建筑工程木工班组劳务施工合同完整版

1、建筑工程木工班组劳务施工合同木工队劳动合同甲方：遵义京山建筑安装有限公司仁怀市名酒工业园荣昌坝污水处理厂项目部(以下简称甲方)乙方：木工类身份证号(以下简称乙方)根据工程施工任务的需要，甲方经友好协商决定将仁怀名酒工业园荣昌坝污水处理厂模板分项工程的全部施工任务分包给乙方施工。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程安全生产管理条例及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本工程基础及主体模板分项工程劳务承包事宜，经协商一致，达成一致意见，并签订本合同，以资双方共同遵守执行，具体内容如下：工程名称：仁怀市名酒工业园荣昌坝污水处

2、理厂；项目地点：仁怀市名酒。合同形式：全充电模式。劳动力、机器、辅助材料、劳动工具等。在甲方的管理和监督指导下，由乙方独立组织管理人员和民工进行施工，乙方独立组织其作业范围内所有工作内容的施工作业，对其施工现场的“劳动组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工、成本控制”进行全面独立的管理，并对其工作内容承担全部责任；本工程所有主要材料和周转材料均由甲方供应，乙方指定专人签收。一、合同期限根据甲方的施工进度，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度的要求(具体按施工组织设计进度执行)，同时满足甲方和业主承诺的进度要求。如因乙方因素导致业主进度要求延误，业主将对甲方进行处罚，后果由乙方全部承担。

3、二、质量标准工程质量标准：按照工程建设标准强制性条文、建筑工程施工质量验收统一标准及建筑工程各专业施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：泳池内外无抹灰)1/三.甲方的责任1.甲方应向乙方提供工程材料(模板、木材)、工程周转材料等。工程所需：钢管、扣件、安全网、竹跳板、主回路电缆、配电箱(配电箱后由乙方负责)。2.甲方为乙方工人提供宿舍和生活水电。3.甲方应向乙方提供施工图纸(建筑和结构图纸)一套，并及时签发图纸审查纪要、设计变更及相关技术和施工文件等。4.甲方必须及时向乙方提供施工进度计划，并向班组和工人进行安全质量技术交底；同时，监督各工序的安全防护措施、质量检查和验收等级、材料的使

4、用和管理。四.乙方的责任1.乙方指定一名同志为项目现场负责人，全面负责处理项目相关事宜。2.自合同签订之日起，乙方项目现场负责人应24小时随时在甲方施工现场或生活区，服从甲方的安排和指挥。乙方管理人如确因急事需要外出，应向甲方书面报告，并在书面报告中明确由谁代替行使权限。未经甲方同意擅自离岗的，按离岗处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款3.在本项目施工期间，乙方应严格遵守甲方制定的每周生产协调会(会议时间和参加人员由项目部确定)。对于迟到者，甲方有权处以200元/人的罚款；如有缺席，甲方有权处以500元/人的罚款；迟到15分钟以上者按缺席处理。(如果会议时间改变，项目8.材料损耗分别为：

5、木材2%，模板3%(甲方按图中面积和损耗供货)；钢管0.5%，扣件0.5%。超出的材料将根据甲方的实际成本从乙方工程款中扣除。9.如果乙方中途更换工人，必须立即向甲方报告备查，乙方必须按时足额支付工人工资。甲方在付款节点前不支付任何费用，乙方承担由此给甲方造成的一切责任和经济损失。10.乙方必须按照附件的要求对分包工程的质量、进度、安全生产和文明施工负责。若施工过程未按附件要求完善，则视为乙方违约。动词（verb的缩写）承包材料的范围1.除上述3 -1约定的主要材料外，其余由甲方提供，如手套、横管、橡胶管、双面胶带、密封胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨水)、铅笔、铁丝、钉子、圆锯片、研磨刀片、防雨用具

6、等劳动保护用品。此外，乙方应提供自己的工具和行业法规要求的器具。2.小型加工机具如圆锯、刨床、砂轮机、手提砂轮机、接线、开关插座等。应由乙方提供不及物动词施工单价中包含的承包工程内容施工单价中包含的承包工程内容如下(水电安装除外):1.本工程图纸设计范围内所有木模的工作内容(包括零星混凝土浇筑所需的第二、第三及所有木模)2.本项目涉及的所有预留和预埋木模型的制作和安装，以及预制木模型的制作。3、模板准备、拆除；现场运输；打磨(墙柱、吊顶等。);材料提升。4、钢管、扣件、模板、木材等乙方所需材料在现场下车，返回时上车；与安装和其他操作团队合作；每次检查和验收前的材料转移、回收、场地清理、场地清理

7、和清洁；施工过程中，各种材料如拉丝杆、螺母等必须及时收集，统一堆放到甲方指定位置。5.施工中，每次使用模板必须清洗干净，刷隔离剂或脱模剂，紧固件要清洗干净并上油；乙方在使用模板的过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按照甲方的设计和要求操作，如未按要求使用模板，造成的质量问题由乙方负全部责任。6.混凝土浇筑过程中，如乙方不及时处理，甲方将从乙方工程款中扣除500 1000元/人，甲方将另派班次。组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款20005000元。7、拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方

8、则有权按200500元/次从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。8、甲方管理员进行放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，由乙方承担全部责任及相应的一切

9、费用，甲方不负任何责任。七、质量及相关具体要求1、浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。2、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。3、模板拼缝必须密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，构件几何尺寸必须符合设计要求，梁柱节点、内外墙面不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。4、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或

10、压裂部分由乙方自行处理。八、承包单价1、本工程所有模板工程元/m2；(注：模板工程量以图纸混凝土接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。2、非承包范围内的各类零星工作，原则上不采取计时工，可以采取估工的形式进行处理。九、付款方式按单体（缓冲池、BAF池、A/O池、及零星工程）完工后支付该工程进度款的80%，计量手续完善后15天内支付；余款20%在主体结构验收合格后1月内支付。乙方进度未达到工程拨款条件甲

11、方不予支付任何费用，其工人工资发放由乙方自行负责。达到工程拨款条件应当支付进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。十、违约责任1、甲方不按规定要求支付工程款项视为违约。2、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。3、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。4、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的70%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。第十一条争议或纠纷

12、处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条其他约定：1、本合同中涉及的币种均为人民币。2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。4、本合同自双方当事人签字盖章后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务

13、作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。甲方:遵义静山建筑安装有限公司仁怀乙方：木工班组名酒工业园区荣昌坝污水处理厂工程项目部承包人：项目负责人：身份证：日期：2013年月日日期：2013年月日木工班组劳务承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）总则：甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将东莞市建文洗涤用品有限公司年产40万吨洗涤剂项目（1号仓库）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程安全生产管理条例、及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则

14、，就本工程主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：工程名称：东莞市建文洗涤用品有限公司年产40万吨洗涤剂项目工程地点：东莞市望牛墩镇朱平沙工业园建文项目承包形式：全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。一、合同工期根据甲方的施工进

15、度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。1/6二、质量标准工程质量标准：依据工程建设标准强制性条文、建筑工程施工质量验收统一标准及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。三、甲方责任1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不

16、准工人任意乱接）。2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。四、乙方责任1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权

17、。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以200元/次的罚款。3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以100元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以200元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工

18、施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。2/65、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。6、乙方应严格按照国家和新乡市行业标准中的建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)的要求进行施工。7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。9、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影

19、响，乙方承担一切责任及经济损失。10、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。五、承包材料范围1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式

20、砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。六、施工单价中所包含的承包工作内容施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。3/65、施工中模板每使

21、用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按5001000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款10002000元。7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200500元/层从工程款中扣

22、除，由甲方另派班组进行清理。8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于两名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋20元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程

23、指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。七、质量及相关具体要求1、各楼层浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。2、乙方在楼板水平度、平整度、层高及天棚的打磨等工艺上必须作重点控制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。3、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周

24、转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。4/64、模板每缝必粘双面胶带，拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达到不抹灰的标准，其平整度5mm，阴角四周水平度控制在5mm以内，天棚及柱墙上的胶带必须在脱模后24小时内清理打磨，否则由甲方安排人员进行处理，费用由乙方承担。柱墙底部必须留设清扫口，便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。5、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进

25、行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。八、承包单价1、以上主体模板工程按展开面积计算元/平方；(注：模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。九、付款方式按节点支付工程进度款的%，计量手续完善后15天内支付；余款20%（其中：10%在主体结构验收合格后1月内支付，10%在内、本工程交付后工后1月内支付）。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责

26、。完成节点应当支付节点进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。由乙方报备甲方的工资表必须真实且与进场接受安全教育工人名单一致。十、违约责任1、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。2、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。3、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的80%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。5、违约金：甲乙双方中任何一方违反上述之规定。须

27、支付对方5000元天的违约金直至处理好违约事宜止。5/6第十一条争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条其他约定：1、本合同中涉及的币种均为人民币。2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。4、本合同自双方当事人签字盖章后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做

28、好相应的人员安排。5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。甲方：身份证：身份证：联系电话：联系电话：乙方：银行账号：日期：日期：6/6XXXXXXXXXXXXXX工程B3、B4号楼车库商业房合同编号：签定时间：BDC-XX2012年木工劳务承包合同日1/10月木工班组劳务承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）总则：甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据中华人民

29、共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程安全生产管理条例、重庆*建筑劳务公司管理制度及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：工程名称：工程地点：全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任

30、；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。合同履约保证金：根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20作为乙方支付甲方的违约金。一、合同工期根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。二、质量标准工程质量标准：依据工程建设

31、标准强制性条文、建筑工程施工质量验2/10收统一标准及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰)三、甲方责任1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计

32、划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。四、乙方责任1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次

33、的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。5、乙方应严格

34、按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。3/106、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)的要求进行施工。7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。10、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，

35、未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。五、承包材料范围1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具

36、、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。（所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑）。2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。六、施工单价中所包含的承包工作内容施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收

37、、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种4/10材料必须及时收集、统一堆放。5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按5001000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节

38、罚款20005000元。7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处

39、理。12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。七、质量及相关具体要求1、各楼层浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。2、乙方在楼板水平度、平整度、层高及天棚的打磨等工艺

40、上必须作重点控制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。3、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家5/10的合同要求。4、模板每缝必粘双面胶带，拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达到不抹灰的标准，其平整度5mm，阴角四周水平度控制在5mm以内，天棚及柱墙上的胶带必须在脱模后24小时内清理打磨，否则由甲方安排人员进行处理，费用由乙方承担。柱墙底部必须留设清扫口，便于梁板清洗时水

41、和杂物可以从柱墙底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。5、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。八、承包单价1、B3、B4号楼0.00以下模板工程32元/m2；0.00以上主体模板工程22.5元/m2；人防（车库）基础和主体模板工程35元/m2；(注：模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。2

42、、非承包范围内的各类零星工作，原则上不采取计时工，可以采取估工的形式进行处理，如采用计时工；技工200元/个工；普工：100元/个工。九、付款方式按每一节点支付（车库结构、主体5层、主体封顶以单栋号计量，商业房全部完成为一节点）工程进度款的%，计量手续完善后15天内支付；余款20%（其中：10%在主体结构验收合格后1月内支付，10%在内、外抹灰完工后1月内支付）。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。完成节点应当支付节点进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。由乙方报备甲方的工资表必须真实且与进场接受安全教育工人名单一致。十、违约责任1、甲方不按规定

43、要求支付工程款项视为违约。2、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。3、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。4、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，6/10材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的80%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。5、违约金：甲乙双方中任何一方违反上述之规定。须支付对方5000元天的违约金直至处理好违约事宜止。第十一条争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，

44、在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条其他约定：1、本合同中涉及的币种均为人民币。2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。3、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。4、本合同自双方当事人签字盖章后，乙方须于三日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。若合同签订之日起三日内乙方未向甲方指定账户足额交纳合同约定保证金

45、甲方可另行发包。5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。6、附件一：乙方对质量、进度（包括劳动力、机械设备等资源配备计划）等的承诺书，本承诺书为乙方自愿填报，做为合同附件，具备法律效力。附件二：安全生产责任合同书，做为合同附件，具备法律效力。甲方：乙方：身份证：身份证：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日7/10附件一承诺书重庆*建筑劳务有限公司：我作为北大资源江山名门项目部B区3号、4号楼、车库（人防）及商业房木工班组分项工程的承包负责人，我郑重承诺我及我的班组全部人员都已熟练掌握木工分项工程的施工操作工艺及

46、操作规程要求，我班组全体工作人员熟悉该分项工程相关的国家规范及质量要求，我及我班组管理人员已完全熟悉我所承包的分项（木工）工程的图纸。我将严格按照公司的要求及时足额发放我班组工作人员工资。满足节点要求收取进度款时我将向贵方（重庆*建筑劳务有限公司）提供工人工资表并由贵方监督发放。保证质量达到合格标准，一次性通过验收。进度按甲方要求工期按时完成施工任务，不影响相邻施工队伍工作。我班组（木工）针对本项目配备的管理人员组织架构如下：1、本分项工程管理人员配备：现场总负责：王洪彬电场代班：1名孙家云电全员：王洪彬2、本分项工程劳动力组织计划：、模板支

47、、拆工人B328人B428人、普工：3、机械设备配置：承诺人：身份证号码：日期：8/10附件二工程建设安全生产责任合同书甲方:重庆*建筑劳务工程有限公司乙方:为了更好的贯彻执行、建筑管理条例，建设部建筑施工安全检查标准和安全生产法，牢固树立安全是职工的生命，安全责任重于泰山的思想，强化工程项目安全管理，采取切实有效的措施，防止工伤事故发生，提高各参建班组的信誉和经济效益，本着平等互惠、互利双赢、自愿公平的原则，在甲乙双方权利、义务分明、责任划分明确，目标一致的前提下，签订劳务承包合同的同时，签订本合同，并作为劳务承包合同的从合同，具有同等法律效力。一、甲、乙双方共同的目标（1）杜绝死亡事故，杜

48、绝重大设备、交通和火灾事故。（2）防止重伤事故，重伤率为零。（3）避免轻伤事故，年负伤频率0.8。（4）本工程项目按592011规定必须达到标准化施工现场。二、甲乙双方的权利和义务（1）甲方支付安全风险费（已包含在主合同总价中）；乙方承担安全风险；（2）乙方向甲方交纳履约保证金30万元（主合同中已有规定）；（3）甲方按规定办理建安工程一切险；乙方为职工特别是高危作业职工办理高危作业保险；（4）甲方支付劳保用品费（包含在主合同总价中），乙方为职工购买合格的安全带、安全帽、防暑降温物品；（5）甲方提供防护用竹胶板、钢管、扣件、安全网、竹夹板、木镶板、兜网，乙方保证组织足够人员即时开展安全防护工作，

49、作好安全防护；（6）甲方提供职工住所，乙方负责职工住宿人员管理，达文明施工的要求；（7）甲方提供垂直运输机具，塔吊和施工电梯，负责搭设外脚手架；（8）甲方及时按约定支付乙方工程进度款；（9）乙方服从甲方管理，不得野蛮施工，违反安全操作规程，违背施工操作程序。（10）乙方教育职工遵守国家有关法律、法规，遵守甲方的各项规章管理制度。三、安全责任：1、乙方向工人提供安全防护所需的防护用品：安全帽、安全带。甲方负责安全网、竹夹板、木镶板、兜网。防护用竹胶合板、钢管、扣件等。属乙方范围内的工作，乙方保证组织足够人员开展安全防护工作。不得偷工减料，拖延时间，否则造成的安全事故由乙方承担全部责任，并承担经济

50、、法律责任。如甲方不提供合同约定由甲方提供的安全防护用品，乙方有权拒绝施工，乙方未拒绝造成的损失由乙方承担。甲方强行要求乙方组织工人施工，造成的安全事故由甲方负责。2、由于乙方管理不善，跟踪管理不到位以及工人自身原因造成的安全事故由乙方负责，承担全部责任。3、其它不可预料的安全事故，贰万元以内的医药费由乙方承担，超过贰万元的医药费（正规医院发票）以及其它费用由甲方负责70%，乙方负责30%。并由乙方负责处理，甲方协助。4、乙方所组织的施工管理人员同样接受甲方项目部的监督管理，乙方班组长、施工管理人员不服从甲方项目部管理，而要求或听任工人在不安全的工作面施工。项目管理人9/10员指令强行整改，而

51、拒不执行或延缓执行造成的工伤事故由乙方承担全部责任，造成大的安全事故由乙方承担全部责任。5、安全事故责任的确认，以联合调查组的事故认定报告为准。调查组由建设单位、监理单位、总承包单位、劳务公司组成或由国家行政机关依法成立。6、甲方对组织进场的工人必须进行三级教育，建立三级教育卡。未经三级安全教育的工人不得入场施工。乙方必须在工人进场后作业前把工人身份证复印件交甲方，特种作业必须持证上岗，证件交甲方备查。四、奖惩：（一）、奖惩1、据项目部安全、质量、管理制度，凡违反安全、质量、管理制度的工人、班组。依据甲方管理制度处罚的规定，甲方有权给予经济处罚。2、质量合格达到安全文明施工、标准化施工现场。无

52、重伤以及重伤以上的安全事故发生，甲方按总建筑面积计算每平方米奖励0.5元。3、乙方如达不到安全文明施工，标准化施工现场以及发生重伤事故及重伤以上的安全事故，甲方按总建筑面积计算每平方米处罚0.5元的罚金，从保证金中扣除。五、本合同在履行过程中发生争议，按主合同处理。六、本合同壹式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。甲方:重庆*建筑劳务工程有限公司乙方:负责人：负责人：身份证号码：身份证号码：年月日年月日10/10建筑施工木工工程劳务分包合同用工单位（甲方）：宝鸡市第二建筑工程有限责任公司第二十七项目部劳务单位（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，以平等、公平、自

53、愿和诚信的原则，双方就彬县银鑫名苑D、E、F座木工分包之事协商一致，订立本协议，双方共同遵守。一、工程概况工程名称：彬县银鑫名苑D、E、F座住宅楼工程地点：彬县公刘街中段工程内容：银鑫名苑D、E、F座所有木工工程。二、工程承包范围（人工、包进度、包安全、包工程质量）1、文明工地配合2、控制线、小线自理。3、小机械自理、电源线自理4、扣件损耗2%，其他按市场价格赔偿。5、制作、组装、拆除、拔钉、码垛堆放。6、劳动防护用品自理。7、食宿自理8、安全基金合同总价的2%扣除。9、工伤事故五万元以内自负，五万元以上双方协商解决。10、由于无辜停工、劳力短缺影响工程进度，每工日罚款5000元。11、中途无

54、辜退场，前工程量按30%结算。押金不退还12、押金50000元整。三、合同价款（不含税）按建筑面积每平方米元，阳台以12计算。二次结构每平米27元。辅材每平米28元四、合同工期以土建进度为准。三、工程质量验收标准以施工方案及国家行业标准施工质量验收规范。文明工地建设省级标准四、付款时间、方式第一次付款基础至四层封顶支付已完工程量的70第二次付款主体封顶支付已完工程量的70第三次付款主体验收后支付至80%，竣工后支付至85%，其余结算完后六个月后付清。五、合同签订及生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，承包分项工程完工后合同自动解除。六、工程结算完后，甲方有权监督乙方付清工人工

55、资，由于乙方与工人发生债权纠纷影响甲方信誉及工程进度甲方将予2000元罚款。七、补充事项人员持证上岗。附：宝鸡市第二建筑工程有限责任公司项目部现场管理奖罚规定，奖罚细则。甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）电话：电话：日期：日期：模板工程劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就天心区新路小学新建工程模板工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。一、工程概况：1、工程名称：天心区新路小学新建工程2、工期要求：号楼，总工期不超过160天（从0.00标高开始计工期）；、地下车库/地下室，总工期不超过60天。（从基础底板开始计工期

56、）二、承包方式：1、本工程采取包工不包料方式承包。2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、门型架、模板（胶合板或木板散板）、方木、油托、步步紧、穿墙螺杆、螺母、扣件、山型卡。3、乙方必须自备以下材料、机具和工具：圆盘锯、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。三、承包范围：1、号楼及地下车库模板工程：号楼基础至三十二层模板工程，号楼基础至四层模板工程，地下车库基础至正负零，包括：基础、墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、走廊、阳台、栏板、压

57、顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、水箱、女儿墙、空调板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过梁、窗上下飘板、所有止水返梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工，包括：人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。四、工作内容：1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的卸车和二次倒运（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。2、木模板的制作：完成制作模板的所有工序，包括：新模板（散板或胶合板）涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、平口对缝、拼模（含制作不规则模和圆形模）等工序。3、木模板的安装：完成安装模板的所有工序，包括：立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安