版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、建筑合同模板集锦10篇 建筑合同 篇1 一、施工合同在企业管理中的应用施工合同的确立,是使施工企业获得某个项目工程的唯一合法路径。完美的完成施工合同,指的是施工单位成功完成工程规划任务后获得一定的经济报酬。因此,就施工企业这一方面来讲,确立和执行施工合同是企业的基本任务。企业的一切管理工作,都必须以这个为中心开展。1.施工合同的多少和工作质量直接影响着企业的经济利益施工企业的基本任务是现场施工。施工项目的确定必须要先制定合理的施工合同,施工合同是基本的保障形式。企业最后可以制定的施工合同份数的多少、工程总金额的多少以及盈亏额度的大小,直接导致施工单位生产的整体收入情况和企业的市场份额的多少。另
2、外,完成合同的结果是会赚钱还是亏损也直接导致这个项目收益与否。即使企业经济利益不是各个合同项目施工收益的直接累加,但是各个合同项目收益的大体状态,就可以说明企业的经济利益如何。换句话说,施工企业的经济利益完全来自于取得施工合同和成功完成工程任务。建筑行业与其他一般工业行业的一个主要区别就是建筑行业是现有订单,再进行生产。没有订单,就没有事可做。如果没有实际生产活动,生产经营利益就没有来源;又若每项施工合同的完成的结果都不好,那么整个企业的总体经营收益也就不可能好,就会产生亏损,企业就难以经营下去。2.施工企业生产要素要合理分配在项目施工的企业管理机制中,施工单位应该怎样适合的分配人力和物力以及
3、财力,尽量做到人和物都能够发挥最好的作用,发挥他们最优的利益,都必须先考虑企业的本身情况,各个项目施工的直接需求应该是企业施工前考虑的问题。各个工程项目对上层领导、实际施工工人的数量、技能等级和实际能力的需求,以及机器设备、施工材料等方面的要求,会按照这个项目所制定的施工合同中所规定的质量要求、工期长短、工程规模、技术标准和实际内容等所确定。如果各个项目在对各方面的需求有冲突碰撞时,施工单位应当以维护企业的利益和企业的形象为主要任务。目前,我们找到当今施工单位在工程的具体操作时最常见的、标志性的缺点。在确定施工合同后,企业会找出某人当选为项目经理。之后,项目经理再去建立自己的领导班子和工人团队
4、,再去完成项目施工合同,从法律层面来说基本符合要求。但是实际操作过程中,一直赋予项目经理各种权利,放任项目经理。如果项目经理选择了某人或某种机器设备后,企业就失去了它本身的权利,这样便使生产要素在各个合同项目间的不正常、不均匀配置,并且使企业整体丧失应有的调节作用。通俗解释,虽然增加了项目经理的信心和斗志,使项目经理更好的发展自己的优势。但相反的,它又降低了企业在市场中的整体实力,所以对企业的长久没好处,这种危害在一开始就已经表现出来了。笔者以为,无论是生产要素的分配还是操纵大权都应该在企业手中。企业可以掌控大局,这样才能保证各个项目资源的正确配置,增强企业的整体实力。二、施工合同在施工管理中
5、的应用施工项目开始进行施工就意味着施工合同已经产生法律效用。因此。实际项目施工中的管理全部按照项目施工合同上的规定开始展开。1.施工合同是施工建设项目最重要的法律依据因为施工合同是以法律为依据所制定的,所以我们必须要严格的依照合同条款办事。实际工程施工操作中的每一点、每一方面都必须严格按照合同要求规定去执行,也就是完成合同所规定的事情。如果一旦出了什么问题,我们必须以施工合同所规定的内容为基本参照、去承担自己分内的那部分法律责任。具体地说,施工合同在施工管理中所起的作用具体体现如下。(1)施工合同严格规定了适合本合同的设定和执行所需的法律条款,合同中所规定的适用法律独一无二,只有它可适用。(2
6、)施工合同会明文规定施工中可能会突发的意外情况,例如合同内容修改、反悔合同、合同疑难解决等的解决方式。(3)施工合同明确了当违约发生时双方的权利和责任。2.施工合同是项目实际操作和完工后检验的参照项目的实际进行过程中,无论在技术层面还是结构层面,或是灵感和施工工艺,都必须严格参考合同文件中的所有条款去严格执行。至于项目完工后的检验,包括预检和验收,具体有检验的标准、方式方法、过程、程度和期限等条件。在施工进行的过程中必须是完全相同的,也必须严格符合施工条款。3.施工合同包括了合同甲方和乙方的基本任务在施工合同的实际操作中,招标人的主要任务是满足施工合同中规定好的金额、工期和方法给工程企业酬劳。
7、工程企业的主要任务是满足施工合同中规定好的程度、流程和速度给招标人完成工程进度。要想完成这种基本的义务,不是几个单调的数字金额,而是必须执行的各项实际的任务,例如后勤保障、维持秩序、安抚情绪、良好沟通和合理验收等。这些实际工作做不好的话,就谈不上双方的义务了。所以,施工合同的一个十分重要的作用,就是明确双方责任、工程质量、工程进度及应付金额等具体的内容。三、结语由上文可知,合同的合理对管理建筑工程的质量、施工的速度、完工日期和施工单位的经济利益,同时在减少双方的各种纠纷、树立施工市场正常秩序方面也起了很大的作用。然而现在我国实际建筑施工覆盖的范围比较广泛,合同里通常存在很多的错误和空子。这就严
8、重阻碍了我国建筑行业的快速发展,并且也不利于建立良好的市场秩序和稳定社会状态。所以,我们要在合同的管理上多下功夫。可以不断采取好的措施、改善合同的管理办法,有效的发扬合同的作用,使建筑市场的发展更健康化、有序化的走上一条可持续发展的道路。 建筑合同 篇2 合同编号:_出租人:_签订地点:_承租人:_签订时间:_年_月_日根据中华人民共和国合同法的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):_第二条 租赁物资的用途及使用方法:_第三条 租赁期限:自_年_月_日至_年_月_日,共计_天。承租人因
9、工程需要延长租期,应在合同届满前_日内,重新签订合同。第四条 租金、租金支付方式和期限收取租金的标准:_。租金的支付方式和期限:_。第五条 押金(保证金)经双方协商,出租人收取承租人押金_元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法:_。第七条 租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的租赁物资缺损赔偿办法,由承租人向出租人偿付赔偿金。二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由_人承担。第八条 出租人
10、变更一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为:_。第十条 本合同解除的条件:_。第十一条 违约责任一、出租人违约责任:1、未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金_%的违约金。2、未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金_%的违约金。3、未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_%的违约金。4、其他违约行为:_。二、承租人违
11、约责任:1、不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金_%的违约金。2、逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金_%的违约金。3、有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金_%的违约金。4、其他违约行为:_。第十二条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十三条 其他约定事项:_。第十四条 本合同未作规定的,按照中华人民共和国合同法的规定执行。第十五条 本合同一式_份,合同双
12、方各执_份。本合同附件_份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。出租人承租人鉴(公)证意见:出租人(章):出租人(章):住所:住所:法定代表人(签名): 法定代表人(签名):居民身份证号码:居民身份证号码:委托代理人(签名): 委托代理人(签名):电话:电话:开户银行:开户银行:鉴(公)证机关(章)账号:账号:经办人:邮政编码:邮政编码:年 月 日监制部门:印制单位: 建筑合同 篇3 甲方乙方签订时期年月日甲方法定代表人企业地址施工地址工商注册机关乙方居民身份证号出生日期年月日家庭住址邮政编码户口所在地省(市)区(县)乡镇村根据中华人民共和国劳动法和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订
13、本合同,共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)()1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效,于年月日终止。其中试用期至年月日止。()2、以完成一定工作为期限的合同。本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。()3、无固定期限劳动合同本合同于年月日生效,于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。其中试用期至年月日止。二、工作内容和工作时间第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为.第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度。()1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时,每周工作40小时)。(
14、)2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超1674小时)。()3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间)。第四条实行计时工资制的,甲方安排乙方加班,应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,应支付不低于工资的150的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作,又不能安排补休的,应支付不低于工资200的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的,应支付不低于工资300的工资报酬。三、劳动保护和劳动条件第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育,并组织对乙方学习成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不
15、合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。第六条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求,其中建筑施工现场要符合建筑施工现场环境与卫生标准(JGJl4620xx)。第七条甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。四、工资保险待遇第八条双方约定的工资不得低于政府颁布的当地最低工资
16、标准和本企业工资集体协商的最低标准。1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月(日)元,试用期满后月(日)工资为元。2、按工程量计付工资(1)按工程量单价计取工资;(2)按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的,每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70。甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资,并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定:第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续,并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。五、劳动纪律和劳动合同的解除第十
17、条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。第十一条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同;(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的;(四)被依法追究刑事责任的。第十二条乙方解除本合同,应当提前日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方,不得擅自离职。六、当事人约定的其他内容第十三条乙方违法解除劳动合同,给甲方造成经济损失的,应当承担赔偿责任。第十四条甲乙双方约定的其他内容:七、劳动争议处理及其他第十五条双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起
18、,60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的,按照有关规定执行。第十八条本合同一式二份,甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)乙方(签字或盖章)法定代表人或委托代理人(签字或盖章)签订日期:年月日使用说明一、建设行业企业与农民工签订劳动合同时,凡需要双方约定的内容,经协商一致后填写在相应的空格内。第一条、第三条中,双方在约定的事项前括号内画“”,并填写日期。签订劳动合同,甲方应加盖
19、法人公章;法定代表人或委托代理人及乙方应签字或盖章,其他人不得代为签字。二、本合同应使用钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简炼、准确,不得涂改。 建筑合同 篇4 甲方:乙方:甲方 北京xx工程项目部 _因生产、因工作需要,经考核、录用乙方 王斌 为 北京xx工程项目部 工人。遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商达成如下协议:一、甲方录用乙方从事 资料员 工作(岗位);劳动合同期限为_12_个(月),从_20xx_年_05_月_23_日至_20xx_年_05月_23_日止(即本工程竣工且结构验收合格为止)。其中试用期为_2_个月,至_20xx_年_07_月_23_日止。二、基本权利和义务:甲方:
20、1.根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;2.保护乙方的合法权益,应按有关规定,付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴;3.做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件;4.依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。乙方:1.劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;2.遵守国家政策、法律,以及甲方依法制定的规章制度和纪律;3.严格遵守操作规程,保证安全生产;4.完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。三、双方应明确的具体事项:1.工资待遇:2.劳动保险及福利待
21、遇:3.根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险:4.其他:据借支单,年底甲方为乙方结算该年全部工资(另:本工程验收完成,竣工,亦结算该年全部工资),在甲方收到开发商或总承包方人工工资后,15日内全额付清。_四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前_7_天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。五、一方违反本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。甲方(签章): 乙方(签章):_年_月_日 _年_月_日 建筑合同 篇5 南宁市建设工程材料使用管理办法已经20xx年6月22日市第十三届人民政府第45次常务会议审议通过,现予发布,自20x
22、x年8月1日起施行。第一条 为了加强本市建设工程材料质量的监督管理,规范建设工程材料使用行为,保障建设工程的质量和安全,根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规的规定,结合本市实际,制定本办法。第二条 本办法适用于本市城市规划区范围内建设工程材料的使用及监督管理。本办法所称建设工程材料,是指在房屋建筑及市政基础设施建设工程中使用的建筑材料和建筑构配件,以及用于保障建设工程施工安全的安全防护用品。第三条 市建设行政主管部门负责全市建设工程材料使用的监督管理。城区建设行政主管部门根据职责分工负责辖区内建设工程材料使用的管理工作。建设工程质量监督管理机构负责建设工程材料使用的日常监督
23、管理工作。工商、工业、产品质量监督等行政管理部门依照各自职责共同做好建设工程材料的管理工作。第四条 建设工程中使用的建设工程材料应当具备以下证明文件:(一)生产企业出具的产品检验报告、质量证明书和使用说明书;(二)产品型式检验报告;(三)实行生产许可制度、卫生许可制度或者强制性产品认证制度管理的产品,应当具备工业产品生产许可证、卫生许可批准文件或者强制性产品认证证明文件;(四)新型建设工程材料应当具备国家、自治区规定的证明文件;(五)法律、法规、规章规定应当具备的其他证明文件。第五条 建设工程材料生产企业在本市销售涉及建设工程主要使用功能、结构安全、施工安全和可能对人体健康产生影响的重要建设工
24、程材料的,应当到市建设行政主管部门办理建设工程材料产品备案手续。需要备案的重要建设工程材料由市建设行政主管部门确定并向社会公布。第六条 申请建设工程材料产品备案,应当提交以下材料:(一)备案登记表;(二)生产企业的营业执照;(三)委托他人代为办理备案手续的,提交代理人的代理证明文件;(四)备案产品执行的产品质量标准;(五)备案产品质量合格证明文件;(六)具有相应资质的检验机构出具的备案产品型式检验报告;(七)根据法律、法规、规章等规定,需要提供的其他材料。第七条 提交的备案资料齐全的,市建设行政主管部门应当自受理申请之日起十五个工作日内予以备案,并将该建设工程材料的产品名称、生产单位、规格型号
25、等信息纳入建设工程材料备案目录,向社会公布。市建设行政主管部门应当根据建设工程材料的备案情况,及时更新建设工程材料备案目录。办理建设工程材料备案手续不得收取费用。第八条 已备案的建设工程材料在本市停止销售的,应当自停止销售之日起十五日内办理备案注销手续。备案的信息发生变化的,申请人应当在备案信息发生变化之日起十五日内,办理备案变更手续。备案产品的质量合格证明文件因超过有效期等原因失去证明效力的,建设工程材料生产企业应当对产品进行重新检验,并根据重新检验的结果,办理备案变更手续。第九条 建设工程使用的混凝土、混凝土预制构件,应当由具备相应资质的建设工程材料生产企业生产。混凝土、混凝土预制构件生产
26、企业开展生产经营活动,应当遵守以下规定:(一)实行职业资格证书制度的岗位,工作人员应当持证上岗;(二)委托计量检定机构检定、校准生产设备及试验室设备;(三)使用合格的原材料进行生产;(四)销售产品的质量符合产品质量标准。市建设行政主管部门应当依照国家、自治区的有关规定,对混凝土、混凝土预制构件生产企业的生产经营情况实施监督检查。第十条 建设工程设计单位在设计文件中应当选用符合国家标准、行业标准或者地方标准的建设工程材料;选用新型建设工程材料的,该材料应当符合国家和自治区的规定。不得选用国家、自治区明令禁止生产和禁止使用的建设工程材料。第十一条 建设工程项目使用的建设工程材料,应当符合产品质量标
27、准和工程建设强制性标准,并符合设计文件要求和合同的约定。不符合产品质量标准和工程建设强制性标准,以及不符合设计文件要求和合同约定的建设工程材料,不得进入施工现场。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建设工程材料。第十二条 建设单位应当委托工程质量检测机构对进入施工现场的重要建设工程材料进行检测。工程质量检测机构接受委托后,应当按照国家有关法律、法规规定及有关工程建设标准,对进入施工现场的建设工程材料进行检测,并按照有关规定留存检测数据。第十三条 施工单位应当对进入施工现场的建设工程材料进行检验,对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测。工程监理单位应当在建设工程材料进场报验时核查
28、材料的质量证明文件,并对建设工程材料进行检验,对不合格的建设工程材料产品不得签认。 建筑合同 篇6 甲方:乙方:根据上中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商达成一致,订立本合同。一、工程名称:宁波市渔业互保综合用房项目二、工程地点:位于中山西路以北,文化路以西,宁波市塑料四厂2号地块三、承包方式:木工清包(包括机械设备、工具用具、周转材料及安全文明设施)四、承包范围1、施工图纸范围内的木料工程;并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作(建筑垃圾清理及废料的粉碎与使用、材料堆放)。2、现场临建的搭拆(甲方提供材料,乙
29、方负责人工)3、小型材料:铁钉、胶带、铁丝,双面胶等由乙方自理。五、开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日六、工程面积及单位:1、此工程面积按时计算。面积计算按20xx定额规范计算。2、每平方工程包价:每平方米 元。木工需提供铁钉、胶带、铁丝,双面胶等零星材料。七、付款方式地下室底板完成后支付合同价的10%,地下室顶板完成后支付合同价的30%,三层结构完成后支付合同价的15%,主体结顶验收合格后支付至合同价的70%,工程竣工验收合格后支付至合同价的80%,一个月内结清所有工程款。八、双方责任:1、甲方责任:(1)、每个单体工程向乙方提供壹套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通
30、知乙方,避免造成不必要损失。(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。(3)、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水。(4)、保证原材料及时无误地供应到现场(木材、方木等)。(5)、保证按时给乙方拨付工程款。2、乙方责任:(1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调及会议的出席,安全文明施工,主要负责人保证吃住在现场。(2)、上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工
31、地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成,否则,甲方有权对乙方进行罚款。(4)、严格执行特种工种持证上岗,如:电焊工、电工等特殊工种。(5)、严格规范施工,保证每个分项分部工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担,并且返工造成的一切损失由乙方承担。(6)、因乙方设备原因或人员原因导致甲方材料损失,由乙方承担。(7)施工中注意安全施工,如发生大小事故,均有乙方全部承担。(8)严格按合同工期完成,每拖延一天罚款1000元。(9)乙方应自行负责施工安全,因乙方原因造成乙方施工人员及其他班组施工人员工伤事故,费用1
32、000元以内由乙方负责,超出1000元由甲方负责70%,乙方负责30%。(10)乙方必须无条件服从项目部施工人员及其他管理人员指挥和调配,对多次违章作业和不听劝告的,甲方有权终止合同,乙方中途退场按实际工程量70%结算。九、安全合同内容:1、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部建筑施工安全检查标准,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,监理及甲方的指示和通知,切实保障施工人员的安全与健康。2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员
33、的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。3、乙方必须严格按照甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任,若因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承担。4、乙方必须执行下列安全管理制度:(1)、根据工程内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。(2)、乙方必须执行进入施工场地须佩戴安全帽。(3)、乙方必须执行甲方的安全检查制度。1、乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。2、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、
34、班长跟班检查制度和班组自检制度。3、乙方必须执行安全防护措施,设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。4、乙方必须执行安全防范制度。十、现场文明施工及其人员行为的管理:1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合公司现场标准化布置的要求,按公司的规定执行。2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。3、乙方工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅闹事。4、现场必须做到节约用料及随用随清,否则加倍罚款。十一、合同有效期:自 年 月 日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作
35、内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。十二、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁。十三、本合同一式四份,由甲乙双方各执两份,本合同经双方签字盖章后生效:甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日 建筑合同 篇7 发包方:承包方:按照中华人民共和国经济法和建筑安装工程承包合同条例结合本工程具体情况,经甲乙双方协商并同意签订本合同。 工程地点及名称:宽城县北河苑小区25#26#楼承包范围:1、本工程所有外脚手架的搭设及所有防护、安全通道、临边洞口。2
36、、所有搭设内外脚手的材料必须达到国家标准要求。3、包括安全网、兜网,网由甲方提供。4、包括现场的架子卸装由乙方负责。三、承包价格:脚手架安装及拆除按 15.00 元/四、约定条款:1、架子工搭设的外脚手架必须达到国家规范标准,严格按施工方案施工,如出现检查不合格,所有损失全部由乙方承担。2、进度要求工期从现在开始到20xx年6月。乙方必须满足甲方进度计划要求,否则甲方有权增加工人突击,所需一切费用由乙方承担,乙方中途不得借故停工或影响下道工序,否则甲方有权重新安排施工队,其接手单位所需或所发生的一切费用在乙方工资内支付。3、文明施工及安全甲方负责向乙方提供安全帽和安全带;所有操作人员必须按制度
37、及操作规程施工;施工现场架子、扣件不得乱堆乱放、不得到处乱甩,否则甲方发生收拾现场,杂工费由乙方负责;坚决服从甲方管理人员监督,与各班组密切配合:如有闹事、打架、违法、违章行为,各负其责;五、施工过程中,乙方应严格按照各项安全操作规程施工,遵守甲方制定的各项安全规章制度。如因乙方违规操作、不服从安全管理而造成的一切安全事故均由乙方负责。六、其它乙方施工人员上班不带安全帽每人每次罚款50元。如甲方需要乙方做计时工,大工按200元/天,小工按120元/天。作业时不系安全带每人每次罚款200元。七、结算办法1、按三节根据完成工作量的50%进行结算。2、乙方工程完工验收合格后,即可办理完工结算。完工结
38、算应按实际面积为准。八、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,工程竣工结算合同终止。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日 建筑合同 篇8 合同编号:_需方(甲方):_供方(乙方):_经协商同意,根据中华人民共和国合同法的规定,订立合同如下:第一条甲方向乙方订货总值为人民币_元。第二条产品名称、规格、质量(技术指标)_。第三条产品包装规格及费用_。第四条验收方法_。第五条货款及费用等付款及结算办法_。第六条交货规定1交货方式:_。2交货地点:_。3交货日期:_。4运输费:_。第七条经济责任(一)乙方应负的经济责任1产品花色、品种、
39、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。2乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5的罚金。3产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2的罚金付给甲方。4产品交货时间不符合同规定时,每
40、延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。(二)甲方应负的经济责任1甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_的罚金。2甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。3甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。4属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提
41、货部分货款总额万分之三的罚金。5甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。6乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。第八条产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。第九条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_的补偿金。第十条如因生产资料
42、、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前_天与甲方协商。第十一条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十二条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对
43、仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。第十四条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。第十五条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十六条本合同共一式_份,由甲、乙双方各执正本_份、副本_份,并报双方主管部门各一份。甲方(盖章):_乙方(盖章):_经办人(签字):_经办人(签字):_负责人(签字):_负责人(签字):_地址:_地址:_电话:_电话:_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_年_月_日_年_月_日 建筑合同 篇9 甲方:乙方:经甲乙双方
44、协商达成如下协议:一、在施工过程中所有的水电路三通,由甲方负责二、在施工中安全质量第一,现场工伤事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。三、在施工中如:砌墙要正,不能误差太大,灰份要匀,砖缝要一条线,井桩、地梁、防震柱、上圈梁,壳子板要正、平、不能偏,扎钢筋混凝土比例必须按要求,粉墙要平、瓷砖要粘土正,上下左右要均匀,地砖必须要平、正、不能有斜块,顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作,或偷工减料现象者,第一以说服,第二再说服,要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵,先由村委会调协,如果调协不成则在乡一级调协。六、在付款方面,第一次减5%,第二次减5%,这10%在交付钥匙时一次性付清。七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签合同签字之日起生效。九、工程完工时自动结束。十、工期为:3月9日动工,5月10完工,甲乙双方合作愉快。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日 建筑合同 篇10 甲方: 乙方代表:甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。一、合同期限 从 年 月 日起至 建筑业劳动合同约定工程完成日期 年月 日止。合同期限如需变动,需及时办理合同变更手续。二、工作岗位 甲方安排
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024版高铁车辆采购与维护服务合同
- 2024版安置房房票买卖合同
- 2024高校产学研合作研发协议
- 2024重要会议活动场地出租合同书版B版
- 2024版五金建材销售合同范本
- 2024门面房的租赁合同
- 2024甲乙双方关于电商平台运营合作合同
- 2025年城市地下空间开发承包合同3篇
- 2025年度安置房市场调研与销售策略咨询合同3篇
- 音像店电梯采购协议
- 中医类诊所规章制度与岗位职责
- 中国成人急性呼吸窘迫综合征(ARDS)诊断与非机械通气治疗指南(2023版)解读
- 定向钻电力顶管施工方案
- 外研版八年级英语上册期末单词词性分类测试表(汉译英)
- 公路路基路面现场测试随机选点记录
- 一氧化氮让你远离心脑血管病第(全书回顾综合版)
- 2022年天津三源电力集团限公司社会招聘33人上岸笔试历年难、易错点考题附带参考答案与详解
- 2023-2024学年广东广州番禺区四年级数学第一学期期末综合测试试题含答案
- 尿崩症诊疗规范内科学诊疗规范诊疗指南2023版
- 压缩语段之语段要点概括公开课一等奖市优质课赛课获奖课件
- 零售药店医保培训试题及答案,零售药店医保培
评论
0/150
提交评论