工程项目经营管理责任书

1、编号：工程项目经营管理责任书工程名称：工程地点：建设单位：承建单位（或人）：管理单位：*建设工程集团公司青海分公司日期：工程项目经营管理责任书甲方：*建设工程集团公司青海分公司乙方：为了加强本公司工程管理，明确项目管理责任目标，促进公司经济效益稳步增长，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，弁结合项目所在地有关政策和*建设工程集团公司有关规定，以及本工程的具体情况，经甲乙双方共同协商，特签订本工程项目经营管理责任书。第一条：工程内容1、 工程名称：2、 工程地点：3、 开工日期：4、 合同日期：5、 竣工日期：6、 暂定工程造价：7、 施工合同编号：8、 合同施工范围：以*建设工程集

2、团公司与建设单位签订的建设施工合同范围为准9、 主要工程内容：以*建设工程集团公司与建设单位签订的建设施工合同中约定的承包工程内容为准*建设工程集团公司青海分公司10、工程管理责任范围：以*建设工程集团公司与建设单位签订的建设施工合同范围，以及招标书、投标书、设计图纸、变更文件、补充协议等约定的项目为准11、承包方式：包工、包料、包机械、包工具、包质量、包工期、包安全、包文明施工及管理责任，并承担本工程施工过程中一切费用(包括但不限于实验、质安检查、资料整理、招待等费用)及涉及本工程的一切风险，承担工程涉及的一切政府税费。乙方对该所承包的工程实行独立核算、自负盈亏。第二条、乙方项目承包责任人及

3、“五定一包”责任目标1、 乙方项目承包人管理责任人 本项目承包管理人： 本项目承包管理人委派现场管理代表： 本项目甲方管理代表：2、“五定一包”责任目标(1)质量目标达到总包合同文件的要求、国建现行规范标准等级以及*建设工程集团公司的要求。(2)安全目标达到总包合同文件的要求，弁达到“五无”，即无重伤、无死亡、无中毒、无火灾、无坍塌事故。年工伤事故率控制在3%Z内。(3)文明施工目标，按照甲方与业主签订的承包合同中的有关规定，弁参照项目坐在地建设工程现场文明施工管理办法及有关标准和要求执行，达标率为100%。(4)工期目标达到合同文件、业主和*建设工程集团公司的规定要求，(5)乙方应严格遵守*

4、建设工程集团公司IS09001:2000体系标准要求，依照公司关于“质量、环境、职业健康”三位一体的体系标准执行，努力提高工程质量，持续改进服务水平，提倡工程环境保护意识，改善和保护从业人员的职业健康，提升企业的整体品牌形象；严格执行和贯彻*建设工程集团公司“工程管理标准、规定”以及相关工程管理的配套文件精神。(6)乙方上交甲方费用：按照本工程决算总造价(罚金或违约金等除外)的上交管理费(因管理费所产生的税费由乙方承担)，管理费按进度款的支付比例分批扣除。项目独立核算，由乙方自负盈亏，管理费上交比例不因乙方盈亏而调整。因工程涉及得一切税、费，概由乙方承担。第三条、项目承包责任和义务(一)项目经

5、营承包原则：1、甲乙双方应各负其职、共同配合，在承建单位的领导下，尽一切所能，保证按照投标书的承诺和承包合同的要求顺利完成*建设工程集团公司青海分公司本项目，实现对建设单位履行总包合同的承诺。2、在整个过程施工期间，双方应通过各种合法途径，确保*建设工程集团公司”的企业形象和信誉在本项目得到进一步提升和发展，绝不允许任何人损坏承建单位的社会信誉和经济利益。（二）甲方责权与义务：1、*建设工程集团公司应负责对该项目进行跟踪协调、监督管理。2、甲方将派驻管理人员入组本工程项目经理部，其职务是：*建设工程集团公司授权管理代表（即承包方项目经理）姓名：,其职责为：代表*建设工程集团公司对项目进行全面直

6、接的组织管理，督促和协助项目经理部按业主及*建设工程集团公司的要求全面完成项目的施工任务，使*建设工程集团公司在本地区获得最好的社会信誉和企业效应，以及应得的经济利益。安全工程师姓名：,其职责为：代表*建设工程集团公司对项目的安全措施及事故工艺的规范性等进行专项监督管理；协助项目经理对工程施工安全及文明施工进行监督。1、甲方应积极协助乙方于建设单位和建设主管单位沟通关系，努力加强与建设单位等个方面的良好合作关系，促使工程顺利开展，其发生的费用由乙方承担。如因乙方沟通不力，造成工程项目被动局面，甲方管理人员有权主动出面沟通协调，其发生的费用亦全部由乙方承担，如乙方拒绝不承认此部分费用，则甲方有权

7、据实在乙方的工程款中扣除。2、甲方有权定期（或不定期）对乙方的施工情况及工程进展进行检查，乙方应积极接受按甲方提出的“整改意见”弁真正落实；同时，甲方对项目的组编、技术和设备条件、临设安排、文明施工、质量安全标准、环境与职业健康标准、企业形象策划等问题进行强制性要求，乙方必须按甲方的要求如实执行，如因项目部投入的人员、资金、技术、设备力量达不到建设单位的要求而受到处罚的，甲方可视情节的轻重给予乙方相应处理弁限期整改完毕。如果乙方对甲方的强制性整改方案不予以实施或实施不力，甲方有权暂停工程款支付，甲方亦有权委托第三方进行相应整改，乙方应无条件服从，同时乙方须承担由此导致的费用和损失，费用由乙方承

8、担。前述费用和甲方损失，甲方有权据实从乙方应得工程款中直接扣除。3、甲方派驻管理人员入组本工程项目经理部，其待遇为：授权管理代表工资由乙方负责按元/月承担；驻地技术负责人工资由乙方负责按元/月承担；驻地安全工程师工资由乙方负责按元/月承担；（若因项目需要，甲方有权增派项目管理人员，乙方须按照甲方工资标准承担新增人员工资及相关待遇。）上述驻派人员工资均为税后标准，由甲方代发弁直接在乙方*建设工程集团公司青海分公司的工程款中扣除。另外乙方还需承担甲方派驻人员的食宿费用、公事往返的差旅费用、通信补助等。（三）乙方责权与义务：1、乙方必须确保工程质量交工验收时评定等级为“一次验收合格”，弁对工程质量按

9、总包合同的要求无条件进行保修。若质量经评定未能符合验收标准，甲方对乙方相应执行建设单位与甲方的扣罚条款，同时因返工维修发生的费用全部由乙方承担，如果出现重大质量问题，按*建设工程集团公司及上级有关文件执行弁严肃处理。2、乙方必须确保安全达标。若未达标，甲方将视影响程度对乙方处以工程总造价的2%5%违约金。若施工过程中出现伤亡事故，乙方必须按有关程序立即报告甲方及有关部门，弁按甲方及上级有关文件处理，把事故的影响面降到最低，因事故所发生的一切费用和损失均由乙方承担，乙方责任人同时承担相关法律责任。3、乙方必须确保文明施工达标。若未达标，或在建设主管部门的检查评比中受到批评，给*建设工程集团公司的

10、社会信誉和企业形象造成重大不良影响，甲方将对乙方处以工程总造价的2%5%违约金。如施工过程中，因乙方原因受到质检站和安检站处罚，不良行为记录每扣1分或通报一次，甲方将对乙方处以一万元违约金，如第二次受到处罚，甲方将按前述标准的双倍收取违约金。4、甲方管理代表有权在本合同范围内按施工规范和监理条例对乙方进行奖励和处罚，凡因乙方施工管理不善、施工队伍和班组不服从项目指挥，给工程质量和安全造成隐患的，或因乙方盲目施工，造成工期拖延，受到建设单位或监理的严肃批评，或者在甲方或建设单位或监理单位或政府有关机构发出整改意见后，乙方未能按合理要求完成整改的，则甲方将酌情对乙方进行处罚。罚金将在乙方应收当月工

11、程款中直接扣划。乙方应服从甲方的监督管理。5、本工程竣工交验和办理完决算手续后，并收回全部工程款，在乙方上报审批手续后（主要为乙方需承诺已还清与本工程有关的对外全部债务，已发清全部管理人员及工人工资，并交清上交的甲方管理费，承担应承担的税费后），将剩余工程款拨付乙方。6、乙方要积极配合甲方推行新技术、新方法，对于乙方有突出贡献的技术攻关人员或提出建方案被采纳的人员，必要时甲方将进行适当奖励。7、乙方的经营管理过程受上级纪检和过程管理部门监督，对于非法挪用工程款，造成工程资金流失，一经发现，将根据有关规定进行查处，并对有关当事人进行依法处理。8、本责任书规定的工程项目，未经甲方同意，乙方不得将工

12、程转包给第三方。若第三方进入施工现场，甲方有权通知乙方终止施工，由此造成的一切损失，由乙方单方承担。*建设工程集团公司青海分公司9、乙方在不违反建筑法和建设单位总包合同的前提下，经甲方许可同意，可将责任书内部分专业分项工程以“直接管理形式”组织有实力的专业施工队伍进行施工，并按经甲方评审后的合同或协议书与各专业施工队签订合同或协议，签订之日起三日内报甲方备案，当该“合同或协议”与本责任书发生抵触时，以本责任书为准。10、竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应在接到甲方通知后无条件保修，并承担保修费用。若乙方未在前述时限履行保修义务，甲方有权自行或组织他人保修，一切费用概由乙方

13、承担。11、乙方必须按照建筑法、合同法、甲方有关工程管理文件和施工合同以及项目所在地相关法规、条例对该项目实行管理，全面履行甲方与建设单位签订的合同，积极推广应用新技术、新工艺，科学的组织、指挥、协调、控制，实现项目管理目标，并对甲方全面负责。12、乙方施工前应做好图纸审核工作，施工中发现设计有错误或严重不合理，应立即通知甲方或建设单位代表。若知情不报，由此造成的损失概由乙方自行承担。13、乙方应严格按图纸施工，严格按经审批的施工组织设计施工，严格按国家现行施工及技术规范施工，做好自检工作，确保工程质量。乙方应做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集编制竣工资料及其他相应工程管理资料交工用。14、

14、非甲方原因造成停工、窝工、返工、材料倒运及机械二次进场、罚款等费用和损失，概由乙方自行承担，工期不予延长。15、除建设单位购买的保险外，乙方须购买足够满足工程需要的各种保险。如乙方未按前述要求购买，甲方有权自行购买，所需费用直接从乙方工程款中扣除。16、乙方应按建设单位要求提供工程用车及按建设单位、监理其他单位要求提供一切配置，同时也需为甲方派驻现场管理人员以及本项目服务的人员提供办公、食宿及交通便利，并承担全部办公、食宿及交通费用。17、施工过程中，乙方应严格遵守国家及项目所在地泥头车管理及其他相关法律法规规定；如因乙方违反相关规定而导致甲方受到相关部门的处罚，甲方有权追究乙方责任（经济部分

15、的处罚，甲方有权对乙方处以双倍罚款；如受到相关部门通报批评或者扣分，每通报一次或扣一分，甲方有权向乙方收取5万元信誉损失违约金，如甲方受到相关部门红牌警示或者建设厅任何处罚，甲方有权向乙方收取10万元信誉损失违约金）。如因乙方违法行为导致甲方在企业信用征信系统中有不良记录，影响甲方经营（如无法参加评优评先、无法获得荣誉称号、无法承建政府工程、无法享受政府优惠等等情形），乙方须赔偿甲方一切损失，损失无法直接计算的，甲方有权向乙方收取100万元信誉损失违约金。18、由于乙方履约不力，建设单位或建设行政主管部门追究10*建设工程集团公司青海分公司甲方责任所造成的甲方一切损失，概由乙方全部承担。19、

16、乙方所承包项目如涉诉，由已乙方负责全权处理，弁承担一切费用。因项目涉诉造成的甲方一切损失（包括经济及名誉损失），概由乙方负责赔偿，甲方有权直接从应付乙方款项中扣除，不足抵扣部分，乙方应在接到甲方通知之日起5日内向甲方支付。如甲方任务必要，可直接介入案件处理，甲方因此发生的一切费用（包括但不限于律师费、差旅费）概由乙方承担，甲方有权直接从应付乙方款项中扣除，不足抵扣部分，乙方应在接到甲方通知之日起5日内向甲方支付。（四）材料设备管理1、本工程的所有材料原则上由乙方直接购买（建设单位指定供应的除外），弁对其供应商进行考察和评价，所有材料需满足质量、环保及职业相关要求，弁应在合同签订三日内将合同副本

17、交甲方备案，以甲方名义签订合同的须事前报甲方评审。2、对于大宗材料如彼、水泥、钢筋等，乙方必须提供正规合法发票作为甲方支付工程款入账的凭证。乙方提供的发票金额为造价的,若低于甲方若在税务查账中所遇到的一切责任均由乙方承担。3、小型材料采购也必须提供部分发票，其涉账金额不得超过合同总价的。其中2、3两项相加不得低于合同价的70%另外还需要提供30蛆上的人工工资和管理费用的正式票据。4、乙方应根据工程需要，配备必需的合格的施工机具及熟练的操作工人，相关人员须持证上岗，未按要求办理而引发的一切处罚和甲方因此遭受的一切损失，概由乙方负责承担和赔偿。5、因乙方提供的发票及有关报销凭证不符合甲方财务管理要

18、求的，甲方有权拒绝付款弁责令限期改正，期限后任不改正的，甲方将一该部分涉及金额10%勺罚款，且该部分金额不再按照材料费处理，直接当做个人承包产值按照%代扣个人所得税。6、建设单位供应和乙方自购材料、设备均应具备合格证；材料、设备进场时，乙方须严格检查合格证，如无，严禁使用。同时，乙方应采用包括抽验抽检等各种方法在内，严格核查材料、设备质量，确保合格。7、乙方应按约支付材料款、设备款、租赁费，如乙方拖欠材料费或设备款或租赁费，而又不能有效避免经济纠纷，或可能影响工程进度，甲方有权从乙方工程款中扣除该等款项弁直接支付给材料、设备供应商。如因乙方拖欠款项引起纠纷，致使甲方声誉与形象、经济等方面受损，

19、乙方负责赔偿甲方一切损失，同时，甲方将对乙方处以相应罚款，乙方承诺无条件接受处理。（五）用工管理1、乙方应按本工程需要和甲方向建设单位的承诺以及相关部门的要求组织相应的工程技术人员，管理人员及合格的作业队12*建设工程集团公司青海分公司伍进场，甲方对项目关键岗位的人员配备有一票否决权。在此基础上，根据工程施工所需，不足部分可以按建筑法、劳动法的合法程序聘请或招工；乙方在项目内招用的全部劳务用工必须签订“用工合同”，经录用的人员全部应符合计划生育管理要求，并全部购买工伤保险和人身意外伤害保险，如乙方未能做到则甲方有权直接为乙方招用工人购买工伤和人身意外保险，费用从乙方工程款中扣除。甲方将根据情况

20、对乙方用工情况经行检查。乙方应为前述人员（包括甲方派驻人员）购买各种社会保险并承担相应费用，乙方还应按职业健康要求为此等人员配备劳动保护用品。2、乙方在任何条件下，必须按照劳动法规定，按时足额给管理人员及劳务人员发放工资，如发现拖欠工资情况的，甲方有权给予严肃处理。如出现拖欠现象，甲方有权无需征求乙方的同意直接按照被拖欠人员申报数额进行代扣并直接支付给被拖欠人员，由此发生的人工成本全部由乙方承担。乙方按规定承担建筑行业工资支付保证金。乙方应督促各参建单位按时足额发放工人工资，若工人未及时领到相应工资，应及时上报甲方，协同甲方从工程款中扣除等额现金，直接发放给工人。3、在乙方申请且承诺按照甲方管

21、理程序办理的前提下，甲方可以给乙方有关人员代发工资；4、乙方申请由甲方代发工资的，乙方先造好工资分配表且13有甲方代表人员签字复核后，报甲方按照甲方统一程序造表发放；由甲方代发的工资，甲方将按照国家有关税法扣除相关税费（必要时代扣保险费）；5、由甲方代发的工资全部委托银行发放，因此，需要由甲方代发工资的人员，乙方必须将代发人员的二代身份证复印件、甲方指定银行的存折（卡）复印件报甲方备案，甲方不直接发放现金或以支票形式一次支付给乙方。6、由甲方代发的工资，甲方有权按照代发工资总额的适当比例收取手续费用。7、由甲方代发工资的总额不得超过合同总价的20%8、劳务用工必须造册登记弁以安全技术交底的形式

22、签字确认入职，弁制定考勤制度报公司备案。9、因劳务、劳动纠纷由乙方负责，弁承担一切费用。10、甲方与劳务公司签订的“劳务合同”所发生的一切费用（包括劳务公司的管理费用）由乙方承担。（六）特别条款1、本工程建设单位要求甲方提供金额为¥:（）履约保金，由乙方支付给甲方后再由甲方支付给业主。乙方须在项目开工前向甲方提供履约保证金额的履约保证押金，该履约保证押金将在本工程正式工程验收、移交竣工档案后无息返还乙方。14*建设工程集团公司青海分公司2、如因乙方施工管理不善，或者未能处理好对外协调关系，给甲方的名誉和利益带来损失的，甲方有权向乙方索赔，同时乙方应以最佳的有利方式给甲方挽回损失。3、

23、施工期间，凡因本项目或配套增加工程而发生的人工费、材料和机械设备采购费、分包支付、租赁支出、房租水电费、检测费用、交工验收费用、政府税费等（包含但不局限于以上内容）所有项目开支均由乙方承担全部经济责任和法律责任，应付债务由乙方承担弁限期支付完毕，否则甲方将从乙方履约保证金或其他可支配资金中抵扣。4、本工程竣工后的16个月内，乙方必须向甲方提交以下9类资料：中标通知书原件壹份；施工合同原件壹本；施工许可证原件壹份；正式开竣工验收证明书原件壹份；施工和竣工的优质图片20张以上；竣工档案资料全套；建设单位和监理单位确认盖章的“工程竣工评价书”（施工质量和管理水平等评价）；结算审定报告；工程竣工备案证

24、明资料。若此9类资料乙方未提供齐全，则甲方有权暂扣用于支付本工程的有关款项（工程款或质量保修金等），直至提供齐全为止。5、本项目内工程由甲方负责施工，价格依据施工期间市场价格另行商议。6、当工程出现下列情况之一时，甲方有权单方终止本合同，另行组织施工队伍进场，乙方承诺无条件接受甲方决定，期间发生的一切费用全部由乙方承担，费用根据建设单位或甲方认可的15发生额确定，按照总包相关条款或宜昌市现行的有关计价标准确定；同时，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证押金，乙方同时应赔偿因此给甲方带来的一切损失；同时有权暂停支付乙方工程款，以便处理善后工作，相关费用，甲方有权直接从乙方工程款中扣除：工程出现重大质量

25、事故；工程进度明显滞后，建设单位或甲方认为已不能按照建设单位规定工期完成阶段或全部工程；工程发生重大安全事故（达到事故等级）；工程出现应经而未经甲方同意的转包或分包；建设单位明文投诉，要求撤换施工队伍；工程款管理混乱或未专款专用，或连续出现两次将工程款整体支付给某一施工队伍；未按约定将劳务协议、采购合同等有关文件交甲方备案；受到政府部门、质量监督机构、安全监督机构处罚，令甲方声誉受损。7、如因乙方原因造成工期延误，弁影响全部工程进度，给甲方造成损失，则乙方需承担全部损失，弁向甲方按每天延误一天支付10000.00元信誉损失金。8、乙方如单方终止本责任书，乙方需承担由此造成的一切损失，甲方有权没

26、收乙方所交纳的全部履约保证金。10、施工过程中，甲方下发的所有有关工程管理方面的各种16*建设工程集团公司青海分公司规定或转发的建设单位、监理公司的各种通知（文件）均视为本责任书的有效补充，乙方应遵照执行；若前述文件与本责任书条款相抵触，以前述文件为准。11、如因乙方原因导致甲方被停业，或甲方资质被降低或取消，乙方须赔偿甲方一切损失，损失无法直接计算时，按甲方此前一年的总收入确定甲方年损失额，直至甲方回复经营或资质恢复时止。12、乙方应在签订本责任书同时，向甲方出具劳动用工承诺书作为本责任书附件。第四条、支付与结算1、业主工程款需转入甲方指定账户，乙方款项拨付流程按甲方规定办理。乙方应保证将工

27、程款专款专用，弁设立工程款专用账号或按乙方申报计划由甲方直接拨付，接受甲方财务及相关部门的监督、检查。若甲方发现乙方将工程款挪作他用，将停止向乙方支付工程款，直至乙方纠正其行为弁追回挪用的所有工程款为止，人工工资需造册签字弁附身份证复印件，必要时照相留查；业主工程款不到帐不支付。2、甲方在收到业主每期工程进度款后5个工作日内，扣除到账额的管理费，扣除其他税费后，根据合格工程实际进度情况及乙方上报的资金使用计划，一次性支付给乙方工程款，乙方十个工作日内必需提供金额的正式发票，否则甲方有权17在下次付款时拒付。开具建安发票的税费包括营业税、城市建设维护费、教育费附加、印花税等（如遇税率调整，按新规

28、定执行），由乙方自行承担，甲方代扣代缴。其余甲方未代扣代缴税金，由乙方自行缴纳。3、本工程建设单位前期支付的工程预付款，甲方将根据乙方的现场实际情况，酌情分批支付。4、在竣工验收弁交付使用后，工程款保留金的退回执行甲方与业主合同的相关条款，甲方扣除管理费，以及相关税金和其它乙方已经确认的应扣款后，其余全部支付给乙方。5、代工程缺陷责任期满后，且甲方与业主签订合同全部结算完成且业主付清余款后一个月内甲乙双方结清全部尾款。6、乙方须保证提供真实有效的发票，如发现假发票，乙方不但须重新补开外，还须承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于政府罚款），弁承担相应法律责任。第五条、其他事项1、本责任书所

29、涉及货币，均指人民币。2、本责任书原件一式三份，甲方执有原件，*建设工程集团公司，*建设工程集团公司青海分公司，乙方各执一份。本责任书自签订时间起即开始生效，至本项目全部竣工，移交档案齐全，决算完成，收取工程款结束，乙方结清全部管理人员及工人工资，交清所有上缴管理费，承担相关税费以18*建设工程集团公司青海分公司及结清所有对外债权、债务关系后自动失效。3、本责任书执行过程中发生的矛盾，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成的可以申请武汉市仲裁机关仲裁解决。（以下无正文）甲方：*建设工程集团公司青海分公司乙方:授权委托人:责任人:电话:电话:日期:日期:附件：乙方劳动用工承诺书劳动用工承诺书19致*建设工程集团公司：由于我方向公司承包施工（以下简称本项目），根据中华人民共和国劳动合同法等有关法律的规定，我方向公司不可免责、不可撤销地郑重承诺：1、在工程实施过程中，我方将严格按照劳动合同法规定，与我方管理、带领的现有在本项目中工作的全部劳务工签订劳动合同，对于在新进入项目参与工作的劳务工将最迟在其入职之日起10日内签订劳动合同，弁交公司一份存档（若需公司协助签订劳动合同，我方将及时上报公司办理），弁承担所发生的一切费用（包括但不限于工资、社会保险费、意外保险