土方分项合同改

1、 编号： AHGX-HSY-001 化三院职工餐厅、车库及综合设施改造工程土建施工总承包工程土石方分项工程分包协议工程地点： 合肥市包河区望江东路70号建设单位： 化学工业第三设计院有限公司总包单位： 安徽省光信建设工程有限公司分 包 人： 肥东县北方汽车运输有限公司 土石方分项工程分包合同甲方：安徽省光信建设工程有限公司乙方：肥东县北方汽车运输有限公司根据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>并结合本工程实际情况，甲、乙双方经过充分协商就化三院职工餐厅、车库及综合设施改造工程土石方分包工程事宜达成一致意见并订立本合同，以资共

2、同遵守。甲方委托乙方施工，并签定本合同：第一条 工程概况 1.1、工程名称：安化三院职工餐厅、车库及综合设施改造工程土建施工总承包（简称“本工程”）。1.2、工程地址：合肥市包河区望江东路70号1.3、建设单位：化学工业第三设计院有限公司 (以下简称“业主”)。1.4、承包内容：施工图纸及招标文件（建设单位）中规定的场地平整、基坑土方开挖及外运、二八灰土回填（含材料）等工作。具体工作内容包括但不限于除草清障；场地平整（含甲方临时设施场地平整）；生活办公区、施工区临时道路（含加工区、堆场等）修筑、加固夯实、垫渣等；生活办公区室内室外地面垫层铺设、压实等；施工区、生活区临时水电管沟（含雨污水管沟、

3、井等排水排污设施）开挖、回填等；挖土（含大开挖土方、工程桩土方石方、二次进场开挖余土及其他零星土方）、运土；土方施工期间排水（场地内现有积水及施工期间基坑积水）；清淤及淤泥外运；破除桩头后的建筑垃圾外运；强中风化岩挖运；施工便道坡道修筑；修坡整形；原有房屋旧基础破除外运；灰土的拌和、运输及回填等所有工作等所有工作。1.5、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明等一切综合费用。1.6、施工工期：工期： 个日历天（含节假日放假在内）；开工日期： 年 月 日（以甲方书面通知为准）竣工日期： 年 月 日1.7、工程质量：合格第二条 承包工程造价、工程款支付及结算2.1、本工程采用固定

4、总价合同，合同总价为1720000元。2.2、乙方报价前已自行踏勘现场，并已详细阅读招标文件、图纸、地勘报告等资料，报价时已充分考虑本工程的所有因素，对工程量已自行勘测并认可；综合单价中包含但不限于为完成上述第二条中所有工作所需的人工费、机械费（含燃油费）、材料费、市容渣土费、倒土场费、管理费、利润及税金等所有一切费用。在后续施工过程中无论出现何种变化（包括市场需求、政策性调整、地质情况变化等其他可能发生的所有情况）本综合单价一律不予调整。同时此单价中还包含安全、工期（含赶工）、技术措施、防尘防污措施、运距变化、机械进退场（不限于一次进退场）等全部措施费用。2.3、经甲乙双方协商，乙方自愿按以

5、下单价完成上述工作，单价表如下：序号项目名称工作内容综合单价（元/m3）工程量（m3）合价（元）1土方挖运（外运）1、场地平整；2、挖土；3、运土；4、排水；5、清淤及淤泥外运；6、破除桩头后的建筑垃圾外运；7、强中风化岩挖运等本招标文件及图纸要求的所有内容；8、运距、弃土场自行考虑48.532000155200022:8灰土回填（外运）1、灰土拌合；2、基本清理；3、弹线、设标志 ；4、分层铺灰土 ；5、夯打密实 6、找平验收；7、运距、拌和场地自行考虑5032001600003基础破除、灰土消解及拌和一次性补偿-80004合价17200005其他发生时，按实计入-（1）大挖机零星机械，以机

6、械调用登记单计260元/小时-200以上（2）小挖机零星机械，以机械调用登记单计110元/小时-90以上2.4、 工程款支付：甲方计划按月完成进度的50%支付工程款，本工程完成后支付至已完进度的75%；余款在工程款结算完成后半年后付清(以上均无息)；2.5、税票的提供：以下两种方式，由甲方决定，乙方必须无条件执行，否则甲方有权扣除乙方5%的工程款。2.5.1付款前乙方需提供结算金额80%符合甲方要求的当地正式工程款发票。2.5.2 甲方支付乙方3.539%的税费，乙方按照甲方要求，开具全额发票。2.6、结算总价的确定：合同总价（1720000）+零星机械调用登记单-其他相应费用（如乙方违约扣款

7、等）=结算总价2.7根据甲乙双方的约定及乙方工作内容，本工程施工过程中甲乙双方间不存在签证计时工、机械台班、洽商变更（甲乙双方共同向业主进行的洽商变更除外）等；工作范围以外的零星计时用工，不论技术工、普工均按 130元/工日计算（本工程尽量不发生零星用工，如发生，乙方不得以任何理由拒绝，否则予以2000元/次的经济处罚），零星用工记录及机械台班使用记录由项目部出具公司统一印发的三联单，且有三联单上相关人员签字方有效，以其他形式签署的零星用工记录及机械台班使用记录，一概不予认可第三条 双方责任3.1、甲方权利与义务3.1.1、向乙方提供临时水电接引点，以满足乙方必要的施工需求。向乙方提供基坑支护

8、施工图一套（含设计变更）及有关施工资料（纸质版或电子版），施工结束后乙方应将甲方提供的纸质版资料返还甲方。3.1.2、按业主、监理及设计的有关要求，向乙方进行施工技术交底、技术资料交底和安全、文明施工交底。3.1.3、负责甲供材料（如有）的按期供应。3.1.4、制定总工期、月（周）进度计划并下发乙方；督促乙方按月（周）进度计划；检查乙方的施工进度、施工质量等。3.1.5、组织并协调业主、监理及主管部门对工程单位及工序的验收工作。3.1.6、乙方施工现场如质量、进度、安全、达不到施工要求或不能服从甲方现场管理时，甲方有权要求乙方进行施工队伍、管理人员及机械设备更换及调整，乙方无法调整时，甲方有权

9、暂不安排施工任务（由此造成的窝工等一切损失均由乙方自行负责），并可书面通知乙方终止合同。如乙方的施工进度不能达到甲方的要求，经二次以上催告仍不能解决时，甲方在事先通知乙方后，不需得到乙方同意即可安排第三方施工单位进场，施工区域由甲方指定，由此而产生的费用（包括第三方施工单位向甲方主张的工程款等所有费用）直接从乙方工程款中全额扣除，乙方尚应承担违约责任。3.1.7、检查施工质量及现场安全文明执行情况。3.1.8、按本合同约定向乙方支付进度款；及时完成结算并支付剩余工程款。3.1.9、甲方可以采用书面、短信、邮件等方式下发各种文件、整改通知、扣款通知等项目资料。3.1.10、甲方驻工地现场代表 方

10、学金 ，负责现场组织，管理工程施工，联系方式3.2、乙方权利与义务3.2.1、负责办理土方外运、渣土处置、市容管理、夜间施工等手续、证件并承担费用；采取措施，保证运输车辆满足施工卫生的要求；保证文明施工，保持场内场外的道路清洁；乙方施工期间给市政造成的污染的清理费用由乙方负责，由乙方原因造成的罚款由乙方负责；自行处理好周边各种关系。如因乙方未办理相关证件或未缴纳费用或未能正确处理周边关系导致工程进度滞后，其责任由乙方承担。如因此而导致工期不能满足甲方要求，尚应承担违约责任。3.2.2、因本土方工程为深基坑开挖，应进行基坑支护，乙方挖土应由四周向中心开挖或按甲方要求，优

11、先考虑支护班组的作业，便于支护穿插作业。每层开挖深度需满足支护施工要求，不得超挖。3.2.3、严格按照施工图设计、施工技术规范和编制并经批准的施工组织设计作好施工准备，精心组织施工，确保工程质量，工程进度和安全文明施工。 3.2.4、依据甲方提供的资料及要求，结合现场情况组织施工；投入足够的车辆、人力、设备，以保证工期进度。 3.2.5、乙方按照施工进度计划，配备施工机械，组织施工，保质按期完工；3.2.6、对所有现场设施有负责保护的义务，凡损坏现场任何设施的，均按原价赔偿，并接受甲方的罚款；3.2.7、遵守交通规则，自行处理自身原因造成的交通和安全事故，并承担所有费用和责任；3.2.8、工程

12、施工期间必须服从甲方工程管理和财务监督，遵守甲方项目管理的有关制度和规定，严格履行甲方与建设单位签订的施工合同；3.2.9、乙方应遵守劳动法的规定，乙方因工程的需要而聘请的员工，由乙方与需聘请的员工签订劳动合同，乙方所有聘请的员工在工作期间的工资、福利、保险、工伤、安全等方面的法律责任均由乙方负责。乙方所有聘请的员工均应在乙方与其签订劳动合同后，报劳动管理部门、公安派出所及甲方备案。3.2.10、乙方必须确保遵守国家有关环境、职业健康安全的法律法规和甲方贯彻环境、职业健康安全标准的有关规定，向所聘员工对现场环境、职业健康安全方面的要求、知识、注意事项进行交底或培训，并向员工提供个人劳保用品和特

13、种作业的防护用品，费用由乙方负责。3.2.11、乙方自行承担施工人员的食宿、往返等一切费用。3.2.12、在施工现场具备开挖条件时，乙方不得以倒土场不能倒土或其他理由延迟挖土；自行解决有关倒土事宜，由此而产生的费用已综合考虑在报价中，不另行向甲方主张此权利。3.2.13、乙方需明确专人收发甲方往来文件，并可采用书面、短信、邮件等方式（口头或电话答复除外）及时回复，否则视为乙方已默认并承担相应责任。3.2.14、进入施工现场的施工人员，必须正确佩戴安全帽、穿工作服，（安全帽及工作服由甲方统一定制，乙方按安全帽15元/顶、工作服60元/套的单价，根据班组劳务人员数量购买）否则不予进入施工现场。遵守

14、施工安全生产操作规程。如因本人违规操作和不服从现场安全管理导致发生安全事故，责任由乙方（承包人）及违章操作工人负责，所发生的经济费用由乙方（承包人）和违章工人承担；3.2.15、由于施工场地狭隘，不具备灰土拌和条件，2:8灰土必须在场外拌和，具体拌和场地、运输等由乙方自行选择，所有费用均包含在总价内，后期不予调整。 3.2.16、乙方驻工地现场代表 阮仁友 ，负责现场组织，管理工程施工，联系方式乙方如变更本合同约定的联系人、联系号码及联系地址，应及时书面告知甲方。如乙方变更联系人、联系号码及联系地址未及时告知甲方或信息不完整造成甲方所发送的相关文件无法送达的，自甲方按

15、本合同约定的联系人、联系号码及联系地址发出邮件之日起，视为乙方收到甲方发送的相关文件。第四条 违约责任4.1、工程质量：因乙方施工质量未达合同约定标准，乙方向甲方支付本合同价 1 %的质量违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。4.2、工期方面：乙方应保证工程按照甲方规定的工期如期完成，除甲方认可的可以延期的原因外，本合同工期不顺延；否则导致工期的延误，按10000元/天罚款，不足一天按一天计，无上限。4.3、安全方面：自行承担施工过程及外运时的安全责任，如因乙方自身原因造成的交通和安全事故，由乙方承担所有费用和责任；对甲方造成不利影响时还应承担甲方与业主施工合同中有关安全事故的甲方责任。4.4、

16、分包方面：乙方应自行完成本工程，严禁将本工程分包或肢解后发包给他人完成，否则一经发现，视为乙方自动退场,所完成工程量不予支付工程款。4.5、乙方根据本合同的约定须向甲方支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，甲方均有权在其应付乙方的价款中予以直接扣除。4.6、任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利与义务转让给第三方。合同一方将其合同权利与义务转让的，该权利与义务转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同价款10的违约金。4.7、如甲方未按本合同约定的时间支付工程款的，自构成逾期支付之日起，每个日历天应按逾期未付价款数额的万分之 一 向

17、乙方支付违约金，但该违约金的累计数额不能超过欠付金额的1% 。第五条 关于争议的解决甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商；协商不成，双方同意将争议提交甲方总公司住所地有管辖权的人民法院起诉。争议解决条款不因本合同的无效、解除和终止而无效。如就本条款关于管辖和争议解决方式作出修改的，不得附加任何条件并必须单独签订仅就管辖和争议解决方式修改的协议，且其所加盖的甲方印章和签字应与本合同所载的完全一致，方为有效。凡因与履行本合同有关所签订的其他一切补充协议、签证单据、物权凭证和单据、确认函等法律文件再行约定管辖及争议解决方式的，不得对抗以上条款的约定，如有违背，则该约定一律无效。第六条、其 他6.

18、1、乙方履行本合同过程中如有发生因洽商变更的增量及损失索赔事项，乙方应在上述事项发生后3日内，就因此产生的经济支出（或工期索赔）向甲方报送书面报告；乙方未按本条款规定的期限和方式报送甲方，则视为乙方放弃此项权利，无权再要求甲方追加合同价款（或工期索赔）。6.2、乙方施工过程中确需向业主办理洽商变更必须先得到甲方同意，洽商变更资料由甲方代为转交至业主，但甲方不保证洽商变更能得到业主认可；洽商变更过程中乙方不得以任何理由停工或消极怠工，造成工期延误的按违约责任相关条款执行；任何得到业主认可的洽商变更必须保证甲方的利益不受损害。6.3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本协

19、议具有同等法律效力。6.4、本合同经双方签字盖章后生效。6.5、合同附件：以下资料作为本工程合同的附件，作为对本合同的补充和完善；如附件中有与本合同相抵触的条款一律以本工程合同为准。本合同一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：安徽光信建设工程有限公司 肥东县北方汽车运输有限公司 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：地址： 地址： 经办人： 经办人： 电话： 电话：邮政编码： 邮政编码： 年 月 日附件1：乙方贯标的具体工作一、质量管理要求1、应按照GB/T19001质量管理体系要求标准建立和实施质量管理体系。2、具体应做

20、好如下工作：1）乙方应提供在施人员清单。质量员、安全员、机械员、材料员、计划员管理岗位的人员应持有政府主管部门颁发的上岗证，电工、电焊工、气焊工、电梯工、起重工、信号工、架子工、场内机动车、塔机、起重机驾驶员应有特种作业上岗证，并向甲方提供证书复印件。2）需乙方自行采购的物资，在采购前应对供方进行评价，需要时，向甲方提供评价资料，包括：供方营业执照、资质、生产许可证及业绩等资料。3）双方确定的特殊过程要有施工方案和技术交底。4）应建立完善的产品自检和交接检验制度。5）出具检验和试验证据的测量装置应在有效的检定合格周期内，并向甲方提供计量装置台帐及检定合格证复印件。6）有成品保护措施并实施，根据现场情况进行产品和检验试验状态标识。二、环境管理要求1、应按照GB/T24001环境管理体系要求建立和实施环境管理体系。2、具体应做好如下工作：1）执行国家和北京市关于文明安全施工的法律、法规、规章和规定。2）施工现场的管理应符合合肥市文明施工的有关规定。应做到：a) 施工垃圾应及时分拣、清运，放入指定的垃圾站。垃圾清理时严禁随意凌空抛撒。b) 施工中应尽可能减少噪声，禁止野蛮施工和野蛮装卸。保证噪声符合GB12523建筑施工场界