课时7第五章工程合同价款管理

1、第五章工程合同价款管理本章授课思路：考试大纲基础知识点详解与专项训练综合知识点与典型案例剖析2014年真题第一步：考试大纲通过本科目考试，主要测查应考人员综合运用建设工程造价管理、建设工程计价和建设工程技术与计量等科目的知识，分析和解决建设工程造价实际问题的执业能力。包括：1.工程合同价的类型及其适用条件；2.工程变更的处理；3.工程索赔的计算与审核；4.工程合同争议的处理。第二步：基础知识点详解与专项训练基础知识点一：施工合同的类型、组成及优先解释顺序1.目标：重点掌握施工合同的适用范围及合同文件解释顺序。2.知识点详解（1）建设工程施工合同的类型及适用范围目前常用的合同价款约定方式有以下3

2、种：1）总价合同。总价合同是指承建双方在合同约定时，将工程项目的总造价进行约定的合同。 总价合同又分为固定总价合同和可调总价合同。其中固定总价合同仅适用于规模小、技术难度小、工期短（一般在一年之内）的工程项目，固定总价合同中承包商主要承担大部分风险。可调总价合同是指在固定总价合同的基础上，对在合同履行过程中因为法律、政策、市场等因素影响，对合同价款进行调整的合同；适用于虽然工程规模小、技术难度小、图纸设计完整、设计变更少，但是工期一般在一年之上的工程项目。2）单价合同。单价合同是指承建双方在合同约定时，首先约定完成工程量清单工作内容的固定单价，或者在约定了固定单价的基础上，又在专用条款中约定了

3、可以调整部分工程量清单单价的相关条款，其次是双方暂定或者核定工程量，然后核算出合同总价。工程项目竣工后根据实际工程量进行结算。固定单价不调整的合同称为固定单价合同，一般适用于虽然图纸不完备但是采用标准设计的工程项目。单价可以调整的合同称为可调单价合同，一般适用于工期长、施工图不完整、施工过程中可能发生各种不可预见因素较多的工程项目。单价合同的适用范围比较宽，其 风险可以得到合理的分摊，并且能鼓励承包单位通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。这类合同能够成立的关键在于双方对单价和工程量计算方法的确认。3）其他合同。如成本加酬金合同，这种合同价款应包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构

4、成和酬金的计算方法。适用于以下项目：需要立即开展工作的项目，如震后的救灾工作；新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标不确定；项目风险很大。在这类合同中，业主需承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。（2）建设工程施工合同（示范文本）GF20130201的组成示范文本 由合同协议书、通用条款、专用条款三部分组成（3）合同文件的优先解释顺序1）合同协议书；2）中标通知书；（如果有）3）投标函及投标函附录；（如果有）4）专用合同条款及其附件；5）通用合同条款；6）技术标准和要求；7）图纸；8）已标价工程量清单或预算书；9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该合同

5、文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。（4）合同条款的约定合法、公平、公正（5）合同发生纠纷的解决方式和解、调解、争议评审、仲裁或起诉3.专项训练案例一（固定总价合同的适用范围）P180案例二（合同条款的签订）P182案例四（合同争议的处理）P187【案例二】（施工合同的内容）背景：P182某建设单位（甲方）拟建造一栋3600的职工住宅，采用工程量清单招标方式由某施工单位（乙方）承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：一、协议书中的部分条款本协议书与下列文件一起构成合同文

6、件（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定在先者为准。签约合同价：人民币（大写）陆佰捌拾玖万元（￥6890000.00元）。承包人项目经理：在开工前由承包人采用内部竞聘方式确定。工程质量：甲方规定的质量标准。二、专用条款中有关合同价款的条款合同价款及其调整本合同价款采用总价合同方式确定，除如下约定外，合同价款不得调整。（1）当工程量清单项目工程量的变化幅度在1O%以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。

7、（2）当工程量清单项目工程量的变化幅度在1O%以外，其综合单价以及对应的措施费可作调整，调整方法为：由上述监理人对增加的工程量或减少后剩余的工程量测算出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。（3）当材料价格上涨不超过5%、机械使用费上涨不超过10%时，不做调整。合同价款的支付（1）工程预付款：于开工之日支付合同总价的10%作为预付款。工程实施后，预付款从工程后期进度款中扣回。（2）工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10%；主体结构三层完成后，支付合同总价的20%；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20%；工程基本竣工时，支付合同总价的30%。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资

8、金的暂时不到位而停工和拖延工期。（3）竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3%扣留工程质量保证金。在保修期（50年）满后，质量保证金及其利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给乙方。三、补充协议条款在上述施工合同协议条款签订后，甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款。摘要如下：补1.木门窗均用水曲柳板包门窗套；补2.铝合金窗90系列改用42型系列某铝合金厂产品；补3.挑阳台均采用42型系列某铝合金厂铝合金窗封闭。问题：1.按计价方式不同，建设工程施工合同分为哪些类型？对实行工程量清单计价的工程，适宜采用何种类型?本案例采用总价合同方式是否违法？2.该合同签订的条款有哪些

9、不妥当之处？应如何修改？3.对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程中又必须进行的工程内容，承包商应如何处理？【正确答案】问题1：答：按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同；（2）单价合同；（3）成本加酬金合同。根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）的规定，对实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同方式。本案例所涉及是一般住宅工程，且工程规模不大，可以采用总价合同方式，并不违法（因为建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）并未强制性规定采用单价合同方式）。问题2：答：该合同条款存在的不妥之处及其修改：（1）承包人在开工前采用内部竞聘方式确定项目经理

10、不妥。应明确为投标文件中拟订的项目经理。如果项目经理人选发生变动，应该征得监理人和（或）甲方同意。（2）工程质量为甲方规定的质量标准不妥。本工程是住宅楼工程，目前对该类工程尚不存在其他可以明示的企业或行业的质量标准。因此，不应以甲方规定的质量标准作为该工程的质量标准，而应以建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）中规定的质量标准作为该工程的质量标准。（3）除背景给出的调整内容约定外合同价款不得调整不妥。根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）的规定，下列事项（但不限于）发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款：1）法律法规变化；2）工程变更；3）项目特征描述不

11、符；4）工程量清单缺项；5）工程量偏差；6）物价变化；7）暂估价；8）计日工；9）现场签证；10）不可抗力；11）提前竣工（赶工补偿）；12）误期赔偿；13）施工索赔；14）暂列金额；15）发承包双方约定的其他调整事项。出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料，若承包人在14天内未提交合同价款调增报告的，视为承包人对该事项不存在调整价款。发包人应在收到承包人合同价款调增报告及相关资料之日起14天内对其核实，予以确认的应书面通知承包人。如有疑问，应向承包人提出协商意见。发包人在收到合同价款调增报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的

12、合同价款调增报告已被发包人认可。发包人提出协商意见的，承包人应在收到协商意见后的14天内对其核实，予以确认的应书面通知发包人。如承包人在收到发包人的协商意见后14天内既不确认也未提出不同意见的，视为发包人提出的意见已被承包人认可。（4）背景给出的合同价款调整范围和方法不妥。根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）的规定：1）当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应予调整，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。2）当材料价格上涨超过

13、5%、机械使用费上涨超过10%时，可以调整合同价款。调整方法需要在合同中约定。（5）工程预付款预付额度和时间不妥。根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）的规定：1）包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。2）承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函（如有）后向发包人提交预付款支付申请。发包人应对在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。3）应明确约定工程预付款的起扣点和扣回方式。（6）工程价款支付条款约定不妥。“基本竣工

14、时间”不明确，应修订为具体明确的时间；“乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期”条款显失公平，应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期，逾期支付的利息如何计算。（7）工程质量保证金返还时间不妥。根据国家建设部、财政部颁布的关于印发<建设工程质量保证金管理暂行办法>的通知建质（2005）7号的规定，在施工合同中双方约定的工程质量保证金保留时间应为6个月、12个月或24个月。保留时间应从工程通过竣（交）工验收之日算起。（8）质量保修期（50年）不妥，应按建设工程质量管理条例的有关规定进行修改。（9）补充施工合同协议条款不妥。在补充协议中，不仅要补充工程内容，而且要

15、说明工期和合同价款是否需要调整，若需调整则如何调整。问题3：答：首先应及时与甲方协商，确认该部分工程内容是否由乙方完成。如果需要由乙方完成，则应与甲方商签补充合同条款，就该部分工程内容明确双方各自的权利义务，并对工程计划做出相应的调整；如果由其他承包商完成，乙方也要与甲方就该部分工程内容的协作配合条件及相应的费用等问题达成一致意见，以保证工程的顺利进行。基础知识点二：索赔1.目标：重点掌握索赔成立的条件与内容。 2.知识点详解 （1）索赔的概念 索赔是指有 合同的双方，在履行合同的过程中有损失发生，无过错、无责任、不应承担风险的一方要求另一方补偿的一种经济行为。（2）承包人向发包人索赔成立的条

16、件1）与合同比较，已造成了实际的额外费用或工期损失； 2）造成费用损失不是由于承包商的过失引起的； 3）造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险； 4）承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。 （3）承包人向发包人索赔的程序承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后的28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。 承包人应在发出索赔意向通知后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并应附必要的记录和证明材料。提出索赔申请后，承包人应抓紧准备索赔的证据资料。索赔事件具有

17、连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录。 在索赔事件影响终了后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并应附必要的记录和证明材料。（4）承包人索赔的内容包括工期与费用： 工期：业主的责任且延误的时间超出某工作的总时差，超出部分可索赔。 费用:一般是业主的责任，合理的费用可索赔。特别说明：人工费的工作状态与窝工状态的区别。机械费先区分自有机械还是租赁机械，再分别计算机械费的工作状态与闲置状态。注意取费基数的选取。窝工或闲置状态只考虑合理的人、材、机、规、税金，不计取管理费、利润；工作状态应计取管理费、利润、规费、税金。（5）常见索赔事件（

18、站在总承包人的角度，与建设单位签订的合同）：成立的（属于建设单位应承担的责任）：业主采购的材料不及时或质量不合格；地质条件变化；图纸晚到、错误；工程 复检时质量合格；一周内非承包商的原因造成停水停电累计8小时等。不成立的（属于施工单位应承担的责任）：施工方采购的材料不及时或质量不合格；工程质量不合格；施工机械损害、大修、经修；工程复检时质量不合格等。 不可抗力：包括不可抗力和清理现场两阶段，分段研究。不可抗力期间的工期可顺延，费用各自承担。工程实体的损坏、运进现场主体材料的损失、业主方或第三方人员的伤亡等属于业主承担。窝工费、施工方机械的损失、周转性材料的损失、施工方人员的伤亡、施工方临设等属

19、施工方承担。清理现场的工期及费用由业主承担。 共同延误情况下的工期与费用损失，由责任事件发生在先者承担。3.专项训练案例五（索赔的成立条件、内容、证据等）P189案例六（索赔的计算）P191 案例七（共同延误事件的索赔处理原则）P194 教材【案例六】P191（索赔计算）背景： 某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC土木工程施工合同条件签订了施工合同。施工合同专用条件规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。10月7日至10月9

20、日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。 为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。 其计算书的主要内容如下：1.工期索赔： a.框架柱扎筋10月3日至10月16日停工，计14天 b.砌砖10月7日至10月9日停工，计3天 c.抹灰10月14日至10月17日迟开工，计4天 总计请求顺延工期：21天 2.费用索赔：a.窝工机械设备费： 一台塔吊 14×86012040元 一台混凝土搅拌机 14&

21、#215;3404760元 一台砂浆搅拌机 7×120840元 小计：17640元b.窝工人工费：扎筋 35×60×1429400元 砌砖 30×60×35400元抹灰 35×60×48400元小计：43200元c.保函费延期补偿：（15000000×10%×6%/365）×215178.08元 d.管理费增加： （17640432005178.08）×15%9902.71元 e.利润损失： （17640432005178.089902.71）×5% 3796.04元 费用索

22、赔合计：79716.83元 问题：1.承包商提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索赔为多少天？ 2.假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的60%计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日35.00元计；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。 【答案】问题1： 答：承包商提出的工期索赔不正确。 （1）框架柱绑扎钢筋停工14天，应予工期补偿。这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上； （2）砌砖停工，不予工期补偿。因为该项停工虽属于业主原因造成的，但该项作业不在关键路线上，且未超过工作总时差。 （3）抹灰停工，不

23、予工期补偿，因为该项停工属于承包商自身原因造成的。同意工期补偿：140014天 问题2：解：经济索赔审定： （1）窝工机械费： 塔吊1台： 14×860×60%7224.00元 混凝土搅拌机1台： 14×340×60%2856.00元 砂浆搅拌机1台： 3×120×60%216.00元 小计：7224285621610296.00元（2）窝工人工费：扎筋窝工： 35×35×1417150.00元 砌砖窝工： 30×35×33150.00元 小计：17150315020300.00元（3）保函费补

24、偿：15000000×10%×6%÷365×143452.05元 经济补偿合计：10296203003452.0534048.05元 教材【案例七】（共同延误事件的索赔）P194背景： 某工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件： 事件1：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；事件2：应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商； 事件3：6月7日到

25、6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨； 事件4：6月11日到6月14日的该地区的供电全面中断。 问题：1.承包商的索赔要求成立的条件是什么？ 2.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每立方米提高5元人民币的索赔要求。该索赔要求是否成立？为什么？ 3.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班价格计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？4.承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔，试说明每项事件工期和费用索赔能否成立？为什么？ 5.试计

26、算承包商应得到的工期和费用索赔是多少（如果费用索赔成立，则业主按2万元人民币天补偿给承包商）？6.在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金？为什么？ 【答案】问题1：答：承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件： （1）与合同相比较，已造成了实际的额外费用和（或）工期损失； （2）造成费用增加和（或）工期损失的原因不是由于承包商的过失； （3）造成的费用增加和（或）工期损失不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。 问题2：答：因供砂距离增大提出的索赔不能被批准，原因是： （1）承包商应对自己就

27、招标文件的解释负责； （2）承包商应对自己报价的正确性与完备性负责； （3）作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。 问题3：答：不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。 问题4：答：事件1：工期和费用索赔均不成立，因为设备故障属于承包商应承担的风险。 事件2：工期和费用索赔均成立，因为延误图纸交

28、付时间属于业主应承担的风险。 事件3：特大暴雨属于双方共同的风险，工期索赔成立，设备和人工的窝工费用索赔不成立。 事件4：工期和费用索赔均成立，因为停电属于业主应承担的风险。 问题5：答：事件2：5月27日至6月9日，工期索赔14天，费用索赔14天×2万/天28万元 事件3：6月10日至6月12日，工期索赔3天 事件4：6月13日至6月14日，工期索赔2天，费用索赔2天×2万/天4万元 合计：工期索赔19天，费用索赔32万元 问题6：答：业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工

29、方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。所以，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。基础知识点三：工程变更1.目标：重点掌握工程变更价格的处理原则。 2.知识点详解 （1）工程变更的概念 合同实施过程中由发包人、监理人提出或承包人提出经发包人批准的合同工程任一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。 （2）工程变更的范围（2013版合同示范文本）除专用条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应进行变更：1）增加

30、或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；5）改变工程的时间安排或实施顺序。（3）工程变更价格的处理原则工程变更发生后，承包商应在14天内提出工期及费用的增加。 增加的时间如超出工作的总时差,超出部分可顺延。如果施工过程中出现工程变更价款问题时，变更价款调整方法如下（2013计价规范）：因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发

31、生变化，且工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。 2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。 3.专项训练工程变更专项训练案例本章教材案例案例三（索赔与变更的处理原则）背景某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签

32、订了修建建筑面积为3000工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设人材机直接工程费单价为4.2元/ m3，综合费率为直接工程费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：事件一：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；事件二：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知

33、单，由此增加土方开挖量900m3；问题（1）假设人工费单价为130元/工日，因增加用工所需的其他费为增加人工费的30%，则事件一乙方可向甲方索赔吗？如可以，合理的工期与费用索赔总额是多少？（2）事件二乙方可以向甲方提出的工期顺延、费用结算是多少？分析与答案问题1：事件一索赔成立。因为施工地质条件变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。可索赔工期5d（15日19日）。可索赔费用：人工费：15工日×130元/工日×（130%）=2535元。机械费：450元/台班×5d2250元。合计：2535+2250=4785元问题2：可顺延工期2d：900m3/（4500m3/

34、10d）2d。结算款：（900m3×4.2元/m3）×（120%）4536元基础知识点四：现场签证1.目标：重点掌握现场签证的处理程序及签证内容。 2.知识点详解 （1）现场签证的概念 现场签证是指发包人或其授权现场代表（包括工程监理人、工程造价咨询人）与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价款。（2）办理现场签证的要求1）承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，并应提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出

35、现场签证要求。 2）承包人应在收到发包人指令后的7天内向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的48小时内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，应视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。3）现场签证的工作如已有相应的计日工单价，现场签证中应列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量。如现场签证的工作没有相应的计日工单价，应在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料设备和施工机械台班的数量及单价。 4）合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证确认，承包人便擅自施工的，除非征得

36、发包人书面同意，否则发生的费用应由承包人承担。5）现场签证工作完成后的7天内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。 6）在施工过程中，当发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，承包人应提供所需的相关资料，并提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据。3.专项训练教材案例十四（现场签证）【案例十四】P214某机场航站楼土建工程现场签证单如表5-2所示。现场签证单表5-2 日期：2012.05.04编号：001工程名称T4航站楼土建工程建设单位××机场有限公司签证项目土石方工程监理单位××

37、;监理有限责任公司签证部位基坑底施工单位××建筑安装工程公司现场签证原因及主要内容（附 工程联络单）：基坑开挖至设计基底标高（-5m）后，由建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位共同进行检验，-5m以下发现地质勘察资料中没有载明的建筑垃圾，根据编号007的设计变更通知单，将建筑垃圾清除，用其他部位的原挖方土同填。具体工程量如下：1.清除建筑垃圾（类土）1500m3；2.回填土1500m3；3.增加建筑垃圾排放量1500m3。签证意见建设单位监理单位施工单位业主代表：×××2012年5月4日专业监理工程师：××

38、15;总监理工程师：×××2012年5月4日专业工程师：×××项目经理：×××2012年5月4日问题：1.请指出现场签证单中的不妥之处，并说明理由。2.试根据下列资料完成现场签证表和现场签证计算书：乙方提出的施工方案是：反铲挖掘机挖土（类土），自卸汽车运土方（运距20km以内）；支设钢挡土板（疏撑，钢支撑），该方案得到甲方的批准。甲乙双方认可的工程估价表如表5-3所示。工程估价表（预算基价）表5-3单位：元序号项目名称单位直接工程费人工费材料费机械费1挖掘机挖土（III类土）自卸汽车运土方（反铲挖掘机，运

39、距20km以内）1000m332291.90211.20-32080.702回填土100m31232.541034.88-197.66该工程采用工程量清单计价，承包单位报价中，企业管理费率20%，利润和风险率18%，规费率25%（不含工程排污费），（以上三项费用均以人工费和机械费之和为取费基数），该地区工程排污费标准为3元m3，综合税率为3.415%。【答案】问题1：（1）清除建筑垃圾（类土）1500m3，内容不具体，没有具体的实施方案，人工开挖还是机械开挖？挖出的土石方如何处理？运距是多少均没有明确。造价人员无法选择计价依据。（2）回填土1500m3，内容不具体，没有具体的施工方案。造价人员

40、无法选择计价依据。（3）签证单中没有说明变更发生的具体时间。在使用有时效性的计价依据时，容易引起分歧。（4）签证单中没有图示说明和工程量计算过程。（5）签证单中没有会签单位的签证意见。现场签证一般情况下需要建设单位、监理、施工单位三方共同会签才能生效。缺少任何一方都属于不规范的签证，不能作为结算的依据。问题2：（1）现场签证表，如表5-4所示。表5-4现场签证表工程名称：T4航站楼土建工程标段：编号：施工单位××建筑安装工程公司日期2012.5.14致：××机场有限公司 （发包人全称）根据编号001的现场签证单，我方按要求完成此项工作应支付价款金额为（大

41、写）壹拾壹万柒仟肆佰陆拾伍元肆角柒分，（小写）117465.47元，请予核准。附：1.签证事由及原因：（见现场签证单）2.附图及计算式：（现场签证计算书）承包人（章）承包人代表 ×× 日 期 2012.5.14复核意见：你方提出的此项签证申请经复核：不同意此项签证，具体意见见附件。同意此项签证，签证金额的计算，由造价工程师复核。监理工程师_日 期_复核意见：此项签证按承包人中标的计日工单价计算，金额为（大写_元，（小写）_元， 此项签证因无计日工单价，金额为（大写）_元，（小写）_元。造价工程师_日 期_复核意见：不同意此项签证同意此项签证价款与本期进度款同期支付。发包人（

42、章）发包人代表_日 期_注：1.在选择栏中的“”内作标识“”2.本表一式四份，由承包人在收到发包人（监理人）的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。（2）现场签证计算书（一）挖土方签证款计算：1.挖土方综合单价：32291.90÷1000×（1+20%+18%）=44.56（元/m3）2.挖土方签证款：（1500×44.56+32291.90÷1000×1500×25%）×（1+3.415%）=81645.59（元）（二）回填土签证款计算：1.回填土综合单价：1232.54÷100

43、15;（1+20%+18%）=17.01（元/m3）2.回填土签证款：（1500×17.01+1232.54÷100×1500×25%）×（1+3.415%）=31166.20（元）（三）工程排污费3×1500×（1+3.415%）=4653.68（元）签证数合计：81645.59+31166.68+4653.68=117465.47（元）基础知识点五：双代号网络计划1.目标：重点掌握双代号网络计划时间参数的计算、关键线路的判定。2.知识点详解（1）关键线路、时间参数等详见第二章基础知识点（2）总时差的应用：本工作延误时间超

44、出本工作总时差，超出部分对工期有影响（3）自由时差应用：本工作延误时间超出本工作自由时差，对其紧后工作最早开始时间有影响基础知识点六：时标网络计划1.目标：重点识读和计算时标网络计划中的时间参数、关键线路,绘制实际进度前锋线。 2.知识点详解（1）关键线路的判定 凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。 （2）计划工期的判定网络计划的计划工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。 （3）自由时差的判定 工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其紧后工作之间的时间间隔。 （4）工作最早开始时间、最早完成时间、持续工作时间的判定工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早

45、开始时间。当工作箭线中不存在波形线时，其右端节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间；当工作箭线中存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间。工作箭线实线部分为该工作的持续工作时间。 （5）工作总时差的判定计算工作总时差 TFijFFijminTFjk（6）实际进度前锋线的绘制与应用前锋线是指在原时标网络计划上，从检查时刻的时标点出发，用点划线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度的比较，其步骤如下： 1）绘制时标网络计划图 2）绘制实际进度前锋线。一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始绘制，依次连接相邻工作

46、的实际进展位置点，最后与时标网络计划图下方坐标的检查日期相连接。 3）进行实际进度与计划进度的比较前锋线可以直观地反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系可能存在以下三种情况： 工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差； 工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致； 工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。 3.专项训练根据给出的早时标网络计划，判定并计算：（1）关键线路 （2）计划工期 （3）各项工作的持续时间、最早开始时间、

47、最早完成时间、自由时差 （4）各项工作的总时差：TFi-j= FFi-j +minTFj-k （5）绘制实际进度前锋线，并说明对工期的影响程度。 第三步：综合知识点与典型案例剖析综合知识点一：基于普通双代号网络计划下的索赔、变更、签证问题 1.考试要求：掌握处理普通双代号网络计划执行中出现的索赔、变更、签证等问题。 2.相关知识点剖析 （1）识读网络计划 （2）补充虚箭线（同前）（3）关键线路、关键工作的判别 （4）合同工期、计划工期的区分（同前）（5）时间参数的计算（同前）（6）工期、费用索赔的计算（同前）（7）工程变更的计算（同前） （8）现场签证的计算（同前） （9）赶工方案的制定（同前

48、）（10）实际工期的计算根据实际工作的工作时间，由实际持续时间最长的线路决定（11）奖罚工期的判定如承包商实际工期超出合同工期，则用超出的工期与业主可顺延的工期比较：大于可顺延工期则超出部分应罚；反之，则奖。思路：1）实际工期；2）合同工期；3）实际工期与合同工期的比较；4）可顺延工期；5）比较奖罚。3.典型案例剖析教材案例 【案例八】（时间参数的计算、索赔、变更问题的分析、日历时间与工作天数的界定） 【案例十】（补充虚工作、实际工期、奖罚工期） 【案例十一】（实际工期、奖罚工期） 【案例十二】（虚工作的补充、时间参数的计算） 【案例十三】（索赔、实际工期、奖罚工期） 教材【案例八】P196（

49、时间参数的计算、索赔、变更问题的分析、日历时间与工作天数的界定）背景： 某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的15%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的施工机械甲一台，台班费为600.00元/台班，其中台班折旧费为360.00元/台班；工作F、H作业使用的施工机械乙一台，台班费为400.00元/台班，其中台班折旧费为240.00元/台班。施工网络计划如图51所示（单位：天），图中：箭线上方字母为工作名称，箭线下方数据为持续时间，双箭线为关键线路

50、。假定除工作F按最迟开始时间安排作业，其余各项工作均按最早开始时间安排作业。图51 施工网络计划甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：事件1：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日； 事件2：8月23日至8月24日，因供电中断停工2天，造成全场性人员窝工36个工日； 事件3：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了15%；合同中该工作的全费用单价为110.00元/m3，经协商超出部分的全费用单价为100.00元/m3；事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价

51、为128.00元/m3； 事件5：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，且应在工作G开始前完成。经核准，完成工作K需要1天时间，消耗人工10工日、机械丙1台班（500.00元/台班）、材料费2200.00元。问题：1.如果乙方就工程施工中发生的5项事件提出索赔要求，试问工期和费用索赔能否成立？说明其原因。 2.每项事件工期索赔各是多少天？总工期索赔多少天？ 3.工作E结算价应为多少？ 4.假设人工工日单价为80.00元/工日，合同规定：窝工人工费补偿按45.00元/工日计算；窝工机械费补偿按台班折旧费计算；因增加用工所需综合税费为人工费的60%；工作K的综合税费为人工、材料、机械费

52、用的25%，人工和机械窝工补偿综合税费为10%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。【答案】解题思路：先计算出每项工作的六大时间参数，如： E工作的ES5，EF11 F工作的LS8，LF12 问题1： 答：事件1：工期索赔不成立，费用索赔成立，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方应承担的风险，费用损失应由甲方承担，但是延误的时间（2天）没有超过工作D的总时差（8天），不影响工期。 事件2：工期和费用索赔成立，因为供电中断是甲方应承担的风险，延误的时间（2天）将导致工期延长。事件3：工期和费用索赔成立，因为设计变更是甲方的责任，由设计变更引起的工程量增加将导致费用增加和工作E作业时间的延长，且工作

53、E为关键工作。 事件4：工期和费用索赔不成立，因为保证施工质量的技术措施费应已包括在合同价中。 事件5：工期和费用索赔成立，因为由甲方指令增加工作引起的费用增加和工期延长。是甲方的责任，且影响的G工作为关键工作。 问题2：答： 事件2：工期索赔2天。 事件3：工期索赔（350300）m3/（300m3/6天）1天。 事件5：工期索赔1天。 总计工期索赔：4天。 问题3：答： 按原单价结算的工程量：300×（115%）345m3 按新单价结算的工程量：3503455m3 总结算价345×110.005×100.0038450.00元 问题4：答： 事件1：6

54、5;45.00×（110%）5×80.00×（160%）937.00元 事件2：（36×45.002×360.002×240.00）×（110%）3102.00元 事件5：（10×80.001×500.002200.00）×（125%）1×360.00×（110%）4771.00元 费用索赔总额：937.003102.004771.008810.00元教材【案例十二】P208（共用机械、虚工作、用工日数、时间参数）背景： 某工程项目业主通过工程量清单招标确定某承包商为该项目中标人，并签订了工程合同，工