中控室工程施工合同

1、潍坊新材一期项目3#车间层压线中控室工程施工合同发包方：卓达新材料科技集团潍坊有限公司 （以下简称甲方）承包方：潍坊兴达工程配套有限公司 （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况。1、工程名称：潍坊新材一期项目3#车间层压线中控室工程2、工程地点：潍坊市滨海经济技术开发区海港物流园内。3、工程承包内容：（1）3#车间中控室位置原有已施工完成混凝土地面的拆除，以及完工后混凝土地面的恢复。（2）3#车间层压线中控室一层钢结构平台图纸设计的全部

2、内容（包括基础和钢结构），以及中控室钢结构平台上的玻璃房子的设计和施工的全部内容（玻璃房子设计具体要求见中控室布置图）。二、合同工期。1、合同工期：工期为2015年11月21日至2016年01月05日，总工期为45个日历天数； 从甲方书面通知开工之日起开始计算工期（以甲方书面通知为准）。乙方应于接到甲方书面通知后两天内进场。2、施工期间如有下列情况可顺延工期：（1）不可抗力；（2）施工期间非乙方原因停水停电造成停工，每周累计8小时工期顺延一日；（3）甲方提供的资料与现场不具备施工条件而引起的工程处理；（4）由于甲方提出较大设计变更造成的工期延误，工期相应顺延；（5）本合同中双方约定的其他工期顺

3、延事由。构成以上工期顺延事由的，乙方须于上述顺延事由发生之日起三日内以书面形式报经甲方授权的现场负责人，否则视为乙方自愿放弃，乙方承担因此造成工期延误的责任。经甲方授权的现场负责人签字确认后，乙方工期顺延理由成立。正常施工期间因甲方原因暂停施工造成的顺延，甲方付给乙方的暂停停工、窝工等实际损失。3、乙方因施工质量达不到约定标准而返工、重新施工等造成的延误工期和材料浪费的，乙方自行承担延期交工和材料浪费的违约责任。4、甲方对乙方工期进行考核，开工后乙方向甲方提交总进度计划，在施工中，如完工时间不能按计划时间完成，甲方有权安排其他队伍立即进场施工，由此产生的费用从乙方的工程款中扣除，不需要征得乙方

4、同意。三、质量及验收标准。1.工程质量标准：合格。2.工程验收参照标准：图纸设计、国家及地方现行道路工程质量验收规范、规程及行业工艺标准。四、承包方式。本工程采用乙方包工包料的承包方式。五、材料设备供应。本工程所有材料均由乙方自行采购，甲方认质。甲方有权对乙方所采购物品进行随机抽查，如发现有质次价高或者以不合格物品冒充合格物品，甲方有权要求乙方立即整改。六、合同价款确定与结算。1、本工程采用工程量清单全费用综合单价，合同暂定总价款为：¥327,300.31元（大写:叁拾贰万柒仟叁佰元叁角壹分）。清单报价为全费用综合单价，单价包含了措施费、规费、利润、税金等所有费用。2、结算依据：本合

5、同及附件、施工图、设计变更、洽商及甲方认可的文件。3、计价方式：本工程按投标报价中标价加约定调整条款确定工程造价，投标中标价见合同附件四。4、调整办法：4.1、投标中标价中综合单价为固定价格，综合单价中包含但不限于人工、材料、机械、措施费、管理费、利润、规费及税金等全部费用，除工程量清单内容调整外，综合单价不因技术措施、材料价格、政策性调整文件而调整，工程量按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2011、施工图纸及本工程量清单项目特征描述据实结算。4.2工程量清单中未包含的项目、因甲方要求变更工程做法而引起的工程量清单内容调整、签证及变更部分，如工程量清单可参照执行的则参照执行，无可参

6、照执行的，按本合同“六.6”条款约定执行。5、施工过程中涉及变更、洽商和签证的，乙方应在施工发生前2日向甲方提出申请，并附带影像、CAD图示及设计单位的批复等说明资料，经甲方以书面形式批准后，方可施工。未经甲方书面批准，乙方私自变更并给甲方造成损失的，赔偿甲方的损失。甲方根据工程的实际情况在3个工作日内进行审核，并以书面形式批准。6、设计变更、签证、应甲方要求需增加的与本工程有关的工程内容，计价方式为：执行2003年山东省建筑工程消耗量定额（2006基价）、潍坊2013-66价目表，人工单价执行66元/工日并作为计费基数，管理费及利润的取费类别按照与03定额配套的山东省建筑工程费用项目构成及计

7、算规则执行，“总承包服务费、夜间施工增加费”不计取，“二次搬运费、临时停水停电增加费”发生时签证计取，其他措施费及规费按规定计取，“冬季施工增加费”的计取视施工期是否跨越本地区冬季而定（跨越则按定额规定系数计取，反之不计取）。施工期间的其他政策性调整文件不执行。7、施工过程中，对未经甲方书面同意私自改变施工方法的工程，甲方有权不予计取工程量，若给甲方造成损失的，还应据实赔偿给甲方造成的全部损失。七、合同价款支付及额度。1、本工程无预付款。2、付款节点：工程完工后并初验合格后付至85%，结算后付至92%，剩余5%作为质保金，3%作为反贿赂保证金，质保期满后经甲方确认无任何质量问题及贿赂问题后返还

8、剩余款项，质保金和反贿赂保证金不计息。3、在甲方付款前，乙方应提供相应金额符合财务规定的正规发票，否则甲方有权拒付价款，因此造成合同价款延迟支付的，甲方不承担任何责任，乙方仍应按照合同约定履行并在规定期限内完工。八、保修期限。本工程质量保修期为2年，自甲方验收通过之日起计算。九、甲方权利和义务。1、甲方现场施工代表 克长江 ，负责对工程施工质量检验、进度控制监督、组织竣工验收及工程交接。2、甲方现场施工代表负责对乙方提出的设计变更、洽商等有关文件的签认。3、负责与政府有关部门和周边地区联系解决工程施工过程中的有关问题。4、向乙方提供一套施工图纸及电子版图纸，组织施工单位进行图纸会审和设计交底。

9、向乙方提供二套经过公安消防部门审批的设计图纸及电子版图纸，组织施工单位进行图纸会审和设计交底。6、及时对隐蔽工程进行检查、验收。7、甲方（或总包方）指定的电源、水源点至施工现场所用的临水、临电费用由乙方承担。8、甲方对乙方工期进行考核，在乙方进度严重影响整体工期时，甲方有权对未完工程进行分包。十、乙方权利和义务。1、乙方派驻现场施工代表 王晓明 ，接受甲方对工程实施监督的全部工作。2、乙方进场7个日历天数向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表、项目部组成人员表。3、根据工程需要，在本施工区域内提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫。4、严格按照施工图纸、甲方确认的工程变更、国

10、家及山东省现行施工规范、施工标准进行施工。5、乙方负责采购的材料，必须提前5天将材料的生产厂家、品牌、质量合格证、检测报告等报甲方认定封样确认，运至施工现场后，必须由验收合格并签字后方可使用（甲方代表及监理工程师签字并不排除材料、设备的内在质量缺陷责任），因产品存在内在缺陷造成的责任由乙方承担。6、乙方作业人员进场后必须根据甲方的工期要求组织施工，同时保证文明施工、安全生产；不可随意丢弃垃圾，确保附近范围的环保卫生，对施工期间安全、防火、防盗、环保等承担全部责任。7、乙方作业人员在施工现场必须配合甲方的安全管理；在现场配备专职安全员；负责对拆装作业人员进行安全交底、培训教育，特种作业人员必须持

11、证上岗，作业人员必须配备齐全的劳保用品，正确使用安全帽、安全绳等安全防护用品，乙方现场作业必须做好消防工作；临时用电配备专业持证的电工，与甲方及总包方管理人员协调后方可接电，乙方应加强现场作业人员的安全教育管理，严格遵守法律法规和协议条款，如有违反协议条款及违章指挥、作业等造成的自身伤害事故，一切责任由乙方承担。8、乙方已施工完成或已竣工未交付甲方使用前，乙方负责已完成工程的成品保护工作。保护期间发生损坏、丢失的，乙方负责修复，并承担修复费用。9、按有关规定采取安全防范措施，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责。10、乙方施工中的水、电费由乙方按月向甲方交纳，或由甲方直接在应付款中扣除，拖欠水电

12、费导致停工的，乙方应承担停工责任。11、严禁乙方转包或未经甲方书面同意进行分包、转包（包括内部承包、挂靠、无资质或借用资质、未经甲方书面同意分包），一经发现，乙方承担本工程暂定总造价1%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的所有损失。甲方不解除合同的，乙方承担违约责任后，仍应继续履行。12、乙方应当按时保量发放民工工资，不得拖欠，甲方对此有权进行监督。若乙方发生拖欠民工工资问题，一经查实，甲方有权代为支付并从未支付的工程款中扣除代为支付的金额的双倍工程款；13、乙方不得以任何形式、任何名义给予甲方工作人员物质利益（包括但不限于吃饭、赠送礼品、接受由乙方付费的其他消费活动等），一经发现，视为乙方违约，

13、情节严重或造成甲方严重经济损失的，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任。对于甲方工作人员的索贿，乙方检举举报，甲方将给与乙方索贿金额双倍的奖励，并将索贿人员立即开除。15、隐蔽工程必须经甲方、监理检查、验收签字后，方可进行下一道工序施工，（报送预算部门进度、竣工图纸、其他甲方认可的文件供审核时必须提供原件）。16、乙方按有关规定，采取严格的安全防范措施，因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。乙方必须与甲方签订施工伤亡责任承诺书，每出现一例责任方在乙方的施工人员安全死亡事故，乙方向甲方交纳20000元违约金。对拒签责任书的施工单位，甲方有权拒付工程款。17、遵守甲方工程部施工现场各项管理条

14、例和规定；本合同如需备案，由乙方负责备案，由于非甲方的原因导致本合同没有备案的，应由乙方承担相应的没有备案法律责任。十一、违约责任。1、如乙方因自身原因，工程质量达不到本协议约定的验收标准的，乙方应在7日内无偿返修到合格，并承担由此造成的工期延误的违约责任； 2、总工期不能延误。因乙方原因，总工期每延误一日，乙方承担本工程暂定总造价的万分之三违约金，违约金甲方有权直接从支付给乙方的工程款中扣除；3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担责任后仍应继续履行合同。4、因甲方原因造成工期延误，合同工期相应顺延，顺延期间甲方应付给乙方因此造成的停工、窝工等实际损失。5、本合同解除后，双

15、方应相互配合，乙方应归还全部施工图纸，甲方与乙方共同对工程量予以清算；拒绝归还图纸和资料的一方或拒绝配合清算工程量的一方，对由此造成的损失承担违约责任。十二、验收及保修。1、乙方应严格按照合同约定、甲方批准的施工方案和国家现行的有关规范标准施工。工程质量必须满足合同要求，符合国家颁发的现行工程施工及验收规范和质量检验评定标准的合格规定。2、在施工检查验收过程中，如工程不符合质量要求，应查明原因，由责任方提出处理办法；由于乙方施工责任造成的质量问题，甲方有权通知乙方停止施工，乙方负责自费修复后再进行施工，工期不予顺延。3、工程竣工后，乙方应及时向甲方提交书面完工通知，并按照规定提交完整的竣工图纸

16、、资料各四套，甲方组织乙方及有关单位验收合格后签署交工验收证书（其中与消防主管部门、检测部门的组织由乙方完成，甲方配合），乙方必须积极配合甲方完成竣工验收备案，乙方拒绝或故意拖延办理验收备案的，自工程完工之日起，按合同暂定总价款的日万分之三向甲方承担违约责任，甲方有权停止拨付工程款。4、乙方应在接到维修通知后24小时内予以维修。乙方的通讯地址为 山东省潍坊市寒亭区开元街道小辛庄南首，联系电话。通讯地址变更，应立即通知甲方，否则甲方发出通知后三天即视为甲方已通知。因乙方原因造成的维修费用，由乙方承担，如乙方不能及时进行维修的，甲方有权指定其他单位进行维修，维修费用由乙方

17、承担，甲方可从质保金中扣除，不足部分由乙方补齐。十三、争议解决方式。 合同履行中发生争议，双方协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。十四、其它。1、甲方确认的施工图纸、技术说明和有关技术资料，作为施工有效依据，开工前由甲方组织设计交底和图纸会审，做出会议纪要，作为施工补充依据。2、未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议。3、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。4、附件：施工伤亡责任承诺书、项目部组成人员表、诚信责任书、清单报价表 （以下部分无合同正文） 甲方：卓达新材料科技集团潍坊有限公司 乙方：潍坊兴达工程配套有限公司 法定代表人： 法定

18、代表人：委托代理人： 委托代理人：年 月 日 年 月 日 合同附件一： 施工伤亡责任承诺书卓达新材料科技集团潍坊有限公司： 我单位 潍坊兴达工程配套有限公司 承建的 潍坊新材一期项目3#车间层压线中控室工程于2015年 11月 21 日进场施工。我公司郑重承诺，将严格执行建设工程安全生产管理条例，依法对本单位的安全生产工作全面负责，服从建设单位对施工工作的安全监督和管理，确保工程施工零事故。如发生施工安全事故导致伤残，每发生一例，贵单位有权在我方工程款中扣除¥50000（伍万元）；如发生施工安全事故导致死亡，每发生一例，贵公司有权在我方工程款中扣除¥100000元（壹拾万元

19、）违约金，并由我方独立承担与此事故相关的全部赔偿。 施工单位（公章）：潍坊兴达工程配套有限公司 法定代表人： 委托代理人： 年 月 日合同附件二： 潍坊新材一期项目3#车间层压线中控室工程施工单位管理人员表单位名称姓名职务资质证号联系方式潍坊兴达工程配套有限公司王晓明 项目经理070711039132801306661148768143孙元波安全员G140275213573611112327103564邓建波施工员G110303615726367071225801118丛莎材料员G150246015610228831651047202合同附件三： 诚信责任书致卓达新材料科技集团潍坊有限公司：为了促进我公司与贵公司的友好合作，诚