司法鉴定申请书误工期如何鉴定？

1、司法鉴定申请书误工期如何鉴定?工期延误应否鉴定即应否启动工期鉴定程序的问题。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用 法律问题的解释二十三条规定：“当事人对部分案件事实 有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不 能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。”热门城市：滁州律师 临汾律师 丽江律师 黑河律师 大同律师 营口律 师 锦州律师 保定律师 泉州律师 无锡律师很多时候，会有人问到工期延误，是否能通过司法鉴定进行鉴定，其实对于这个问题，法律上是给出了相关的条例 来进行解答的。那么，如果可以鉴定，司法鉴定申请书误 工期的鉴定标准是什么样的呢，该如何申请呢？下面，小

2、编会为大家解读工期延误能否鉴定以及工期鉴定如何启动。一、工期延误能否鉴定根据中华人民共和国民事诉讼法 七十六条规定：“当 事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。” 由此可知，工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于 专门性问题。笔者认为属于，理由有二：1、工期是建立在施工进度计划基础上的，属于专业工 程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其 施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划，按照特定 的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程 所需要的期间。进度计划通常包括甘特图 （横道图 ）、网络进 度计划等，其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计 划，其中又包

3、括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标 网络图、单代号搭接网络图等。2、判断某个影响事件是否造成工期延误，需要专业工 程技术知识。在施工进度计划中，一些分部分项工程处于关 键线路上，构成关键工作，而另一些分部分项工程则处于非 关键线路上，属于非关键工作。承包人完成进度计划中全部 关键工作所需的时间即建设工程总工期。关键工作一旦受到 某事件影响导致延误，必将造成总工期延误，而非关键工作 只有在受到延误超过其总时差时才会导致总工期延误。因此，施工合同纠纷案件中与工期延误有关的争议事实 可委托工期鉴定。二、工期延误应否鉴定 工期延误应否鉴定即应否启动工期鉴定程序的问题。根 据最高人民法院关于审理建

4、设工程施工合同纠纷案件适用 法律问题的解释二十三条规定：“当事人对部分案件事实 有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不 能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。”因 此启动工期鉴定程序的前提是 - 存在与工期有关的“有争议 的事实”。若依据当事人提供的证据通过法庭调查程序可以查明 有关事实的，则不宜启动工期鉴定程序。如包括但不限于以 下情形：1、 施工合同中约定了“承包人不在约定时间内提出工 期顺延申请视为工期不需顺延”，且承包人无法举证证明其 已在约定时间内提出了工期顺延申请的。2、 发承包双方已通过会议纪要、备忘录、补充协议等 文件明确了工期延误的原因和责任承担问题的。3、发承包双方对影响事件造成工期延误的事实问题没 有争议，而是对依据合同约定该影响事件造成工期延误的责 任应当由谁承担等法律问题存在争议的。三、工期鉴定如何启动 对于工期鉴定是依申请还是依职权启动的问题，根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定二十五条规 定：“当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出对需要 鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限 内无正当理由