建设工程合同汇编

1、劳务分包合同甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法 律、法规，遵循平等自愿、公平和老实信用原那么，双方就建设工程劳务作业合 作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：四、工程工期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：1、平安生产：乙方应加强平安教育，认真执行平安

2、技术规范，严格遵守平安制 度，落实平安措施，确保施工平安。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组 织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量到达约定的要 求。3、工程工期：4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫 等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。十一、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治 理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。施工合同建设单位： ，以下简称甲方。施工单位：一,以下简称乙方。为明确甲乙双方

3、在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合 工作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签 定本合同，以便共同遵守。第一条总那么一、工程名称：二、国家（或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工 程的批准投资计划、工程工程表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设 计、总概算等文件号。三、工程编号：四、工程地点：五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计一平方米（各单项工程建 筑安装面积详见工程工程一览表）六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程 造价详见工程工程一览表）第二条工程期限本合同全部工程年一月一日开工至年月一

4、日竣工（各单项 工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程工程一览表）。在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通 过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或所供材料，以及设备不合规格要 求，被迫停工或不能顺利施工者。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照；清除施工场地范围影 响施工的原有管线、绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的碓房和1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，假设有逾期，甲方应向乙方 支付违约金（按应付金额的银行同

5、期贷款利率计算支付利息）。2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内 容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约 金;逾期超过一天，甲方有权单方面解除合同。第十条：其它本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖 章后生效，一式一份，上方各执一份，上交一份。发包单位（甲方）（盖章） 授权代理人（签字或盖章）：联系 ：承包人（签字或盖章）：联系 ：年 月 日工业园基础设施投资合同甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：住址：住址： ： ： ： ：联系 ：联系 ：本工业园基础设施建设投资开发合同由上列各方于年月 日在 订立O鉴于：.为了开展高新技术，调整地方经济结构，促进

6、经济开展，经 政府研究决定在 设立 高科技工业园。.为了加快工业园内的建设，工业园区管理委员会（称 甲方）与 投资（称乙方）本着互惠互利、自愿有偿的原那么，就合作开发 高科技工业园，建设首期平方米基础设施的事宜，甲、乙双方经协商一致，达成工 业园基础设施建设投资开发合同，合同如下: 第一条工业园总规划面积约 平方米，东至,南至 公路，北至 公路，西至 路。首期开发 平方米。第二条基础设施建设总体规划方案实施。 第三条 合作范围：工业园首期 平方米土地的基础设施建设，包括平整土地，建设路网、排水系统，公共绿化，水、电通信 的管沟等土建工程局部等。 第四条合作形式：由乙方提供 元启动资金，首期亩基

7、础工程由乙方承包建设。建设首期基础设施，建设费 在出让土地中提取，分两局部。总规划未做好前出让每平方米土地 提取 元；做好总规划后，按总规划，参照国家定额做出预算，根据工程进度，定期结算及付款。 第五条 首期 平方米基础设施建设时间为 年。第六条乙方投入 元，一年内不计利息，第二年起，在开发过程中未付清基础设施建设投入费用，欠款局部按银行固定资产 贷款计收利息。如乙方有合作工程，符合入园条件，可以地抵款， 平整好的土地地价每平方米 元。第七条甲方责任7. 1取得土地使用开发权，办理土地使用有关手续；7. 2协调地方政府及村委会关系；7. 3监管施工质量；7. 4编写总体规划方案和可行性研究报告

8、；7. 5负责招商引资，并及时按出让土地面积兑现基础建设费给乙 方；7. 6负责乙方委托的其他事宜;7落实有关优惠政策。第八条乙方责任1负责落实启动资金到位；2组织好施工，按质、按量、按时整理好土地交付给客商使用；3做好平安生产工作。第九条法律责任1本合同的订立、效力、解释和争议的解决均依照中华人民共和 国有关法律法规，受国家法律保护和管辖。2双方均应按履行各自的义务，自觉遵守有关法律法规。如发生 纠纷，应协商解决，协商不成的，双方均可向工业园所在地人民法 院起诉。第十条陈述和保证1甲方的陈述和保证（1）其是一家依法设立并有效存续的工业园区管委会；（2）其有权进行本合同规定的行为，并已采取所有

9、必要的行为授权 签订和履行本合同；（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。2乙方的陈述和保证（1）其是一家依法设立并有效存续的投资公司；（2）其有权进行本合同规定的行为，并已采取所有必要的公司行为 授权签订和履行本合同；（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。第十一条违约责任1甲方的责任（1）如果甲方未按本合同履行义务，那么应承当罚款 元给乙方。但无论如何，罚款金额不超过合同约定总价款的%（2）如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而 使乙方遭受损失，那么乙方有权要求甲方予以赔偿。2乙方的责任（1）如果乙方违反本合同未履行义务，那么应按逾期天数每日万分之 支付违约

10、金给甲方。但无论如何，违约金不超过合同约定 总金额的%;（2）如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而 使甲方遭受损失，那么甲方有权要求乙方予以赔偿。第十二条保密一方对因本工业园基础设施建设投资开发合同而获知 的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露， 但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十三条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充， 由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。第十四条合同附件14. 1本合同附件包括但不限于：（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件；

11、14. 2任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约 责任条款承当法律责任。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：建设工程监理合同甲方：地址： ： ：一 ：开户行：账号：Email： 乙方：地址： ： ： ：开户行:账号：Email： 依据中华人民共和国合同法，合同双方当事人就本项工程建设监理有关事 项协商一致，订立本合同。第一条以下名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：“工程工程”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设工程。“发包方”是指承当直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承 人。“监理方”是指承当监理业务和监理责任

12、的法人以及其合法继承人。“监理机构”是监理方派驻本工程工程现场直接承当监理业务实施的组织， 由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监 理工作和额外的监理工作。“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本 合同的现场负责人。“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程工程建

13、 设的合同。“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业 务的行为。“现场”是指建设工程实施的场所。“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制 定的法规和规章。第二条本合同适用的语言文字为。第三条适用法律、法规、规章和监理依据适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务 院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工 程工程建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。第四条工程概况.工程名称：O.工程地点:.工程规模及特性:.工程总投资：,静态：,动态：o.工程总

14、工期：其中：(1)开工日期：本合同工程定于年一月一日开工，从签订合同后第 一日算起；(2)竣工日期：本合同工程定于年一月一日竣工；(3)但凡延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计 算基础。第五条监理范围.大、中型工程工程；.市政、公用工程工程；.政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会开展事业工程和住宅工程工程；.外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程工程。第六条监理内容.控制工程建设的投资.建设工期和工程质量 中转场地，搭建大型临时设施场地）；解决施工用水源、电源和运输道路的接 通；应于一年月一日向乙方提供工程设计图纸一份；组织设计、施 工单位进行工程交底。二、乙方

15、在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工 图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工地区 的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储藏材 料，加工构件，做好一切施工准备。第四条物资供应一、本合同全部所需材料按以下一项供应方式办理：.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙 方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。.统配部管材料由乙方负责办理申请、定货、调剂使用。特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材 料均由乙方负责采购供应。.包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定

16、的加工地点。. 二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、定货及加工、引进成套设 备在交付前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可委 托有条件的乙方加工。三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必 须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原单位和甲乙双方的同意， 在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负 贲供应之一方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经 试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符合要求，经 双方努

17、力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按以下第一项办理：1.以施工图预算加增减变更预算进行结算；.进行工程建设合同管理.协调有关单位间的工作关系 o第七条监理费用.本合同生效时，发包方向监理方预付估算监理费总额的一%作为合同定 金，监理工作完成后，定金抵做工程监理费。.工程进度过半时，发包方向监理方拨款付应付监理费总额的% （不含定 金）。.工程验收合格后，发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。.如果发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当 向监理方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利

18、 息率乘以拖欠酬金时间计算。本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工 程预算额计算，估算总收费元，金额大写待工程结束后进行结 算。第八条工程监理期限自一年一月一日至一年一月一日止。第九条建设监理合同的组成文件及解释顺序.监理委托函或中标函.监理合同书.监理实施过程中双方共同签署的补充文件.合同条款.监理招标书（或委托书）.监理投标书（或监理大纲）上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈 记录以及有关相互承诺的一切文件。第十条本合同书的开始、完成与变更.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。.监理方应按本合同书特殊条款

19、中所订明的期限开始其服务。.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为 此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。.如果如本合同书需延长（不可抗力等），双方应签订补充合同，或在特殊条 款中事先加以说明。.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调 整，并在特殊条款中具体说明。第十一条监理方的义务和责任.监理方应在合同条款约定的时间内，向发包方提交监理规划、监理方委派的 总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。.监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规 划派出专业配套、

20、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场，组建监理方，编 制监理细那么，并正常有序地开展监理工作，完本钱合同所约定的监理任务，并 承当相应的监理责任。.在监理期限内，监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理方 和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意，同时应保持其他 主要监理方人员的相对稳定，如有调整应报发包方备案。.监理方应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责 制。.在监理期间，监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合 理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原那么，勤奋、 高效、独立自主地开展监理服务，维护发包方的利益和承

21、包方的合法权益。监 理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。.现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监 理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。.监理方人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理 和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。.监理方应认真作好监理日记，保持其及时性、完整性和连续性；应向发 包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。.监理方所使用的发包方提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包 方。在本合同终止后，应按照合同条款的规定移交给发包方。.在本合同期限内或合同终止后，未征得发包方同意

22、，监理方和所有监理方 人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包方所 提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。.如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理方应就 延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。.在本合同约定的期限内，如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成 工程质量问题或发包方的直接经济损失，监理方应按本合同条款的规定承当相 应的经济责任。.监理方因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理方不 承当责任。.监理方对承包方因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工 （交图、交货、交工）时限的延期不承当责任。第十二条发包方的

23、义务和责任.发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工 作环境和外部条件。.发包方应按合同条款约定的时间、数量、方式，向监理方提供开展监理业务 所需要的有关工程建设的文件资料。.发包方应在合同条款约定的时间内，就监理方书面提交并要求作出决定的事 宜作出书面决定，并及时送达监理方。超过约定的时间，监理方未收到发包方 的书面决定，监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确 认。.发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理方的权限等内 容，在工程开工前书面通知工程建设的承包方。.发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条 件应在

24、合同条款中明确。发包方不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿 的费用应在合同条款中明确。.如双方约定，发包方免费向监理方提供工作人员，应在合同条款中明确。所 有这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一安排和使用。.发包方应当维护监理方工作的独立性，不干涉监理方监理业务的开展。.如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期 限，发包方应接受监理方相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加 的监理报酬尽快签订补充协议。.发包方应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监 理方造成的经济损失。第十三条监理方的权利.选择工程施工、设备和材料供应等单位

25、的建议权。.对承包方选择的分包工程和分包单位确实认权和否认权。.协助发包方签订工程建设合同。.工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核确认并加盖公章的 工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。.工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。.按照合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。.按照平安和优化的原那么，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出 建议意见，并向发包方提出书面报告。.组织协调工程建设有关各方关系的主持权。.按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、 复工令应事先征得发包方同意。.对全部工程的所有部位及其任何一

26、项工艺、材料、构件和工程设备的检 查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关合同规定应负的责 任。.对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安 全生产和文明施工的监督权。.工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。.对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。.工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理方 签字确认，发包方不支付任何工程款项。.有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。.有权要求承包方增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由 承包方自己承当。第十四条发包方的权利.有权依据本合同对监理方和监理方人员的

27、监理工作进行检查。.有权选定工程设计单位和承建单位。.有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问 题的最终决定权。.有对工程款支付、结算的最终决定权。.监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意，并有权要求监理方更换不称 职的监理方人员，直至合同终止。.有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。第十五条监理费用计算与支付.正常的监理业务报酬，按照合同条款约定的方法计取，发包方应按合同条款 约定的期限、方式支付。.监理方根据发包方要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬I,或因工期延 长增加的报酬，应按监理补充协议或合同条款约定的方法计取，其支付方式、 期限等应按

28、正常监理报酬的规定进行。.发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付 之日止，还应支付滞纳金或利息。.发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬工程有异议时，应当在收 到监理方支付通知书一天内向监理方发出异议通知，由双方协商解决。无异 议，按约定支付。第十六条合同的解除（本合同在以下任一情形下解除）.合同期限届满，甲乙双方不再续签本合同；.甲乙双方通过书面协议解除本合同；.因不可抗力致使合同目的不能实现的；.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为说明不履行合同 主要义务的；.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；.当事人有其他违约

29、或违法行为致使合同目的不能实现的；. o一方依据2、3、4、5、6款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解 除合同的通知，并在发出通知前一天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第一条关于争议的约定处理。第十七条合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义 务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转 让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第十八条违约责任.由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前一个月通知监理方，并要 承当违约责任，支付约定赔偿费用。.由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前一个月通知甲

30、方，并要承 担违约责任，支付约定赔偿费用。.发包方或监理方在接到终止合同通知后，一天内没有答复，可视为本合同 终止。.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。第十九条违约金.由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约金元；.由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约金一元；.因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任；4.反合同条,方支付.方违约金元;.反合同 条，方支付 方违约金 元；.反合同 条，方支付 方违约金 元；第二十条合理化建议.监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发 包方应按监理合同条件的约定，给予监理方合理化建议奖励。

31、.工程提前投产奖按条件约定执行。第二十一条奖惩发包方可视监理方的监理工作情况，进行奖罚。（1）发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在元范围内，罚金在 元限度之内；（2）为了促进承建施工单位保证进度、质量和平安，监理方可写出书面材料建 议奖励有关人员。具体数额及开支方法由双方协商确定，监理方使用时受发包 方监督并且立账备查。具体内容由双方约定如下：oo第二十二条特殊条款双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规 定调整包干造价；.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造 价；

32、.包工不包料，按工程预算定额或人工费包干方法结算；. 二、本合同自签订生效之日起，甲方应在日内按工程造价总数元的百 分之次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的 完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前， 可预留工程总造价的百分之一的尾款，待工程竣工验收后全部付清。（基本 建设投资拨款该贷款后，贷款方法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨 付工程款，按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定办 理。第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家 颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织

33、施工，要求工程到达 合格标准。二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇以下 情况造成一反窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损 失，应由甲方负担；.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲 方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方 办理有关手续后方继续施工；.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同 意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不 得强行施工；.在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。 三、在施工中由于乙方本身原因造

34、成的停工、返工，材料、构件的倒运，机械 二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:（1）额外服务：如果发包方委托监理方承当本合同范围以外的任务，发包方应 另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加 了服务的工作量和持续时间，那么监理方将此情况及可能发生的影响通知发包 方，发包方应增加额外服务费。（2）双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以 或口头指示，但都应有 记录，会议以纪要为据。（3）合同签发后，假设出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变 化，本合同监理

35、费应作相应调整。（4）发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要 求、通知等）及与被监理工程有关的试验报告等技术资料5份，发包方与承建 施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单 位泄露，工程结束后归还发包方。（5）发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在7天内给予 明确指示，并采用书面形式通知监理方。（6）监理方不承当施工中工伤事故的责任。第二十三条声明及保证.发包方：（1）发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合 同。（2）发包方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。（3）在签署本合同时，任何法院

36、、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任 何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政 行为。（4）发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是发 包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束 力O.监理方：（1）监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合 同。（2）监理方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任 何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政 行为。（4）监理方为签署本合同所需的内部授权程序均

37、已完成，本合同的签署人是监 理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束 力。第二十四条保密.双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经 营信息及其他商业秘密）予以保密。.未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的 全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。.保密期限为一年。. 一方违反上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第二十五条不可抗力.本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能防止并对一方当事人造 成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等 以及社会事

38、件如战争、动乱、政府行为等。.如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将 事故情况书面告知另一方，并应在一天内，提供事故详情及合同不能履行或 者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履 行。.在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同局部或全部不能履 行，监理方不承当违约责任，允许延期或局部或全部不履行者，双方应筌补充 协议。第二十六条通知与联系.发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监 理方联系并通知监理方。更换常驻代表，需一天提前通知监理方。.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知

39、 和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、 、电报、当面送交等） 方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。特殊情况下可先口头或 通知并即补书面通知。.各方通讯地址如下:. 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对 方；否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任。第二十七条争议的处理.本合同受一国法律管辖并按其进行解释。.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门 调解；协商或调解不成的，按以下第一种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第二十八条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合

40、同的原那么、 合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解 释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。第二十九条补充条款本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可 以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部 分，与本合同具有同等的法律效力。第三十条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。第三十一条文本本合同正本一式一份，双方各执一份，具有同等法律效力；合同副本 份，送留存一份。甲方（盖章）：一乙方（盖章）：一法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代

41、理人（签字）： 年月日年月日签订地点：签订地点：建设工程勘察设计合同工程名称：工程地点：合同编号：勘察设计证书等级：一发包方（甲方）：一法定住址：一法定代表人：通讯地址：邮政编码：联系人： ： ：账号：电子信箱：一承包方（乙方）：法定住址：一法定代表人：通讯地址：邮政编码：一联系人： ： ：账号：一电子信箱：一发包方委托承包方进行一勘察设计任务。根据中华人民共和国合同法和 的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工 程勘察设计工作，经双方协商一致，就本工程 勘察设计阶段的工作签订本 合同，共同遵守。第一条本合同签订依据.中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程

42、勘察 设计市场管理规定。.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。.建设工程批准文件。第二条勘察设计依据.发包方给承包方的委托书或勘察设计中标文件。.发包方提交的基础资料。.承包方采用的主要技术标准是：o第三条合同文件的优先次序构本钱合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，那么根据如下优先次序来判断：.合同书；.中标函（文件）；3,发包方要求及委托书；.投标书。第四条工程概况 TOC o 1-5 h z .工程名称：0.工程建设地点：o.工程规模、特征：o.工程勘察设计任务委托文号、日期：o.工程勘察设计任务（内容）与技术要求：o.承接方式：o.预计勘察设计工作量：

43、o第五条资料及文件提交.发包方向承包方交付的勘察设计文件在委托勘察工作中：（1）在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的 地形图；（2）圈定测量范围的平面图；土地使用证的复制件；o在委托初步设计工作中：(1)经过批准的设计任务书；(2)选址报告；(3)规划要求；(4)原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文 件；(5)经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求；o.承包方向发包方提交的资料及文件(1)设计任务书；(2)可行性研究报告;(3)根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件；第六条工期.本工程自年月日开工至年月日完工，工期为 天；.由于

44、发包方原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按以下方式执 行：(1);(2) o3.由于承包方原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按以下方式执 行：(1)一;o第七条勘察设计费用.乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计费；.设计合同生效后，甲方付给乙方设计费%;乙方交付初步设计文件时， 甲方再付给乙方设计费%;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计 费；.小型设计工程及复用设计工程分一次拨付设计费。即签定设计合同时选拨 付%作为定金，完成施工图时付清全部设计费；.勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的%,乙方交付勘察文件时，甲 方负责结算全部勘察费。第八条工程变更及勘

45、察设计的修改和停止.本工程进行中，发包方对工程内容与技术要求提出变更，发包方应在变更前 一天向承包方发出书面变更通知，否那么承包方有权拒绝变更；承包方接通知 后于一天内，提出变更方案的文件资料，发包方收到该文件资料之日起一 天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第 一天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包方经济支出和损 失，由发包方承当；.变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：（1）;（2） ；.发包方因故要求修改工程的勘察设计，经承包方同意后，除设计文件交付时 间另定外，发包方应按承包方实际返工修改工日，每工日按元增付勘查设 计费，或按勘察设计阶段

46、中返工的工作量百分比计算；.原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察设计时，须具有勘察设计审批机 关或勘察设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了 的勘察设计费用的支付，按前条方法计算；.发包方因故要求中途停止勘察设计时，应及时用书面通知承包方，已付勘察 设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清勘察设计费，同时结束合 同关系。第九条知识产权本工程的勘察设计版权全部属承包方所有，发包方有责任对此给予保护，不得 将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘 或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。第十条双方责任1.发包方责任(1

47、)收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面 转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术 交底，通知乙方参加考核及竣工验收；(2)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生 活条件；(3)委托配合引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至 建成投产的各阶段，应吸收承当有关设计任务的单位参加；(4)维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三 方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任；(5)按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费；(6) o2.承包方责任(1)初步设计经上

48、级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙 方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任 务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同；(2)乙方对所承当设计的建设工程应配合施工，开工前进行设计技术交底，解 决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加考核及工程竣 工验收。对于大中型工业工程和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐 蔽工程验收；(3)对于复杂工程，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关 规定办理；(4)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程 地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交

49、勘察成果；o第十一条材料设备供应.发包方、承包方应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并 经发包方、承包方代表共同验收认可，如与勘察设计和规范要求不符的产品， 应重新采购符合要求的产品，并经发包方、承包方代表重新验收认定，各自承 出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好 记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面同志甲方和设计单位共同进行验收， 并办理隐蔽工程验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验 收，并应作好记录，甲方应予成认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合 要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工

50、过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成 而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负责。在组织 施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前一日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验 收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日 期，但甲方必须成认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所出售的管理费和 各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算方法： 二、竣工工程经检验合格，从验收之日起一天内乙方向甲方移交完毕，如甲 方不能按期接管，致使乙方验收工程发生损失，应由甲方负担。三、本项工程中之单

51、项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施 工，在移交时甲乙应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。四、在进行地竣工工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的局部，双反 让在验收时应仪定修补措施和期限，甲乙双方在规定期限内完成，完成后经验 收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承当。由于修理或返工造成逾 期移交的，偿付逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不 能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验 收和办移交手续。六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依 据，在进行竣工施工验收时，乙方

52、应向甲方提供以下条件：.增减工程变更的有关手续和其他洽谈记录；.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；.提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图加以注 明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工 担发生的费用。假设造成停、窝工的，原因是承包方的，那么责任自负；原因是发 包方的，那么应向承包方支付停、窝工费；2.承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，增减的费用由发 包方、承包方商定。第十二条奖励在合理的工程投资控制数内，由于承包方采用先进技术或合理建议而节省了工 程投资，可以从节约投资额中提取%奖励承包方。第十三条报告、成果、文件检查验收.由

53、发包方负责组织对承包方交付的报告、成果、文件进行检查验收；.发包方收到承包方交付的报告、成果、文件后一天内检查验收完毕，并出 具检查验收证明，以示承包方已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包 方的报告、成果、文件；.隐蔽工程工序质量检查，由承包方自检后，书面通知发包方检查；发包方接 通知后，当天组织质检，经检验合格，发包方、承包方签字后方能进行下一道 工序；检验不合格，承包方在限定时间内修补后重新检验，直至合格；假设发包 方接通知后一小时内仍未能到现场检验，承包方可以顺延工程工期，发包方 应赔偿停、窝工的损失；.工程完工，承包方向发包方提交治理工程的原始记录、竣工图及报告、成 果、文件、发

54、包方应在天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问 题，承包方应采取有效补救措施；.工程未经验收，发包方提前使用和擅自动用，由此发生的质量、平安问题， 由发包方承当责任，并以发包方开始使用日期为完工日期；.完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起一天内，承包方 向发包方移交完毕，如发包方不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由 发包方承当，如承包方不能按时交付，应按逾期完工处理，发包方不得因此而 拒付工程款。第十四条当事人变更.订立合同后一方发生分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权 利和义务的继承人，双方可以重新协商合同的履行方式；.当事人一方基本信息、联系方式发生变

55、更时，应及时用书面方式通知另一方 当事人，如未进行书面通知那么所造成的损失由责任方承当。第十五条违约责任及违约金.发包方不履行合同，无权请求退还定金。承包方不履行合同，应当双倍返回 定金；.发包方不能按时提供建设工程审批文件和勘察设计基础资料，或因资料原因 影响承包方勘察设计进度或造成勘察设计修改，承包方除可推迟交付勘察设计 文件日期外，发包方应按承包方实际损失的工日，以日产值一元计算，增补 勘察设计费；.发包方因故要求变更勘察设计，经承包方同意后，除勘察设计文件交付时间 另议外，发包方应按承包方实际返工修改工日，增付勘察设计费；.发包方因故要求停止勘察设计时，应及时用书面通知承包方，承包方应

56、立即 停止勘察设计，发包方已付的定金不予归还，定金缺乏勘察设计进度局部，按 已完成的设计实际进度补交费用；.发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，承包 方已收的定金和勘察设计费不予退回；.由于承包方的勘察设计错误，给发包方造成较大经济损失时，承包方除负责 积极采取补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给发包方与直接 损失局部勘察设计费相等的赔偿金；.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由双方商定，每逾 期一天，发包方可少付该阶段勘察设计费的%,提前时，发包方付给承包方 该阶段勘察设计费的% （经批准生效）；.发包方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违

57、约金，按天数累计计算，每天 偿付勘察设计费%的违约金，但每天偿付最高额不得超过一元；.承包方不及时到现场处理有关勘察设计问题，不及时按审批机关意见修改勘 察设计时，每影响一天应减付勘察设计费%o第十六条保密.如遇有关国家秘密之特别事项，当事人双方应采取之特别形式，严守国 家秘密；.双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资 料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同工程外的工程；.双方应对在合同签订、履行中获取的对方的商业秘密，包括技术资料、财 务资料以及无法自公开渠道获取的一切对方资料履行保密义务，不得用于任何 合同外的其他目的；.如发生以上情况，泄密方承当一切

58、由此引起的后果并承当赔偿责任；.保密期限,起止日期o 第十七条不可抗力.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部 或局部义务，该义务的履行在不可抗力事件阻碍其履行期间应予中止；.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将 不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后一日内向另一 方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需 要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成 为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力 事件的影响；3,不可抗力事件发生时，双方应立即通过

59、友好协商决定如何执行本合同。不可 抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各 项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履 行合同的能力，那么双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗 力一方无须为此承当责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责 任；4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使 可预料到也不可防止且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本 合同全部或局部的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包 括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（

60、不管曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第十八条争议处理合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方应本着互惠互利的态度 进行友好协商，双方协商不成时，采取以下第一种方式解决：.向申请调解；.向人民法院起诉；.其它解决方式：o第十九条未尽事宜与附加条款.本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行；.本合同附加条款如下：;.本合同附件：建设工程勘查勘查设计委托书、工程地质勘察设计委托 书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交 付日期一览表、等均为本合同的组成局部，本合同附件具有与合同同等 的法律效力。第二十条合同生效、中止与终止.本合同需经双