一级建造师考试建设工程法规及相关关键知识习题含答案（冲刺班）

1、建设工程法规及相关关键知识习题含答案（冲刺班）1【法的制定机关】宪法全国人大法律全国人大及常委会行政法规国务院地方法规省、直辖市、较大市人大及常委会民族自治地方人大部门规章国务院各部委地方政府规章省、自治区、直辖市、较大市政府国际条约21我国法的形式是制定法，下列属于我国法的形式的有（）。A行业普遍认可的国际惯例B县政府发布的规范性文件C最高法院发布的指导判例D我国加入的国际条约【答案】D3【法的纵向冲突（上位法高于下位法）】【法的横向冲突】 地方性法规地方政府规章宪法法律 行政法规 部门规章同一机关制订新的与旧的冲突按新的特别的与一般的冲突按特别新的一般与旧的特别冲突不按新也不按特别，谁制订

2、谁裁决不同机关制订地方法规与部门规章冲突国务院认为应适用地方法规，国务院裁决国务院认为应当适用部门规章，提请全国人大常委会裁决A部门规章与B部门规章冲突国务院裁决部门规章与地方政府规章冲突42招标投标法实施条例是招标投标法的（）。A新法B特别法C下位法D司法解释【答案】C53从不同类型法律的关系看，下列关于工程建设审计结论的说法中，错误的是（）A当事人可以约定以审计结论作为合同的结算依据B审计结论与合同价款不一致并不必然影响合同效力C审计结论任何时候都不能作为合同案件的判决依据D合同约定不明或约定无效时，审计结论可以作为判决依据【答案】C64以下关于施工企业法人制度，说法正确的是（）A施工企业

3、自成立时起取得法人资格B施工企业法人的行为后果由其法定代表人承担C项目经理部行为的法律后果由项目经理承担D项目经理的行为后果由施工企业法人承担【答案】D75建设工程活动中，不可以委托代理的是（）。A工程项目招标投标B施工合同纠纷诉讼C组织和参与竣工验收D材料和设备采购【答案】C86某施工企业委托某律师事务所代理诉讼一起施工合同纠纷，该授权委托书中不必载明的内容是（）。A律师事务所名称和律师姓名B代理事项C代理权限D代理费用【答案】D97有关建设工程活动代理行为的设立，正确的是（）A工程承包活动不可以委托代理B工程投标活动的代理人必须具备法定资格C诉讼代理人必须具备律师资格D建设工程代理行为必须

4、采用书面形式【答案】A108以下属于被代理人应当承担责任的情形是（）A代理人因情况紧急，为保护被代理人的利益而转托他人代理B代理人以被代理人名义实施的与代理事项无关的行为C代理人超越代理权限进行的活动D代理人在代理期间届满后继续实施代理【答案】A119王某原是甲建筑公司的采购员，辞职后仍继续以甲公司的名义与乙公司洽购钢材购销合同，甲公司得知此事却未予理睬，则该钢材采购合同效力是（）。A可撤销、可变更B无效C按有效处理D效力待定【答案】C1210以下不属于表见代理构成要件的是（）。A相对人有足够理由相信行为人有代理权B本人存在过失C相对人为善意D本人对行为人的行为予以追认【答案】D【解析】本人明

5、知道他人以本人名义实施民事法律行为而未作否认表示的，视为同意。1311某单位甲委托某乙代为采购325号硅酸盐水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但丙恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买425号水泥代替。后因水泥不符合要求甲单位拒绝接收，造成工期延误。则该部分损失，某甲（）。A只能向乙主张赔偿B只能向丙主张赔偿C只能要求乙、丙承担相应赔偿责任D可以要求乙、丙承担连带责任【答案】D1412以下关于物权的特征，表述正确的是（）A权利人行使物权，无须他人的意思或积极行为B物权的权利人和义务人都是特定的C物权具备财产权和人身权的双重属性D同一物上不容许有多个抵押权并存【答案】A15【物权的种类】16

6、所有权用益物权建设用地使用权、地役权、宅基地使用权、土地承包经营权担保物权抵押权不转移占有约定（需对方同意）质权转移占有欠A扣B约定（需对方同意）留置权转移占有欠A扣A法定（无需对方同意）13关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A经依法登记，发生设立效力B合同签字盖章，发生设立效力C依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D未经登记，不动产交易合同无效【答案】A【解析】不动产物权，登记设立；但属于国家所有的自然资源，可以不作所有权登记。物权效力与合同效力无关。一般情况下：不动产物权，自登记时生效；不动产合同，自成立时生效。【模拟题】（）属于法定担保物权。A建设用地使用权B抵押权C质权D留

7、置权【答案】D1814以下关于建设用地使用权的设立，说法不正确的是（）A建设用地使用权只能设立于国家所有的土地B建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权D建设用地使用权人为合理利用土地，可以变更土地用途【答案】D1915根据物权法，正在建造的建筑物可以作为抵押物。说法错误的是（）。A施工单位可以将其承建的在建工程抵押B应将相应的建设用地使用权一并抵押C在建工程抵押权自登记时设立D抵押合同应当以书面形式订立【答案】A2016建设用地使用权人不能将其取得的建设用地使用权（）。A转让、互换B出资、赠与C抵押D质押【答案】D21172007

8、年11月21日，甲公司与相邻土地的建设用地使用权人乙公司签订书面合同，该合同约定：甲公司在乙公司的土地上修筑一条机动车道，以利于交通方便；使用期限为20年；甲公司每年向乙公司支付8万元费用。该合同所设立的权利没有办理登记手续。以下说法正确的是（）A甲公司未办理登记，地役权没有设立B甲公司未办理地役权登记，不得对抗善意第三人C地役权自地役权合同生效时（2007年11月21日）设立D地役权自甲公司第一年向乙公司支付费用时设立E地役权自供役地交付时设立【答案】BC2218物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过（）等途径解决。A和解B公证C调解D诉讼E仲裁【答案】ACDE23【物权保护方法】24一般规

9、定侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，或追究其他民事责任具体规定归属、内容发生争议请求确权无权占有请求返还原物妨害物权请求排除妨害可能妨害物权请求消除危险造成毁损请求修理、重作、更换请求恢复原状19关于物权保护采取方式的表述中，不正确的是（）A无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物B侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿C因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求请求确认权利D造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险【答案】D2520下列关于债权的表述，正确的是（）。A债权只有通过当事人的约定才能产生B在同一个标的物上只能成立一个

10、内容相同的债权C债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人D数个债权人对于同一个债务人，成立在先的债权效力优先【答案】C2621施工合同无效，但竣工验收合格，承包人仍有权请求参照该无效合同的有关约定付款。这是因为当事人之间存在（）之债。A合同B侵权C不当得利D无因管理【答案】C27【建筑物侵权】28脱落、坠落建筑物所有人、管理人、使用人倒塌建设单位与施工单位（因其他责任人原因倒塌的）其他责任人抛掷可能加害的建筑物使用人第一步：首先应按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;第二步：实际损失难以计算的，按照侵权人的非法获利确定；第三步：权利人损失或者侵权人所获得利益难以确定的，按该知识产权许可使用

11、费的倍数确定；第四步：以上方法均不能确定的，法院酌情判决（适用本情形的：著作权和商标权50万元以下，专利权案件100万元以下）。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权的合理开支。2922知识产权侵权赔偿数额，首先应根据权利人的实际损失确定。当实际损失难以计算的，应按照（）确定。A权利人为制止侵权的合理开支B侵权人的非法获利C该知识产权许可使用费的倍数D同类案件的赔偿数额【答案】B3023甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判。后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了深化设计。则（）A甲的行为违反了合同订立的诚实信用原则B甲的行为构成著作权侵权行为C甲的行

12、为构成违约行为D乙可以按约定要求甲支付全部设计费E设计方案著作权没有约定的，归乙所有【答案】ABE3124施工总承包合同无效，则相应的（）也无效。A仲裁协议B材料采购合同C监理合同D保证合同【答案】D3225保证期间（）无须保证人书面同意，保证人应当在原保证担保范围内继续承担保证责任。A主债权转让B主债务转移C主合同变更D主合同终止【答案】A33有约定的无约定或约定不明的保证方式按约定按照连带责任保证保证期间按照主合同履行期限届满起6个月保证范围按照全部债务（主债权+利息+违约金、损害赔偿金+实现债权的费用）26根据工程建设项目施工招标投标办法规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约

13、担保的，招标人应当同时向中标人提供（）。A收款证明B工程款支付担保C建设项目资金落实证明D工程预付款【答案】B3427根据担保法、物权法的规定，下列财产可以作为担保的是（）A土地所有权B非流通股C未竣工工程D著作权中的人身权【答案】C3528某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人，保证方式没有约定。工程竣工后，甲建设单位无力偿还贷款5000万元，则银行有权（）A与甲建设单位协议折价B向法院起诉拍卖该工程项目后优先受偿C直接变卖该工程项目D直接转移占有该工程项目E直接要求保证人代为清偿债务【答案】ABE36【重复抵押】分为两种不同的情况：（1）抵押权登记生

14、效的（不动产），按照抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，则各债权人按照各自债权比例分配抵押物价值。（2）抵押权自抵押合同签订之日起生效的（动产），如果抵押物未办理登记，按照合同生效顺序清偿。已登记的优先于未登记的清偿。3729某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲乙的借款，甲乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。A由于均未办理抵押登记，抵押权不成立B甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C同一财产重复抵押的，甲乙按照债权比例清偿D同一财产禁止重复抵押，乙抵押权无效，无优先受偿权【答案】B3830甲向乙购买1000吨水

15、泥，约定6月1日到货，甲同时向乙支付定金8万元，6月2日乙发来700吨货物后无货可交，则甲有权要求乙返还（ ）。万元 B. 8万元万元 D. 16万元【答案】C3931保险人对（）的保险费，不得以诉讼方式要求投保的施工单位支付。A建筑工程一切险B安装工程一切险C第三者责任险D意外伤害险【答案】D40【一切险】（1）保风险，必然发生的损失（如材料损耗、机械磨损、维修检修费用）不保。（2）保自然灾害或意外事故，因被保险人疏于管理而发生的损失（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不保。（3）保建造/安装过程，保险财产中工程业主已经验收合格或实际接收的部分不保。41【模拟题】属于建筑

16、工程一切险承保的是（）。A因地震导致的工程损毁 B因设计错误引起的工程损失C盘点时发现的短缺 D建设方已经验收合格的单体因火灾意外焚毁【答案】A4232某工程已投保安装工程一切险，在安装调试过程中，因方法不当造成损失，并导致保险标的危险程度显著增加。以下说法错误的是（）A被保险人应当及时通知保险人B保险人有权按照合同约定要求增加保费C保险人有权按照合同约定解除合同D被保险人有权要求保险人赔偿损失【答案】D4333某工程计划于5月15日开工，发包人于5月1日投保了建筑工程一切险，承包人于5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害险保险合同，5月8日该建筑公司一批材料在卸放时，因捆绑不牢滑落，造成现

17、场指挥的工长邓某骨折。该建筑公司可以就此提出（）索赔。A建筑工程一切险B意外伤害险C工伤保险D第三者责任险【答案】C4434建设工程承包合同无效，当事人需要承担的民事责任不包括（）A发包人应参照合同约定支付工程款B承包人应对不合格部分承担修复费用C过错方应当负责赔偿给对方造成的损失D过错方应当承担违约责任【答案】D4535某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A行政处分B违约责任C行政处罚D交纳罚金【答案】B46【几种工程事故犯罪】47重大责任事故罪自然人犯罪在生产、作业中违反有关安全管理规定（违章操作或违章指挥、强令冒险）重

18、大劳动安全事故罪单位犯罪（处罚直接责任人员和直接主管人员）临时工程工程重大安全事故罪永久工程36某大型工程建设项目，施工单位在施工时擅自降低建筑材料的防火等级，致使建筑物意外焚毁。该施工企业构成的犯罪是：A重大责任事故罪B重大劳动安全事故罪C工程重大安全事故罪D失火罪【答案】C481施工许可制度是有关行政机关对建设项目是否符合（）进行审批的制度。A经批准的投资规模B经批准的规划条件C法定的招标条件D法定的开工条件【答案】D492实行开工报告制度的建设工程，其审批权限和程序必须符合（）规定。A国务院B国务院发展与改革部门C国务院建设行政主管部门D省、自治区、直辖市建设行政主管部门【答案】A503

19、下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是（）。A需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B有保证工程质量和安全的具体措施，并按照规定办理安全、质量监督手续C工程所需的消防设计满足施工要求D建设工期超过1年的，到位资金不得少于项目总投资的30%【答案】B514下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，错误的有（）。A实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定B建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止C建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个

20、月的工程，应重新办理开工报告审批手续【答案】A525建筑法规定：（）建设单位应当报发证机关重新核验施工许可证。A领取施工许可证后未及时开工的建设项目B需要办理施工许可证延期手续的建设项目C中止施工超过一个月的建设项目D中止施工满一年的工程恢复施工前【答案】D5354撤回（并重新核定）合法取得后，不再具备相应资质条件撤销原本不具备相应资质条件而非法取得吊销合法取得后，因违法而受到吊销处罚注销被撤销、吊销、关闭后，为确保证书失效而办理注销手续6按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被（）。A撤回B撤销C注销D吊销【答案】C557关于建筑业企业承揽工程，说法

21、正确的有（）A施工单位承包工程的范围取决于注册地点和资质等级B个人严禁承揽专业分包工程但可以承揽劳务作业C工程转包或违法分包的，发包人不能免除对实际施工人的付款责任D不同专业的两个单位组成联合体，应按资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【答案】C568某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，现场项目管理部的项目经理、技术负责人、质量、安全、核算管理人员社保关系都在乙公司，则（）。A视同甲公司允许乙以自己的名义承揽工程B对甲公司应处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C可以对甲公司处以责令停业整顿、降低资质等级的处罚D甲与建设单位之间订立的承包合同无效E建设单位的损失只能向甲公司主张【答案】AB

22、CD579施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。A建造师原注册单位B建设主管部门C项目经理本人D施工企业【答案】D5810关于一级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。A施工单位的注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C可超出聘用单位业务范围执业D保证执业成果的质量并承担相应的责任【答案】D5911注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中的（）情况例外。A同一工程相邻分段发包或分期施工的B因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位

23、同意的C合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E合同约定的工程验收合格的【答案】ABE6012担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目（）。A发包方同意更换项目负责人B承包方同意更换项目负责人C发包方与承包方产生了合同纠纷D因不可抗力暂停施工【答案】A6113注册建造师不得有下列中的（）行为。A不履行注册建造师的义务B同时在两个企业受聘并执业C对本人执业活动进行解释和辩护D超出执业范围执业E允许他人以自己的名义从事执业活动【答案】ABDE6214注册建造师签章完整的工程施工

24、管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。A当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【答案】B6315已经取得建造师资格证书但未注册，担任大中型建设工程项目施工项目负责人的，（）A其签署的质量合格文件无效B其签署的施工管理文件有效C由法定代表人签字确认并盖单位公章方为有效D施工企业应另行指定有相应资格的注册建造师代替其签章【答案】A6

25、41下列不属于国有资金投资项目的范围是（）A使用各级财政预算资金的项目B使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目C使用国有企业事业单位自有资金并且因有资产投资者实际拥有控制权的项目D使用国家政策性贷款的项目【答案】D65【哪些项目必须招标】范围+规模，两条件同时具备才需要招标范围规模情况1：总投资3000万情况2：总投资3000万公用事业+基础设施施工200万勘察、设计、施工、监理、重要材料设备采购，不论单项合同额大小，全部需要招标全部或部分使用国有资金货物100万外国政府、国际组织援建服务50万662下面关于工程建设项目招标，说法错误的是（）。A建筑艺术造型有特殊要求的建设项目，经主管

26、部门批准，可以不进行设计招标B全部使用国有资金投资的项目，在依法招标时，应当实行公开招标C招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇D施工单项合同估算价在200万元以上的项目一律必须进行招标【答案】D67【发包方式】 直接发包建设项目 （符合法定事由，经批准）发包方式 公开招标（国资主导、国家重点或省重点） 招标发包 （ 符合法定事由，经批准 ） 邀请招标 68【豁免招标与豁免公开招标的区分】招标 直接发包公开招标 邀请招标1涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾而不适宜招标的；1涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾，适宜招标而不适宜公开招标的；2以工代赈的；2受自然地域环境限制的；3

27、施工主要技术采用专利或专有技术的（只有一家能做）；3项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的；4施工企业自建自用的；4拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；5在建项目追加的附属小型工程或主体加层工程；5增加的其他条件6增加的其他条件693某高铁交通项目系国家重点项目，在（ ）情形下，经批准可以不进行施工招标。A地质条件特殊B项目技术复杂C受自然地域环境限制D主要技术采用特定专利【答案】D704招标人可以采用两阶段方式进行招标的项目是（）。A招标文件没有确定的项目B招标行政监督管理部门正在核准的项目C技术复杂或者无法确定技术规模的项目D处于概念设计阶段的项目【答案】D715根

28、据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批核准手续的依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目审批核准部门审批核准。A招标范围B招标文件C招标方式D招标组织形式E招标代理机构【答案】ACD72【招标程序中招标人的时间要求】73招标人发出（第一份）招标文件提交投标文件截止时间20日前招标人发售资格预审、招标文件5日招标人澄清资格预审文件提交资格预审文件截止时间3日前招标人澄清、修改招标文件提交投标文件截止时间15日前招标人组建评标委员会提交投标文件截止时间前（开标前）中标候选人公示3日【投标人（向招标人提出书面）异议的时间要求】74对资格预审文件提出异议至迟在提交资格预审文件截止时间2

29、日前招标人收到异议后3日内答复，答复前暂停招投标活动对招标文件提出异议至迟在提交投标文件截止时间10日前招标人收到异议后3日内答复，答复前暂停招投标活动对开标提出异议开标现场当场提出招标人当场回复并书面记录对评标结果提出异议中标候选人公示期间招标人收到异议后3日内答复，答复前暂停招投标活动6潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前提出A5天B3天C10天D15天【答案】C7516投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（ ）提出A中标期间B3日内C15日内D中标候选人公示期间【答案】D767招标人编制招标文件的内容违反法律行政法规

30、的强制性规定，违反公开公平公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的，招标人应当在修改招标文件后（）A重新招标B继续招标C中止招标D取法招标【答案】A778根据招标投标法实施条例，招标文件中有关内容符合法律规定的是（）。A设定最高投标限价B设定最低投标限价C规定投标报价最接近标底的为中标人D规定投标报价超过标底幅度15%的，否决其投标【答案】A789某高速公路项目进行招标，按照招标投标法律法规的规定，开标后允许（）。A投标人撤回投标文件B投标人再增加优惠条件C评标委员要求投标人澄清投标文件D招标人更改招标文件中说明的评标方法【答案】C7910某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制,

31、排斥潜在投标人或投标人的有（）。A招标文件设有最高投标限价B向投标人提供了有差别的项目信息C设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D对投标人采取不同的资格审查条件E以特定奖项作为加分或中标条件【答案】BCDE8011某大型结构复杂的工程施工招标文件中，载明的内容不符合法律规定的是（）。A存在控股管理关系的不同单位参加投标的，相关投标均无效B本项目接受联合体投标，联合体通过资格预审后成员发生变化的，投标无效C投标人在投标有效期内修改补充投标文件的，没收其投标保证金D投标保证金以现金支票形式提交，应当自投标人基本账户转出E投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还【答

32、案】CE8112下列情形中，属于或视为投标人相互串通投标的有（）。A投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标B属于同一集团协会商会等组织成员的不同投标人参与同一项目投标C以暴力、胁迫方式强迫部分投标人退出投标D不同投标人的投标文件载明的项目管理人为同一人E不同投标人的投标文件由同一单位编制【答案】ADE8213招标人的下列行为中，除（）以外均属于与投标人串通投标。A在开标前开启投标文件向有关投标人泄露信息B向投标人泄露标底C招标文件中以不合理条件限制投标人D授意投标人修改投标文件【答案】C8314以下关于中标的法定要求，说法正确的是（）A招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人B能够

33、最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的，可作为中标人C第一中标候选人放弃中标的，招标人应当确定第二中标候选人中标，不得重新招标D招标人应当自发出中标通知书之日起15日内，向监管部门提交招标投标情况的书面报告。E中标人应按照合同约定履行义务，履约保证金不得超过合同标的额的10%【答案】ABE8415投标人对资格预审文件、招标文件、开标、评标结果有异议的，应当依法先向（）提出异议。A评标委员会B招标人C有关行政监督部门D招标代理机构【答案】B8517关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是（）。A投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉B投标人对招标过程和评标结

34、果有异议的，应先向招标人提出C行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理D行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动【答案】B8618招标人不按照规定对异议作出答复，继续进行招标投标活动，由有关行政监督部门责令改正，拒不改正并影响中标结果的，其后果不包括（）。A招标、投标、中标无效B应当依法重新招标C应当依法重新评标D由招标监管部门接管剩余程序工作【答案】D8719以下招投标活动中，情节严重，可能构成犯罪的行为有（）项。（1）招标人泄露标底（2）以威胁方式强迫他人退出投标（3）借用他人资质参加投标（4）将项目肢解，规避招标（5）以不合理条件限制排斥潜在投标人A2B3C4D5【答案

35、】A8820下列关于工程承包活动，表述正确的是（）A建筑工程招标发包的，应当将建筑工程发包给报价最低的承包单位B发包单位对承包单位采购的重要材料、设备可以指定供应商C具备施工总承包资质的企业，可以独立承接EPC工程项目D工程项目管理企业不得与该工程项目总承包企业有隶属、利害关系【答案】D8921下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。A联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任B如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任D负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务【答案】C9022以下关于联合体共同承包，说

36、法正确的是（）。A任何建筑工程都可以接受联合体投标B联合体应在中标后提交共同投标协议C联合体牵头人对承包合同的履行负主要责任D同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的确定其资质【答案】D9123以下关于建设工程分包说法正确的是（）A专业承包企业可以将部分专业工程发包给有相应资质的企业B劳务分包企业可以将部分劳务作业分包C总承包企业可以将部分专业工程进行分包D建设单位可以将劳务作业发包【答案】C9224下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。A企业的信用档案主要记入不良行为记录B企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量

37、和安全、合同履行情况等D企业信用档案信息的公布应征得企业同意【答案】C9325施工单位的以下违法行为，应记入资质不良行为的是（）A特殊技术工种无证上岗B借用其他企业资质证书参加投标C恶意拖欠农民工工资D出借安全生产许可证【答案】A9426注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的不包括（）A不履行职责造成安全、质量事故B泄漏商业机密C未变更注册而在另一企业从事执业活动D因变更注册申报不及时，造成项目损失【答案】D9527建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到（）表彰奖励所形成的记录。A项目建设单位B行业协会C公众媒体D行政主管

38、机关或相关专业部门【答案】D9628建筑市场诚信行为的违法行为公告，在（）应及时修正或变更。A被公告单位的经营状况严重恶化B被公告单位的整改经审核确认有实效C行政处罚决定被依法变更D行政复议或行政诉讼期间E信息发布确有错误【答案】CE9729建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是（）。A以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价B以守法为基础，根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价C以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价D市场主导，以建筑市场信用平台的记录为基础的评价【答案】B98【合同原则】平等原则：合同当事人的法律地位平

39、等，一方不得将自己的意志强加给另一方。自愿原则：当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。公平原则：当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。诚实信用原则：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。公序良俗原则：当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。991合同法114条规定：“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。”这体现了合同订立的（）。A平等原则B自愿原则C公平原则D诚实信用原则【答案】C1002合同法119条规定：“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损

40、失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。”这体现了合同履行的（）。A平等原则B自愿原则C公平原则D诚实信用原则【答案】D1013合同当事人意思一致且实际交付标的物才能成立的合同，是（）A要式合同B双务合同C诺成合同D实践合同【答案】D1024施工总承包合同的从合同是（）。A分包合同B仲裁协议C质量保修书D履约保证书【答案】D1035关于建设工程合同，说法正确的是（）。A小型工程可以以口头方式订立B可以分为勘察、设计、施工、监理合同C完全适用承揽合同的规定D以特定的工作成果为标的【答案】D1046（），要约可以撤销。A受要约人未及时作出答复B受要约人已经发出承诺通知C

41、要约规定了承诺期限D受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行做了准备工作【答案】A1057某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是（）。A每块玻璃的尺寸B玻璃的透光标准C运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变D玻璃运输的方式由汽车变更为火车【答案】C106二、合同成立107一般合同承诺生效时合同成立书面合同承诺生效时不成立，签字盖章才成立事实合同法律规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经（开始）履行主要义务，对方接受的，该合同成立8发包人与承包人未签订书面施工合同，承包人按照发包人指令完成

42、了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项。则双方之间的施工合同（）A不成立B无效C已经成立D验收合格后方为有效【答案】C1089发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以（）对作业进度、质量进行检查A随时B定期C经承包人同意D经监理人同意【答案】A10910因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担的责任不包括（）。A应承担由此增加的费用B应承担由此延误的工期C应支付承包人合理的利润D应支付承包人相应的违约金【答案】D11011因承包人原因引起的暂停施工，承包人在收到监理人复工指示后（）天仍未复工，视为承包人以其行为表明不履行合同主要义务。A42天B84天C7天D14天【答案】B11112以

43、下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中（）情况工期可相应地顺延。A分包商工期拖延B设计变更和工程量增加C发包方未按合同约定提供图纸D不可抗力E承包方因质量不合格返工【答案】BCD11213施工合同当事人对某分部工程的工程量有争议并提起诉讼，承包人未能提交签证文件证明工程量发生的，法院的正确处理是（）。A要求发包人提供能够证明实际工程量的证据，否则推定承包人主张成立B对承包人的请求不予支持C要求承包人提供发包人同意其施工，及其他可以证明实际工程量的证据D委托司法鉴定【答案】C113 114欠款利息有约定按约定，无约定按贷款利率垫资利息有约定的，按约定（但超过贷款利率部分除外）无约定的，不

44、予支持14某施工合同约定承包人对基础工程垫资，期限3个月，发包人对垫付资金按照银行3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照约定支付利息，承包人将其诉至法院。已知银行3个月定期存款利率24%，贷款利率6%，则法院对垫资的处理是（）A不予支持B按2.4%支付利息C按4.8%支付利息D按6%支付利息【答案】C11515承包人的建设工程价款优先受偿权不得对抗（）A抵押权人B其他债权人C政府被拖欠的土地出让金D已支付购买商品房大部分款项的买受人【答案】D11616合同法规定，赔偿损失不得超过（）违反合同可能造成的损失。A违约方订立合同时预见或应当预见到的B守约方订立合同时预见或应当预见到的C违约方履

45、行合同时预见或应当预见到的D守约方履行合同时预见或应当预见到的【答案】A11717工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是（）。A承包方与监理方串通造成的损失B承包方不履行保修义务所造成的损失C发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失【答案】C11818承包人在建筑物（）应承担建筑工程质量不合格受到损害的损失A保修期内B合理使用期限内C2年内D5年内【答案】B119 120合同效力类型特征具体事由无效合同违法欺诈胁迫，损害国家利益恶意串通，损害集体或他人利益以合法形式掩盖非法目的损害社会公共利

46、益违反法律、行政法规强制性规定可变更可撤销合同违心重大误解显失公平欺诈、胁迫乘人之危效力待定合同无交易资格（自然人）超越民事行为能力订立无权代理无权处分19以下关于无效施工合同工程款结算错误的是（）。A施工合同无效，但竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付价款的，应予支持B施工合同无效，竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人要求发包人承担修复费用的，应予支持C施工合同无效，竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价格，不予支持D承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，可以认定合同有效【答案】B1212

47、0甲是乙公司采购员，已离职。丙公司是乙公司的客户，已被告知甲离职的事实，但当甲持乙公司盖章的空白合同书，以乙公司名义与丙公司洽购100吨型钢时，丙公司仍与其签订了买卖合同。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是（）A甲的行为构成无权代理，合同效力待定B甲的行为构成表见代理，合同有效C丙公司有权在乙公司追认合同之前，行使撤销权D丙公司可以催告乙公司追认合同，如乙公司在一个月内未作表示，合同有效【答案】A12221合同的变更的条件不包括（）A须当事人双方协商一致B要合法C应批准登记D内容应约定明确【答案】C12322合同法规定，债权人转让权利的，受让人应取得与债权有关的从权利，但（）除外。A

48、债权人不同意转让的B专属于债权人自身的C法律规定的D债务人不同意转让的【答案】B12423合同法规定，（）不属于撤销权消灭A具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权B具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权C具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权D具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起一年内向法院或者仲裁机构申请撤销权【答案】D125【合同的法定解除（强迫对方取消交易）】合同目的无法实现且系老天或对方造成。【合同法94条规定】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明

49、确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务（“预期违约”）；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。【合同法96条规定】法定解除：通知到达对方时，合同解除。协商解除：对方同意时，合同解除。12624甲膜结构公司为了“世博会”的需要，向乙膜材厂订购了100卷膜材，约定在6月1日前一周交付。5月28日，甲膜结构公司向乙膜材厂催要膜材，却被告知，因生产原料供应问题6月3日才能交付膜材，甲膜结构公司因此欲解除合同。根据合同法的规定，下列关于该合同解除的表述中，正确的是（）。A甲公司应先催

50、告乙厂履行，乙厂在合理期限内未履行的，甲公司才可以解除合同B甲公司可以解除合同，无须催告C甲公司无权解除合同，只能要求乙厂承担违约责任D甲公司无权自行解除合同，但可以请求法院解除合同【答案】B12725当事人依法解除合同的，说法错误的是（）A依法解除合同应得到对方同意B依法解除合同的通知应到达对方C对方有异议的，可请求人民法院或仲裁机构解除合同的效力D当事人对异议期限有约定按约定，没有约定，最长期为3个月【答案】A12826因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由

51、（）。A建设单位B施工企业C监理单位D建设行政主管部门【答案】B12927关于建设工程施工合同（示范文本），说法正确的是（ ）A合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系B合同示范文本对当事人订立合同起强制性作用，当事人必须采用合同示范文本C合同示范文本由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及中标通知组成D合同示范文本是由当事人双方协商一致，事先拟定起示范作用的合同条款【答案】A13028电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档工资为2000元，与张某约定的工资为2200元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不得低于

52、（ ）元。A2000B1500C1600D1760【答案】A （D？）13129以下（）是无效的劳动合同。A欺诈胁迫或者乘人之危订立的劳动合同B用人单位免除自己责任，排除劳动者权利的劳动合同C约定竞业限制的劳动合同D违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同E就专项技术培训约定服务期的劳动合同【答案】ABC13230用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院（）A起诉B申请支付令C申请劳动仲裁D申请强制执行【答案】B133【用人单位不得解除与优先留用的区分】134不得预告解除或经济性裁员（劳动者极度弱势）经济性裁员时应当优先留用（劳动者并不弱势）职业危害作业劳动者未做离岗体

53、检的长期劳动合同在本单位因工负伤或患上职业病，丧失劳动能力无固定期限劳动合同患病或非因工负伤，在医疗期内家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或未成年人女职工在孕期、产期、哺乳期在本单位连续工作满15年，且距退休年龄不到5年31下列选项中，用人单位经济性裁员时是，应当优先留用的是（）。A订立短期固定期限劳动合同的劳动者B订立无固定期限劳动合同的劳动者C怀孕的女职工D年老体弱的职工【答案】B135【用人单位违法解除】违法解除的含义：除协商解除、经济性裁员、法定随时解除（6种）、法定预告解除（3种）外、单位不得辞退劳动者。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。

54、六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。136合法解除/终止补偿（随时解除除外）违法解除/终止赔偿=补偿232用人单位违法解除劳动合同，劳动者可以主张的法律责任是（）A继续履行劳动合同B继续履行劳动合同且支付经济补偿金C继续履行劳动合同且支付赔偿金D支付赔偿金且支付经济补偿金【答案】A13733劳动合同依法解除，用人单位支付经济补偿金的标准，（）不正确。A按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准B月工资是指劳动者在合同解除前的上月工资C劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍的，按3倍支付D经济补偿的年限最高不超过12年【答案】B13

55、834以下关于劳务派遣说法不正确的是（）。A施工项目经理岗位不适用劳务派遣方式B劳务派遣单位可以与被派遣劳动者订立以完成工作任务为期限的劳动合同C被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利D用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他单位【答案】B13935关于加班时间，错误的是（）A加班时间因特殊原因每日不得超过3小时B加班时间因特殊原因每月不得超过48小时C加班时间每日一般不超过1小时D加班时间不受抢修抢险和紧急情况的限制【答案】B14036因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可向劳动仲裁委员会申请仲裁，对裁决不服（）A不得向人民法院提起诉讼B可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人

56、民法院提起诉讼C可重新申请劳动仲裁D应当自觉履行仲裁裁决【答案】B14137用人单位违反劳动法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自（ ）向劳动者每月支付2倍的工资A用工之日起B签订劳动合同之日起C应当订立无固定期限劳动合同之日起D用工之日满一年起【答案】C14238甲施工企业与乙设备供应商签订了一份具有专利权的设备采购合同，乙公司应承担的义务包括（）。A按合同约定交付该设备B向甲转移该设备的所有权和专利权C承担运输途中的设备损毁风险D该设备的瑕疵担保E该设备的权利瑕疵担保【答案】ADE14339某公司将其所有的一处房产出租后，因资金紧张又将该房产抵押给银行以获取贷款。当银行借款偿还期届满

57、时，该公司因无力清偿，便将该房产作价折抵给银行。银行在获得该房产所有权后决定自行处置，故向原承租人发出解除租赁合同的书面通知。但原承租人认为租赁合同尚未到期，因而拒绝搬出。对此，下列表述中合理的说法是（）。A银行无权解除租赁合同B抵押厂房的行为无效C银行有权解除租赁合同D该公司有权抵押房产E原承租人有权继续使用房屋直到租赁期满【答案】ADE14440货运合同的标的是（）A货物本身B运输行为C财产权利D劳务【答案】B14541甲委托乙用货车将一批材料运往A地，不料途中遭遇山洪，材料全部毁损。甲委托乙运输时已向乙支付运费。根据合同法的规定，下列关于材料损失与运费承担的表述中，正确的有（）。A乙应当

58、赔偿材料毁损造成的损失B甲自行承担因材料毁损造成的损失C甲乙共同承担因材料毁损造成的损失D甲有权要求乙返还运费E甲无权要求乙返还运费【答案】BD14642甲建筑公司承揽了一项桥梁工程。施工中发现，该桥面标高出现问题，于是委托乙咨询公司提出处置方案。甲按照乙提出的方案施工后，不但没有解决问题，还给甲公司造成了一些经济损失。在此过程中，乙公司履行的主要义务有（）。A亲自处理委托事务B按甲的指示处理委托事务C向甲赔偿损失D向甲报告委托事务的处理情况E将甲委托的事务转委托【答案】ABCD1471某工地晚上20点进行混凝土工程施工，振捣棒的噪声值应该限制在（）分贝。A75B62C70D55【答案】C14

59、8 149抢修、抢险申领夜间施工许可证时无需证明需公告附近居民生产工艺上要求连续作业特殊需要必须连续作业申领夜间施工许可证时需持（有关部门）证明2某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工，为保证作业连续性要求，施工单位需要夜间施工，应符合下列要求（）A昼间不超过70dB，夜间不超过55dBB作业时间不得超过夜间22点C应取得夜间施工许可证D作业前必须公告附近居民E不得使用国家明令淘汰的噪声污染严重的施工设备【答案】ACDE1503施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染，符合绿色施工导则中规定的是（）。A为预防扬尘及时采取喷水覆盖措施B场地内产生的泥浆水直接排入下水道C进出场地的车辆做好封闭D

60、作业区目测扬尘高度不超过15mE高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊装【答案】ACE1514关于施工现场排水管网设施的保护和拆改，以下说法正确的是（）A工程开工前，施工单位应查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况B建设单位应与施工单位、设施维护运营单位各自制定设施保护方案C工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应制定拆除、改动方案D建设单位承担重建、改建和采取临时措施的费用【答案】D1525某建筑施工企业拟将抽取的地下水直接排入工地附近一河道内，则其必须取得（）同意。A建设单位B环境保护行政部门C水行政主管部门D市容行政主管部门【答案】C1