冷库保温工程施工合同

1、.PAGE ：.；第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 10 页冷库保温工程施工合同本合同由以下双方于 年 月 日于 签署：1、 下称“建立单位，住所地 。2、 下称“施工单位，住所地 。鉴于：1、建立单位为扩展 的加工消费才干，在其新建车间中配套冷库建立，以完成年加工 的冷库保温目的，到达节能、保温、保冷、防冻以满足消费工艺要求。2、建立单位与施工单位已就冷库保温工程的设计、施工、制冷与电控系统等的设备配备、安装、调试等事项进展了充分沟通，施工单位承诺其具备为完本钱合同商定的设计、施工、安装等各项效力所需的相应资质条件以及资料供应才干，同时对建立单位提出的“总平面参考图及其阐明、土建

2、蓝图、钢构造设计方案等相关文件资料曾经仔细研读，对包括本合同商定的冷库保温工程工程在内的整个建立工程工程的设计要求及施工条件曾经知悉，施工单位对现场曾经进展实地踏勘，以为可以开场本合同商定的各项任务，赞同接受建立单位的委托，承接本合同商定的工程义务。第一条 合同范围及工程概略本合同范围包括本合同所称的“设备、“资料及“效力。本合同所称“设备，指冷库保温工程工程运转时所需之全部制冷设备及相关配套设备设备，包括但不限于制冷设备主机、制冷系统库房冷却设备、氨制冷其他共用辅助设备、库房保温系统、冲霜系统、制冷管道、电控系统等。主要设备设备的称号、型号规格、数量、技术目的和性能要求等详见本合同附件“。本

3、合同所称“资料，指冷库保温工程工程所需之一切用料，包括但不限于聚苯乙烯双面彩钢板、挤塑板、吊顶和加固件等。主要资料的称号、数量、技术目的和性能要求等详见本合同附件“、。本合同所称“效力，包括施工单位为履行本合同义务需求提供的本合同商定的冷库保温工程的工艺流程及相关安装图纸的设计、修正，也包括对本合同项下全部设备设备资料进展装配、固定、联接、调试等方面的工程劳务，还包括对资料安装后所进展的验收等。本合同项下的工程概略如下：一冷库概略：低温库三只，1#库面积为 平方米，2#库面积为 平方米，3#库面积为 平方米，库内净高均为6米。二冷库内容：冷库中的三大系统即保温系统、制冷系统、电控设备及安装调试

4、的全部内容。三机房概略：3T流态速冻机、2台速冻库10T/10h交叉运用的冷源；冷库的冷源；3T/h前处置和250平方米车间空调的冷源。四本工程不包括流态、前处置、车间空调等冷库以外的一切制冷衔接纳道及保温。五本合同及其附件商定的其他内容。第二条 合同目的根据施工单位提供的本合同商定的设备、资料和效力，提供符合设计要求的冷库保温工程。第三条 设计效力施工单位必需按照现行有效的规范、规范、规程，进展本合同商定的设计。施工单位提供的设计效力，主要为与冷库保温工程直接有关的区域，包括以下范围：一冷库，主要包括冷藏库、速冻库等及其他区域；二吊顶；三地面保温部分；四其他相关工程，主要包括吊顶吊点用料、库

5、内消毒设备及用电等；五柱子；假设上述范围中与冷库保温工程无直接关系，那么施工单位不提供设计效力。第四条 设计联络本合同签署之日起十日内，施工单位该当向建立单位提供冷库保温工程的数据、信息或载明该数据、信息的图纸：一资料位置、资料荷载大小及支点、资料根底平面尺寸、空间高度；二预埋件、预留孔、预留洞等的位置和尺寸；三水、电、气等各种管线的最大容量、负荷、规划和接驳位置；四其他与冷库保温工程有关的图纸。施工单位在设计过程中需求向土建立计单位咨询、阐明、答疑的，由施工单位自行联络。土建立计单位为 建立，住所地 ， ， ，联络人 。施工单位在设计过程中需求向钢构造施工单位咨询、阐明、答疑的，由施工单位自

6、行联络。为 ，联络人 。如因土建立计单位、钢构造施工单位未能及时予以配合的，施工单位不承当任何工程延期等责任。建立单位应确保相关的动力电源接入施工单位二台制冷机组主控柜和操作控制柜，水源接入机房并衔接相应的水系统管道。本合同项下冷库保温工程中低温库建筑面积合计为 平方米，库内设计温度为零下20摄氏度允许误差为正负2摄氏度；流态速冻机及速冻库的温度均为零下30摄氏度允许误差为正负2摄氏度，蒸发温度为零下40摄氏度温度级；前处置及车间空调的蒸发温度均为零下7摄氏度至零下10摄氏度温度级。第五条 保温资料保温资料的保温性能、尺寸稳定性、运用寿命等关键性能目的必需符合本合同附件及相关议标文件的规定，且

7、必需符合工程质量优良的要求。保温资料的运输方式必需保证不影响资料质量。工程开工库体外观验收合格前，一切保温资料、外护层及辅材由施工单位保管，并承当资料和工程的风险，建立单位提供储存场地。施工单位对保温资料的储存应有详细的维护措施，建立单位该当为此提供必要的储存条件。工程初验后，库板保管权由建立单位承当。第六条 设备、资料交付施工单位可以根据安装进程，自行决议交付设备、资料的时间。但不得影响或推迟合同商定的设备及资料的安装开工日。本合同项下全部设备、资料的交付地点为建立单位新建厂房冷库车间内。设备、资料需求补充、维修、改换的，其交付地点维持不变。第七条 设备、资料质量要求施工单位供应的全部设备、

8、资料该当是符合本合同商定的合格产品。施工单位对其供应的主要设备、主要资料，该当向建立单位提交出厂检验合格证。本合同签署前由建立单位向施工单位提供的根本参数仅作为施工单位进展工艺流程设计、资料制造与采购时的参考，详细按照国家相关规范执行，没有国家规范的，按照行业规范执行，既没有国家规范也没有行业规范的，按照资料制造商经过备案的企业规范执行。企业规范高于国家、行业规范的，执行企业规范。第八条 施工工艺施工单位在保温工程施工时留意维护临近的设备、资料，设备的安装必需符合相关的安装阐明及国家规定。施工单位在安装保温资料时应确保保温资料完全干透，凡受潮的保温资料在金属外护层安装之前应改换。施工单位在施工

9、过程中严禁吸烟、明火、高温、焊接或电火花。施工单位应确保保温隔热层保温性能良好。施工单位应防止保温构造不牢、薄厚不均以及护壳凹凸不平、外表粗糙等景象的产生。第九条 安装与验收施工单位参考建立单位各工程的建立进度，与土建立计单位、钢构造施工单位等及时沟通，按照安装图纸及时进展安装。土建立计单位的图纸内容不明确或与施工单位的图纸抵触的，按照施工单位提供的最终设计图纸执行。因施工单位本身以外的缘由呵斥工程延期的，那么商定的设备、资料安装开工日相应顺延。假设建立单位未按照本合同第十二条商定的时间及时付款的，那么商定的设备、资料安装开工日相应顺延。施工单位该当对其派遣的技术人员进展平安教育，并配备必要的

10、平安设备灭火器、水桶等和劳保用品。因施工单位的派遣人员本身缘由而发生平安事故或人身损害事件的，施工单位该当担任处置和承当全部损失和费用。设备、资料安装应在本合同“商定的设备、资料安装开工日前完成。设备、资料安装完成后，施工单位该当通知建立单位及时验收，建立单位该当在接到通知后7个任务日内完成库体外观验收，逾期不进展验收的，视为外观验收合格如有异议应书面提出；工程质量符合本合同商定的，建立单位该当在外观验收合格之日起75日内完成制冷及保温的结合验收任务，签署并向施工单位出具书面验收合格文件。结合验收合格前建立单位可以进展试消费。第十条 技术效力施工单位该当在工程开工验收合格之日向建立单位提供以下

11、技术资料：一设备、资料的运用阐明书；二设备、资料的技术性能描画或技术手册；三其他必要的资料或技术文件。施工单位该当派遣足够数量的熟练技术工人组成工程小组，担任完本钱合同商定的应由施工单位完成的全部任务。工程小组组长为朱青海。组长担任转达建立单位与施工单位之间的现场通知和指示。工程小组应由施工单位具有相应资历的设计人员、安装人员、检验人员、测试人员、维修人员等专业人员组成。建立单位该当为工程小组成员提供安装、实验及培训期间的食宿便利，但费用由施工单位承当。施工单位运抵施工现场的保温板，由双方现场担任人确认实践到场的数量。建立单位现场担任人为： ，施工单位现场担任人为： 。清点出的数量只作为本合同

12、第十二条第二款商定的进度款支付的根据运用。第十一条 合同总价款本合同实行包工包料的固定价钱，合同总价款为人民币 万元 ，详细价钱组成详见本合同附件“及“。合同总价包括设备、资料和效力的价款，并且曾经包括设备及资料运输费、保险费、包装费及将设备、资料运至交付地点以前的一切费用以及交付后的照料、保管及安装、实验、验收、培训等费用含氨制冷工艺设计和压力管道检测费。因设计变卦、工程建立需求或其他缘由，致使本合同项下的设备、资料及效力内容发生添加的，按照本合同附件“合同价款中商定的分项价钱及/或单价进展调整，但施工单位应给予相应的价钱优惠。如施工单位设备、资料制造、采购、安装时所用的设备和/或资料质量低

13、于商定质量及少于本合同附件图纸包干区域商定数量的，建立单位有权根据材质及图纸数量差距在支付款项时暂停支付该部分，直到施工单位改换达标为止。设备、资料的涨跌风险、漏算与误算的责任、施工单位没有思索周全的部分以及由此产生的一切费用全部由施工单位承当。第十二条 发票与付款建立单位按照下述商定分期付款前，施工单位该当开具该阶段相应金额的有效增值税公用发票。建立单位收到增值税发票后，按照本条款商定支付价款。本合同项下的价款分为定金、进度款和质保金。其中：一定金为合同总价款的20%计人民币 元，建立单位该当于本合同签署之日起7个任务日内支付；二第一期进度款在施工单位将本合同项下一切库板及保温资料运抵施工现

14、场之日起的7个任务日内，建立单位支付合同总价款的20计人民币 元；三第二期进度款在施工单位将本合同项下一切制冷设备及配套设备包括机组、排管等运抵施工现场之日起的7个任务日内，建立单位支付合同总价款的20计人民币 元；四第三期进度款为合同总价款的30%计人民币 元，建立单位该当于冷库保温工程结合验收合格之日起14个任务日内支付；五质保金为合同总价款的10%计人民币 元，建立单位该当于冷库保温工程结合验收合格之日起一年内付清。第十三条 保证与索赔施工单位保证其供应的设备、资料是全新的，质量是优良的，安装技术程度是先进的。设备、资料的选型符合工艺流程、平安运转和操作长期运用的要求。施工单位保证所交付

15、的技术资料、图纸明晰、完好和正确，并能满足冷库保温工程的设计、安装、运转和维修的要求。施工单位对设备、资料以及工程安装的质量保证期为验收合格后的一年。在保证期内，如由于施工单位责任需求改换、修缮有缺陷的设备、资料或工程本身的，应在接到通知后的四十八小时内及时安排进展改换、维修。改换和维修后的部分质保期自改换、维修之日起一年。保修期满后，施工单位承诺将向建立单位提供终身有偿效力，有偿效力价钱为优惠价钱，不得高于同期市场价钱。第十四条 侵权和严密任何第三方对建立单位运用本合同商定的设备、资料及/或安装技术的专利或非专利技术等知识产权提出任何异议时，施工单位应担任处置并承当全部费用及/或赔偿，建立单

16、位对此无任何责任。因法院判决书导致或仲裁判决书导致建立方先予承当赔偿责任的，可以向施工单位全额追偿，并且要求施工单位承当自实践赔偿之日起至追偿款项到位之日止每日千分之三计算的违约金。第十五条 违约责任建立单位逾期付款的，每逾期一日，应承当逾期支付款项千分之一的违约金；建立单位逾期付款导致施工单位解除合同的，建立单位所支付的定金不予返还。如因施工单位本身缘由未能按照商定时间完成库体安装的，每逾期一日，应承当合同总价款千分之三的违约金。按照合同法规定导致建立单位依法解除本合同的，按照以下商定分别处置：一尚未开场设备、资料安装的，施工单位应双倍返还定金；二曾经开场设备、资料安装的，施工单位应退还建立

17、单位所支付的全部价款含双倍定金，并赔偿由此给建立单位呵斥的损失。施工单位提供的设备、资料不符合质量要求的，该当修缮，经两次修缮后仍不符合要求的，该当改换。改换后仍不符合要求的，予以退货、退款。因施工单位设备、资料、安装缘由以及知识产权侵权等缘由，导致建立单位部分停产或全部停产的，施工单位该当承当赔偿责任，赔偿损失根据实践损失确定，难于确定实践损失的，按照设计才干的盈利才干计算。施工单位未在接到维修通知后按照商定派遣相关技术人员到达维修现场的，建立单位可以委托其他机构或个人维修，合理费用由施工单位承当。施工单位该当承当的违约金、赔偿款或费用，缺乏以在未付价款中扣除的，施工单位该当另行支付。第十六

18、条 争议处理本合同履行过程中发生的争议，双方首先该当经过友好协商处理，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十七条 合同生效及其他本合同自双方签字或者盖章之日起成立，自建立单位首期支付的定金到达施工单位帐户之日起生效。为履行本合同而需求发出的任何通知、文件或资料，双方可以相互直接送达，也可以经过邮寄送达。经过邮寄送达的，一方按照本合同记载的地址投邮后经过七日，视为送达另一方。一方变卦地址的，该当在变卦后立刻通知另一方。未经通知的，视为未变卦。建立单位向施工单位派遣到安装现场的工程小组组长发出的通知，视为向施工单位发出通知。双方任何一方未能获得另一方事先赞同前，不得将本合同项下的任何权益或义务转让给第三者。本合同所称“商定的设备、资料安装开工日是指暂定为2021年