蒲江西南建筑公司红原项目建筑工程施工合同补充协议(201505.6 )_第1页
蒲江西南建筑公司红原项目建筑工程施工合同补充协议(201505.6 )_第2页
蒲江西南建筑公司红原项目建筑工程施工合同补充协议(201505.6 )_第3页
蒲江西南建筑公司红原项目建筑工程施工合同补充协议(201505.6 )_第4页
蒲江西南建筑公司红原项目建筑工程施工合同补充协议(201505.6 )_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、建设工程施工合同补充协议工程名称:红原“吉祥天城” 建设单位:红原县宗萨尔投资开发有限公司 施工单位:成都市蒲江县西南建筑有限公司 签订地点:成都市青羊区青华路59号签订时间:2015年 月日 建设工程施工合同补充协议发包方 红原县宗萨尔投资开发有限公司 (以下简称“甲方”)承包方:成都市蒲江县西南建筑有限公司 (以下简称“乙方”) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,依照甲、乙双方于2015年 4 月20 日签订的 吉祥天城 工程的建设工程施工合同的相关约定,双方就建设工程施工事项协商一致,签订如下建设工程施工合同补充

2、协议,以供双方遵守,原所有协议、合同与本建设工程施工合同补充协议有抵触的部分,均以本协议为准。一、 工程概况11项目名称:吉祥天城。12项目地点;红原县。13结构型式:框架 。14建设规模:本项目总建筑面积约170000平米,共分为A、B、C、D四个组团。本合同为C组团的C2、C4栋,建设规模为建筑面积约10576.63m2(商业建筑面积3314.84 m2、住宅建筑面积7261.79 m2) ,最终以政府相关部门批准的设计文件为准。15施工条件:甲方应完成三通一平。二工程承包范围:总承包范围按施工图界定为:C组团的C2、C4栋范围内的土石方、基坑支护、土建工程、装饰工程、安装工程及其附属工程

3、(不包括室外市政给水管网工程、供配电工程、天然气工程、电梯工程、变频供水工程、柴油发电机)等的全部工程。施工范围有异议的以甲方解释为准。特别约定:本次开工建设2栋(C2栋、C4栋),共计建筑面积约10576.63 m2;其他栋开工时间另行以甲方书面通知为准。其他组团在同等条件下优先考虑乙方承包。良工程、变频供水工程、柴油发电机、 三合同工期31开工日期:本项目开工日期为2015年 月 日(以甲方发出的书面开工通知为准),总工期为 日历天,上述工期已包含双休日以及法定节假日。甲方发出开工通知后,乙方须在5个工作日内进场并组织施工,同时不得以任何理由停滞施工和逾期竣工,若超过本合同约定工期的,视为

4、乙方违约。32乙方应在合同工期内完成以下工作:321工程竣工并通过建设、质监、监理、设计、地勘等相关单位的竣工验收且向甲方提交竣工验收报告及移交完土建全部工程竣工资料。322乙方所有人员、机具、设备全部退场,临时设施全部拆除且建渣清理完毕。323工程竣工验收通过7个工作日之内,将房屋移交给甲方指定的物业公司。33双方约定本工程分阶段竣工的节点工期如下:3.3.1±0.000以下(包括±0.000)基础施工工期为 日历天;3.3.2±0.000以上主体工期为 日历天;3.3.3装饰工程及安装工程为 日历天;在上述约定的总工期内乙方应完成合同约定的工程全部工作内容并通

5、过竣工验收。34暂停施工因发包人原因造成停工的,暂停施工在5天(含5天)以内的工期予以顺延,发包人不额外承担停工费用;超过5天的,工期顺延,发包人承担相应的停工费用;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。35工期延误因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1)、发包人未能按合同专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)、发包人未能按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(3) 、重大设计变更和工程量增加;(4) 、不可抗力;(5) 、专用条款中约定或甲方同意工期顺延的其它情况。承包人在以上情况发生后7个工作日内,就延误的工期以书面形式向甲方提供报

6、告。甲方在收到报告后14个工作日内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。除本合同有特别约定以外,其它任何原因导致工期的延误均不得顺延工期。36乙方按甲方交付的施工场地打好围墙,并符合市安监站相关要求,甲方应协调好与周边四邻的关系,因周边四邻关系造成工程工期的延误甲方承担责任,若因乙方在施工过程中出现不安全文明施工,造成与邻里关系矛盾,出现不文明行为造成的损失,则由乙方自行负责。37若因乙方原因总工期和甲、乙双方约定的节点工期每逾期1天乙方应向甲方支付¥3000元(大写:人民币叁仟元)的违约金;逾期超过30日,每日向甲方支付¥10000元的违约金;总工期逾期超过90天,甲方有

7、权解除建设工程施工合同及本补充协议并要求乙方支付合同暂定总价3%的违约金。乙方承诺违约金甲方可直接从支(抵)付给乙方的工程款中扣除;如果甲方行使合同解除权的,乙方应当在收到甲方书面通知结算之日起7日内将所有物品、设备撤离现场,否则所有物品及设备视为遗弃物,甲方有权在公证处的见证下将所有物品搬离施工场地,因此产生的所有费用由乙方承担。四质量标准:合格(一)工程质量管理及要求:41乙方应保证工程质量符合现行验收标准及成都市建筑工程竣工验收备案制要求,且工程质量必须合格。411若乙方违反4.1条规定,应赔偿由此给甲方造成的经济损失。412购房者因乙方承包项目质量问题向甲方提出退房、索赔的,经评估机构

8、评审确系乙方原因造成的,该套房由乙方包销,经质检部门检验不合格的乙方承担赔偿责任。42甲方指派的现场工程师以书面通知为准,如需变更的,甲方应提前5个工作日书面通知乙方,监理单位指派 工程师为现场总监理工程师,共同负责施工质量监督和现场签证,所有与经济和工程量有关的签证或变更均须按以下程序办理:乙方经办人乙方项目经理乙方项目负责人监理单位甲方工程部经办人工程部经理成控中心经理总工程师总经理签字并加盖甲方经济技术签章后方为有效签证,否则为无效签证。无效签证不能作为办理工程结算的依据。 乙方委派该项目负责人 并委派出任项目执行经理全权负责工程质量、进度、安全、文明施工管理,经济签证、记录签证、接收相

9、关资料及往来函件。43乙方根据施工设计文件和设计变更、施工图会审纪要等有关技术资料,以及甲方的书面通知(应符合设计要求)进行施工,施工中应严格遵守国家和地方的现行规范、标准,服从甲方工程师、监理工程师、质监站等有关部门的监督、检查。4、4乙方应按现行国家建筑工程质量检验统一标准(GB50300-2013)对分项、分部工程、单项工程进行质量评定并及时将评定结果送达甲方、监理单位及质监站;单项工程结构完工,应通知甲方、设计单位、地勘、监理、质监站进行结构中间验收合格后,才能转入下道工序施工。隐蔽工程和单项工程必须经甲方现场工程师、专业监理工程师检查验收签认后,方可进行下一道工序,否则造成返工损失均

10、由乙方负责。45对隐蔽工程的检查验收,乙方应提前24小时书面通知甲方及有关单位,甲方在接到乙方书面通知后48小时内到达现场进行验收,否则视为甲方同意,乙方可进行下道工序。但若甲方、监理有疑问,可进行复验。复验合格,复验费用由甲方承担,若影响工期,工期顺延;复验不合格,所有返工费用及检验费用由乙方承担,延误的工期不予顺延。46乙方用于本工程的所有材料、半成品、成品、设备必须按有关规定提供厂家产品质量出厂合格证明,并经抽检合格且甲方和监理单位认可后才能使用。特别是对每批进场的钢筋、水泥均须附厂家产品质量证明书并经甲方、监理工程师见证取样送检,经检验合格后方可使用。合同附件中甲方未确定品牌(含生产厂

11、家和产地)的材料,乙方应根据甲乙双方确定的单价提供材料样品,并经甲方和监理单位书面认可后乙方方可使用,甲方和监理单位认可时间为14个工作日,超过14个工作日甲方和监理单位还未认可回复的,则视作已认同。特殊材料品牌的变更或代用事先必须经甲方和监理单位书面同意。否则乙方所确定的任何材料甲方不予认可,所产生的费用由乙方自行承担。47工程中使用的混凝土应该按设计要求,严格控制砼坍落度、配合比等技术指标进行施工,甲方和现场监理可随时对现场混凝土进行抽样留置试件,经甲方、监理、乙方三方签字认可,所留置的试件的混凝土强度代表值作为该层混凝土评定的依据之一。若经专业检测,混凝土强度仍达不到设计要求,甲方有权要

12、求乙方对该层混凝土结构进行无偿返工,且工期不予顺延。48乙方浇筑混凝土时,应严格按照设计要求及规范要求控制混凝土的厚度和模板的标高,并在明显位置做好混凝土的厚度标志,以便甲方、监理人员现场检查。如果达不到设计要求及规范要求,甲方、监理有权要求乙方立即无偿调整;混凝土施工完成后,甲方、监理应检查混凝土构件的几何尺寸,若不符合设计及规范要求,乙方应对不合格构件进行无偿返工并承担费用。49乙方在浇筑混凝土时,应做好钢筋保护层厚度的控制,按规范做好保护层垫块,施工中严禁踩筋(避免因此造成钢筋骨架变形),应严格按规范要求进行水电预埋管的施工。如果发现钢筋骨架变形、或保护层不符合规范要求、或水电预埋管堵塞

13、,甲方、监理均有权要求乙方无偿返工。410乙方所有的现场管理人员必须持证上岗(施工期间执行项目经理须常驻现场),甲方有权提出撤换不称职的乙方管理人员。 注:乙方在施工过程中若不遵守上述第4.4条-第4.10条约定,甲方有权要求乙方立即停止施工并返工,乙方承担返工的所有费用,延误的工期不予以顺延。411模板拆除应确保混凝土达到可拆模的强度,因过早拆模产生混凝土构件质量问题,乙方应负责赔偿全部损失。412工程竣工后若因乙方施工原因,造成以下质量问题:楼板、梁、柱裂缝、渗漏;内外墙、地面表层裂缝、空鼓等。若以上问题经乙方整改后仍不合格的,则每发生一处,甲方对乙方处以¥1000元的罚款,罚款直接从甲方

14、应付乙方的工程款或履约保证金中扣除。乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方工程师、现场监理工程师及质监站。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理单位备案;重大质量事故的处理方案,应经甲方、设计单位、质监站、监理单位等共同研究,并经甲方、设计院、监理单位签认后实施。413乙方应严格遵守地方及政府颁发的安全、文明施工等规范、条例。遵守甲方的现场管理规定。甲方将定期邀请有关部门到现场,按照国家及阿坝州有关检查评定标准进行检查,达不到安全、文明工地标准及当地相关标准的,甲方即可勒令乙方停工整改,并通报有关部门。414施工期间,乙方应及时组织和安排所有机械、工具、材料等,工程建设中每个楼层的多余材料、建

15、筑垃圾必须通过井架或垃圾槽及时输送到地面,严禁从高空直接向地面抛物。否则,每发生一次甲方处罚乙方¥500元,由此给甲方带来的相应处罚由乙方承担。以上物品在不用时应清理出工地。415乙方在施工中若不遵守上述之规定,造成的一切后果由乙方全部负责,乙方同时承担由此给甲方造成的一切损失。(二)竣工验收416在工程施工完毕,具备竣工验收条件后,乙方应当按现行规范要求及有关规定向甲方提供完整的竣工图纸、资料及竣工验收报告等。甲方收到竣工验收报告后14个工作日内组织验收,超过14个工作日甲方不组织验收的,视为工程验收合格。417工程竣工后,乙方应提供四套完整的工程竣工资料送交甲方(竣工资料必须符合阿坝州城建

16、档案馆存档及建委备案的编制标准)。418竣工结算:按照甲、乙双方签订的、中华人民共和国建设部、工商行政管理局建设工程施工合同示范文本(GF-2013-0201)中的通用条款中第14条执行。(三)工程保修及维修419乙方将竣工验收合格的工程交付甲方的同时签订工程质量保修书本工程质量实行终身责任制,乙方应对其工程质量终身负责。保修期内对乙方承担的工程项目施行质量保修并承担维修费用,保修期从工程竣工验收合格之日起计算。1地基基础和主体结构,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2防水工程、有防水要求的卫生间及底板、侧板、顶板的防渗漏为五年;3电气系统、给排水管道、设备安装为二年;4装修工程为二年。4

17、20保修期内发生属于保修范围的质量问题,由乙方负责免费维修;因不可抗力、使用不当或者第三方造成的质量缺陷,乙方不承担责任。因乙方原因导致保修期内发生属于防水、装修工程、电气系统、给排水管道、通风设施的质量事故(经相关权威部门鉴定属实)给业主造成损失的,其责任及损失由乙方全部承担。地基基础、主体结构在设计文件规定的合理使用年限内发生的因乙方施工质量问题造成的一切损失均由乙方承担。421保修期内,发生属于保修范围内的质量问题,乙方在接到甲方或甲方指定的物业公司以“电话”或“挂号信”或“电子邮件”方式发出的通知后必须在48小时内到现场维修,逾期甲方有权另请施工单位维修,同时乙方承担维修费用并向甲方支

18、付维修总费用(以实际维修方提供的收款凭证为准)50%的违约金。每发生一次维修乙方必须填报一次签认单,由乙方经办人报物管或甲方签字确认维修次数、签认单数量应与甲方物业公司发出的“挂号信”次数相同,并以此作为返还质保金的依据。若由于乙方公司地址及联系方式发生变更而未书面通知甲方,造成甲方或物业公司无法通知乙方,或乙方维修两次以上均不能解决问题,则甲方有权另请施工单位维修,另请施工单位维修,所发生的费用(以实际维修方提供的收款凭证为准)由乙方承担,由此造成的损失,甲方有权直接从质保金中扣除。422双方约定本工程质量保修金为工程竣工结算总造价的3%;423工程质量保修金的返还时间:基础、主体结构工程为

19、1年;装饰装修、电气系统、给排水管道、设备安装工程为2年;防水工程为5年。在保修期满后,按比例分时段无息返还。五合同价款及其支付51合同价款:暂定合同价款为人民币¥2500万元(大写:贰仟伍佰万元人民币),最终以工程竣工结算为准。52 计价方式:5.2.1按四川省建设厅颁发的2015年四川省建设工程工程量清单计价定额,人工费调差按四川省建设工程造价管理总站的规定计取,规费按相应企业二级下限标准计取,其中商砼、钢材、水泥、砖、砂石按施工当月四川省工程造价信息中红原县的同期信息价下浮5%作为材料结算基价,当月无信息价的,按施工前月的信息价为准下浮5%作为材料结算基价,装饰材料、安装材料及其它材料按

20、红原县当地市场价按实核价。安全文明施工费按当地主管部门核定的费率计取。5.2.2合同外工程、零星工程及其他确需变更和签证的工程计价方式参照5.2.1条原则计算。5.2.3弱电工程以甲方确定主要材料品牌后的市场价格含税包干。5.2.4 绿化工程甲乙双方按当地市场价定价。53工程量确认:工程量以乙方承包范围内的施工图纸、图纸会审纪要、设计变更通知、技术核定单、甲方通知、经业主批准的施工组织设计和专项施工方案、现场签证等技术经济资料以施工单位上报,经监理工程师、甲方现场工程师共同确认后按相关程序上报甲方批准并加盖甲方经济技术签证章的为准。5.4工程款的支付:本组团分两次结算(以开工批次的建筑面积结算

21、)5.4.1货币支付部分: 、工程主体全部完工并经质监站验收合格后14个工作日内,按甲方审定的已完工程量的40%甲方用货币(人民币)支付给乙方;、工程装饰、安装全部完工后14个工作日内,按甲方审定的已完工程预算价支付至60给乙方;、本项目全部竣工完成工并经质监站验收合格后28个工作日内,按甲方审定的预算总价的 20 %甲方用货币(人民币)支付给乙方;本项目办理完结算并最多在三个月内审计完后的56个工作日内甲方用货币(人民币)支付至工程结算总价的97给乙方;剩余3作为工程质保金,质保期满后在14个工作日内按比例无息退还给乙方。 5.4.2上述支付工程款乙方均同时给甲方开具等额的建筑工程发票。 5

22、5工程及合同履约保证金本工程不交纳工程及合同履约保证金56项目民工工资的支付 :5.6.1、乙方将吉祥天城”项目的民工工资按政府行政主管部门规定核定的标准每月25前支付到甲方指定的银行帐户内,甲方在收到此款后再支付到乙方指定的民工工资帐户内。5.6.2、乙方不按时将上述资金按期足额支付到甲方指定的帐户内,则视为乙方严重违约,乙方应赔偿上述金额等额的违约金。同时乙方承诺甲方可视乙方违约的严重程度,甲方可单方面终止本合同并不承担违约责任,同时乙方承诺无条件先行退场后再与甲方办理工程结算。同时,乙方承诺向甲方所交的合同履约保证金甲方可不予退还并赔偿由此给甲方造成的一切损失。5.6.3、上述民工工资支

23、付若政府相关部门无此规定或经乙方协调政府相关部门甲方可以不必支付时,乙方可不按本条的5.6.1和5.6.2执行。六组成合同的其它文件及解释顺序61甲方发出的中标通知书、乙方承诺书、国家及地方现行标准、规范及有关技术文件、施工图纸及施工图会审纪要、工程质量保修书补充协议、甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。62组成合同文件的解释顺序:1建设工程施工总承包协议书2建设工程施工合同补充协议3建设工程施工合同4乙方承诺书5国家及地方现行标准、规范及有关技术文件6施工图纸及施工图纸会审纪要7工程质量保修书补充协议8甲、乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部

24、分。当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由甲、乙双方协商解决。双方也可以提请监理工程师作出解释。双方协商不成或不同意监理工程师的解释时,按十七条关于争议的约定处理。七本协议语言文字和适用法律、标准及规范71本协议仅使用汉语语言。72适用法律和法规:中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程安全生产管理条例、四川省建设工程质量管理规定、成都市建筑施工现场监督管理条例等国家和地方有关的现行法律、法规。73适用、规范:适用标准、规范的名称:按建筑安装工程施工及验收规范、GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准及配套质量检验评定

25、标准等国家、地方现行有关规范、规程、标准。八图纸81甲方向乙方提供图纸日期和套数:2015年 月 日前提供 施工图 4套(其中1套除加盖有设计院相关印章外、另加盖有图审公司资料章,其余3套仅加盖有设计院相关印章)。乙方需要增加图纸套数的,甲方应代为复制,费用由乙方承担。82甲方对图纸保密要求:乙方未经甲方同意不得向第三者转借或透露。工程质量保修期满后,除乙方存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给甲方。九双方一般权利和义务91监理工程师:监理单位委派的监理工程师:姓名: 职务:总监理工程师。需要取得发包人批准才能行使的职权:设计变更、开工、停工、复工、经济签证、工期延期申请。92甲方派驻的现场工程

26、师:以甲方书面通知为准。职权:代表甲方监督、检查乙方及监理方工程师履行合同及本合同中除监理工程师职责以外的责任、义务和权利,负责工程价款拨付、设计变更单、设计补充单、现场签证及技术核定单的审查签发,以及协调施工、监理、设计等单位间工作。93乙方项目经理:姓名: 职务: 项目负责人: 未经甲方及总监理工程师批准,承包人擅自更换项目经理或项目技术负责人,并且在监理工程师发出书面通知后7天内未予纠正,甲方有权采取下列措施:(1)、擅自更换项目负责人及项目经理每次罚款人民币¥10000元(大写:人民币壹万元);(2)、擅自更换项目技术负责人每次罚款人民币¥5000元(大写:人民币伍仟元);以上罚款甲方

27、有权在工程款中直接扣除。94甲方工作: 941施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备施工条件,2015年 月日前将施工现场移交给承包人。942将施工所需的水、电管(线)接至施工场地的时间、地点和供应要求:电已接至现场配电房或配电箱,通讯由承包人自行联系安设。施工用水由甲方提供施工现场接水管口,乙方自行安装用水管网及其相关辅助设备设施;施工用电由乙方在甲方指定在施工现场配电房搭接,按电表计量。乙方按表计用水量、电量直接向红原县自来水公司缴纳水费用和直接向红原县供电局缴纳用电费用。若乙方不按期缴纳施工用水、用电费用,由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担,费用直接从工程款中扣除。943施工场

28、地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通。944工程地质和地下管线资料的提供时间:开工时间5日内提供工程地质资料。945由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:规划许可及建设工程施工许可证在开工前7天办理完毕,乙方必须无条件予以配合。946水准点与坐标控制点交验要求:开工前3天以书面形式提交承包人,并现场交验。947图纸会审和设计交底时间:开工前7日。948协调处理施工场地周围地下管线和领近建筑物、构筑物(含文物保护建筑),古树名木得保护工作:发生时间现场协调处理。95乙方工作:乙方应该按约定时间和要求,完成以下工作:951需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间:

29、无。甲方负责本项目的招投标工作及到阿坝州住建委办理招标备案手续,乙方应积极予以配合。952应提供计划、报表的名称及完成时间:每月28日前向甲方、监理提交当月截止25日工程完成产值报表和次月工程计划完成产值及进度表(横道图和网络图),上月未按计划完成的工作量应调整计划列入下月,并分析原因,予以说明,抢回进度,以上资料均为一式四份。953承担施工安全保卫工作的责任和要求。 a、乙方按国家有关规定施工安全防护及对工程需要设置,提供和维修施工现场施工照明、看守、围栏和警卫,以及对工程进行保护,为公众提供安全和方便,并承担以上各项的费用。若乙方未按国家规定造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担全部责任及所

30、产生的一切费用。b、乙方应配备足够的人员(由甲方根据现场实际情况确定)承担现场的门卫及保护工作。保卫人员配备的时间从承包人进场开始,至竣工验收交于甲方为止。954乙方负责甲方、监理单位在施工现场内的办公房屋和生活房屋及设施的安全保卫、卫生。955乙方自行搭设的临时设施的拆除:由乙方按甲方的要求拆除后将其建渣自找弃渣堆场运出施工场地,以及场地内建渣的清运费用由乙方承担。956需乙方办理的有关施工现场交通、环卫和施工噪音管理等手续:按地方政府和有关部门的管理规定办理,费用由乙方承担。957已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:乙方负责整个工程实体内(含甲方分包的工程,从分包单位进场之日起)已完工程

31、成品在竣工交付甲方前的保护工作,其费用由分包单位直接与乙方协商处理。958施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑、古树名木)的保护要求。施工期间负责做好施工场地周围邻近的建筑物、构筑物和地下管线、地上高压线的保护,提出方案措施报甲方、监理单位批准后实施。959施工场地清洁卫生的要求:按批准的施工组织设计及“阿坝州建筑施工现场监督管理规定”要求实施,做到文明施工。9510乙方除承担本合同约定的施工任务外,有责任和义务承担甲方另行委托的与本项目相关的零星工程项目施工任务,如总平工程、零星工程、道路工程、改扩建工程及返修、拆除工程等,以上各项若发生时,甲、乙另行签订协议或办理专项签

32、证。9511工程竣工验收通过后乙方应将房屋移交给甲方指定的物业公司并且乙方所有人员、机具设备必须无条件全部退场,建渣全部清运完毕。9512乙方须提交四套竣工资料及备案资料并协助甲方向阿坝州建委相关部门办理完竣工备案手续。9513按要求提供竣工结算并办妥工程结算确认书。十施工组织设计和工期101进度计划1011乙方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:乙方应在本协议签订后14日内向甲方、监理工程师提供实施性的单位工程施工组织设计和进度计划(横道图和网络图),一式四份。并在开工前报需分包、协作单位施工插入、配合计划(横道图和网络图),一式四份。工程师确认的时间:在收到乙方所报资料一周内审查

33、提出修改意见并限期报审或核准批复意见返乙方,逾期不批复,而未说明原因的,可视为该施工组织设计和进度计划已经批准。1012群体工程中有关进度计划的要求:乙方应在协议签订后7天内提供实施性的标段工程总体施工组织设计和总进度计划(横道图和网络图)。1013乙方所提供的有关施工进度或施工方案的报告或报表虽经监理工程师及甲方现场工程师同意或批准,但并不免除承包人应承担的责任、义务和风险。102工期延误1021双方约定工期顺延的其它情况:10211因重大设计变更(如改变户型重新设计及改变基础、主体结构形式)需停工的,经甲、乙双方协商签订停工协议,工期顺延,乙方不承担由此产生的违约责任。10212因甲方原因

34、造成工期延误每月累计5天以内(含5天)工期顺延,费用不计;每月累计日历天5天以上,工期顺延,费用按规定计取。十一质量和验收111隐蔽工程和中间验收:双方约定中间验收部位:地基、基础、主体结构及其它按要求需检查验收的分部分项工程。112隐蔽工程经甲方及监理工程师检查验收签字后,乙方才能进入下一道工序的施工。监理单位在接到隐蔽和中间验收通知要求时限48小时内未到场验收,视同为工程质量符合规范要求;监理单位验收48小时后,必须在记录上签字认可分部工程验收合格。113工程试车:按相关规定执行。114试车费用的承担:按相关规定执行。十二安全施工121乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃

35、易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由甲方承担。122实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14日以书面形式通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,甲方承担安全防护措施费用。123乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受甲方、监理单位及其它相关监督机构的监督检查,采取必要的安全措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担责任及费用。124乙方应对进场人员作好安全教育,

36、严格按有关规范、规程及成都市城府对安全生产的有关规定施工,并对进场人员的安全负责。若乙方不按照安全生产的有关规定。在工程施工中发生的安全事故,由乙方承担全部责任和发生的一切费用。125事故管理1251发生重大伤亡及其它安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。1252甲方、乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。1253除非协议另有约定,在本协议工程的施工和缺陷修复过程中,甲方对乙方造成的所有人身死亡或伤残、或财产损失或损害均不予赔偿,由乙方自行承担全部责任。1254乙方在施工期间发生重大安全事故,造成人员重伤或

37、者死亡达3人或者3人以上的,甲方有权根据实际情况决定是否解除合同;乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失及政府相关部门对甲方的处理。十三材料、设备供应131本工程施工图范围内所需材料,均由乙方负责购买。乙方所购材料、成品或半成品均需有出厂合格证明。否则造成的质量事故和经济损失由乙方承担。132所有甲方认质、认价材料及设备,乙方根据设计中规定的型号、品种、规格、数量,于使用前三十日报工程材料设备认质认价申报表一式三份,由甲方选样定价,然后由乙方自行采购。甲方从接收乙方工程材料设备认质认价申报表后的14个工作日内给予书面回复,超过14个工作日甲方还未回复的,则视作已认同。133所有材料进场,均必须有“

38、合格证”、“材质证明书”、“质量保证书”及其它必备的证明文件,并经监理公司和甲方现场人员检查,确认签字后才能用于工程中。十四违约责任141乙方违约责任1411乙方必须解决好与乙方相关联的材料供应商的材料款、施工队伍的工资、分包单位的工程款。若因欠材料供应商材料款、欠民工工资、欠分包单位工程款而发生上述人员或关联人员围攻甲方相关单位或围攻政府相关职能部门,影响甲方及政府相关职能部门正常工作秩序,经核实情况属实,每发生一次乙方承诺向甲方支付¥10万元(大写:人民币壹拾万元)的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应赔偿。1412乙方未经甲方同意不得转包工程,若发生上述事件,则视为乙方违约。甲方

39、有权单方面解除合同,且乙方必须无条件先行退场后再与甲方办理工程结算。同时,乙方承诺向甲方所交的合同履约保证金甲方可不予退还并赔偿由此给甲方造成的一切损失。1413乙方在工程施工过程中,不得给甲方和监理人员送礼、宴请和提供娱乐消费,相关违法违纪责任自负。141 4乙方必须执行甲方盖章签认的设计变更通知(含变更图纸),否则视为乙方违约。1415因乙方原因,未按本协议要求按时竣工,每逾期一天,乙方向甲方每日支付¥3000元逾期违约金;逾期超过30日,乙方每日向甲方支付¥10000元的违约金;总工期逾期超过90天,甲方有权解除建设工程施工合同及本补充协议并要求乙方支付合同暂定总价3%的违约金。违约金甲

40、方可直接从工程款中扣除。1416乙方在施工期间不得无故中途停工,若因乙方原因无故停工,每停工一天,乙方每日向甲方支付¥1000元违约金;若擅自停工达一周,乙方承诺甲方可终止本合同且不承担违约责任。甲方单方面解除合同后,乙方必须无条件先行退场后再与甲方办理工程结算。同时,乙方承诺向甲方所缴纳的工程及合同履约保证金甲方不予退还,并支付合同暂定总价3%的违约金,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。若因甲方原因造成乙方停工仍按上述时间、比例支付乙方违约金,则甲方承担违约责任及所给乙方造成的一切损失费用。1417在工程材料的认质核价过程中,乙方必须接受正当的核实价格,甲方的核价需经甲乙双方项目负责人签字后予

41、以认可。若不认可则视为违约,守约方承诺可单方面终止本合同并不承担违约责任。 1418因乙方原因总工期或合同约定的各节点工期逾期90天以上的视为乙方不能履行本协议,除按14.1.5条标准计取违约金。1419因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准,乙方承担违约责任。客户二次装修、随意打凿的原因造成工程质量问题,乙方不予承担责任。14.1.10 本协议中因违约甲乙双方行使合同解除权时,乙方先行退场甲乙双方办理工程结算,双方同意在30个工作日内办理结算。付清款项,终止合同。142甲方违约责任1421甲、乙双方拒不接收对方正常工作文件则视为违约。视情节轻重,予以经济处罚。1422本合同约定范围内的

42、施工项目均由乙方施工,甲方不再分包。甲、乙双方对承包范围发生争议时,由甲方总工程师、总监理工程师、乙方项目经理项目负责人共同商定后确定,若上述三人意见不统一,则最终由甲方总工程师做出最终裁定且甲方、监理、乙方均不得有不同意见并严格执行。若甲方对合同约定范围的施工项目另行分包,乙方可收取分包单位合同总价5%的配合费。14.2.3甲方配合乙方在正式开工前七日内办理完施工许可证,如因政府或政府职能部门原因造成上述期限内施工许可证无法办理完,甲乙双方互不追究违约责任。如甲方超过一个月还未办理完施工许可手续,则无条件全额退还乙方所交保证金。14.2.4 如因下列原因导致本合同不能履行或不能按时履行,甲方

43、不承担违约责任,甲方有权宣布合同终止,按工程进度与乙方结算工程款、按工程进度无息退还乙方保证金:14.2.4.1 政策原因或相关主管部门规定导致; 14.2.4.2 其他非甲方原因导致合同不能履行或不能按时履行;14.2.5 (1)因甲方原因未能在计划开工日期前7日内下达进场通知的违约责任:有约定的按约定,无约定的按甲方造成的工期延误赔偿。(2)因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:甲方按应付资金总额的2日向乙方支付违约金(工程款支付延迟30日内甲方不承担此违约责任,超过30日的按此标准执行),延迟支付达60日的,乙方有权停工,冻结承包义务履行,同时由甲方承担全部(且不仅限于乙方直接损失)赔偿责任。(3)本项目以新联集团实业有限公司和在建工程(在建工程建筑成本价)作为担保。十五、其它151.1本协议为甲、乙双方签订的建设工程施工合同(备案合同)的组成部分,双方对备案合同条款的修改系基于工程施工实际情况并经过双方协商一致而达成,其目的是为了更符合工程施工实际情况和双方的实际利益,备案合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论