沙阎路水稳基层分包合同

1、.九江长江大桥P1标专业分包合同沙阎路水稳基层路面 ：.；第 PAGE 19页共 NUMPAGES 19页沙阎路改造水稳基层工程分包合同第一部分 协议书总包方全称： 以下简称总包方分包方全称：江西赣粤高速公路工程有限责任公司 以下简称分包方按照、及其它有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于江西赣粤高速公路工程有限责任公司以下简称为“业主与总包方曾经签署施工总承包合同以下称为“总包合同，总包方和分包方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概略 分包工程称号：九江长江公路大桥A2标沙阎路水稳基层路面 分包工程地点：九江县二、分包工程承包范围：1、K

2、0+000K1+307.9；2、K0+000K0+412.6；3、K0+000K0+404.1。三、分包合同价款15cm水泥稳定碎石 元/T；10cm开级配水泥稳定碎石 元/T。四、工期开工日期：本分包工程定于2021年 月 日开工； 开工日期：本分包工程定于 2021 年 月 日开工； 合同工期总日历天数为： 天。五、工程质量规范 本分包工程质量规范双方商定为：符合国家现行JTG F80/1-2004，到达合格。六、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、分包方的报价书；3、本合同第三部分；4、本合同第二部分；5、本合同工程建立规范、图纸及有关技术文件；6、合同履行过程中，总包方和分包

3、方协商一致的其它书面文件；7、合同的附件。七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分中分别赋予它们的定义一样。八、分包方向总包方承诺，按照合同商定的工期和质量规范，完本钱协议书第一条商定的工程，并在质量保修期内承当保修责任。九、总包方向分包方承诺，按照合同商定的期限和方式，支付本协议书第二条商定的合同价款，以及其他该当支付的款项。十、分包方向总包方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的总包方的一切义务，并与总包方承当履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十一、合同的生效 合同订立时间： 2021 年 月 日； 合同订立地点： 江西省九江市九江县 本合同双方商定 双方签字 后生效。总包

4、方：公章 分包方：公章 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： ： ： ： ： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义以下词语除第三部分另有商定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1 第二部分：是根据法律、行政法规规定及建立工程施工的需求订立，通用于分包工程施工的条款。1.2 第三部分：是总包方与分包方根据法律、行政法规规定，结合详细工程实践，经协商达成一致意见的条款，是对第二部分的详细化、补充或修正。1.3 总包合同：指业主与总包方之间签署的施工总承包合同。 2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释，

5、互为阐明。除本合同第三部分另有商定外，组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书；2、分包方的报价书；3、本合同第三部分；4、本合同第二部分；5、本合同工程建立规范、图纸及有关技术文件；6、合同履行过程中，总包方和分包方协商一致的其它书面文件；7、合同的附件。2.2 当合同文件内容出现模糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进展的情况下，由分包方和总包方协商处理。双方协商不成时，按本合同第二部分第23.3条关于争议的商定处置。3、适用法律、行政法规及工程建立规范3.1 适用法律和行政法规除本合同第三部分中另有商定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规一样。3.2

6、适用工程建立规范双方在本合同第三部分内商定适用的工程建立规范的称号；本合同第三部分没有详细商定的，应运用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建立规范。本合同中没有相应工程建立规范的，应由总包方按照本合同第三部分商定的时间向分包方提出施工技术要求，分包方按商定的时间和要求提出施工工艺，经总包方确认后执行。4、图纸4.1 总包方应按照本合同第三部分商定的日期和套数，向分包方提供图纸。分包方需求添加商定以外图纸套数的，总包方应代为复制，复制费用由分包方承当。4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需求，并且总包方委托分包方进展深化施工图设计的，分包方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工

7、程图纸的根底上，根据国家有关工程建立规范进展深化设计，分包方的深化设计须经过总包方确认后方可进展施工。分包方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。假设总包方委托分包方进展深化施工图设计的任务及发生的费用，双方应在第三部分中商定。二、双方普通权益和义务5、总包合同5.1 分包方对总包合同的了解总包方应提供总包合同有关承包工程的价钱内容除外供分包方查阅。当分包方要求时，总包方应向分包方提供一份总包合同有关承包工程的价钱内容除外的副本或复印件。分包方该当全面了解总包合同的各项规定有关承包工程的价钱内容除外。5.2 分包方对有关分包工程的责任除本合同条款另有商定，分包方应履行并承当总包合同中与分包工程

8、有关的总包方的一切义务与责任，同时应防止因分包方本身行为或疏漏呵斥总包方违反总包合同中商定的总包方义务的情况发生。5.3 分包方与业主的关系分包方须服从总包方转发的业主或监理单位与分包工程有关的指令。未经总包方允许，分包方不得以任何理由与业主或监理单位发生直接任务联络，分包方不得直接致函业主或监理单位，也不得直接接受业主或监理单位的指令。6、指令和决议6.1 总包方指令就分包工程范围内的有关任务，总包方随时可以向分包方发出指令，分包方应执行总包方根据分包合同所发出的一切指令。分包方拒不执行指令，总包方可委托第三方完成该指令事项，发生的费用从应付给分包方的相应款项中扣除，金额按照总包方委托第三方

9、完成该项内容商定的价钱的1.5倍执行。6.2 业主或监理单位指令就分包工程范围内的有关任务，分包方应执行经总包方确认和转发的业主或监理单位发出的一切指令和决议。7、工程经理7.1 工程经理的姓名、职称在本合同第三部分内写明。7.2 工程经理可授权详细的管理人员行使本人的部分权益，并在以为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应通知分包方，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。7.3总包方如需改换工程经理，应通知分包方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8、分包工程经理8.1 分包工程经理的姓名、职称在本合同第三部分内写明； 8.2 分包方如需改换分包工程经理，应至少提早7天以书面方式通知总包方，

10、并征得总包方赞同，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8.5 总包方有权要求分包方改换以为不称职的分包工程经理。9、总包方的职责9.1 总包方应按本合同第三部分商定的内容和时间，一次或分阶段完成以下任务：1向分包方提供根据总包合同由业主办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包方提供具备施工条件的施工场地，发生费用按合同价款商定执行，未另行商定的由总包方承当。2按本合同第三部分商定的时间，组织分包方参与业主组织的图纸会审，向分包方进展设计图纸交底。3为分包方提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需求，保证施工期间的畅通，发生费用按合同价款商定执行，未

11、另行商定的由总包方承当。4担任整个施工场地的管理任务，协调分包方与同一施工场地的其它分包方之间的交叉配合，监视分包方按照经同意的施工组织设计进展施工。5遵守政府有关地方主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境维护和平安文明消费等的管理规定及相应规范，按规定办理有关手续，并以书面方式通知分包方，由此发生的费用按照合同计价条款执行，如合同中未另行明确的由总包方承当；因总包方未按照国家及地方的相应管理制度执行，呵斥的罚款由总包方自行承当。6总包方应做的其他任务，双方在本合同第三部分内商定。 9.2 总包方不能履行上述9.1款商定某条款时，应及时通知分包方，以便分包方提早制定或采取相应的措施来弥补分包

12、方能够因此呵斥的本钱费用添加或工期延误。10、分包方的职责10.1分包方应按照分包合同的商定，对分包工程进展设计分包合同有商定时、施工、开工和保修。分包方在审阅分包合同和或总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建立规范、技术要求存在错误、脱漏、失误或其它缺陷，应立刻通知总包方。10.2按照本合同第三部分商定的时间，完成规定的设计、施工内容，报总包方确认后方可在分包工程中运用。10.3在本合同第三部分商定的时间内，向总包方提供年、季、月度工程进度方案及相应进度统计报表。分包方不能按总包方同意的进度方案施工时，应根据总包方的要求提交一份修订的进度方案和赶工的措施报总包方审批。

13、10.4分包方应在第三部分商定的时间内，向总包方提交一份详细施工组织设计，总包方应在第三部分商定的时间内同意，分包方可执行。10.5已开工工程未交付总包方之前，分包方应担任已完分包工程的废品维护任务，维护期间发生损坏，分包方公费予以修复。已完工程废品维护的特殊要求及费用承当双方在第三部分中商定。10.6分包方人员必需严厉履行总包合同中分包工程相对应总包方应承当的义务，并遵守总包方企业制定的各项现场管理规定和制度。10.7分包方在工程开工前，将分包方企业资质证书、营业执照、平安消费答应证、法人委托书、主要管理人员上岗证和特殊工种人员上岗证等证件复印件加盖分包方单位公章交总包方备案。10.8分包方

14、现场工程经理全权代表分包方处置与本工程施工有关的一切事项。分包方代表必需常驻施工现场，分开现场必需征得总包方的赞同。分包方必需派驻现场的专职质量、平安、技术人员各不得少于1名。10.9分包方应安排工程施工担任人及平安、质量专业人员在施工现场，且未经总包方赞同不得改换。10.10分包方在施工中必需遵守当地的各项规定，如有违反，所发生的一切费用及损失包括给总包方带来的损失均由分包方承当。不得在现场打架闹事赌博等违法乱纪行为。10.11分包方应严厉按施工规范规范组织施工和进展隐蔽工程施工。未经总包方及监理的同意，工程的任何部分不得覆盖、掩蔽或包装。否那么，总包方有权要求翻开这部分工程供检验，并由分包

15、方公费恢复原状，且承当相关费用。10.12分包方承包范围内工程完工后总包方以为具备退场条件后，10天内分包方应清理现场，运走自有的机械设备、剩余资料、渣滓等，做到工完场清。否那么每拖延一天违约金一万元。10.13分包方在施工中，假设发生质量、平安、工期、文明施工及劳务费、资料费等付款拖延，呵斥向监理、业主及地方政府部门等的赞扬，视情节轻重，总包方对分包方给予相应处分。10.14如因分包方的缘由呵斥监理、业主及地方政府部门向总包方进展罚款，主要责任由分包方担任。10.15分包方施工人员在行为、言语等方面必需维护总包方企业笼统和信誉，不得影响总包方企业笼统。10.16如发生分包方资料供应商或分包方

16、工人向总包方索款的景象，分包方必需在总包方的监视下将情两日内妥善处置终了，否那么按分包方的供应商或工人索要额的5%的违约金支付给总包方，并由分包方承当相关的损失和费用。10.17在工程施工过程中，出现总包方工程部任务安排与分包方有异议情况时，分包方应在收到总包方安排后，在后续工序施工前及时以书面方式向总包方分公司主管指点照实反映情况，提出合理化建议，分包方未对总包方安排提出异议，由此呵斥的返工、返修费用由分包方自行承当。分包方不得以此为由向总包方提出有关的索赔要求。10.18分包方应做的其他任务，双方在本合同第三部分内商定。11、总包合同解除11.1分包方履行分包合同过程中，如总包合同解除，双

17、方分包合同自行解除，分包方接到总包方解除通知后，应无条件尽快撤离现场。11.2 因本合同第11.1款缘由终止分包合同，总包方必需同分包方办理已完分包工程的结算。12、转包与再分包12.1分包方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再违法分包给他人。三、工期13、开工与延期开工13.1 分包方该当按照本合同协议书商定的开工日期开工。分包方不能按时开工，该当不迟于本合同协议书商定的开工日期前5天，以书面方式向总包方提出延期开工的理由。总包方该当在接到延期开工恳求后以书面方式回答分包方。总包方不赞同延期要求或分包方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。14、工

18、期延误14.1分包工程工期延误，先经过业主书面认可，再经过总包方确认，工期方可相应顺延，否那么工期不予顺延。14.2 因分包方缘由不能按期开工，不得低于总包合同中关于工期违约责任，双方在合同的第三部分中商定。14.3分包方应编制施工组织设计并报总包方审核，总包方对照施工施工方案进展检查，对因分包方缘由达不到节点方案进度的，每次扣除分包方工程进度款的1%如总工期符合合同要求的，可以返还。四、质量与平安15、质量与验收15.1 分包工程质量应到达工程质量规范，不低于总包合同规范，双方在本合同的第三部分中商定。 15.2因分包方缘由工程质量达不到商定的质量规范，双方在本合同的第三部分中商定。15.3

19、因分包方缘由发生质量事故，由分包方担任承当事故一切费用损失 ，双方在本合同的第三部分中商定。16、平安施工16.1 分包方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严厉按照平安规范组织施工，承当由于本身平安措施不力呵斥事故的责任和因此发生的费用。162 在施工场地涉及危险地域或需求平安防护措施施工时，分包方应提出平安防护措施，经总包方同意后实施，发生的相应费用由分包方承当。如总包方、监理、总包方检查出平安隐患，指示分包方采取平安措施，分包方该当执行并承当该费用。16.3 因分包方缘由发生平安事故，由分包方担任承当事故一切费用损失 ，双方在本合同的第三部分中商定。五、合同价款与支付17、合同价款及调整

20、17.1双方可在本合同第三部分内商定采用其中一种：1固定合同总价。合同价款不得调整。2固定合同总价可签证。分包方承包范围内合同价固定包干，设计变卦和签证另行调整合同价。双方在本合同第三部分中商定设计变卦和签证的调整方法。3固定综合单价合同。结算时综合单价不变，工程量按实结算；工程量的计算规那么双方在本合同第三部分中商定。4上交管理费的合同。分包方向总包方上缴合同结算价款的固定比例的管理费，合同中商定的分包方上缴管理费费率不因合同价款的调整而改动。其中包括两种方式，本合同选择详细的方式在第三部分中商定：A、分包方上交总包方管理费的基数以甲乙双方确认的含税含业主供应资料款的最终结算价为准，分包方的

21、最终结算价为甲乙双方确认的最终金额扣除上交总包方的管理费和其它应扣各项费用后的结算金额。B、分包方上交总包方管理费的基数以总包方跟业主确认的对应任务内容的含税含业主供应资料款最终结算价为准，分包方的最终结算价为总包方跟业主确认的对应任务内容的最终结算价扣除上交总包方管理费和其它各项费用的结算金额。172上述合同价款中必需明确包括但不限于除总包方供应资料和设备外的为完成合同范围内的工程所需的全部人工、其它资料、机械、措施费、土石方堆场处置费、取土回填购土费、燃动费、大型设备的进出场费、设备闲置费、安拆费、降排水费、物价上涨、各种规费、临建费、水电费、管理费、养路费、修缮费、住宿费、维护费、利润、

22、各类税金、风险、垂直运输、场地内程度运输、二次搬运、平安施工、文明施工、资料保管和堆放、废品维护费、丈量放线、资料上下车费、扰民调停费、赶工费、窝工费、开工清理费、环境维护、缺陷修缮、保证保险费、检验实验费、保险费、配合业主或总包方另行分包的工程所需的配合效力费用，以及为完本钱合同承包范围由总包方安排的其它任务和合同明示或暗示的风险、责任和义务等，如未明确由分包方来承当。173合同价款中必需明确合同总价中的已包括平安文明施工专项资金，专项资金暂定为合同价的2%，多退少补。即为确保本工程平安和文明施工所需投入的费用，该专项资金由总包方在支付工程进度款时暂为扣除，如分包方平安文明施工均到达要求，那

23、么总包方适时办理平安文明施工费用的结算后，返还给分包方此平安文明施工专项资金，如分包方没有在规定的时间内未按总包方和有关规定进度平安文明施工，那么总包方组织其他的人员来进实施，其费用按市场价的2倍由分包方来承当。18、工程中间结算和开工结算18.1中间结算和开工结算流程: A 总包方的工程部工长开具的笼统进度证工单;B质量员、平安员、资料员等签字 C工程部的预算员办理结算单 D 工程部主管消费经理审核 E 商务经理审核 F 工程经理审核 G分公司部门审核 H 分公司主管指点审核 I 分公司经理审定 J 递交给分包方 K分公司财务部挂帐L前往给工程部和分公司相关部门中间结算不做为结算开工结算根据

24、，办理的中间结算只能作为总包方内部记帐和办理分包方进度付款的根据，仅作为本合同最终结算的参考，以双方办理完的开工结算为准。182上述结算流程由总包方的工程部派专人办理，在七个任务日内完成，不得由分包方人员全程追踪。18.3 对分包方自行超出设计图纸范围和因分包方缘由呵斥返工的工程量，总包方不予计量。18.4 施工中假设出现工程变卦，分包方必需在收到经总包方确认的工程变卦、洽商单后方可按变卦内容施工。对于需求确定施工造价的变卦、洽商需在施工前由总包方配合分包方向业主和监理办理有关签证资料及认价任务，业主及监理确认后，在办理整体工程结算时将经业主及监理确认的变卦、签证内容汇总到向业主报送的结算中；

25、假设最终结算中，业主不予确认变卦、签证部分的相关费用，那么该部分任务内容所发生的全部费用由分包方自行承当。19、合同价款的支付19.1 实行工程预付款的，双方应在本合同第三部分内商定总包方向分包方预付工程款的时间和数额，分包方向总包方提供同等数额的预付款担保，开工后按商定的时间和比例逐次扣回。19.2 在确认中间结算和开工结算后，总包方应按本合同的第三部分商定的时间和方式，向分包方支付工程款进度款。19.3 分包方确保上期工程款按时足额支付民工工资、支付资料费和机械费等。分包方出具上期工程款支付明细，总包方工程部商务经理、工程经理担任核实资金流向。假设分包方一经核实存在与明细有明显不符的景象，

26、总包方有权拒付本期工程款，并由分包方承当相关责任。六、工程变卦20、工程变卦20.1 分包方应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进展变卦：1业主根据总包合同作出的变卦指令。该变卦指令业主作出并经总包方确认后通知分包方；2除上述1项以外的总包方作出的变卦指令。 20.2 本分包工程一切的设计变卦、现场签证以业主认可为准，否那么总包方不予认可。七、工程开工验收21、工程开工验收21.1由总包方担任搜集、整理并填写完好的开工验收资料；。21.2 总包方应担任向业主提供开工验收报告并约请业主进展验收，分包方应配合总包方进展验收，并为验收发明条件。根据总包合同无需由业主验收的部分，总包方应

27、按照总包合同商定的验收程序自行验收。21.4分包工程开工验收未能经过且属于分包方缘由的，分包方担任修复相应缺陷并承当相应的质量责任。22、质量保修22.1 保修期自总包工程整体开工之日开场计算，保修期与总包合同规定一致。八、争议、保险、担保23、争议23.1如因分包方劳务作业层或现场施工组织管理的缘由呵斥工程不能顺利进展，在难免除分包方的相关责任前提下，总包方另行组织有关人员进展施工，但由此呵斥的相关费用添加由分包方全额承当，分包方另按合同价的3%的违约金支付给总包方。23.2如因分包方的缘由呵斥工程停工或工期、质量根本无望到达合同的要求，那么分包方无条件地在一周内将分包方一切人员和资料退场，

28、不得影响总包方另行组织人员继续施工。否那么每拖延一天按合同价千分之一向总包方支付违约金，并由分包方承当相关责任和费用，退场后方可办理双方中间结算。结算和付款时间为：结算为已完工的产品或半废品按合同的相关工程造价程序规定计算。付款时间为业主支付总包方全部工程款后一个月内。23.3总包方分包方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同第三部分内商定以下一种方式处理争议：1双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会恳求仲裁；2向有管辖权的人民法院起诉。234发生争议后，除非出现以下情况，双方应继续履行合同，坚持分包工程施工延续，维护好已完

29、工程：1一方违约导致合同确已无法履行，双方协议停顿施工；2调解要求停顿施工，且为双方接受；3仲裁机构要求停顿施工；4法院要求停顿施工。24、保险24.1 总包方可以为运至施工场地内用于分包工程的资料和待安装设备办理保险。业主曾经办理的保险视为总包方办理的保险。24.2 分包方必需为从事危险作业的职工办理不测损伤保险，并为施工场地内自有人员生命财富和施工机械设备办理保险，支付保险费用。24.3 保险事故发生时，总包方分包方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。24.4 详细投保内容和相关责任，总包方分包方在本合同第三部分内商定。九、其他26、资料设备供应26.1有关资料设备供应的数量、程

30、序及责任均按总包合同中业主与总包方的有关商定履行。26.2总包合同商定就分包工程部分由业主供应的资料设备，视为总包方供应的资料设备。26.3 除26.2款和总包方采购的供应资料设备外的工程所需资料设备应由分包方自行采购，但必需提供产品合格证明和复检报告， 以确保资料、设备的合格。26.4总包方担任供应的资料、设备结算方法： 1甲供资料设备供应的清单在第三部分中商定，甲供资料或设备采购方案分包方必需提早十五天向总包方提供需求量方案，并对方案的准确性担任；2 分包方无条件的配合甲供资料、设备的到场验收任务，分包方担任上下车并在指定的区域堆码整齐、存放、保管；对设备需进展开箱验收的，分包方必需派专业

31、人参与，并签收验收结果、办理三方移交手续，移交后的资料、设备出现破损或丧失由分包方承当责任。3分包方不得将甲供的资料、设备私自运出施工现场。4提供的每种资料或设备总量方案必需准确，不得超越双方商定的总量，超出部分按采购价的1.5倍作为总包方的供应给分包方 的资料料价或设备价；节约量的利润分配双方在第三部分中商定。 5如总包方提供的资料设备，分包方在验收过程中发现有质量缺陷，分包方有权回绝运用。27、文物27.1 总包方根据总包合同，应将涉及分包方施工场地以内需求维护的文物或古树名木通知分包方，分包方在施工中应仔细维护，需求采取维护措施时，由分包方承当所需费用。27.2 分包方在其施工场地内发现

32、文物，应采取维护措施，并按照总包合同商定的时间和程序报告总包方。28、不可抗力28.1 不可抗力包括的范围以及事件处置同总包合同相应条款。28.2 不可抗力事件发生涉及分包方施工场地的，分包方应立刻通知总包方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。28.3 分包方承当本身的人员和财富的损失。28.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。29、合同生效与终止29.1 总包方分包方在本合同协议书中商定合同生效方式。29.2 总包方分包方履行合同全部义务，开工结算价款支付终了，本合同即告终止。29.3 分包合同的权益义务终止后，总包方分包方应遵照老实信誉原

33、那么，履行通知、协助、严密等义务。30、合同份数30.1 本合同正本两份，具有同等效能，由总包方分包方分别保管一份。30.2 本合同副本份数，由双方根据需求在本合同第三部分内商定。31、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实践，经协商一致后，可对本合同第二部分内容详细化、补充和完善。 第三部分公用条款一、词语定义及合同文件1、图纸 1.1 总包方向分包方提供图纸的日期：施工现场双方协商确定；总包方向分包方提供图纸的套数：施工现场双方协商确定； 施工图纸费用承当的商定：无。1.2 总包方委托分包方进展深化施工图设计的委托范围及费用承当：无；4.3 复制、重新绘制、翻译、购买规范图纸的

34、责任和费用承当无；4.4 关于运用国外图纸的要求及费用承当：无。二、双方普通权益和义务2、工程经理姓名： 职务 工程经理 。3、分包工程经理姓名： 职务 工程经理 。4、总包方的职责4.1 总包方应完成以下任务：1向分包方提供施工场地和施工所需的证件、批件的称号和完成时间：施工现场双方协商确定；2组织分包方参与业主会审图纸的时间：施工现场双方协商确定；向分包方进展设计图纸交底的时间：施工现场双方协商确定 ；3总包方为本分包工程的实施提供的机械设备和或其他设备如有时，及费用承当：无 ；5、双方商定总包方应做的其它任务：无。5、分包方的职责5.1分包方应完成以下任务：1需完成的设计内容和提交时间：

35、应甲方要求进展图纸的深化设计，时间满足现场施工需求；10.3分包方应在本合同签署生效后2 天内向工程经理提交分包工程总体进度方案。分包方向总包方提交年、季度、月度、周工程进度方案及相应的进度统计报表时间为：无； 总包方同意工程进度方案的时间：收到工程进度方案后2日内。10.4向总包方提交施工组织设计的时间：开工前5日内；总包方同意施工组织设计的时间：收到施工组织设计后2日内。10.5各种规费的承当商定： 按合同中的相应条款执行。 10.6已完工程废品维护的特殊要求及费用承当：未移交后续施工单位运用前，对已完工工程的维护任务及费用均由分包人担任，发生损坏的由分包人公费按相关质量规范予以修复；移交

36、后续施工单位运用后，对已完工工程的维护任务及费用均由后续施工单位担任，发生损坏由后续施工单位公费按相关质量规范予以修复。10.21双方商定分包方应做的其它任务：无偿配合甲方丈量放线。 三、工期14、工期延误14.1 双方商定工期顺延的其他情况：因下雨及其他非承包人缘由导致工程无法施工的，工期可顺延，以现场签证认可为准。14.2 因分包方缘由不能按期开工，工期违约责任的商定： 每延误一天罚款1000元。四、质量与平安15、质量检查与验收15.1 双方关于分包工程质量规范的商定：到达国家现行合格规范。15.2因分包方缘由工程质量达不到商定的质量规范，双方商定违约责任 分包方承当一切相关经济损失。1

37、5.3因分包方缘由发生质量事故，并由分包方担任承当事故一切费用损失。15.3 因分包方缘由发生平安事故，由分包方担任承当事故一切费用损失 ，双方商定违约责任 在分包平安管理协议书中另行商定。五、合同价款与支付17、合同价款及其调整17.1 本合同价款采用3种方式确定。1采用固定合同总价钱的，合同价款包括的本合同规定的各种费用，无论发生除不可抗力外任何风险不再调整合同总价；2采用固定合同总价的签证可调整，设计变卦和签证等调整合同价的商定： 不采用 。3采用固定综合单价合同的，工程量的计算规那么的商定：以双方签认的实践到场铺筑的混合料分量计算乙方运水泥稳定碎石混合料车辆从搅拌站出场时的过磅单。4A

38、、采用上交固定管理费的合同A，合同价款的调整方法：不采用 B、采用上交固定管理费的合同B，合同价款的调整方法：不采用。17.2双方商定合同价款包括的各项费用范围：1费用：包含人工费、资料费、机械费和3.43%的税金。2以上综合单价不因资料涨价和工期等风险要素而调整。19、合同价款的支付 19.1 总包方向分包方预付工程款的时间和数额：50万元 ；19.2 总包方向分包方支付工程款进度款的时间和方式：分包工程终了后乙方凭双方签认后的运料车辆过磅单立刻办理结算。结算单经双方现场施工技术人员及其它相关部门人员核实签字后报甲方工程部指点审批后并及时向乙方支付一切工程款，支付期限为十天，如甲方不能及时支

39、付，乙方将向甲方按同期银行贷款利率收取延期付款利息。七、工程开工验收21、开工验收21.1总包方担任工程开工图、质量保证资料的编制，费用由总包方承当，按甲方与业主签署的主合同中相关规定执行 ； 八、争议、保险、担保23、争议233 双方商定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商处理或者调解不成时，按以下第 2 种方式处理争议：1将争议提交 / 仲裁委员会恳求仲裁；2依法向有管辖的人民法院提起诉讼。24、保险24.4投保内容、相关责任及费用承当： 按规定分包人自行交纳。25、合同履约保证金25.1本合同的分包方向总包方提供的履约担保方式： 无 。26、资料设备供应26.41由总包方采购资料设备

40、的清单：无；26.44总包方的供料或设备，分包方节约量后双方的利润分配商定： 无。30、合同份数30.2 双方商定本合同 5 份，其中，总包方 3 份，分包方 2 份。附件1 质量保证承诺书包括质量缺陷处分规范要求：分包方赞同将总包方提出的“质量缺陷处分规范作为合同补充条款执行。质量缺陷处分规范工程工程称号详细质量缺陷普通缺陷处分规范严重缺陷处分规范按合同条款中商定执行 3、以上违约金在分包方当期工程款中扣除。附件2 不拖欠民工工资承诺书 致 ： 根据、及国家省市关于平安消费的有关法规规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证总包合同正常履约，确保实现工程质量和工期目的，我司

41、特向贵司承诺 ：1. 我司保证每月及时足额支付施工人员包括农民工当月工资，不以任何借口拖延，并接受贵司的监视和检查。 2. 贵司一经发现我司存在拖欠参与本工程工程施工的民工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立刻发放所拖欠的民工工资，并情愿接受贵司的任何针对性的惩罚措施。 3. 我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程工程的进度款直接支付给民工的权益，并对由此呵斥的一切后果承当全部责任。 4. 本承诺书自法定代表人签字并加盖公章后生效，总包合同有效期满终了。承诺人： 法定代表人：委托代理人：日 期：2021年 月 日 附件3 廉洁协议书为了在工程建立中坚持廉洁自律的任

42、务作风，防止各种不正当行为的发生，根据有关建立工程承发包和廉政建立的各种规定，结合任务建立特点，特订立本协议如下：双方该当自觉遵守国家关于建立工程承发包任务规那么以及有关廉政建立的各项规定。总包方及其任务人员不得以任何方式向分包方索要和收受回扣等益处费。总包方任务人员该当坚持与分包方的正常业务交往，不得、收受分包方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在分包方报销任何应由个人工支付的费用。总包方任务人员不得参与能够对公正执行公务有影响的宴请和文娱活动。总包方任务人员不得要求或者接受分包方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的任务安排以及出国等提供方便。总包方任务人员不得向分包方引见家属或者亲友从事与总

43、包方工程有关的资料设备供应、工程分包等经济活动。分包方该当经过正常途径开展相应业务任务，不得为获取某些不正当利益而向总包方任务人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。分包方不得为谋取私利擅自与总包方任务人员就工程承包、工程费用、资料设备供应、工程量变动、工程质量问题处置等进展私下商谈或者达成默契。分包方不得以洽谈业务、签署经济合同为借口，约请总包方任务人员外出旅游和进入高档文娱场所。分包方不得为总包方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。分包方如发现总包方任务人员有违反上述协议者，应向总包方指点或者上级单位汇报。总包方不得找任何借口对分包方进展报仇，总包方对告发属实和

44、严厉遵守廉洁协议的分包方，要同等条件下给予承接后续工程的优先约请招标权。总包方发现分包方在违反本协议或者采用不正当的手段行贿总包方任务人员，总包方根据详细情节和呵斥的后果清查分包方工程合同造价的1-5%的违约金。由此给总包方单位呵斥的损失均由分包方承当，分包方用不正当手段获取的非法所得由总包方单位予以追缴。本廉洁协议与工程承发包合同具有同等法律效能。经协议双方签署后立刻生效。总包方： 分包方： 法定代表人： 法定代表人：附件4：关于对施工现场作业队伍管理实施奖罚的有关规定为加强施工现场的管理，促进施工现场管理规范化、规范化，按照文明施工现场的管理规定及政府的有关要求，参照劳务、分包合同、消防治

45、安责任状、平安及劳务管理有关规定，特制定本奖罚措施来严肃施工现场的管理。一、平安管理：1.1 凡进入施工现场的人员必需戴好平安帽，不戴平安帽进入施工现场者每人次罚款100元；戴平安帽但未系带子的罚款50元。1.2 凡穿“三鞋高跟鞋、硬底鞋、拖鞋进入施工现场者，每人次罚款50元。1.3 凡高处作业不系平安带者，每人次罚款200元。1.4 凡在高空向下乱扔资料、渣滓、物品等，每次罚款500元。1.5 凡违章攀爬脚手架者，每人次罚款100元。1.6私自撤除外架的拉结点、临边防护等平安防护设备的，每次罚款500元。由此引发平安事故的将加重处分，情结严重的清退出场并清查刑事责任。1.7 特殊工种必需持证

46、上岗，无证上岗者每人次罚款50元。二、人员管理2.1 施工队伍进场时必需向总包方提供本队人员花名册、务工人员劳动合同、身份证复印件，每缺一项罚款500元。工程一致为农民工办理胸卡注明姓名、工种、身份证号及编号等，假设有人员变动，施工队必需将人员花名册，身份证复印件，劳动合同重新上报一次给工程，假设不及时上报，给施工队处以每月罚款200元直到上报为止。2.3 每月必需向总包方提供有工人签字的工资发放表。否那么，罚款500元。2.4 凡在工地打架斗殴者，对相关的施工队伍各罚款5000元，再视责任与情况予以追加处分。2.5 凡在现场酗酒者每人次罚款200元，不穿上衣或只穿内裤在施工现场和生活区公共场

47、所者，每人次罚款100元，对所在施工队补罚500元。2.6分包方必需参与总包方召开的一切会议，如分包方未按时参与、迟到一次罚款50元；如缺席一次罚款100元；罚款以现金方式交付工程，如不按时交付的那么由总包方直接从当月分包方结帐中双倍扣除。三、资料管理：一切进场施工队伍必需节约运用总包方提供资料，严禁浪费资料。在施工时需求锯木枋或模板时，必需书面请示工程，经工程赞同后方可锯木枋或模板；否那么，每锯一根木枋，罚款100元，每锯一块模板，罚款200元。四、生活区管理：4.1一切承包工程义务的施任务业队伍，必需服从工程总包的一致协调管理，严厉按房间设置的人数足额住满，假设不住满，每空缺一位，每月每位

48、罚款200元。4.2 房间内必需严厉执行“三线一净制度毛巾一条线、被褥一条线、平安帽一条线，房间干净整洁，不乱拉乱接乱改电源电线，否那么罚款200元。照明灯泡不得超越60W，超越60W，发现一次收缴灯泡并罚款50元。4.3 严禁在宿舍内私烧电炉、水乌龟，每发现一次处以200元罚款。4.4 严禁职工在宿舍内卧床吸烟，发现一次处分50元。4.5 每间住房内由施工队自行购置一个水桶装水放置烟头，严防火灾事故发生，假设宿舍内不放置装水的烟桶处以200元罚款。4.6 住房内工人乱扔、乱倒脏水、赃物等，不放到指定位置，发现一次处以30元罚款。4.7 住房内工人不讲究品德文明观念，在房前屋后随地大小便，发现

49、一次处分100元。4.8 室内被褥叠放整齐，床单拉直，鞋子摆放整齐，生活用品必需干净整洁摆放有序，脏衣、脏物当天更洗，不得乱扔乱挂，干净衣物必需叠放整齐，一致放在枕头边用枕巾搭盖。每月由工程部检查、考核评选，假设备工队不按规定执行，我行我素，乱堆、乱放、乱扔 ，一经查处后，每间房按每项50元处分。对执行较好的施工队，每月给予施工队奖励1000元。厕所及公共场所每天由保洁员清理干净，每周进展一次消毒。五、食堂管理：5.1各工程食堂含劳务分包食堂必需持有卫生答应证，并将食堂卫生管理制度、卫生答应证及炊事员安康证复印件一致上墙，要求张贴整齐规范，劳务队食堂卫生答应证由工程牵头办理，费用由劳务队自行承

50、当。5.2 食堂任务人员必需持卫生安康证才干上岗，无安康证者严禁上岗，发现无证上岗者，每人每次处100元罚款。5.3食堂任务人员，每天必需穿白色任务服并戴任务帽，未按规定穿戴的，检查发现一次罚款100元，累计三次对食堂承包责任人及劳务队处分2000元。 5.4 食堂食品必需分类摆放整齐，生熟品必需分开摆放，查出生熟食品混放，罚款200元。熟食必需有防护罩遮盖，食堂每餐炒出的熟食必需用罩子盖好，防止蚊虫接触，否那么罚款200元。5.5食堂必需设有防蝇器具。5.6严禁运用劣质大米、陈化粮和地沟油等不卫生食品，假设发现一次处分款1000元。5.7严禁出卖发馊蜕变的剩菜剩饭，发现一次处分500元。5.

51、8劳务队食堂必需为工人提供卫生的饮用水；假设不提供的取消劳务队承办食堂的资历。5.9 一切人员依次排队就餐，杜绝因购餐插队发生打架斗殴。因插队发生打架斗殴。每人处以500元罚款，视情节轻重，呵斥恶果的，一切责任均由闹事者承当。六、现场CI标化管理6.1平安帽颜色及平安帽编号的规定：6.1.1平安帽的颜色6.1.1.1上级指点、工程平安监视员的平安帽一致为大红色，平安监视员平安帽上印“平安监察。6.1.1.2工程一切含总包、分包管理人员一致为白色。6.1.1.3各施工队伍一切人员一致为黄色。6.1.1.4特殊工种平安帽颜色为蓝色。6.1.2平安帽的编号6.1.2.1红色平安帽为上级指点、工程平安监视员佩戴，不一致编号。按中建总公司要求购置。6.1.2.2白色平安帽的编号A为工程总包的现场管理人员，编号顺序从工程经理A-01、工程书记A-02、副经理A-03、技术担任人等