建设工程合同管理考试模拟试卷及答案1

1、单项选择题1、建设工程施工合同法律关系的客体是(。A.物B.施工C.行为D.智力成果2、下列关于代理的叙述,不正确的是(。A.代理的民事责任由被代理人承担。B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示3、下列选项中不可作为抵押物的是(。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.土地所有权C.抵押人所有的机器设备交通工具D.抵押人的房屋及地上附着物4、根据我国担保法的规定,保证方式没有约定或约定不明确的,按(承担保证责任。A.合同B.连带责任保证C.法律D.一般保证5、在国外,建筑工程一切险的投保人一般是(。A.

2、业主B.承包人C.监理人D.发包人6、公证机关进行公证一般适用(原则。A.公平B.诚实信用C.自愿D.公开7、订立合同过程中,(不是要约邀请。A.中标通知书B.招标公告C.商业广告D.寄送的价目表8、要约的撤回应在(取消要约的意思表示。A.签订合同之前B.合同成立之后C.要约发生法律效力之前D.要约发生法律效力之后9、对格式条款的理解发生争议的,对格式条款有两种以上理解时,应当作出(的解释。A.有利于格式条款提供一方B.不利于格式条款提供一方C.不利于格式条款接受一方D.格式条款无效10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商,应承担(责任。A.违约B.隐瞒C.缔约过失D.违法答案:1、

3、C2、B3、B4、B5、B6、C7、A8、C9、B10、C单项选择题1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起(内没有行使撤销权,法律规定其撤销权消灭。A.1年B.2年C.3年D.5年2、建设工程施工合同生效后,由于合同价款约定不明,则按订立合同时(的市场价格履行。A.工程所在地B.施工单位所在地C.建设单位所在地D.合同签订地3、依据合同法规定,执行政府定价或政府指导价的合同,在合同的交付期限内政府对价格进行调整时,应按照(计价。A.原价格B.交付时的价格C.原价格和交付时价格中的较高者D.原价格和交付时价格中的较低者4、施工合同履行中,如果发包人拖欠工程款,则承包人可以放慢施工进

4、度,甚至停止施工,这是承包人行使(。A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权5、债务人以明显不合理低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人可以请求人民法院(债务人的行为。A.变更B.代位C.解除D.撤销6、甲与乙签订了采购10吨水泥的合同,合同中约定由乙向甲交付8吨,向丙交付2吨。这种情况为(。A.债务承担B.债务人向第三人履行债务C.由第三人向债权人履行债务D.债权转让7、根据我国合同法的规定,既具有对合同未违约方进行补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的是(。A.罚金B.赔偿金C.预付款D.违约金8、合同当事人约定了定金3万元,违约金4万元,收受

5、定金的一方违约应返还给付定金的一方(万元。A.3B.6C.7D.109、某工程总投资2100万,预计某一设备的采购价为300万元,就设备采购而言,(。A.必须进行招标B.可以不进行招标C.必须采用询价来确定供应商D.只能通过公开招标来确定供应商10、邀请招标的邀请对象的数目以(家为宜。A.3B.5C.7D.5-7答案:1、A2、A3、B4、D5、D6、B7、D8、B9、A10、D多项选择题1、在竣工验收和竣工结算中,承包人应当(。A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算报告E.移交工程2、FIDIC施工合同条件规定,下列的(文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。A.

6、合同协议书B.中标意向书C.专用条件D.图纸E.资料表3、工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商(。A.必须执行B.可以不予理睬C.可以执行D.可以要求工程师重新考虑E.可以依据合同提交仲裁4、FIDIC施工合同条件规定,对承包商索赔同时给予工期.费用.利润补偿的情况有(。A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人原因检验导致施工的延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失5、竣工结算中发包人应承担的违约责任有(。A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任B.

7、发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款C.发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以直接占有该工程D.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿E.承包人就该工程折价或者拍卖的价款按合同约定享有优先受偿权6、在安全施工方面,(等应当由发包人承担。A.安全防护措施费用B.提出安全防护措施C.实施安全措施D.因承包人措施不力造成的事故责任E.因发包人原因导致的安全事故责任7、

8、设备制造阶段的监理任务包括(。A.使用原材料质量的确认B.制造过程重要试验结果的质量确认C.审查供货方提供的月报表D.对发运设备前包装质量的检验E.货物运抵现场后进行开箱检验8、FIDIC施工合同条件的“规范”文件中,可包括(等的约定内容,作为对当事人双方有约束力的文件组成部分。A.工程款调价的方法B.必须遵守的施工环境限制C.施工中检验的内容、方法D.各工程部位应达到的质量标准E.业主选择指定分包商施工部位的说明9、承包商向业主索赔成立的条件包括有(。A.由于业主原因造成费用增加和工期损失B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失D.按约定提交了索赔意向

9、E.提交了索赔报告10、下列对指定分包商的叙述,正确的有(。A.指定分包商由业主或工程师选定B.分包工作属于承包商无力完成,不属于合同约定应由承包商必须完成范围内的工作C.业主或工程师直接对指定分包商进行监督管理D.给指定分包商的付款应从暂列金额中开支E.即使承包商发布错误指令,对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害,承包商也不承担责任答案:1、ADE2、ACDE3、CDE4、AC5、ABD6、AE7、ABCD8、BCDE 9、ABDE10、ABD单项选择题1、评标委员会对投标书中的错误加以修正后,如投标人拒绝签字,则(。A.投标有效B.投标无效,退还其投标保证金C.评标委员会代签D

10、.投标无效,没收其投标保证金2、招标人的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的排名人放弃投标时,应当(。A.仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量C.由排名第七的递补,维持六家投标人定量评审D.重新进行资格预审3、鉴于设计任务本身的特点,设计招标应采用(的方式招标。A.公开招标B.邀请招标C.设计方案竞选D.直接委托4、采用评标价法对投标书的评审是以(的标书为最优。A.最低的投标报价B.合理的投标报价C.最低的评标价D.最高的评标价5、建设工程委托监理合同的专用条件是对(中的某些条款进行补充.修正。A.监理委托函B.中标函C

11、.标准条件D.法律法规6、依据委托监理合同示范文本规定,属于附加监理工作是(。A、调解合同争议B、发生不可抗力后恢复施工前的监理工作C、由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D、非监理人自己的原因而暂停监理业务后的恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间7、委托监理合同的有效期是(。A、完成正常监理工作预定的时间B、是以约定的日历天数为准C、在专用条款中约定D、以监理人是否完成了附加.额外工作的义务来判定8、在监理合同的履行过程中,因委托人的过失给监理人造成经济损失8万元,该合同中委托人向监理人约定支付监理酬金总额15万元,监理人已缴纳税金2万元,委托人应承担的赔偿金额为(

12、万元。A.23B.15C.13D.89、属于正常监理工作酬金中直接成本的是(。A.业务培训费B.监理人员的差旅费C.办公费D.经营业务费10、在设计合同中,判定设计人是否按时完成设计任务,计算设计期限的开始时间是(。A.设计人收到定金B.合同签订C.设计人勘察现场D.厂址选择答案:1、D2、C3、B4、C5、C6、C7、D8、D9、B10、A单项选择题1、设计合同规定,设计人承担合同义务的期限至(日止。A.交付设计文件B.设计文件审查通过C.完成设计变更D.工程竣工验收合格2、发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强,发包人经(书面同意后,可委托其他具有相应资质的建设工程勘察.设计单位修改。A

13、.总监理工程师B.原建设工程设计人C.施工承包人D.原审批机关3、发包人从施工进度的考虑,要求设计人比规定时间提前交付设计文件时,(。A.须由总监理工程师下达指令B.须报经施工图审批部门批准C.须征得设计人同意D.不需要鉴定提前交付设计文件的协议4、在设计合同履行过程中,设计人未开始设计工作时,发包人要求终止或解除合同,则(。A.设计人退还发包人已付定金B.设计人不退还发包人已付定金C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费5、反映招标工程具体特点和要求,应在(中约定的。A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件6、通常用于紧急工程施工的是(计价方式的施工合同。A.固定价

14、格B.可调价格C.固定总价D.成本加酬金7、依据施工合同示范文本通用条款规定,承包人要求增加图纸套数时,(。A、发包人应代为复印,复印费由发包人承担B、发包人应代为复印,复印费由承包人承担C、承包人应自费委托他人复印D、发包人应代为复印,复印费由发包人和承包人共同承担8、承包人代为更换发包人供应的规格.型号与合同约定不符的材料所发生的费用由(承担。A.承包人承担B.发包人承担C.承包人和发包人各承担一半D.工程师决定由谁承担9、施工过程中,经过工程师检验检查合格后的工程,又发现因承包人的原因出现的质量问题,应(。A.由承包人承担责任,赔偿发包人的损失,工期不应顺延B.工程师承担责任,发包人负责

15、重新施工,工期相应顺延C.发包人承担责任,发包人支付由此增加的追加合同价款,工期相应顺延D.承包人承担返工费用,工期相应顺延10、工程师对因承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是(。A.要求承包人在合理状态下施工B.工程师对工程延期的批准C.作为承包人作为工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准答案:1、D2、B3、C4、B5、C6、D7、B8、B9、A10、A多项选择题1、据法律规定,强制招投标的项目包括(。A.大型基础设施.公用事业等关系公共利益.公众安全的项目B.全部使用国有资金投资或国家融资的项目C.部分使用国有资金投资或国家融资的项目D.使用国际组织或

16、者外国政府借款.援助资金的项目E.使用外国商业银行借款资金的项目2、我国招标投标法规定,中标人的投标应当符合(条件之一。A.能够最接近标底B.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.投标价格最低D.能够满足招标文件各项要求,并经评审的价格最低E.能够满足招标文件的实质性要求,并经评审的价格最低,但是投标价格低于成本的除外3、施工招标中采用综合评分法评标,平定报价部分得分高低的评分标准可以采用(。A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法4、任何由委托人提供或支付的供监理单位使用的物品,都是(。A.属于委托人的财产B.属于监理人所有C.属于监

17、理人占有D.属于委托人与监理人共有E.监理人服务完毕后,应将剩余物归还委托人5、建设工程委托监理合同中监理人的义务有(。A.如需调换总监理工程师,必须首先经过委托人同意B.按合同约定派出监理人员C.协调所有外部关系D.对选择工程总承包人的建议权E.负责合同的协调管理工作6、工程设计合同中,设计人的责任有(。A.保证设计质量B.对外商的设计资料进行审查C.设计人应按合同规定进行施工前技术交底D.处理有关设计问题,参加工程验收E.提供必要的协助7、在施工合同中,(属于发包人应当完成的工作.A.使施工现场具备施工条件B.提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划D.向工程师提供在施工现场办公的设

18、施E.开通施工场地与城乡公共道路的通道8、工程建设施工的分包合同当事人包括(。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.分包单位9、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑,指示承包人进行剥露后的重新取样试验.试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求,但未达到合同约定的标准.工程师应判定(。A.质量合格B.需重新修复C.不补偿费用但顺延合同工期D.顺延合同工期并追加合同价款E.承包人损失的工期和费用均不予补偿10、对于发包人供应的材料设备,(等工作应当由发包人承担。A.到货后,通知清点B.参加清点C.清点后负责保管D.支付保管费用E.如果质量与约定不符,运出施工场

19、地并重新采购答案:1、ABCD2、BE3、BCD4、ACE5、ABE6、ABCD7、ABE8、DE9、BE10、ABDE单项选择题1、投料试车组织和试车工作由(负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.设备供应商2、材料采购合同履行中,供货方交付货物的品种.型号.规格.质量不符合合同约定,如果采购方同意利用,应当(。A.按原合同价支付B.按质论价C.按原合同价的一半支付D.不支付供货方的运杂费3、FIDIC施工合同条件规定,缺陷责任期是自(开始,至工程师颁发履约证书为止的日历天数。A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日4、FIDIC合同条件规定,给指

20、定分包商的付款应从(开支。A.承包商的工程款B.暂列金额C.预备费D.工程量清单中相应工作内容项5、FIDIC施工合同条件中,发生(,业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予赔偿。A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失C.外国入侵D.军事政变6、在FIDIC施工合同条件的施工阶段,因业主原因导致实际进度与计划进度不符,承包商修改进度计划产生的费用(。A.由业主承担B.如合同未约定,由双方承担C.由承包商承担D.承包商有权要求额外支付7、在FIDIC施工合同条件下,为了保证工程质量,工程师可以在认为必要时依据变更程序,指示承包商变更规定检验的位置或细节进行附加检测或试验

21、,由此引起的费用或工期变化(A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属8.当承包商有一般违约行为使业主受到损失时,可从(内直接扣除损害赔偿费。A.进度款B.保留金C.预付款D.暂定金额9、FIDIC施工合同条件规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商可申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(。A.完成扫尾.清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务10、当承包人提出索赔要求后,工程师无权就(作出决定。A.费用索赔B.要求承包人缩短合同工期C.合同内索赔D.工期延误索赔答案

22、:1、B2、B3、C4、B5、B6、C7、D8、B9、C10、B多项选择题1、不征得保证人的书面同意,保证人不再承担保证责任的情况有(。A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C.债权人与债务人协议变更主合同D.债权人要求债务人履行债务E.债权人未通过诉讼或仲裁方式要求债务人履行债务2、建设工程的保证人一般是(。A.行政机关B.银行C.担保公司D.公证机关E.建设行政主管部门3、建筑工程一切险的保险责任自(之时起,以先发生者为准。A.第一批工人进入保险工程工地B.保险工程在工地动工C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料设备运抵工地4、合同成立后,合同生效应当

23、具备的条件有(。A.当事人是法人B.意思表示真实C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力D.合同的标的.数量等内容协商一致E.不违反法律或社会公共利益5、根据我国合同法规定,合同中的(免责条款无效。A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因重大过失造成对方财产损失的D.无论故意还是过失,只要造成对方财产损失E.因轻微过失造成对方财产损失的6、下列合同中,(的合同是可撤销的合同。A.以欺诈.胁迫的手段订立,损害国家利益B.因重大误解而订立C.在订立合同时显失公平D.以欺诈.胁迫等手段或乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立E.违反法律.行政法规的强制性规定7、应当先履行合

24、同的一方有确切证据证明对方有(情形的,可以行使先履行抗辩权。A.经营状况严重恶化B.转移财产.抽逃资金,以逃避债务的C.丧失商业信誉D.债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害E.债务人放弃到期债权,对债权人造成损害8、债权人将合同的权利转让给受让人时,(。A、应征得债务人同意B、未通知债务人,该转让不发生效力C、债务人的抗辩权只能针对债权人D、应当通知债务人E、所有的从权利都随之转让给受让人9、合同解除后,如果已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人(。A.可请求恢复原状B.可请求补救措施C.有权要求赔偿损失D.有权提起诉讼E.无权提出任何请求10、有关仲裁协议的叙述中,正确的表述有(。

25、A.合同当事人均受仲裁协议的约束B.是仲裁机构对纠纷进行裁决的补充协议C.不排除法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.仲裁裁决具有终局性答案:1、BC2、BC3、BE4、BCE5、ABC6、BCD7、ABC8、BD9、ABC 10、AD多项选择题1、投标文件对招标文件响应的重大偏差,包括(等。A.提供了不完整的技术信息或数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字2、开标时,应当作为无效投标文件的情形有(。A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投标保证金和投标保函的D.未附联合体各方共同投

26、标协议的E.无项目经理印章的3、监理招标的评标主要侧重于对(的评定。A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.派驻现场监理人员的素质E.理解业主的意图4、根据委托监理合同示范文本,监理人对(有建议权。A.生产工艺设计B.工程分包人的资格C.确定设计标准D.对承包人中工作不力的人员的调换E.工程规模的确定5、工程开工前,合同双方当事人应做好有关准备工作,就工程师而言,特别要做好(。A.施工组织设计B.施工人员和设备的调配工作C.按时提供标准.规范D.组织图纸会审和设计交底工作E.水准点与坐标控制点的交验6、设计合同示范文本规定,设计人配合施工工作的主要内容包括(。A.处理

27、有关设计问题B.进行设计交底C.协助施工承包人编制施工方案D.参加竣工验收E.参加重要隐蔽工程部位验收7、设计合同示范文本规定,发包人的责任有(。A、负责解决设计中需选用的国家标准图.部标准图和地方标准图B、负责勘察资料和数据的完整性.正确性C、为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备D、负责提供方案设计文件E、负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查8、按照施工合同通用条款的规定,当合同文件出现矛盾或歧义时,可(。A.由发包人和承包人协商解决B.由负责监理的工程师负责解释C.按合同约定的解决争议的方式处理D.按标准和规范作出解释E.由设计人作出解释9、建设工程施工合同履行过程中,不应

28、由发包人完成的工作是(A.提供地下管线资料B.办理法律.法规规定的申请批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产的有关手续E.协调处理古树名木的保护工作10、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有(。A.不可抗力B.承包人违约C.施工机械发生故障D.发包人未按时支付工程进度款,使工程不能正常进行E.工程师未按合同约定提供所需指令.批准等,致使施工不能正常进行。答案:1、BDE2、ABCD3、BCD4、ACE5、CDE6、ABDE7、ABCE8、ABC 9、CD10、ADE多项选择题1、依据施工合同示范文本中设计变更的规定,下列说法正确的有(。A.工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更

29、指令B、发包人需要对原设计变更,应提前14天通知承包人C.承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更D.承包人提出的设计变更须经工程师同意E.承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求2、下列有关因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担的叙述,正确的有(。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担C.工程所需清理.修复费用,由发包人承担D.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担E.延误的工期相应顺延3、依据施工合同示范文本通用条款和法规的规定,竣工工程必须符合的基本要求有(。A.完成合同约定的所有内容B.发

30、包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字E.责令整改的问题全部整改完毕4、有关工程保修的说法中正确的有(。A.质量保修书作为合同附件B.保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工验收合格之日起计算D.主体工程的保修期为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需要在质量保修书中约定。5、在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更(。A.须经工程师同意B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担6、FIDIC施工合同条件中,有关争端裁决委员会的说法

31、中正确的有(。A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担D.未经对方同意,任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求建议7、FIDIC合同条件下,承包商提出的变更建议在(可能被采纳。A.可加速完工B.可降低业主实施.维护或运行工程的费用C.为业主带来利益D.可降低施工成本E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值8、在FIDIC分包合同工程的支付管理中,以下说法正确的是(。A.分包商在合同约定的日期向工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程款要计算

32、拖期利息C.分包支付报表应列如主合同的支付报表内一并提交工程师批准D.分包商的支付报表应由工程师审核其合理性和正确性E.承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款9、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括(。A.事态调查B.实际损失分析C.证据资料收集D.损害事件原因分析E.索赔理由分析10、在FIDIC施工合同条件中,承包商索赔可能同时给予合理工期补偿.费用和利润补偿的情形有(。A.后续法规的调整B.对竣工检验的干扰C.非承包人原因检验导致施工延误D.延误发放图纸E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误答案:1、BDE2、ABCE3、ACDE4、AC5、AE6、CDE7、ABCE8、

33、BCE9、ABDE10、BCDE单项选择题1、投保“建筑工程一切险”后,被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿(。A.全部损失B.规定为除外责任内的损失C.在承保责任范围内的全部损失D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失2、业主委托监理单位进行招标的行为属于(。A.委托代理B.委托监理C.指定代理D.复代理3、合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定(享有的中止履行义务的权利。A.先履行义务方B.后履行义务方C.合同当事人双方D.合同担保人4、甲向乙借款一万元并签订了借款合同,丙为保证人,但合同中未约定保证方式。当乙未按时偿还借款时,下列说法正确的是(。A.甲可要求乙或丙偿还借款B.甲只能

34、要求乙偿还借款C.甲只能要求丙偿还借款D.甲只能在乙无力偿还时,要求丙偿还借款5、当事人订立合同的必经程序是(。A.要约邀请要约承诺B.要约承诺C.要约再要约承诺D.要约对要约的实质性变更承诺6、受要约人按期发出承诺后,由于外界原因造成的未能按约定期限到达的,原则上视为(。A.承诺B.新要约C.对承诺的实质性变更D.对承诺的非实质性变更7、合同履行方式约定不明确的,事后未达成协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,根据合同法的规定应当(。A.宣告合同无效B.按照有利于债务人的方式履行C.按照有利于债权人的方式履行D.按照有利于实现合同目的的方式履行8、下列合同中,免责条款有效的是(。A

35、.造成对方人身伤害的B.因一般过失造成对方财产轻微损失的C.因重大过失造成财产损失的E.因故意造成对方财产损失的9、“表见代理”的代理行为(。A.无效B.恢复代理权后有效C.有效D.被代理人追认后有效10、合同法规定,当事人在合同中既约定违约金,又约定定金的,当违约发生时,(。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.任何一方可以选择适用违约金或者定金答案:1、C2、A3、A4、A5、B6、A7、D8、B9、C10、B单项选择题1、根据我国合同法,合同价款或报酬约定不明确的,(。A.按照订立合同时的市场价执行B.按照订立合

36、同时合同签订地的市场价执行C.按照合同履行时的市场价执行D.按照订立合同时履行地的市场价执行2、债权转让时,(。A.须征得债务人同意B.无须征得债务人同意,但须办理公证手续C.无须征得债务人同意,也无须通知债务人D.无须征得债务人同意,但必须通知债务人3、根据我国合同法,合同解除后,尚未履行的,(。A.一方要求继续履行的,应当继续履行B.应当赔偿损失C.中止履行D.终止履行4、下列哪一项不是违约责任的形式(。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.抗辩权5、合同当事人甲违约后,给合同另一方当事人乙造成3万元的损失,乙方因未能采取适当措施致使损失增加到5万元后,乙法规采取了措施免遭继续造成4

37、万元的损失,但乙方支出了1万元的防止损失措施费,甲方应(。A.赔偿乙方3万元损失B.赔偿乙方4万元损失C.赔偿乙方5万元损失D.赔偿乙方8万元损失6、当事人对合同变更的内容约定不明确的,(。A.推定为未变更B.认定为已变更C.按合同内容约定不明处理D.约定不明的内容无效7、根据我国招标投标法,下列(项目必须实行招标。A.政府办公楼B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程18.当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后,招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以(为准。A.招标文件中的规定B.招标单位在会议上的口头解答C.发给投标单位的会议记录D.现场考察时招标单

38、位的口头解答9、当前,国内评标一般采用“打分法”,即对各投标人的报价.工期.施工方案.质量保正措施.社会信誉等综合评议,按照评标办法中的打分标准及分数比例打分,获最高分者(。A.即中标B.最有可能成为该施工工程合同的承包人C.即中标,但有可能让利D.最有可能中标,但要让利10、施工招标采用评标价法评标时,折算为货币价格后应加到投标价上去的要素是(。A.工期较长B.采用的施工方案能提高工程质量C.采用先进的施工机械D.同类工程施工的经历多答案:1、D2、D3、D4、D5、B6、A7、C8、C9、B10、A单项选择题1、工程项目招标时,经评标委员会评议后,确定中标人的单位是(。A.招投标管理部门B

39、.评标委员会C招标人 D合同管理部门 2、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ A是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 3、下列关于建设工程委托监理合同中委托人义务的陈述，错误的的是（ A负责工程所有外部的协调 B要求监理单位提交监理工作月报及专项报告 C派驻常驻代表负责与监理人联系 D根据合同约定向监理机构提供其他人员 4、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ A只在授权范围发布变更指令 B事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令 C事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令 D事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。 5、建设工程监理合同示范文本规定，监理人（ A可自行 B报经委托人同意后 C与承包人协商后 D经委托人同意并征得承包人同意后 6、 建设工程监理合同 示范文本规定， 监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交 图交货时限，（ A承担监督责任 B承担全部责任 C承担部分责任 D不承担责