按照本合同商定履行义务。8. 资料设备供应8.1 本工程由发包人供应主要资料设备的发包人供应主要资料设备清单详见附件2，发包人应在资料和工程设备到货前通知承包人，承包人应会同监理人在商定的时间内，赴交货地点共同进展验收。承包人对发包人供应的资料和工程设备没有进展必要的检验或经检验不合格依然运用的，视为承包人对建立工程质量缺陷存在过错，承包人应承

12、当相应责任。验收后，由承包人担任接纳、运输和保管。8.2 除发包人供应的资料和工程设备外，本工程所需其他资料和工程设备均由承包人提供。承包人提供的资料和工程设备均由承包人担任采购、运输和保管。承包人应按照设计阐明、施工图纸和有关技术资料规范要求进展采购，提供资料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购资料设备质量担任，如有不合格的资料和制品承包人必需担任改换并承当费用。8.3 假设发包人发现承包人采购的资料和工程设备与合同商定的施工规范不符，有权要求承包人重新提供，所拖延工期及因此添加费用承包人自行担任。8.4 其他： / 。 9. 双方派驻本工程工程的代表 9.1 发包人派驻本工程工程的代表为

13、 。9.2 承包人派驻本工程工程的代表为 杨自力 。9.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同商定行使各自派出方的权益，履行派出方的义务。9.4 发包人工程代表在授权范围内向承包人工程代表发出的任何书面方式的条件和指令，承包人工程代表应予执行。9.5 本工程工程发包人委托 公司依法对工程施工实施监理。监理工程师： 。10. 双方权益10.1 发包人权益10.1.1 根据工程需求互换派驻施工场地的代表，但应提早 7 日书面通知承包人；互换后代表的权责不变。10.1.2 审批承包人编制的施工进度方案、工程施工组织设计、质量、平安保证组织措施和技术措施。发包人的同意，并不减轻或者免除承包人按合

14、同商定应承当的义务与责任。10.1.3 对工程平安质量管理、施工进度进展监视，参与资料、设备验收、隐蔽工程验收、开工验收，检查工程平安管理任务。10.1.4 督促承包人平安文明施工，到达环境管理目的，不发生有损发包人笼统和声誉的有责行风事件和媒体曝光事件。承包人在工程建立中存在违反有关平安规程、制度、要求时，发包人、监理人有权制止直至停顿承包人的任务，并按照平安协议有关条款进展评价考核。10.1.5 其他： / 。10.2 承包人权益10.2.1 在征得发包人赞同后，根据工程需求互换派驻本工程施工场地的代表，互换后代表的权责不变。10.2.2 按合同商定获得工程价款。11. 双方义务11.1

15、发包人义务11.1.1 担任工程工程的资金筹集，办理应由发包人担任的相关证件、批件。11.1.2 按商定向承包人支付工程款。11.1.3 协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。11.1.4 组织图纸会审和技术交底任务。11.1.5 提供应由发包人担任提供的有关技术资料。11.1.6 协调施工场地进展交叉作业的发包人发包的各专业施工单位间的关系。11.1.7 严厉执行国家平安消费和环境维护的有关规定。11.1.8 及时组织开工验收。11.2 承包人义务11.2.1 制定并组织落实施工进度方案、工程施工组织设计、质量、平安保证组织措施和技术措施。11.2.2 办理法律规定的有关施工证件和批件

16、。11.2.3 按照合同商定进展施工、按时开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。工程进度确保按照发包人规定的工期进展，并确保施工组织措施中所承诺的人力、机具及合理工程管理的实现。11.2.4 采取施工平安措施，确保工程及其人员、资料、设备和设备的平安，防止因工程施工呵斥的人身损伤和财富损失。11.2.5 严厉执行公司工程施工分包管理制度，落实施工分包管理任务各项要求，采取适当的预防措施，以保证其分包人员的平安，在承包人承当的工程及其担任管理的范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人担任。11.2.6 承包人在任何时候均应采取一切合理的预防措

17、施，以防止其雇员或在其雇员之间发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安，维护工程附近的人员或财富，使其免遭破坏。11.2.7 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境维护和平安消费等管理规定。11.2.8 在施工期间坚持施工场地不出现任何影响工程的妨碍，排除雨水或污水，配备和多余资料储存并作出妥善安排，及时撤除不再需求的暂时工程，并从现场运走任何废料、渣滓。11.2.9 承包人分包工程必需征得发包人赞同并遵守有关法律法规、地方规章制度、行业规章制度和国家电网公司对建立工程分包的各项管理要求。包括：1提出工程工程施工分包方案恳求，经同意后实施；选择分包商必需符合法规和国家电

18、网公司要求；2监视分包工程的实施情况，动态核对验证分包商主要人员人证相符以及施工机械、工器具配备等施工条件的一致性，发现问题及时组织整改；3审批专业分包商编制的施工平安方案施工组织设计、作业指点书、平安技术措施等，监视其严厉实施，并报监理工程部审核备案；4督促专业分包商或组织劳务分包商的全体入场作业人员进展平安技术交底；5定期进展工程工程施工分包管理检查，落实分包商主要人员进场审核、教育培训、安规考试、安康体检、工伤保险、劳动合同签署、文件审查、组织指挥、现场监视、平安考核、质量检验等方面的管理任务；6建立工程施工分包队伍和人员台帐，及时向业主工程部报送并在基建管控中填报工程分包管理信息；7组

19、织对施工分包商工程工程分包管理的动态评价和分包工程开工后的资信考核评价任务，并报监理工程部审查，业主工程部备案。11.2.10 严厉按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工缘由影响工程经过环评、水保验收。11.2.11 严厉按照发包人的要求进展档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进展。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在商定的时间移交开工资料。11.2.12 积极配合施工图设计优化任务，参与设计交底，对施工中涉及的一系列问题，应及时告之发包人，并配合发包人做好相关任务

20、。承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的，视为承包人对建立工程质量缺陷存在过错，承包人应承当相应责任。11.2.13 已开工工程在未正式交付发包人之前，应担任工程废品维护任务；维护期间，发生损坏，承包人公费予以修复；由于承包人不履行上述义务，呵斥工期延误和经济损失，责任由承包人承当。11.2.14 担任施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。11.2.15 按时支付施工期间的水源、电源等费用。11.2.16 承包人确认已阅读及了解合同附件所列国家电网公司规章制度规定，并承诺严厉遵守与其履行本合同义务相关的规定。11.2.1

21、7 承包人应担任的其他任务： / 。 12. 工程验收和保修12.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，承包人应在自检合格后通知发包人代表监理工程师验收，验收合格并经发包人代表监理工程师在检验记录上签字后，承包人才可进展隐蔽和继续施工。12.2 开工验收12.2.1 工程具备开工验收条件的，承包人应按国家开工验收的有关规定在施工完成后 7 日内向发包人提供开工验收报告、开工资料、开工图纸 4 份。发包人审查后以为尚不具备验收条件的，应通知承包人在开工验收前承包人还需完成的任务内容，承包人应在完成全部任务内容后，再次提交开工验收恳求报告。发包人审查后以为已具备开工验收条件的，发包人应在收到报

22、告后 7 日内组织验收。12.2.2 开工验收不合格的，承包人应按照验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此添加的费用和或延误的工期由承包人承当。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交开工验收恳求报告，并按本款商定的程序重新进展验收。12.2.3 承包人应按发包人验收意见及要求，进展修正并承当因本身缘由呵斥的修正费用。承包人回绝修正或修正后阅历收仍不合格的，发包人有权聘请第三方进展修正，承包人承当由此发生的全部费用。12.2.4 假设该工程经双方认定需由电力工程质量监视机构验收，应在该工程正式完工后，由发包人通知验收时间，承包人不得以任何方式借口进展推

23、迟。12.2.5 实践开工日期为发包人开工验收合格出具工程开工验收相关证书或验收报告的日期。需修正后到达开工验收规范的，开工日期为修正后发包人验收合格出具工程开工验收相关证书或验收报告的日期。开工日期也视为工程保修期起始日期。12.2.6 因特殊缘由致部分工程暂时不能开工的，经发包人赞同可签署甩项开工协议处置。12.2.7 开工报告经发包人赞同后，承包人按国家有关规定或合同商定向发包人递交开工结算报告及完好的结算资料。发包人收到报告和结算资料后进展审核确认，同时双方办理工程交接手续。12.3 保修责任12.3.1 保修期限承包人应按照法律规定，对交付发包人运用的工程在质量保修期内承当质量保修责

24、任。除双方另有商定外，详细保修期限如下：1根底设备工程、房屋建筑的地基根底工程和主体构造工程，为设计文件规定的该工程的合理运用年限；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3供热/供冷工程，为2个供暖/供冷期；4电气管线、室内外上、下水工程、设备安装、室内外装修工程及道路工程，为2年；5其他： / 。 6有特殊要求的工程，保修期限在第23条特别商定中商定。12.3.2 保修期内承包人应在接到发包人维修通知后及时进展维修，未按上述商定履行无偿维修义务的，发包人有权聘请第三方代为履行，所需全部费用由承包人承当，并赔偿给发包人呵斥的全部损失。13. 知识产权13.1 承包人

25、在运用任何资料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因进犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承当。13.2 承包人采用专利技术的，专利技术的运用费包含在合同价钱中。13.3 除承包人的专利技术外，一切有关本工程的照片、录像、图纸、技术资料的一切权及涉及的知识产权均为发包人一切，承包人可以为实现合同目的而复制、运用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人赞同，承包人不得用于广告、宣传等本合同目的以外的任何其他目的。13.4 本条商定在本合同终止后依然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。14. 严密义务14.1 承包人及其工程参与人员应对在合同履行过程中了解到的涉及到

26、发包人技术信息、阅历信息、商业以及其他尚未公开的有关信息、资料负有严密义务，并采取相应的严密措施。承包人应承当的严密义务包括但不限于：14.1.1 未经发包人书面赞同，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；14.1.2 不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；14.1.3 在本合同终止或解除后或按发包人要求，及时将上述信息、资料返还发包人或按发包人要求作适当处置。14.2 本合同项下的严密义务至相关商业信息、资料正式向社会公开之日或发包人书面解除承包人本合同项下严密义务之日起终止。14.3 本条商定在本合同终止后依然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。15. 合同变卦和解除15.

27、1 除本合同已有商定外，任何一方都不得擅自变卦或解除本合同，如确需变卦或解除本合同，应经双方另行协商，并达成书面协议。15.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，发包人有权解除合同：15.2.1 承包人发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时；15.2.2 工程建立发生艰苦变化，工程内容无法实施或目的无法实现的；15.2.3 因承包人缘由致使合同无法正常执行的；15.2.4 法律法规规定和合同商定的其他发包人有权一方解除合同的情形。15.3 合同解除后，对于已履行部分给合同各方呵斥的实践损失，按如下商定承当：15.3.1 假设因承包人违约导致合同解除的，那么合同结算金额按经

28、发包人确认后的实践工程量予以确认，承包人应退还发包人超付的合同价款，并承当合同商定的违约责任及赔偿由此给发包人呵斥的全部损失；15.3.2 在本合同履行期间，承包人未经发包人赞同不得无故要求解除合同。假设发包人赞同解除合同的，承包人应退还已付全部合同价款，并承当合同商定的违约责任及赔偿由此给发包人呵斥的全部损失。16. 违约责任 16.1 发包人逾期支付工程预付款、工程进度款、开工结算款的，应就逾期部分向承包人支付按照中国人民银行规定的同期存款基准利率计算的逾期付款违约金，但因承包人缘由呵斥的除外。16.2 承包人不履行本合同义务或者履行义务不符合商定的，发包人有权要求承包人承当继续履行、赔偿

29、损失和/或支付违约金等违约责任。16.3 如承包人无法按期完本钱合同工程，每延误一日，应按签约合同价钱的0.5%向发包人支付违约金；延误超越30天的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价20%的违约金，并赔偿发包人所蒙受的全部损失。16.4 当承包人无正当理由未履行法律法规规定的和合同商定的义务时，发包人有权要求承包人限期矫正。承包人应承当其违约所引起的费用添加和或工期延误，并应按照本条第16.3款商定的方式承当违约责任。假设承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价钱20%的违约金，并应承当由此引起的一切额外费用及赔偿发包人所

30、蒙受的全部损失。16.5 工程存在艰苦质量问题或无法经过开工验收合格的，承包人应及时担任采取有效措施直至符合规定规范，且承包人应向发包人支付签约合同价钱20%的违约金，并应承当由此引起的一切额外费用及赔偿发包人所蒙受的全部损失，且发包人有权解除合同。16.6 工程质量不达标的，承包人应根据发包人的整改通知对工程质量不合格的部位进展彻底返工修缮，由于以上缘由呵斥工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第16.3款商定的方式承当违约责任。假设承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价钱20%的违约金，并应承当由此引起的一切额外费用及赔偿发包人

31、所蒙受的全部损失。16.7 承包人未按合同商定时间向发包人提供完好的工程开工资料的，每延误一天, 应向发包人支付签约合同价的0.1%的违约金。承包人向发包人提供的图纸有错误的，每发现1处错误，应向发包人支付签约合同价3%的违约金。16.8 施工期间发生平安消费事故含分包平安事故负主要责任的，承包人应承当全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同价钱20%的违约金，并应承当由此引起的一切额外费用及赔偿发包人所蒙受的全部损失，且发包人有权解除合同。16.9 承包人违反本合同第13条商定义务的，发包人有权要求承包人承当签约合同价20%的违约金，并有权解除本合同。承包人未经发包人赞同转让或答应第三方运

32、用发包人一切的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人一切。 16.10 承包人违反本合同第14条商定义务的，应向发包人支付签约合同价钱20%的违约金，并应承当一切法律责任并赔偿发包人因此蒙受的一切损失，且发包人有权解除本合同。16.11 承包人非法将本工程转包或分包给其他第三人，承包人应向发包人支付签约合同价的20%作为违约金，并赔偿发包人所蒙受的其他损失，且发包人有权一方解除本合同。16.12 除本合同另有商定外，因承包人违约导致合同解除的，承包人应向发包人支付签约合同价钱20%的违约金，并应承当由此引起的一切额外费用及赔偿发包人所蒙受的全部损失。16.13 除本合同另有商定外，承包人存在其

33、他违约行为的，应按签约合同价3%向发包人承当违约责任。16.14 承包人按合同商定应支付的违约金低于给发包人呵斥的损失的，应就差额部分向发包人进展赔偿，应承当的赔偿金额不以合同价钱为限。16.15 承包人违约除应承当相应违约责任外，发包人向承包人主张权益所产生的费用亦由承包人承当。16.16 承包人因违约需向发包人支付违约金或赔偿损失的，发包人有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。16.17 违约方承当违约责任后，除本合同被依法解除外，双方均应继续履行合同，以坚持工程的延续性和已施工工程的完好。16.18 其他： / 。 17. 索赔17.1 本合同任何一方如有正当的索赔理由和有关索赔事件的证

34、据，并有意向对方索赔，均应在索赔事件发生后28天内含本数，向另一方发出书面通知简称“索赔通知进展索赔。17.2 被索赔方应在接到索赔通知后28天内含本数给予回应，包括要求对方进一步补充索赔理由和证据。假设发包人和承包人就索赔处置结果不能达成一致意见，可按第19条的商定办理。18. 不可抗力18.1 不可抗力是指不能预见、不能防止并不能抑制的客观情况，包括但不限于自然灾祸、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。18.2 假设不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，那么该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：18.2.1 免除或延迟履行的范围和时间

35、不超越消除不可抗力影响的合理需求；18.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括一切到期付款的义务；18.2.3 一旦不可抗力终了，该方应尽快恢复履行本合同。18.3 假设任何一方因不可抗力而不能履行本合同，那么该方应立刻告知另一方，并在10日内含本数以书面方式正式通知另一方。该通知中应阐明不可抗力的发生日期和估计继续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。18.4 受不可抗力影响的一方或多方应采取合理措施，减少因不可抗力带来的损失。合同各方应及时协商制定并实施补救方案及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。18

36、.5 假设不可抗力妨碍受影响方履行义务继续超越120日含本数，合同各方应协商决议继续履行本合同的条款或终止本合同。18.6 因政府行为、法律或国家政策发生艰苦变卦，导致合同一方或多方不能完本钱合同项下的义务，合同各方应本着公平合理的原那么尽快协商处理。必要时，签署合同修正变卦协议。 19. 争议处理方式19.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着老实信誉原那么，经过友好协商处理，经协商仍无法达成一致的，按以下第2 种方式处置：1仲裁：提交 / 仲裁，按照恳求仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规那么进展仲裁。仲裁判决是结局的，对双方均有约束力。2诉讼：向 工程建立单位 所在地人民法院提起诉讼。1

37、9.2 在争议处理期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。20. 适用法律本合同的订立、解释、履行及争议处理，均适用中华人民共和国法律。21. 合同的生效本合同在以下条件全部满足之日生效：本合同经双方法定代表人担任人或其授权代表签署并加盖双方公章或合同公用章之日起生效。合同签署日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同公用章的日期为准。22. 其他事项22.1 如有未尽事项，双方可另签署补充协议。22.2 本合同双方应同时签署平安协议、廉洁协议。22.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效能。22.4 本合同一式 陆 份，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，各份具

38、有同等法律效能。23. 特别商定本特别商定是合同各方经协商后对合同其他条款的修正或补充，如有不一致，以特别商定为准。23.1 履约担保23.1.1 承包人能否提供履约担保： 否 。23.1.2 承包人提供履约担保的方式、金额及期限： / 。23.2 其他： / 。 以下无正文签 署 页发包人：国网江西万载县供电有限责任公 司盖章 承包人： 江西三龙电气盖章法定代表人(担任人)或授权代表签字：法定代表人担任人或授权代表签字：签署日期：2021年1月13日签署日期：2021年1月13日地址：万载县阳乐大道001号地址：江西宜春经济开发区春雨路1号：336100：336000经办人：丁小勇经办人：谢

39、士勇55895511户银行：开户银行：中国工商银行南昌市 阳明路支行账号：账号：1502204009300258653税号： 税号：36011091067859 附件：附件1：价钱表附件2：发包人供应主要资料和工程设备清单 附件3：规章制度清单附件4：施工分包合同和平安协议附件5：廉洁协议附件6：银行保函假设有附件7： 附件1：价钱表附件2：发包人供应主要资料和工程设备清单附件3：规章制度清单序号规章制度称号发文单位备注1国家电网公司基建管理通那么国家电网公司2国家电网公司基建工程管理规定国家电网公司3国家电网公司基建质量管理规定国家电网

40、公司4国家电网公司基建队伍管理规定国家电网公司5国家电网公司基建平安管理规定国家电网公司6国家电网公司基建技术管理规定国家电网公司7国家电网公司所属设计施工监理队伍专业管理方法国家电网公司附件4：国网江西万载县供电有限责任公司电力建立工程劳务承包安 全 协 议 工程称号：万载县2021年城镇配网增补工程JX1511SG-JT-237标包段 承包单位： 江西建和电力工程 协议编号： 签署日期： 2021年1月13日 国网江西万载县供电有限责任公司电力建立工程劳务承包平安协议A04一输变电工程一安装工程劳务发包单位： 国网江西万载县供电有限责任公司 以下简称甲方承包单位： 江西建和电力工程 以下简

41、称乙方为贯彻“平安第一、预防为主、综合治理的平安消费方针，明确承发包双方的平安责任，提高施工现场平安文明施工管理程度，保证工程工程的平安和施工人员的平安与安康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关平安文明施工规定，结合本工程特点，双方在签署施工承包合同的同时，经协商一致，签署本协议。一、承包工程工程1、工程工程称号：万载县2021年城镇配网增补工程JX1511SG-JT-237标包段2、工程地址：江西省宜春市万载县境内3、承包范围： 4、承包方式：总承包5、工程合同编号：ycwzsg2021zb0036、工程工程期限：自2021年01月15至2021年08月30日。二、协议内容 1、平安文

42、明施工目的1不发生轻伤及以上人身事故。2不发活力械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。3不发生因工程建立、劳务作业缘由呵斥的电网、设备事故。4到达甲方提出的现场平安文明施工要求。 2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及规范制度，包括但不限于：12国务院3国务院4国家发改委DL5009.2、DL5009.3) 5)国家部委办相关平安的规定6国家电网公司7国家电网公司8国家电网公司相关平安文明施工的规定和规程9建立工程所属的地方平安、环境法规10建立单位、总包单位有关平安文明施工的规章制度 3、甲乙双方的平安文明施工权益和义务1仔细贯彻国家、地方、国家电网公司有关平安消费的

43、方针、政策和法律法规、规程规范及规范制度，执行建立单位和甲方总承包单位或专业承包单位有关平安消费的管理制度和规定，真实履行本协议相关的平安文明施工、环境维护管理责任。2分包工程按照“先订劳务分包合同和平安协议，后开工的原那么，双方在未签署分包合同和平安协议前，不得以任何理由提早或要求提早开工。3建立健全平安消费责任制和现场平安包括防火、文明施工管理制度，设置平安管理机构或平安员担任现场平安管理和监视。4施工期间，甲方指派 杨明武 同志担任本工程的平安文明施工管理，乙方指派 场自立 同志担任本工程的平安文明施工管理，并配备平安监视人员 1 人。5按照国家、国家电网公司、建立单位、总包单位有关平安

44、文明施工、环境维护的规范与要求，设置相关的平安文明施工、环保设备、平安标识标牌，双方不得擅自撤除、变动；确需暂时撤除、变动的，必需按照规定履行审批手续，采取可靠平安措施后，方可撤除、变动，并及时恢复或重新设置。6)工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控任务，注重对平安问题、事件的缘由分析，落实防备措施，防止事故的发生。7按规定在施工场所、生活区域配置消防设备和器材、设置消防平安标志和平安通道，并定期组织检验、维修，保证消防设备和器材有效、完好。8按照国家有关规定或商定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的平安工器具，并监视、教育员工正确运用。9施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备

45、、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和维护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位，地方平安消费监视和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，汲取事故教训，做到“四不放过。10因违反本协议呵斥的平安事故或环境影响事件，由违约方承当相应的法律责任和经济责任。 4、甲方的平安文明施工权益和义务1对乙方的平安资质、管理人员及作业人员的平安资历情况进展核对，对核对资料复印件存档保管；乙方资质、资历不符合规定的，有权要求乙方改换人员或终止合同。2组织乙方作业人员进展入场平安教育，平安考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡平安合格证，做到有据可查。3定期和不定期召开平

46、安任务例会，协调处理现场的平安问题。4编制并向乙方书面明确施工方案，作业指点书和平安措施，劳务作业前，组织乙方的担任人、工程技术人员及相关平安人员进展施任务业的平安技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进展指点。临近带电设备作业，落实专人监护。5向乙方通报建立单位和甲方的平安任务方案和要求、平安事故通报简报、快报。6组织现场平安监视检查，纠正违章行为，提出整改意见，进展考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。7)建立和执行电气平安工器具，起重、电开工器具等平安管理制度，定期检查检测，符合平安运用要求；按商定向乙方提供合格的作业工具、平安工器具，定期进展检测。

47、8危险性较大的工程应编制、审批相应的施工方案或作业指点书，并向乙方进展平安施工交底、双方签字确认，督促和指点落实专项平安措施。9督促乙方落实暂时用电方案要求的平安措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、暂时停顿任务的锚固措施等专项平安措施。10在劳务作业开场和终了前做好相关单位的交接手续，确认各方交接形状的平安措施。11在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和平安措施。督促乙方根据方案和措施要求设置全封锁路栏、平安警示、交通指示和夜间警示灯等。12进入变电站施工做好和相关单位的协调任务，必要时组织签署各方平安协议。13对控制室、继保室、通讯机房、计算机

48、室等，已敷设的电缆，已安装变压器、盘柜、蓄电池等设备以及现场的易燃易爆危险器，应采取可靠的防火隔离措施，配置相应的消防器材。14组织乙方落实施工现场暂时用电、高处作业、临边和孔洞防护等平安文明施工、环境维护各项措施；建立和执行SF6气体的采购、储存、运用和回收处置的平安管理方法和措施。15严厉执行任务票、平安施任务业票、动火任务票制度，担任乙方的办票任务，督促乙方按票执行。16组织或督促乙方劳务作业人员定期进展体检。17组织乙方参与相关应急演练，提高应急处置才干。 18按相关规定对乙方进展检查考核，作为平安保证金的考核根据。19组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等平安措

49、施。 5、乙方的平安文明施工权益和义务1按规定措施本单位的一切平安资质、资历证明资料，并对其真实性担任。2乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是乙方企业在册的体检合格人员，人员应坚持相对稳定，进入现场作业的人员应经甲方审核赞同。3按规定对员工进展平安教育，对新进厂人员进展三级平安检查教育和考核；配合甲方组织作业人员包括现场各类管理人员的入场平安教育，为平安考试合格人员办理“胸卡平安合格证上岗作业，做到有据可查。4执行有关规定，落实各项劳务作业工程的平安文明施工详细措施。5参与甲方组织的平安任务例会和平安活动，配合甲方处理现场的平安消费问题。6在劳务作业前，进展危险点分析

50、和预控，由作业担任人对作业班组和全体人员进展平安交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。7对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的安装采取相应的维护措施。8严厉特种作业管理，包括特种作业的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。9遵守现场平安文明施工管理制度，服从甲方、建立单位、监理对现场平安文明施工的管理，配合平安检查包括建立单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程工程的检查，对存问题组织整改。10在甲方指定的区域、时间、任务范围内组织施任务业，未经甲方答应，不得到其他区域和设备上任务，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、对人员呵斥损伤和对已建成设备设备的损坏。11每天由平安

51、人员进展现场平安巡查，检查现场施工人员的行为规范和平安措施落实情况，及时纠正违章、整改平安隐患。12督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确运用职业病防护用品。13严厉执行甲方现场施工脚手架、跨越架验收检查管理制度，近规定搭设、验收挂牌，每日运用前或定期检查，及时维护。14对危险性较大的作业工程，落实甲方编制的专项平安技术措施，满足平安施工条件，得到甲方答应，并在甲方专人监护下任务。15按照甲方的现场施工环境维护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、化学危险废料以及噪声、振动等控制措施。16落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等平安防备措施。1

52、7落实甲方制定的施工暂时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危险区域的隔离防护和专人监护措施。18制定自带作业工机具、平安工器具的管理措施；对运用的作业机具、平安工器具进展检查、维护、确保合格有效，并教育督促劳务作业人员正确运用、维护作业工机具和平安工器具。19按商定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对平安帽、平安带等劳动防护用品进展检验实验和更新；执行电气平安工器具，起重、电开工器具等平安管理措施；教育并监视劳务作业人员正确运用登高工具、防坠安装和个人保安接地线。20高处作业应设置作业平台、平安网、程度平安绳、防附安装等的平安措施，并采取有效的防止高处落物的平安措施，特别做好孔洞

53、盖板、临边围栏的平安措施。21严厉按照甲方的施工方案、作业指点和平安技术交底要求，落实开挖的防坍塌措施、施工区域的隔离措施、暂时延续任务及未可靠固定的设备须采取锚固、接地等专项平安措施。22临近带电设备作业，应坚持平安间隔 ，做好平安隔离措施，必需指定专人监护。23在能够有感应电压的情况下作业，应坚持平安间隔 ，采取有效可靠的接地与防护措施。24施工中能够影响其他施任务业人员或设备的平安时，应向甲方提出相应要求，平安措施落实后方可开展任务。25在电缆层、电缆隧道及GIS开关室、容器内、密闭空间等区域内任务，应先按规定进展通风、监测有毒有害气体，符合要求生，方可任务。容器、密闭空间内作业过程中应指派专人监护，并有紧急求援措施；施工照明采用相应等级的平安电源，金属容器外壳及容器内运用的电开工器具要有可靠的接地。26作业人员进入工井作业前，在开启井盖瞬间应防止有害、有毒、可燃气体忽然喷出伤人，开启井盖后应加强通风和监测，必需运用非金属梯子上下工井，工井口运用井圈或护栏，作业人员撤离电缆井或隧道后，应立刻盖好井盖，以防不测。27落实危险化学品运用和废料处置的要求和措施，并对施工中产生的危险化学废料按规定进展回收和集中处置。28严厉执行任务票、平安施任务业票、动火任务票制度，落实相应的平安措施和防火措施。在已受电、投动区域施工