必备施工合同集合7篇

1、必备施工合同集合7篇 施工合同 篇1 甲方： 身份证：乙方： 身份证：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1、工程地址：2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 平方米3、工程开工日期：4、工程竣工日期：5、工程承包方式：包工6、工程总天数： 天，雨天顺延。第二条 工程价款工程价款按照每平方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。第三条 质量要求1、工程验收标准：根据业主要求2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要

2、求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。第四条 付款方式合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。第五条 工程工期乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。第六条 工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。第七条 其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系

3、。1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10，实际财产损失50补偿）。第八条 违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条 争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。第十条 本合同自双方盖章或签字后

4、生效。第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：电话： 电话：签约日期： 年 月 日 施工合同 篇2 甲方：乙方：根据某某有限公司工程建设的需要，时间紧，任务重，经领导同意，现将某某建设工程承包给某某。为了保质保量，保证工期，施工验收有据可依，本着公平自愿平等互利的原则，经双方同意达成协议签定如下合同：一、工程名称：。二、工程结构：砖混结构。三、工程范围：土建、水电暖安装。四、承包性质：包工包料。五、建筑面积：本工程建筑总面积为6100.47m2。六、工程造价：6100.47m2892.00元/m2=5441619.20元(伍佰肆拾肆万壹仟陆佰壹拾玖元贰角整)(

5、含税);(平方造价依据：1、以2#公寓楼平方预算造价土建922.92元+水电暖59元+网线、电话线9.20元=991.12元。2、依据新办公楼承包方式，预算价下降10%=991.12元-99.10元=892.02元)。七、工期：20xx.08.1520_(请自填).01.15八、质量要求：执行国家建筑工程施工验收规范的标准。九、工程内容与做法：内容：施工图纸的全部内容，图纸变更内容。做法：1、地面：住宅地面为原土夯实，C15砼厚度为80mm，15mm厚1:2水泥砂浆随打随抹面层压光，油漆踢脚线150高;卫生间地面：原土夯实，C15砼厚度为80mm找坡、50mm厚1:2水泥砂浆找平，聚氨脂防水层

6、厚度为3mm，细砂软垫层10mm;地板砖面层：走廊、门厅、楼梯间为80mm厚C15垫层，石材地面，颜色另定，瓷砖踢脚线150高，颜色另定。2、楼地面、住宅及水箱间为20mm厚1:2水泥砂浆地面表面压光，(水箱间地面做聚氨脂防水层3mm厚)红色油漆踢脚线150高，卫生间为20mm厚1:2水泥砂浆找坡，聚氨脂防水层3mm，细砂软垫层10mm，瓷砖面层;走道、门厅为石材面层，瓷砖踢脚线150高。3、楼梯踏步及栏杆：踏步为石材面层同1#公寓楼石材及颜色，栏杆同2#公寓楼，铁红色油漆。4、门窗：进楼门尺寸为2m2.5m，进户门尺寸为1m2.1m，窗尺寸为3m进楼门为防盗门，其他门窗为塑钢门窗、中空玻璃(

7、4+6+4)。5、外墙面装饰同1#公寓楼蓝狐色乳胶漆、白色窗套;内墙面白色外墙防水涂料，卫生间为瓷砖墙面，顶面均为白色外墙防水涂料。6、所有涂料墙面基层均为白色水泥打底两遍、涂料面层两遍。7、所有使用房间均设插座、照明(电视、电话、网线);水暖、消防以设计为准，材料按国家标准进货。十、甲方工作：1、负责材料供应，提供施工场地、施工图纸。2、负责管理施工队，对不服从管理的施工队，责令停工和撒换。3、监督验收工程质量，对不符合质量要求的工程部位，责令乙方返工处理和实施处罚。4、负责现场的安全文明施工：对安全防护不符合要求的部位责令整改和处罚。十一、乙方的工作：1、乙方负责对施工队的管理和教育，乙方

8、进驻工地后，必须遵守煤矿的一切规章制度和强制性条件(质量管理处罚条例、安全文明施工处罚条例、工具设备管理处罚条例)。2、乙方负责对借用甲方的工具、设备进行管理、维修、保养，损坏赔赏)。3、乙方必须配备技术、施工、管理的专业人材，应具有独立作业能力，否则因技术问题造成的损失由乙方负责。4、乙方负责工程质量管理，在施工过程中，乙方应严格按照施工图纸、设计变更内容施工。5、乙方负责工程质量自我检查、验收，负责交工资料整理，(验收标准应不低于国家建筑工程施工验收规范的标准)。6、乙方负责施工现场的安全文明施工、验收。十二、酒后进入施工工地，酒后闹事，每人次罚款200元，损坏煤矿设施和他人财产的按原值十

9、倍罚款，构成犯罪的交公安部门处理。十三、工队职工打架，不分情节轻重和原因罚款1000元，通过110和其他职能部门处理，给矿方造成极坏影响的罚款5000元。十四、付款与结算：开工予付总工程款的10%，基础工程完工后付总工程款的10%，一层主体工程完工后付总工程款的7%，二层主体工程完工后付总工程款的7%，三层主体工程完工后付总工程款的7%，四层主体工程完工后付总工程款的7%，五层主体工程完工后付总工程款的7%，六层主体工程完工后付总工程款的7%，门窗工程完工后付总工程款的5%，抹灰工程完工后付总工程款的5%，地面工程完工后付总工程款的3%，屋面防水工程完工后付总工程款的2%，涂料工程完工后付总工

10、程款的3%，水电暖工程完工后付总工程款的5%，验收合格后付总工程款的5%，采暖期满付总工程款的5%，剩余5%保修期满付清;保修期间乙方接甲方通知后不及时维修或不维修者，甲方拒绝支付保修金。附则：1、楼梯石材价格不再变动，走廊、门厅石材价格超过65元/m2以实调整(甲方参与订货);基础深度以正负0.00以下2.5m为准，挖填土超出部分以18元/m3调整，超过2.5m深的工程量以实调整;在2#公寓楼原平方预算造价991.12元的基础上结构及门窗设计变更平方造价不超过20元，不再调整;附属工程、泉眼保护、化粪池、桥梁工程另算。建筑面积以实际竣工为准。2、工地设备材料的看管费，设备工具的定期保养与维修

11、人员的人工费，临时设施搭建与拆除人工费，材料装卸费(不含灰、砂、砖、石)。施工机械与施工电器照明的安拆费(含龙门架、搅拌机、塔吊等)人工费，已包括在承包总价内，不另计算。3、农忙季节，应保持50%以上的留守人员继续施工，保证工期，否者，扣除总造价的5%做赔赏金。4、一切伤亡事故由乙方承担。因伤亡急需的资金甲方不负责垫付。5、合同未尽事宜，协商解决。6、合同从签定之日起生效，保修期满工程款付清终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇3 发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_根据中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和

12、国民法通则，结合本工程的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则，甲方愿意将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。经双方共同协商，特签订本合同，并达成以下一致条款：一、承包方式甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。二、承包单价按实际建筑面积计算每平米不论工料上涨下跌均以此价为准。三、承包内容本工程具体内容_1、基础土方开挖回填，凿桩头、施工图所有的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工所有工费。2、工程所需大型机械设备（包检测费用）、工具、用具、水管等。3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、安全网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切

13、割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内所有工程内容所需费用均由乙方负责。4、按图施工，搭设周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护。电梯井内每二层做硬防护，按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。四、付款方式：完成主体一层付总价的_%，以后每完成一层按总价的_%付，主体完成付总价的_%。内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的_%各层均付，工程完成付到总价的_%，竣工验收合格预留质量保证金_%，其余结算一个月付清余款，质保金时间为一年。五、工期要求及质量要求本工程自签订合同之日起天必须全部竣工验收，时间为天，

14、不得拖延，乙方自开工之日起，必须精心组织，服从甲方施工人员及管理人员管理，乙方必须按图施工，如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责，在施工过程中，不得浪费甲方任何材料，浪费材料照价赔偿。各班组负责人必须驻守工地，有事必须请假，如未请假或请假未获批准而不在工地，则每次罚款200元/天。六、工程管理及安全：l、目标：杜绝工伤事故发生。2、具体要求及措施：、严格按照安全规范要求施工，定时组织班组人员学习安全规范及安全常识，增强班组人员安全生产意识。、不得乱动机电、临时用电线路及脚手架，凡拆动脚手架未与项目部联系，违者罚款_元。、安全“三宝”根据实际情况使用，安全帽必须戴好（施工现场不戴安全

15、帽者每人每次罚款_元，班长不戴安全帽罚_元/次）。、严禁乘坐提升机，每发现一次罚款班长_元。、严禁酒后上班，违者每人每次罚款_元，并当时退场休息离开施工现场；严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚上班作业，违者每人每次罚款_元。、严禁在架子上堆放材料，如发现上述情况，经甲方指出后仍不及时整改，罚款_元/次。、如因乙方不按安全操作规程施工而造成安全事故，在_元内的经济损失由乙方负责，超过_元的经济损失由甲乙双方再协商处理。如乙方中途停工，停工超过_日之内，甲方有权另请施工队进场，造成损失由乙方全部承担并负责全额赔偿。七、违约责任1、甲方原因造成停工，甲方承担乙方实际损失。2、本合同一经双方签字，即代表合同生

16、效。双方需自觉遵守，不得违约。若甲方违约，赔偿乙方在施工期间的一切经济损失，若乙方违约，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方自负。其它未尽事宜，双方协商解决。本合同自双方签字生效，具有法律效力，一式两份，双方各执一份，完工结算后自动失效。甲方（签章）_乙方（签章）_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇4 甲方：_乙方：_甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据中华人民共和国合同法之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。第一条 工程名称：_第二条 工程范围和内容工程范围：按甲方批准的施工图为准

17、。工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。第三条 设计周期本合同签订以后于_年_月_日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。第四条 设计价款及支付方式该项目乙方按_万元（大写：_元正）人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方_万元（大写：_元正）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即_元（大写：_元正）人民币。第五条 施工工期开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超

18、过_年_月_日）。竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为_天。因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延 。第六条 取费原则1本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的_定额：sgd1-XX至sgd7-XX，收费级别按四类工程二级档。2苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须

19、增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。3施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。第七条 工程施工价款及支付方式1本工程总造价暂定为_万元（大写：_）人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。2本合同备料款为合同总价的_%，其中_%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余_%作为在成都采购材料及苗木的.材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商，不足部分亦由甲方增补。3乙方每月25号上报已完成的工程产值，甲方_日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。4工程竣工经甲方验收合格后，双方于_日内办理

20、完成决算，甲方扣除工程总价的10%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。5本工程质保金为工程总造价的_%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于2日内付清全部尾款，质保金不计利息。 施工合同 篇5 甲方：*有限公司乙方：有限公司经甲、乙双方协商，甲方同意将#项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。第一条：工程名称及承包方式1、工程名称：#项目。2、工程地址：3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。4、工程规模及特征：（1）基坑支护位置按基坑设计图纸以及

21、经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。（2）基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。第二条：工程期限本工程工期为 日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。第三条、款项及付款方式1、基坑支护工程价款、支付及结算（1）基坑支护#元/。（2）付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的75%，基坑支护全部完成付已完工程造价的75%，回填完成付至结算总金额的95%，余5%质保金一年内付清。（3）承包价款含本工程所

22、需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、基坑支护图纸设计费、图纸审查论证费及备案费和税金等所有相关费用。2、降水井使用时间及费用结算（1）成井费85元/m，运行费100元/天/眼，封井费825元/眼，四周排水600mmPVC管60元/m，以上均包含电费，电费每度按 0.85元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。（2）付款方式：成井完成付已完工程造价的50%，运行费用按月支付已完工程造价的80%，封井后一月内付清。（3）本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管

23、、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、到自来水公司和节水办等主管部门办理相关手续所需的费用等所有与本降水工程相关的费用。3、甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方出具正规合法的正式税票，否则，甲方有权拒付工程款。4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项。如果存在拖欠，甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算，并向甲方提交结算协议的原件；甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。甲方的此项处理并不表明甲方已认可、追认乙方的非法分包、转包。第四条：工程质量乙方应严格按

24、照经专家评审论证合格备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)、设计要求及现行的施工规范进行施工，确保本工程达到合格标准，确保基坑支护和其它工程的施工安全。第五条：双方职责1、甲方职责：（1）负责三通一平，并承担费用。（2）协调处理周边群众关系及市政、城建部门及有关管理部门事宜，保证施工不受外界干扰。（3）负责施工资料的归纳整理（有关检测费乙方承担）。2、乙方职责：（1）负责施工组织，并做好方案。（2）严格按方案施工，按期完成施工。（3）因支护施工质量和不按操作规程施工原因造成边坡塌方及安全事故一切责任损失由乙方承担。施工中若因乙方原因（乙方施工操作或施工质量等）发生工伤事故或对甲方、第三人造成人

25、身财产损害，由乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任，如甲方垫付的，乙方应及时偿还给甲方，甲方也有权直接从总承包价款中扣除。（4）服从甲方管理，对施工人员作好安全教育工作，作到文明施工，造成安全事故责任由乙方自负，甲方概不承担任何责任。（5）支护工程完工，甲方负责组织双方验收，乙方提供所有施工资料并及时办理竣工结算手续。（6）施工中水电接入所需的管、线、电表、水表由施工单位自费购买与安装，水电费也由乙方承担。（7）乙方所有进场材料需经监理及甲方人员验收合格后方可使用。施工中的每道施工程序，需经监理及甲方人员验收确认后方可进行下一道工序施工，乙方应严格执行报验制度并提供资料，配合甲方向政府相

26、关部门提供申报备案及一切相关手续资料，参加基坑支护方案专家评审，并承担相关责任及所有相关费用。（8）乙方进入施工现场后，必须服从甲方管理和监理单位的监督，及时签收甲方和监理单位下发的书面通知，否则对乙方按500元/次标准进行处罚。（9）乙方依据相关的基坑支护规范设计支护方案，基坑支护设计施工方案必须达到郑州市建委主管部门要求。乙方应编制详细的施工组织设计，经监理和甲方确认审批后进行施工。乙方对施工后至基坑回填前的基坑边坡质量与安全负责；施工方案的变更须征得监理和甲方同意，如果乙方单方面优化设计图纸造成质量安全问题，乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任；（10）本工程施工所需的所有设备、材

27、料、工具全部由乙方负责，并负责施工设备的安装、调试及维修，费用由乙方承担。（11）乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收，并提交相关的技术资料：如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告，水泥、砂石实验报告，砼配比、试块试压报告、土钉拉拔试验报告等。（12）乙方必须严格按相关的施工规范要求施工，隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工，未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理，情况严重的，甲方有权终止合同，另选施工单位，由此造成的损失由乙方负责全部赔偿责任。（13）乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。（14）按相关规定提供有关施工技术资料及竣

28、工报告。第六条：施工、变更与签证1、施工图纸、说明和有关技术资料，均为乙方施工的有效依据。甲方根据工程情况，可以组织设计交底或者图纸会审。2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方，应及时向甲方提出书面意见。3、施工过程中的一切变更，应当履行签证手续，否则对方有权拒绝追认。同时符合以下条件的签证为有效签证： 施工合同 篇6 发包方（甲方）：南韩碳火烤肉承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：一、 工程概况1、工程地址：南韩碳火烤肉2

29、、工程概况 ：外牌匾人工费二、 工程日期开工日期201_年_月_日 交工日期201_年_月_日三、 工程造价及结算方式：1、 工程总造价_元整，不含所有税金。2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价 %人民币_元整。3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的 %_四、工程变更施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。五、违约责任1、 由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。六、其它合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用甲方签字： 乙方签字：合同签定日期201_年_月_日 施工合同 篇7 施工单位：_(以下简