分项工程施工合同范本

1、下载后自由修改分项工程施工合同范本合同协议CONTRACTTEMPLATE专业人员精心编制，内容完整清晰可直接套用分项工程施工合同范本发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：依据中华人民共和国合同法等国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方按照自愿、平等互利和协商一致原则，就乙方在项目中参与分项工程施工达成协议，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条、分项工程的基本情况1、分项工程的名称：2、分项工程的内容：3、分项工程的地点：第二条、分项工程期限本分项工程施工合同施工工期为天，即年月日开工，年月日竣工。

2、开工日期：年月日；竣工日期：年月日。第三条、项工程价款、结算及付款方式本合同为单价合同。甲方以完成分项工程细目产值（按“施工项目清单”的列项和单价计算，唯一计算方式）作为对乙方承担工程的现场组织、施工作业、安全生产、完成及缺陷修复工作的报酬，应视为此费用中已经考虑了乙方所完工程的一切费用（也包括前期施工准备、驻地建设、机械设备的调遣、临时设施、便道修建、临时用电线路架设营业税金等），除另有规定外，不另行计价。第四条、建筑材料、设备的供应和采购1、主材由甲方代供，实行总量控制，限额领料制度。乙方每月25日前向甲方报送下月材料使用计划，甲方根据乙方工程量核实材料用量后，按乙方用料时间限额供应，材料

3、供应价格不高于同期市场价格，材料费由乙方承担。2、经甲方同意由乙方自行采购材料时，必须是经监理工程师和甲方同意的供货厂家的合格产品，并符合技术规范和设计文件及质量检验评定标准要求，方能用于本工程。3、自采、地方性材料乙方必须按照甲方提供或指定的地点采集、购买，并经甲方鉴定，质量合格后方可使用。第五条、工程质量管理及验收1、质量标准：工程质量符合标准。2、工程质量验收以施工图纸、施工规范、质量评定标准和建设单位有关文件为依据，要求分项工程合格率达到100%，分项工程综合得分90分以上，总评工程质量必须达到合格标准。3、工程竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，分期、分段进

4、行验收。4、乙方在分项工程完工后5日内，以书面通知甲方验收，甲方应及时组织验收。第六条、安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第七条、违约责任1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应

5、赔偿因此给甲方造成的损失。3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。4、保密事项：除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。第八条、争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条、签订地点本合同在签订。_第十条、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。第十一条、合同生效本合同自生效。第十二条、合同份数本合同一

6、式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执_发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱:开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：合同注意事项：合同模板要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时注意以下几点！!签订合同时应注意以下事项：1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。3、明确合同价格是否含税。如果合同

7、价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。4、指定收货人。如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。8、约定诉讼管辖法院。诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告