精选最新版2020年监理员资格模拟考试258题(含答案)

1、2020年监理员资格考试题库258题（含参考答案）一、判断题1 根据国务院颁布的建设工程质量管理条例，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（）。A基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3 年C供热与供冷系统，为1 个采暖期、供冷期D电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1 年正确答案：A2 单位工程绿色施工评价应在（A批次评价）和阶段评价的基础上进行。B自评价C检验批评价D第三方评价正确答案：A3 建筑施工企业项目部会同建设和监理单位应根据绿色施工情况，制定（）措施，由项目部实施

2、跟进。A改进B纠偏C纠正D针对性正确答案：A4 广东省住房和城乡建设厅关于推进房屋建筑工程绿色施工试点工作的通知（粤建质函 2016 2659号）中提出：2016 年底除广州、深圳、珠海、佛山、东莞5 市以外的其他地区应确定（）以上新开工房屋建筑工程作为绿色施工试点项目，按照有关规定实施绿色施工管理。A 2 项B 3 项C 4 项D 5 项正确答案：A5 凡需要立卷、归档的各种监理信息，都应做到书写材料优良、字迹清楚、数据准确、图像清晰、信息载体能够长期保存。（）Y对N错正确答案：Y6 监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改、泄密等，

3、允许有瑕疵现象发生。（）Y对N错正确答案：N7 A公司授权其采购甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B 公司订立了一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。A要求甲支付电视机的货款8 A公司向 B公司无偿退货C由B 公司支付计算机，A公司支付计算机的货款D由B 公司支付电视机，A公司支付电视机的货款正确答案：D9 因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。A工程师应以书面形式通知承包人B应当经过承包人批准C发包人与承包人协商D应当经过建设行政主管部门批准正确答案：A10 承包人在索赔意向通知提交后

4、的（）天内递交正式的索赔报告。A 14B 28C 7D 56正确答案：B10 在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A不可抗力B承包方的设备损坏C设计变更D工程量变化正确答案：B11 施工的竣工验收应当由（）负责组织。A发包人B工程师C承包人D监理单位正确答案：A12 请指出不属于禁止使用的技术。（）A HK1、 HK2、 HK2P、 HK8型闸刀开关B瓷插式熔断器C QT60/80 塔机（70 及 80 年代生产产品）D光伏发电与照明技术正确答案：D13 设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（）组织试车。A发包人B承包人C监理人D设备供应人正确答案：A14

5、 施工单位必须加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（）。A 30%8 35%C 40%D 50%正确答案：A15 对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。A合法行为B违法事件C自然事件D社会事件正确答案：D16 因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（）。A代位权B撤消权C继续履行D后履行抗辩权正确答案：A17 招标文件中投标须知是为了（）。A指导投标人正确报价B避免投标人中标后拒签合同C避免泄露标底D进行资格预审正确答案：A18 如果承包人要求延期开工，应当由（A发包人）批准。B工程师C承包

6、人代表D建设行政主管部门正确答案：B19 在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（）承担。A承包人B发包人C工程师D工程师与发包人共同正确答案：A20 设计招标方式有（）A公开招标B公开招标、邀请招标C公开招标、邀请招标、议标D邀请招标、议标正确答案：B21 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，设计单位未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，未提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见的，责令限期改正，并处1 万元以上 3 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000 元以上5000元以下的罚款。Y对N错正确答案：Y22 依据

7、危险性较大的分部分项工程安全管理规定，监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主 管部门。Y对N错正确答案：Y23广东省危险性较大的分部分项工程安全管理办法的实施细则（粤建质201113 号）第五条：建筑起重机械安装拆卸、深基坑、附着式升降脚手架、建筑幕墙安装、钢结构（网架、索膜结构）安装、爆破及拆除、预应力、地下暗挖、顶管、水下作业等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位编制。（）Y对N错正确答案：Y24 依据安全生产法规

8、定“建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。但危大工程施工前要在施工专项施工方案中给予设计，而非危大工程，如临边防护工程比较简单，不需要先设计，可根据实际情况设置。Y对N错正确答案：N25 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。监理单位应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。Y对N错正确答案：Y26 在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的，

9、可以（）。A视为撤回仲裁申请B视为无仲裁协议C缺席裁决D移交人民法院判决正确答案：C27 单位工程施工批次评价应由施工单位组织，项目建设单位和监理单位参加，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认。（）Y对N错正确答案：Y28 绿地有效土层必须满足园林植物生长的最低种植土层，其中，草坪最低种植土层厚度为（）cm，土层厚度允许偏差为±5cm。A 108 30C 40D 60正确答案：B29项目监理机构可以根据设备关键性级别进行重点针对性管理，从而在整体质量可接受的条件下，有效提高监造成本。（）Y对N错正确答案：N30单一来源采购是政府采购的一种招标形式。（）Y对N错正确答案：Y31总监

10、应组织专业监理工程师编制设备监造方案，经监理单位技术负责人审核批准后在设备制造开始前报送建设单位备案。（）Y对N错正确答案：Y32 在实施建设工程监理过程中，如实际情况或条件发生变化而需要调整监理规划时，应由专业监理工程师修改，经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。（）Y对N错正确答案：N33设备监造时监理项目机构应核实设备供应商的主要分包方是否符合设备供货合同的要求。（）Y对N错正确答案：Y34设备采购和设备监造的进度必须服从总进度计划。（）Y对N错正确答案：Y35 项目监理机构可以根据设备关键性级别进行重点针对性管理，从而在整体质量可接受的条件下，监造成本将（）。A增加B降低C不变D不

11、能确定正确答案：B36 根据广东省实施中华人民共和国招标投标法办法的规定，使用国有资金采购关系社会公共利益、公众安全的货物，货物价值（）元人民币以上的必须公开招标。A三十万B五十万C一百万D二百万正确答案：B37 下列（）不是执行设备检验程序的。A设备进场前，监理工程师审查设备出厂合格证及技术说明书、质量检验证明、图纸和技术资料，经合格签认后方可进场。B设备进场监理工程师应及时组织安装、供货或制造单位进行检查，按设备清单、技术说明书和相关质量控制资料检查验收。C经检验发现进场设备不符合要求时，监理工程师应拒绝签认，由供货方更换或处理。D紧急放行正确答案：D38 单位工程绿色施工评价应检查相关技

12、术和管理资料，并应听取建设单位绿色施工总体情况报告，综合确定绿色施工评价等级。（）Y对N错正确答案：N39 绿色施工评价应以建筑工程（）为对象进行评价。A工序作业B建设过程C施工过程D验收过程正确答案：C40 绿色施工评价方法规定一般项指标，应根据实际发生项执行的情况计分确定。（）Y对N错正确答案：Y41 绿色施工所谓的（）是指编制绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批。A经济管理B科学管理C组织管理D规划管理正确答案：D42 绿色施工对周转材料的要求之一是现场办公和生活用房可以不采用周转式活动房。（）Y对N错正确答案：N43 单位工程绿色施工评价应由施工单位书面

13、申请，在工程（）前进行评价。A阶段验收B分部验收C预验收D竣工验收正确答案：D44 建筑施工企业应进行绿色施工的（）检查，并对绿色施工目标的完成情况进行评估。A定期B随机C按期D不定期正确答案：B45 图纸会审时，施工单位应关注节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低（）。A 30%8 35%C 40%D 50%正确答案：A46 绿色施工所谓的（）实施管理是指施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督；结合工程项目的特点，有针对性地对绿色施工作相应的宣传，通过宣传营造绿色施工的氛围；定期对职工进行绿色施工知识培训，增强职

14、工绿色施工意识。A实施管理B科学管理C组织管理D规划管理正确答案：A47 单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请，在工程（）前进行评价。A阶段验收B分部验收C预验收D竣工验收正确答案：D48 广东省绿色施工示范工程评选管理办法于2014 年 4 月 21 日颁布，于（）起施行。A2014 年4 月1 日8 2014 年4 月21日C2014 年6 月1 日D2014 年6 月21日正确答案：B49 建筑施工企业应进行绿色施工的（）检查，并对绿色施工目标的完成情况进行评估。A定期B随机C按期D不定期正确答案：B50 绿色施工所谓的（）评价管理是指对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与

15、新工艺，进行自评估；成立专家评估小组，对绿色施工方案、实施过程至项目竣工，进行综合评估。A实施管理B评价管理C组织管理D规划管理正确答案：B51 施工阶段，作业区目测扬尘高度小于（）。A 2.0m8 1.5mC 1.0mD 0.5m正确答案：D52高度超过在24m及以上的双排脚手架，应在脚手架外侧整个长度和高度上连续设置剪刀撑。（）Y对N错正确答案：Y53 绿色施工评价方法规定：一般项指标，应根据实际发生项执行的情况计分确定。（）Y对N错正确答案：Y54 抗浮锚杆的静载试验（抗拔）抽检数量要求为（）。A不少于锚杆总桩数的B不少于锚杆总桩数的C不少于锚杆总桩数的D不少于锚杆总桩数的正确答案：B1

16、5%，且不少于6 根5%，且不少于6 根10%，且不少于5 根8%，且不少于5 根55 施工总承包单位可以通过与甲指分包单位签订安全管理协议，将其安全管理责任由甲指分包单位全部承担。Y对N错正确答案：N56 绿地有效土层必须满足园林植物生长的最低种植土层，其中，木本地被最低种植土层厚度为（）cm，土层厚度允许偏差为±5cm。A 10B 30C 40D 60正确答案：C57 根据国家认监委关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告年第45 号公告） , 请指出需要3C强制性认可证书的产品（） 。（国家认监委2014A阻燃电线电缆B预应力钢筋C防火涂料D钢丝绳正确答案：C58 混凝土的

17、养护时间：抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土不应少于（）天，后浇带混凝土不应少于（）天。A 14、 14B 7、 7C 7、 14正确答案：A59 按照广东省建设工程质量管理条例（2017 年 7 月 27 日修正 ） 规定 , 监理单位发现勘察设计文件不符合工程建设技术标准的，及时责令施工单位停止执行，告知（）处理，发现违反法律、法规和工程建设强制性标准问题的，报住房城乡建设主管部门或者交通运输、水行政等主管部门处理。A勘察设计单位B施工总包单位C建设单位D检测单位正确答案：C60 按照建设工程监理规范（GB/T50319-2013），监理单位编制的工程质量评估报告，经（）审核签字后报

18、建设单位。A总监理工程师B工程监理单位技术负责人C经总监理工程师和工程监理单位技术负责人D工程监理单位法定代表人正确答案：C61 按关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告（国环规环评 2017 4号） , 建设项目竣工环境保护验收的验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至（）之日止的时间。A验收监测报告完成B建设单位向社会公开验收报告C验收意见完成D验收报告完成正确答案：B62 当使用中的水泥质量受到不利环境影响或水泥出厂超过（）（快硬硅酸盐水泥超过一月），应进行复验，并按复验结果使用。A三个月B二个月C六个月D 45 天正确答案：A63 监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷

19、，应及时（），指明质量问题发生的部位，问题的情况及整改意见，限期改正。A发局部停工令B发监理通知C记入监理日记D向建设单位报告正确答案：C64 依据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013） ，把一个建筑单位工程按照专业性质或工程部位并能够独立组织施工划为（）分部工程。A十五个B十二个C十个D八个正确答案：C65 关于建设工程档案专项验收要求规定，项目档案验收组人数为（）。A不少于7 人的单数B不少于5 人的单数C不少于3 人的单数D不少于9 人的单数正确答案：B66 根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定（建2000211号），下面有关“见证取样”叙述最恰当

20、的是（）。A对实施见证取样的监理人员无资格要求B应对工程的所有部位的试块、试件及工程材料进行见证C包括取样、封样、送检、试验等过程D对涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30正确答案：D67 测量仪器（）检定且在检定周期内方可投入使用。A定期B宜经过C必须经过D必要时应正确答案：C68 依据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013），当砼浇筑完成后验收检验批时，发现砼试块强度达不到设计要求，在（）情况下应予以验收。A建设单位同意B设计单位同意C砼试块施工单位重新送检合格D经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求正确答案：D69

21、 根据建设工程质量管理条例（国务院令第687 号），实行监理的建设工程，可以承接监理业务的是（）。A勘察单位B没有相应工程监理资质的设计单位C具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位D检测单位正确答案：C70 请指出属于施工准备阶段的监理工作内容（） 。A检查施工现场特种人员持证上岗情况B向施工单位移交规划测量控制点C核查进场材料设备的质量保证资料D对关键工序、特殊过程进行旁站监理正确答案：B71 见证取样送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场随机抽取样样本，并

22、送至（）经过建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测的活动。A区级以上B县级以上C市级以上D省级以上正确答案：D72 根据 GB/T50319-2013 和建筑工程施工组织设计规范GB/T50502-2009，单位工程施工组织设计由（）负责审批。A施工单位项目技术负责人B总承包单位项目技术负责人C施工单位技术负责人或其授权的技术人员 D总监理工程师 正确答案：C73 广东省房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全检测管理规定（粤建管字 200397号）规定：涉及结构安全的试块、试件以及有关建筑材料的质量检测实行有（）。未经见 证取样送检一律不 得作为竣工验

23、收资料。 A见证取样送检制度和政府监督抽检制度 B见证取样送检制度 C政府监督抽检制度 D常规送检制度正确答案：A74 请指出不属于总监签发开工令必要条件的是（）。A法定建设程序完备，施工单位随开工申请表、开工申请报告报送了工程建设前期法 定建设程序检查表B施工组织设计已经审批成。E 施工单位现场质量体系已建立，已经总监签认。F 安全管理体系已报审并经审批。质量管理体系检查记录表 C材料已见证取样送检复验合格D设计交底和图纸会审工作完成E施工单位现场质量体系已建立，质量管理体系检查记录表已经总监签认F安全管理体系已报审并经审批正确答案：C75 以下哪个属于建筑业推广的新技术（A纤维混凝土 ）。

24、B水泥基防水涂料C筏板基础施工技术D细水幕喷淋系统 正确答案： A 得分：76 按 GB50300-2013，当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应出面组 织各相关参建单位制定专项验收要求的是（）。A设计单位B监理单位C检测单位D建设单位正确答案：D77 监理实施细则应在监理规划、安全监理方案审批后，相应分部分项工程开工后完成编 审。（）Y对N错正确答案：N78 单位工程开工前，施工总承包单位项目经理部向项目监理机构提交单位（分部）工程开 工报审表、工程建设前期法定基建程序文件核查表及附相关资料，经项目经理签名、盖 章后，向项目总 监提出开工申请。（）Y对N错正确答案：Y79 监

25、理例会由项目总监或项目总监代表或项目总监授权的专业监理工程师组织并主持召开， 建设单位和施工单位现场主要负责人及其他主要管理人员参加，可视工程管理需要情况邀请 勘察、设计、监测、质量监督部门、安全监督部门等单位参加。（）Y对N错正确答案：Y80 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含楼梯）中的纵向普通钢筋应采用 HRB335E、 HRB400E、 HRB500E、 HRBF335E、 HRBF400E、或HRBF500E钢筋，其强度和最大总伸长率的实测值应符合下列规定：1 、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（）；2、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于（）；3、最

26、大力下总伸长率不应小于（）。A 1.25 ， 1.3， 9%B 1.3 ， 1.25， 9%C 1.25 ， 1.3， 8%D 1.25 ， 1.25.9%正确答案：A81 根据 GB/T50319-2013，在工程质量保修期内，对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，处理和修复费用由施工单位承担。Y对N错正确答案：N82 依据建设工程质量管理条例，施工单位对建设工程的施工质量负责，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人，实行总承包的施工总承包单位应当对全部建设工程质量负责。（）Y对N错正确答案：Y83氧气瓶应有防震圈和防护帽，可以卧放。（）Y对N错正确答案

27、：Y84 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接，下列哪个说法是正确的（）。A柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于1.2mB柔性导管的长度在动力工程中不大于1.2m，在照明工程中不大于1.2mC柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于0.8mD柔性导管的长度在动力工程中不大于1.2m，在照明工程中不大于0.8m 正确答案：A85 给水管埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得小于50mm，穿越道路部位的埋深不得小于（）。A 600mmB 700mmC 800mmD 1000mm正确答案：B86 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管

28、，其钢板厚度不应小于（）mm风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。A 1.68 1.8C 1.9D 2正确答案：A87 下列属于室内排水系统实验的是（）。A压力实验B强度试验C系统水压严密试验D通球试验正确答案：D88 以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线，截面积不小于（）mm。2A 2.58 4C 6D 10正确答案：B89 根据 GB/T50319-2013，施工单位拒绝执行项目监理机构的要求和指令时，总监理工程师应视情况签发工程暂停令。Y对N错正确答案：Y90 监理规划应结合工程实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作 制 度、内容、程序、方法和措施

29、。Y对 N错 正确答案：Y91 建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。Y对N错正确答案：N92 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同金属槽盒内或穿于不同金属导管内。（）Y对 N错 正确答案：Y93 有下列情况之一的桩基工程，应采用静荷载试验对工程桩单桩承载力进行检测（A工程施工前已进行单桩静载试验，但施工过程变更了工艺参数或施工质量出现了异常；）。地质条件复杂、桩的施工质量可靠性低；3. 采用新桩型或新工艺B工程施工前已进行单桩静载试验，但施工过程变更了工艺参数或施工质量出现了异常；地质条件好、桩的施工质量可靠性高；采用新桩型或新工艺C工程施工

30、前未进行单桩静载试验；地质条件好、桩的施工质量可靠性高；采用新桩型或新工艺正确答案：A94 建设工程质量管理条例（国务院令第687 号），工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利益关系的，不得 承 担该项建设工程的监理业务。Y对 N错 正确答案：N95施工安全检查评定结论划分为优良、合格、不合格三个等级。合格为分项检查评分表无零 分且总得应在80 分以下，60 分及以上。（）Y对N错正确答案：N96 钢筋连接施工的质量检验：钢筋焊接和机械连接施工前均要进行工艺检验，机械连接要有有效的型式检验报告。（）Y对N错正确答案：Y97 盘卷钢筋调直

31、后应进行力学性能和重量偏差检验其强度要符合国家有关标准的规定，采用无延伸功能的机械调直钢筋，可不进行重偏差检验。（）Y对N错正确答案：Y98 种植绿篱的株行距应均匀。应将形态丰满的一面向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。（）Y对N错正确答案：Y99 根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定（建建2000211 号），见证取样的试块、试件和材料送检时，应由监理单位填写委托单，委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识和封志，确认无误后方可进行检测。Y对N错正确答案：N100 结构实体检验，由施工单位制

32、定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施，除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目，应由具体相应资质的检测单位完成。监理单位应见证实施过程。（）Y对N错正确答案：Y101 根据 GB/T50319-2013，一般监理例会定期召开，专题会议不定期召开。Y对N错正确答案：Y102 根据 GB/T50319-2013，经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、 3 年及以上工程实践经验的人员, 均可担任项目总监理工程师代表。（）Y对N错正确答案：N103 根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实

33、行见证取样和送检的规定（建建2000211 号） ,在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，见证人员应在试样或其包装上作出标识、封志。Y对N错正确答案：N104 钢管混凝土结构浇筑，混凝土的浇筑面与尚待焊接部位的距离不应少于600mm。（）Y对N错正确答案：Y105 根据 GB/T50319-2013，总监理工程师签发开工令前，应征得建设单位批准。Y对N错正确答案：Y106 监理单位应按照本项目监理合同文件（包括其涉及的法规文件、工程规范、设计文件对有关编写、交付工程质量评估报告过程的时间规定，及时向建设单位提交工程质量评估报告。下面哪个规定时间最符合要

34、求？（）A工程竣工预验收合格前B工程竣工预验收合格后C工程竣工验收合格后D工程质量验收合格后正确答案：B107 专业分包工程的承包人必须自行完成承包的工程。Y对N错正确答案：Y二、单选题108 申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。A 40%；8 20%；C 60%；D 50%。正确答案：D109 从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。A申报；B验收；C设计

35、；D使用。正确答案：C110 监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。A监理合同；B施工组织设计；C设计文件；正确答案：AD施工承包合同。111 质量验收的首要条件是符合（）要求，同时要满足施工工艺标准、建筑工程质量验收统一标准和专业质量验收规范标准。A监理规划；B施工组织设计；C勘察设计文件；D专项方案。正确答案：C112 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。A审图单位；B建设单位；C设计单位；D主管部门。正确答案：B113 施工组织总设计应由施工总承包单位项目负责人主持组织本单位施

36、工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行编制，由施工（）审批签名并盖施工总承包单位企业法人公章。A项目负责人；B施工总承包单位企业技术负责人；C项目技术负责人；D企业总经理。正确答案：B114 施工组织设计（方案）编制内容不包括（）。A编制依据；B工程概况；C施工企业资质；D施工总进度计划。正确答案：C115 项目总监代表须具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程实践经验并经监理业务培训合格。并经监理单位法定代表人同意，由项目总监书面授权，代表项目总监行使其部分职责和权力。A 2 年；B 3 年；C 4 年；D 5 年。正确答案：B116 依据中华人民共和国建筑法，

37、（）与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A工程监理单位；B设计单位；C建设主管部门；D材料商。正确答案：A117 工程监理单位在监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及项目总监的任命书面通知（）。A建设单位；B监理企业；C设计单位；D当地建设主管部门。正确答案：A118 监理规划在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后，在开工前及召开（）前编制完成，并报送建设单位。A设计交底会；B图纸会审会议；C第一次监理例会；D第一次工地会议。正确答案：D119 监理单位在监理巡视检查过程中，发现存在安全事

38、故隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工，施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的，监理单位应及时将情况向（）报告。A建设单位；B监理企业；C设计单位；D当地建设主管部门。正确答案：D三、多选题120 监理信息是工程建设的重要资料，它的（）是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改、泄密等，不允许有虚假现象发生。A完善B收集C积累D整理E立卷正确答案：BCDE121 按国家质量监督检验检疫总局关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告（ 2012 年第 181 号），需实行生产许可证制度管理的产品。（B.C.DE）A电焊条B建筑用钢筋C钢丝绳D电线

39、电缆E建筑防水卷材正确答案：BCDE122 监理信息管理任务之一是信息管理资料的（）管理。A文档B档案C方案D案卷正确答案：B123 文字材料厚度不超过3 厘米，图纸厚度不超过（）；印刷成册的工程文件保持原状。A 4 厘米B 3 厘米C 3.5 厘米D 5 厘米正确答案：A124 对填写和记录的内容以及用语的（）规范化、标准化和及时性、签字手续等，总监采用定期和不定期地检查或抽查，对存在问题及时予以纠正，问题较多或重复性出现的提出批评，直至依情节采取必要的行政或经济处责措施。A规范化B制度化C标准化D及时性E准确性正确答案：ACD125 及时收集不同来源的监理信息。监理信息来源可包括（）等四方

40、面。A文件B资料C档案D监理报表E计算机辅助文档正确答案：ACDE126 监理人员应准确、及时做好监理日志、现场值班各种监理记录，全面收集现场环境条件下施工单位资源投入、设备运行情况、施工中存在的问题以及可能影响（度、造价的其他事项）施工质量、进等信息，并做好必要的分析、加工、交流和存储工作。A施工质量B进度C造价D安全E文明正确答案：ABC127 监理信息的加工是信息处理的（），其目的是通过加工为工作提供有用的信息。A基本内容B基础内容C关键内容D重要内容128 信息管理的内容一般包括（）、传输、存储、检索、应用六项内容。A收集B整理C加工D归档E分类正确答案：AC129 监理信息管理的收集

41、按不同来源可分为：文件、档案、（）及计算机辅助文档等四方面。A监理总结B监理资料C监理报表D监理报告正确答案：C130 档案信息主要是在各种文件办理完成后，根据其（）等分类整理，根据文件的作者、内容、时间和形成的自然规律等特征组卷。A内容B特征C特点D相互联系E保存价值正确答案：BDE131 凡需监理单位签字盖章的（）等分部工程备案验收评估报告和人防、消防、电梯、工程竣工的竣工验收报告，其内容及相关数据不完善的，不予核定签字盖章。A桩基B装饰装修C地基与基础D主体结构E建筑节能正确答案：CDE132 保证信息管理资源投入。项目监理机构应配备（）、电话、（）、数码相机、（）等信息管理办公设施设备

42、，并开通互联网，充分利用网络资源加快信息传递，为建设监理业务顺利开展服务。A配备电脑B办公桌C打印机D办公椅E资料柜正确答案：ACE133 施工单位报送的（）等，应严格按照合同要求及监理细则以及建设单位的规定、通知等文件的要求整理、编制各种文件、资料，要全面、清晰和准确。A施工组织设计B各种报告C文函及各种报表D报审表E报验单正确答案：ABC134 严格各相关分部工程备案验收和有关竣工工程验收资料填报内容的（）手续后，逐级呈报签字盖章的程序。A齐全B完善C签字D签名E分册正确答案：ABC135 所谓信息管理是指在开展建设监理工作过程中对信息的收集、（）与应用等一系列工作的总称。A加工B整理C储

43、存D传递E传输正确答案：ABCD136 为保证监理文件资料的完整性和系统性，要求监理人员平常就要注意监理文件资料的（）。监理人员离开工地时不得带走监理文件资料，也不得违背监理合同中关于保守工程秘密的规定。A收集B整理C移交D管理E归档正确答案：ABCD137 送往建设单位及有关部门（ 包括通过建设单位送往设计及外部相关方） 的文件，应有（）。A签收B签收记录C记录D签名正确答案：B138 设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（）。A收集设计依据文件和现场地质、水文资料B施工现场必要的工作和生活条件C采用先进的设计方案D向设计审批部门完成报批手续E对外商的设计资料进行审查正确答案：CE139

44、 施工合同履行过程中，发生（）等情况，应给承包人顺延合同工期。A发生设计变更B发包人延误移交施工现场C承包人采购的材料供货商未能按时交货D基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E发包人的施工干扰了承包人按计划进度施工正确答案：ABD140 以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。A委托代理B间接代理C法定代理D直接代理E指定代理141 下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（）。A质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D可以质押的权利包括汇票、支票、债券、存款单、仓单、提单E可以质押的权利包括所有

45、股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权的财产权正确答案：BD142 委托人在监理合同中的委托工作内容可以是（）。A完成设计任务B制订特殊工艺的质量标准C编制施工组织设计D监督工程施工质量E负责采购设备正确答案：BD143 开标时，所列（）情况之一视为废标。A投标书逾期到达B投标书未密封C报价不合理D无单位和法定代表人或其代理人印签E无保函正确答案：ABDE144 监理信息的整理、立卷和归档，是在总监（总监代表）领导下，由（）执行。建设单位有要求的还应接受其管理。A监理人员B监理员C专业监理员D安全监理员正确答案：A145 信息的收集工作必须把握信息（），做到收集及时、准确。A系统B流程C渠道

46、D来源正确答案：D146 施工现场的（）等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。及时清掏各类池内沉淀物，并委 托有资质的单位清运。A沉淀池B隔油池C化粪池D水池E消防水池正确答案：ABC147 加强现场（）业务培训工作，不断提高信息管理人员业务水平。A资料管理B信息管理C信息D管理正确答案：B148 监理信息管理任务之一是组织项目（）信息的收集并系统化，编制项目信息管理实施细则或手册。A基本情况B工程概况C基本要求D基本工作正确答案：A149 项目监理机构自身所形成的工程监理信息资料，统一使用（）表式，规范化记录和填写。A标准化B格式化C规范化D制度化正确答案：B150 （）主要是在工程建设过程中，上

47、级有关部门的文件、工程前期有关文件、设计变更及工程内部文件。A信息B文件C文件信息D资料信息正确答案：C151 监理信息管理任务之一是明确项目报告、报表及各种资料的规定，例如（）的格式、 表式、内容、数据结构及字体字号等要求。A文件资料B文件资料C文件资料D文件资料正确答案：A152 信息化将带来产业结构的（），表现在：在现代信息技术基础上产生了一大批以往产业革命时期所没有的新兴产业；传统产业体系步入衰退，利用信息技术对其改造，成为传统产业获得尊重的出路；服务业的发展使其越来越在国民经济中占主导地位。A突变B大变化C巨大变化D变化正确答案：C153 下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者

48、仲裁机构变更或者撤销（）。A因重大误解而订立的合同B显失公平的合同C以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E以合法形式掩盖非法目的的合同正确答案：ABCD154 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号），施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的，依照建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第493 号）对单位进行处罚，并暂扣安全生产许可证（对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000 元以上 5000 元以下的罚款。）日；A 10B 15C 20D 30正确答案：D155 建安工程直接